江苏省光伏发电 光伏组件质量保障 光伏组件重新招标公告（江苏省南通市海门区正余镇正南村村民委员会2023）
南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目[重新招标第1次]
南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）
竞争性磋商公告
根据政府采购相关法律法规的规定，江苏本源工程项目管理有限公司受江苏省南通市海门区正余镇正南村村民委员会 的委托，就南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）进行竞争性磋商，采用远程不见面交易模式，欢迎符合要求的单位前来参与竞争性磋商。
一、项目名称：南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）；
项目编号： HMZC20230426003-1
所属行业：工业。
二、采购预算：
本项目采购最高限价为：74.2698万元（单价：3.63元/W），最终报价超过最高限价的为无效响应文件。
三、项目需求说明：
项目磋商文件详见附件，请仔细研究。
四、供应商资格要求：
1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标供应商其他资格要求：
（1）投标供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质；
（2）项目负责人具有机电工程注册建造师贰级及以上资质；
（3）供应商具有承装(修、试)电力设施许可证五级(含)以上资质。
3. 本项目接受联合体投标（提供联合体协议书，格式见招标文件附件），联合体双方自行明确牵头方和成员方，联合体双方（包括牵头方及联合体成员）不得再单独组成联合体参与本项目投标。
五、招标采购方式：竞争性磋商
六、投标保证金（免收取）
七、公告发布平台：在“新点电子交易平台”发布。
八、供应商磋商响应须知：
（一）凡有意参与本项目投标的，自本公告发布之日起即可在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，凭企业CA证书报名，报名后在会员系统中直接下载采购文件。
备注：已经在新点电子交易平台注册的投标人，直接登录新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区进行报名，未注册的投标单位请访问新点电子交易平台进行注册，并按照《关于做好南通市公共资源交易主体信息库申报的通知》要求提交后进行网上报名。
（二）响应竞争性磋商路径
1、获取竞争性磋商文件：自本公告在南通市政府采购网上发布即可在公告附件中获取。
2、下载响应：凡有意参与本项目投标的，自本公告发布之日起即可在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，凭企业CA证书报名，报名后在会员系统中直接下载采购文件。报名截止时间为： 2023年 05 月 19 日 14 时 30 分（北京时间）。逾期不可报名。
3、网上报名路径：已经在新点电子交易平台注册的投标人，直接登录新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区进行报名，未注册的投标单位请访问新点电子交易平台进行注册，并按照《关于做好南通市公共资源交易主体信息库申报的通知》要求提交后进行网上报名。
4、网上提交响应文件：竞争性磋商响应文件递交地点为用CA证书网上报名，报名后才能下载采购文件，电子响应文件递交的信息系统https://www.etrading.cn/EpointSSO/login/oauth2login。上传竞争性磋商文件，即被视为已响应参加政府采购活动。
对供应商已响应参加政府采购活动而无故不参加的失信行为的处理：
（1）根据《江苏省政府采购供应商监督管理办法》规定，将记入供应商诚信档案，扣减以后参与政府采购活动的诚信记录分。
（2）在南通市公共资源交易网“信用信息”-“黑名单信息”一栏进行公开，取消会员供应商资格1年。
5、响应文件的解密：响应文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内响应文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
6、响应文件上传截止及开标时间为：2023年 05 月 19 日 14 时 30 分（北京时间）。
友情提醒：资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间15分钟内填写并提交最后报价。
（如不填写，系统将默认第一次报价为最终报价，投标单位后果自负）
九、本项目联系事项：
1、对网上响应、操作阶段的询问请向软件公司提出：4009280095-5，18662609561（丁工），15240580971（徐工）。
2、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
采购单位联系人：曹书记 联系电话：15206287988
采购单位联系地址：南通市海门区正余镇正南村
3、对项目谈判文件其它部分的询问请向代理公司提出。
采购代理机构联系人：袁先生 联系电话：15962886618
采购代理机构联系地址：海门区富江路1055号24号楼301室
特别提示：
1、本项目采用远程不见面交易模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。请投标人保持投标文件中的通讯方式畅通，尽量填写手机号码，否则后果自负。
2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。
3、本项目招投标全流程均使用招投标系统操作和发布，操作和发布平台为南通市公共资源交易平台。招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询：4009280095-5，18662609561（丁工），15240580971（徐工）。
4、响应文件递交截止时间前，招标人提前进入南通市海门区限额以下交易平台，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入南通市海门区限额以下交易平台（http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/index）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。
5、本项目资格要求、项目需求，均向采购人提出。相关的询问、质疑，请直接向采购人提出，并由采购人负责答复。
十、响应文件制作份数要求：
本项目采用远程不见面交易模式，投标供应商仅需制作电子响应文件，无需提供纸质响应文件。
中标供应商须在领取中标通知书前打印叁份纸质版投标文件并加盖公章交招标代理公司。
开标时因系统流程原因投标供应商的第一轮报价可能提前公布，请投标供应商谨慎考虑。
附件：
南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（电子磋商）二次.docx
南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（电子磋商）二次.docx
南通市海门区政府采购竞争性磋商文件项目名称：南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）项目编号：HMZC20230426003-1采购单位：江苏省南通市海门区正余镇正南村村民委员会招标代理单位：江苏本源工程项目管理有限公司南通市海门区正余镇公共资源交易中心二○二三年五月八日第一部分竞争性磋商公告根据政府采购相关法律法规的规定，江苏本源工程项目管理有限公司受江苏省南通市海门区正余镇正南村村民委员会的委托，就南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）进行竞争性磋商，采用远程不见面交易模式，欢迎符合要求的单位前来参与竞争性磋商。一、项目名称：南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）；项目编号：HMZC20230426003-1所属行业：工业。二、采购预算：本项目采购最高限价为：74.2698万元（单价：3.63元/W），最终报价超过最高限价的为无效响应文件。三、项目需求说明：项目磋商文件详见附件，请仔细研究。四、供应商资格要求：1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.投标供应商其他资格要求：（1）投标供应商具有建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上或输变电工程专业承包叁级及以上资质；（2）项目负责人具有机电工程注册建造师贰级及以上资质；（3）供应商具有承装(修、试)电力设施许可证五级(含)以上资质。3.本项目接受联合体投标（提供联合体协议书，格式见招标文件附件），联合体双方自行明确牵头方和成员方，联合体双方（包括牵头方及联合体成员）不得再单独组成联合体参与本项目投标。五、招标采购方式：竞争性磋商六、投标保证金（免收取）七、公告发布平台：在“新点电子交易平台”发布。八、供应商磋商响应须知：（一）凡有意参与本项目投标的，自本公告发布之日起即可在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，凭企业CA证书报名，报名后在会员系统中直接下载采购文件。备注：已经在新点电子交易平台注册的投标人，直接登录新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区进行报名，未注册的投标单位请访问新点电子交易平台进行注册，并按照《关于做好南通市公共资源交易主体信息库申报的通知》要求提交后进行网上报名。（二）响应竞争性磋商路径1、获取竞争性磋商文件：自本公告在南通市政府采购网上发布即可在公告附件中获取。2、下载响应：凡有意参与本项目投标的，自本公告发布之日起即可在新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区，凭企业CA证书报名，报名后在会员系统中直接下载采购文件。报名截止时间为：2023年05月19日14时30分（北京时间）。逾期不可报名。3、网上报名路径：已经在新点电子交易平台注册的投标人，直接登录新点电子交易平台-投标人登陆-海门专区进行报名，未注册的投标单位请访问新点电子交易平台进行注册，并按照《关于做好南通市公共资源交易主体信息库申报的通知》要求提交后进行网上报名。4、网上提交响应文件：竞争性磋商响应文件递交地点为用CA证书网上报名，报名后才能下载采购文件，电子响应文件递交的信息系统https://www.etrading.cn/EpointSSO/login/oauth2login。上传竞争性磋商文件，即被视为已响应参加政府采购活动。对供应商已响应参加政府采购活动而无故不参加的失信行为的处理：（1）根据《江苏省政府采购供应商监督管理办法》规定，将记入供应商诚信档案，扣减以后参与政府采购活动的诚信记录分。（2）在南通市公共资源交易网“信用信息”-“黑名单信息”一栏进行公开，取消会员供应商资格1年。5、响应文件的解密：响应文件递交截止时间后，招标人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内响应文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。6、响应文件上传截止及开标时间为：2023年05月19日14时30分（北京时间）。友情提醒：资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间15分钟内填写并提交最后报价。（如不填写，系统将默认第一次报价为最终报价，投标单位后果自负）九、本项目联系事项：1、对网上响应、操作阶段的询问请向软件公司提出：4009280095-5，18662609561（丁工），15240580971（徐工）。2、对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。采购单位联系人：曹书记联系电话：15206287988采购单位联系地址：南通市海门区正余镇正南村3、对项目谈判文件其它部分的询问请向代理公司提出。采购代理机构联系人：袁先生联系电话：15962886618采购代理机构联系地址：海门区富江路1055号24号楼301室特别提示：1、本项目采用远程不见面交易模式，远程开标项目的时间以国家授时中心发布的时间为准。开标当日，投标人无需到达开标现场。开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法人代表应始终为同一个人，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法人代表，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。请投标人保持投标文件中的通讯方式畅通，尽量填写手机号码，否则后果自负。2、本项目报名、下载、上传均通过互联网操作，请供应商充分考虑网络拥堵及平台操作所需时间等因素。3、本项目招投标全流程均使用招投标系统操作和发布，操作和发布平台为南通市公共资源交易平台。招投标文件均用专用招投标工具软件编制，并通过网上招投标平台完成招投标过程。投标人投标文件的编制和递交，应依照磋商文件的规定进行。如未按磋商文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。投标人如对正确使用招投标专用工具软件有疑问的，请尽早和软件公司的服务人员联系，他们会根据投标人要求，提供必要的培训和技术支持。投标人使用操作遇到问题时，请及时向软件公司咨询：4009280095-5，18662609561（丁工），15240580971（徐工）。4、响应文件递交截止时间前，招标人提前进入南通市海门区限额以下交易平台，播放测试音频，各投标人的授权委托人或法人代表提前进入南通市海门区限额以下交易平台（http://js.etrading.cn/EpointBidOpening/bidopeninghallaction/hall/index）收听观看实时音视频交互效果并及时在讨论组中反馈，未按时加入开标会议区并完成扫码登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、废标及澄清、唱标、评审结果等实时情况，并承担由此导致的一切后果。5、本项目资格要求、项目需求，均向采购人提出。相关的询问、质疑，请直接向采购人提出，并由采购人负责答复。十、响应文件制作份数要求：本项目采用远程不见面交易模式，投标供应商仅需制作电子响应文件，无需提供纸质响应文件。中标供应商须在领取中标通知书前打印叁份纸质版投标文件并加盖公章交招标代理公司。开标时因系统流程原因投标供应商的第一轮报价可能提前公布，请投标供应商谨慎考虑。第二部分磋商须知一、本磋商文件由招标人解释。1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或本中心以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。二、磋商文件的澄清、修改、答疑招标人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。交易中心或采购单位可视情组织答疑会。三、投标报价1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。2.最后报价应包括本项目的全部费用(含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。3.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。友情提醒：资格审查评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。系统发送最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在规定时间15分钟内填写并提交最后报价。（如不填写，系统将默认第一次报价为最终报价，投标单位后果自负）四、投标文件的编写、份数和签署1.投标人按第七部分“投标文件组成”制作投标文件。2.投标文件由投标人法定代表人或授权人签字或者加盖单位电子签章。五、投标文件电子文档的上传投标人在投标截止时间前，必须自行将投标文件电子文档上传至新点电子交易平台CA系统。具体操作详见“海门市限额以下交易平台项目响应方操作手册”。未上传投标文件电子文档的，招标人将拒绝接收投标文件。上传投标文件的内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评标或部分影响评标的，责任由投标人自负。六、履约保证金履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前缴纳，在履约结束后退回（无息）。七、投标费用1.投标人承担参与磋商可能发生的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。第三部分采购项目需求第一章有关要求说明1．优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》的产品。环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。2．产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。3．品牌要求：①招标文件中提供设备建议品牌的，可以在建议品牌范围内自行选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价；招标文件中未提供设备建议品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价；②投标供应商拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目投标截止时间5日前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料（含技术白皮书等），经采购单位组织专家论证、实地考察，确认该品牌设备符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标供应商予以增加可选品牌，专家及招标人没有通过的品牌一律不予接受，其相应的投标文件将视为未能对本招标文件作出实质性响应，将会判为无效标。如规定时间内未收到任何书面材料证明，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。4．主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，投标人可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。特别提醒：招标人不统一组织现场踏勘，请投标人务必自行认真踏勘现场条件并体现在项目实施方案和投标报价中，一旦中标不得对现场条件提出额外要求。投标人踏勘以充分了解工地位置情况、道路现状、储存、装卸、环境特点、临时设施场地、施工难度及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解等情况而导致中标后的费用增加或工期延长申请将不被批准。成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理第二章采购项目内容与技术需求一、项目背景、基本情况根据《南通市海门区乡村振兴示范建设行动方案》和《南通市海门区壮大村级集体经济三年行动方案》部署要求，进一步激励和扶持正南村发展多元化、多业态的集体经济，拓展增收渠道、稳定增收来源、优化增收结构，全面夯实乡村振兴重要基石。南通市海门区正余镇正南村村民委员会关于为培育自身造血功能，优化经济结构，经上级党委政府批准及各帮扶单位支持，决定实施增建正南村光伏发电扶贫项目。项目选址位于南通田田金属科技发展有限公司，利用其厂房屋顶安装204.6KW光伏发电设备的设计、选型及安装。二、项目工程概况本项目拟在南通田田金属科技发展有限公司厂房屋顶安装204.6KW光伏发电设备的设计、选型及安装。三、项目安装范围及内容3.1本次安装的主要范围在南通田田金属科技发展有限公司厂房屋顶安装204.6KW光伏发电设备的设计、选型及安装。注：为保证南通田田金属科技发展有限公司厂房屋顶安全及防漏水，自行考虑支架形式及防水方式。四、安装要求4.1项目实施过程控制安装过程必须自觉接受采购人和相关部门的监管监督，保证安全施工，并能按预案快速处置和解决项目实施过程中的各类应急问题。4.2其他要求1、根据相关政府采购法律规定，招标人对关键电器元器件品牌有选择的权利，其中①光伏组件将在晶科能源、阿特斯太阳能CanadianSolar、晶澳太阳能、天合太阳能、隆基或不低于同档次其他品牌中选择，②逆变器将在阳光电源SUNGROW、首航新能源、正泰电源、古瑞瓦特、锦浪或不低于同档次其他品牌中选择，③并网柜将在海门明哲或不低于同档次其他品牌中选择，④电线电缆将在无锡华美或不低于同档次其他品牌中选择，⑤光伏支架将在江阴泰坦、天津永振或不低于同档次其他品牌中选择一款并根据市场行情及自身实际情况进行报价。未提供推荐品牌的，报价人应根据清单及设计文件要求确定品牌后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。投标人可以自行在以上品牌中选择投标，投标人（投标联合体）也可以自行选择其他品牌，但不能低于招标人建议品牌的档次。2、售后服务：中投单位要对全部设备实行5年投保、10年质保，确保光伏发电站生命周期20年以上。3、在项目实施全过程阶段，中标供应商参与服务的相关工作人员应具有从事过光伏安装的工作经历，或承担过类似项目安装的工作经验，不得违章作业和违规操作，确保安全。对电工作业人员须具有特种作业上岗证书（在有效期内）。4、本项目由投标单位自行设计。第三章采购项目商务要求一、工期、地点1.工期：30日历天。2.安装地点：采购单位指定地点。二、付款方式：本项目无预付款，设备全部安装完成验收合格且并网发电运营正常、审计结束后支付审价90%，余款在验收合格12个月后全部付清（不计息）三、其它说明：1、中标单位与采购人签订合同。2、投标人在投标报价时应将本工程的招标代理费考虑在投标报价中，本工程招标代理费用（招标代理服务费=现行规定收费标准×60%，现行规定收费标准以中标价为计算基数，按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）之规定计算所得的招标代理服务费），小于2500元的按2500元收取。中标人在领取中标通知书前交招标代理机构。3、无论投标结果如何，投标人自行承担与投标相应有关的全部费用。4、供应商中标后需缴纳履约保证金为中标价的5%，在领取中标通知书前缴纳入账。全部服务完成后办理合同履约金退还手续（不计息）。5、本项目投标有效期为开标后60天。第四部分评审程序和内容一、本中心组织磋商活动1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。本中心人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。超过公开磋商限额额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。2、竞争性磋商小组的职责：评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。3、竞争性磋商小组成员的义务：遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。二、评审程序、内容1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。磋商时间由磋商小组掌握。三、评审方法：综合评分法经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度1、网上是否上传响应文件；2、供应商资格是否符合；3、响应文件是否完整；4、响应文件是否恰当地签署；5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；6、是否有计算错误。（二）误差纠正1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理1、未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；2、未完整上传响应文件电子文档的,或上传的文件打不开的；3、不具备磋商文件中规定的资格要求的；4、响应报价超出预算的；5、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。（四）出现下列情形之一的，磋商失败1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；2、出现影响采购公正的违法违规行为的；3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；4、因重大变故，采购任务取消的。除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。四、评审标准1、采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为本项目的中标候选人，计分结果均保留2位小数。2、对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。3、总得分最高的即为中标候选人。（如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。）4、评分标准（一）商务报价分（30分）价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（二）技术响应分（70分）序号评分点名称分值评审标准1业绩15投标供应商提供2019年1月1日（含）至投标截止之日（不含当日）期间所承接类似项目业绩，每提供一份得3分，本项最高得9分。（时间以中标通知书时间为准。须同时提供中标通知书扫描件、供货合同扫描件且必须是与项目建设、实施部门签订的合同（与其它总包企业或中间商签订的合同无效）、验收报告或验收完工证明扫描件。三者缺一不可）。如上述业绩获得业主良好评价证明的有一个得2分，本项最高得6分，没有的不得分。（业主好评证明需提供原件彩色扫描件上传，如为联合体，任意一方提供）2光伏组件质量保障5根据招标人要求，本项目计划采用晶科能源、阿特斯太阳能Canadian Solar、晶澳太阳能、天合太阳能、隆基五种品牌其中一款光伏组件，投标人提供原厂产品质量及功率保证证书或相关保障协议。投标人能提供原厂质量保证的得5分。（投标品牌由投标人自行选择，也可以自行选择其他品牌，但不能低于招标人建议品牌的档次。）3光伏逆变器品质量保证5根据招标人要求，本项目计划选用阳光电源SUNGROW、首航新能源、正泰电源、古瑞瓦特、锦浪其中一款光伏逆变器品，投标人提供与原厂销售协议、能提供原厂质量保证的得5分。（投标品牌由投标人自行选择，也可以自行选择其他品牌，但不能低于招标人建议品牌的档次。）4方案设计201、技术方案：针对本项目光伏系统内容制定的方案科学、合理、全面，设计图纸的美观度、布置合理等能否体现综合内容等方面，由评委进行横向比较打分，优得10分，良得5分、一般得3分，其他不得分。2、施工方案：合理可行，工程进度计划与措施合理可行、技术措施对工程质量、工期和施工安全有充分保障；质量管理体系与措施完善；安全管理体系与措施完善；环境保护管理体系与措施完善。方案、施工图合理得10分，一般得5分、差的得3分5售后服务方案13投标人为本地实体企业的，得13分。6售后服务保障12能提供7*12小时的实时监控，得3分，发生故障，承诺24小时之内快速响应，得3分，产品质保期内每年提供免费清洗一次的得3分，产品质保期内每年提供免费检修一次的得3分。注：①请供应商根据评分标准制作评分索引并放在评审内容的前面，评分索引中应标明每个评分点的页码范围，如投标文件内容顺序混乱，导致评委无法查看，后果自负。②请供应商制作投标文件的时保证图片、文字材料的完整、清晰可辨，任何原因导致评委看不清楚或无法查看，后果由供应商自负。③供应商制作投标文件时所用的所有原件材料均须准备好签订合同前被采购人核查，如核查时供应商不能提供相关原件材料作弄虚作假处理，供应商自行承担相应法律后果。五、政府采购政策功能落实（如有此部分内容请上传至价格标部分）1、小微型企业价格扣除（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。2、残疾人福利单位价格扣除（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。3、监狱和戒毒企业价格扣除（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。六、变更为其他方式采购的情形提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。八、其他注意事项1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。2、评委会不得向投标人解释落标原因。3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。4、中标供应商在中标后须将纸质投标文件三份（无需装订）通过快递或自行送达的方式，寄或送至南通市海门区富江路1055号24号楼301室，联系人：王女士，联系电话：18795717900。九、中标通知中标结果在新点电子交易平台公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。第五部分合同相关要求合同最终稿由供需双方协商后确定。1、中标公示期满后3日内须领取中标通知书，同时中标人应按照《中标通知书》指定的时间内与采购人洽谈并签订合同。如在规定的时限内因中标方原因没有签订合同，将取消中标人候选人中标资格。所签合同不得对招标文件作实质性修改，否则投标保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。2、招标采购文件、中标人的投标文件及投标过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的中介机构效力。3、中标人不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。中标人出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。中标人不能及时供货的，按《合同法》规定处理，同时扣除相应合同履约金。另外，公共资源交易中心将视具体情况，限止其参加在本市范围内6个月至3年的政府采购招投标活动。4、中标人如没有在合同规定的时限内完工，招标人将向中标人发出书面违约通知并有权全部或部分终止合同，同时招标人由此造成的损失须由中标人负责赔偿。5、采购单位按合同约定积极配合中标供应商履约，中标人履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请相关行政监督部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格后支付相应款项。6、采购单位故意推迟项目验收时间的，与中标人串通或要求中标人通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的中介机构责任。7、中标人如不能在招标文件规定的时限内完成项目，每延误一天罚人民币1000元整。8、不响应付款方式的，视同无效投标处理。采购合同甲方(需方)：签订地点：乙方(供方)：签订时间：根据（项目名称、项目编号）招标结果、采购单位“招标文件”的要求及供应商投标文件的承诺，供需双方本着平等、自愿和诚实信用的原则，订立如下供需合同：一、采购产品清单采购产品名称品牌、规格型号及技术参数计量单位采购数量合同单价（元/W）合同总价（元） 合计总价（人民币大写）： 二、合同总金额：人民币（大写）。三、交货时间：2023年月日前。四、质量要求和技术标准：供方所供商品必须为原装、原封、原标记完好的全新正品。国家有统一技术标准的，不低于国家标准。如需方有特殊要求，按采购文件中有关条款执行。五、售后服务：中投单位要对全部设备实行5年投保、10年质保，确保光伏发电站生命周期20年以上。需方有特殊要求的，按采购文件中有关条款执行。六、交货地点：需方指定地点。交货前风险及费用由供方承担。七、验收：由需方按采购文件相关要求组织验收。八、付款方式：本项目无预付款，设备全部安装完成验收合格且并网发电运营正常、审计结束后支付审价90%，余款在验收合格12个月后全部付清（不计息）。双方一致确认以需方审计结论为双方工程款结算依据，并受需方审计报告约束，工程款的支付以供方开具发票并交需方财务入账为必要条件。供方收取工程款应首先确保农民工工资100%足额发放。注：供方应对申报的竣工结算的真实性、正确性负责，对最终审计核减率大于等于5%的，供方承担全部审计费。同时核减率在5%（含5%）-10%（不含10%）之间的，扣减审计结果金额的0.5%作为违约金，核减率在10%（含10%）-20%（不含20%）之间的，扣减审计结果金额的1%作为违约金，核减率在20%（含20%）-30%（不含30%）之间的，扣减审计结果金额的2%作为违约金，核减率在30%（含30%）以上的，扣减审计结果金额的3%作为违约金。供方应承担的审计费及违约金由需方在支付供方工程款时直接扣除。2、需方有权委托第三方对工程材料质量进行检测，若检测合格，检测费由需方支付；若检测不合格，检测费用由供方承担。九、违约责任：任何一方违约，均须依照下列约定向对方支付违约金。⒈供方不能交货及需方中途退货，按照违约部分货款总额的20%结算。⒉供方逾期交货，则按照逾期部分货款总额的每日千分之五结算。⒊供方交付的货物质量存在重大问题的，需方有权视为不能交货或逾期交货，并由供方承担相应的违约责任。十、合同纠纷处理：因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；（2）向需方所在地人民法院起诉。十一、合同其他项：无。十二、组成本合同的文件包括：⒈本合同条款；⒉本项目的采购文件和供方应标文件；⒊本项目在采购过程中供需双方签署的全部文字和图片资料；⒋供需双方其它按规定约定事宜。十三、本合同内容如有冲突，以采购文件为准。十四、合同生效：本合同由供需双方签字盖章后生效。（多页合同供需双方必须加盖骑缝公章）十五、本合同一式五份(采购单位两份、供应商三份)。甲方（需方）（盖章）：乙方（供方）（盖章）：地址：地址：法定（授权）代表人：法定（授权）代表人：开户银行：账号：廉政合同发包人：承包人：根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人、承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。1双方权利和义务1.1严格遵守国家有关法律法规的规定。1.2严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。1.3双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。1.4建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。1.5发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。1.6发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第70条规定处理。2发包人义务2.1发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或工作人员个人支付的费用等。2.2发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。2.3发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。2.4发包人及其工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。2.5发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。2.6发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。3承包人义务3.1承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3.2承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或工作人员个人支付的任何费用。3.3承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。3.4承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4违约责任4.1发包人及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。4.2承包人及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给发包人造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。双方约定本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。6合同生效本合同的有效期，自双方签署之日起至该主合同结束之日止。7合同法律效力本合同作为合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力，经双方签署后生效。8合同份数本合同一式五份(采购单位两份、供应商三份)。发包人(公章)：承包人(公章)：法定（授权）代表人(签字或盖章)：法定（授权）代表人(签字或盖章)：2023年月日2023年月日安全生产合同为在施工实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实提高本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1、严格遵守国家安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同的有关安全要求。2、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导的开展安全生产活动。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到低，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。承包人是安全生产的第一责任人。负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止自员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方在施工中和上下班途中发生的一切安全事故由乙方自己负责。6、操作人员必须规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。7、所有施工机具设备均应定期检查，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。8、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。9、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过“的原则，严肃处理相关责任人。本合同一式五份(采购单位两份、供应商三份)。由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。甲方:（盖章）乙方：（盖章）法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）代表人（签字）：日期：2023年月日日期：2023年月日第六部分质疑提出质疑函范本一、质疑供应商基本信息质疑供应商：地址：邮编：联系人：联系电话：授权代表：联系电话：地址：邮编：二、质疑项目基本情况质疑项目的名称：质疑项目的编号：包号：采购人名称：采购文件获取日期：三、质疑事项具体内容质疑事项1：事实依据：法律依据：质疑事项2……四、与质疑事项相关的质疑请求请求：签字(签章)：公章：日期：质疑函制作说明：1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。第七部分投标文件组成序号招标文件要求证明材料名称响应文件位置说 明1关于资格的声明函第 页格式见附件2法定代表人身份证明书第 页格式见附件3法定代表人授权书第 页法定代表人参加投标的可不提供4授权代表为投标企业正式人员证明须提供用工合同及2022年11月至2023年4月单位为其缴纳的社保证明材料第 页法定代表人参加投标的可不提供5诚信承诺函第 页格式见附件6营业执照第 页7满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定提供符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函第 页格式见附件8对投标供应商其他要求的证明文件第 页具体要求详见招标公告9联合体协议书第 页联合体各方加盖公章的联合体协议书10商务技术方案第 页按照评分标准提供相应的材料及方案，文件目录前提供评分索引11投标人认为需要提交的其他资料第 页开标一览表（分项报价表、中小企业声明函（如有））格式见附件提示：1.因投标文件制作工具中的模板与招标文件中模板存在不一致，请投标供应商在制作电子投标文件时优先采用投标文件制作工具中的模板。如不适用，则采用招标文件中模板。2.投标供应商在制作电子投标文件时，如部分投标材料无法在投标文件制作工具中制作或上传，可将材料制作后上传在资格审查证明材料、价格标、商务技术标相对应的其它材料中。3、第1-9、11项上传至资格审查部分，无法获取链接的部分上传至其他材料（第一信封辅助材料）；第10项商务技术方案上传至技术标中，技术标中不得出现投标价格；开标一览表（分项报价表、中小企业声明函（如有））上传至商务标。4、投标单位主体信息库事宜请联系：4009280095-5。附件：关于资格的声明函我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。时 间受处理的原因（如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因）处理的内容（如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间）备 注法定代表人身份证明先生/女士：现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。身份证号码：注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章授权委托书本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称及编号）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。代理人（被授权人）：_______________________单位名称：_____________________________________授权单位盖章：_________________________________单位名称：_____________________________________地址：_____________________________________日期：_____________________________________诚信承诺函江苏省南通市海门区正余镇正南村村民委员会：我单位参与贵单位组织的（项目名称及编号）的投标，我单位慎重作出以下承诺：1.我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。3.本项目授权代表为本单位正式员工。4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。7.如中标，我单位在中标公示结束后3天内领取中标通知书。8.如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。9.如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。投标人（盖公章）：法定代表人或授权代表（签字）：年月日投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函我单位参加_________________（项目名称），_________________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：1.我单位具有独立承担民事责任的能力；2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。承诺人名称（公章）：日期：______年月日联合体协议书（如有）（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称、项目编号）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。6、本协议书一式两份，联合体成员和招标人各执一份。注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。牵头人名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）成员一名称：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）年月日开标一览表投标人全称（加盖公章）：项目名称：项目编号：分包号：投标货物、服务名称 投标总报价 大写：小写： 元（人民币） 主要货物、服务制造商及产地日期：填写说明：1、开标一览表放在价格标中。2、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）投标报价一览表序号项目名称工期 投标品牌投标报价备注1南通市海门区正余镇正南村光伏发电采购项目（二次）30日历天光伏组件：光伏逆变器：单价： 元/瓦，总价： 元。含204.6千瓦电表及线路安装。投标总报价（人民币大写）：注：本次报价包括：成本费（全部设备、辅助材料及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料等）、设计费、安装费、包装费、运输费、装卸费、利润、各种税费、安全生产费、管理费、踏勘费、市场材料价格风险、政策性调整风险、现场安装、检验及调试、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训、售后服务与维保等一切费用，所有满足工程施工的内容应全部考虑在投标报价中。投标单位：（盖章）法定代表人（授权代表）签名：年月日分项报价表报价单位：（公章）单位：元序号项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价综合合价1光伏组件（含支架、辅料）片2逆变器台3直流电缆（组件到逆变器）项4并网柜台56合 计注：为保证南通田田金属科技发展有限公司厂房屋顶安全及防漏水，自行考虑支架形式及防水方式。表格可根据自己的设计自行延展编制，明确项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量。注：本次报价包括：成本费（全部设备、辅助材料及标准附件、备品备件、专用工具、技术资料等）、设计费、安装费、包装费、运输费、装卸费、利润、各种税费、安全生产费、管理费、踏勘费、市场材料价格风险、政策性调整风险、现场安装、检验及调试、人员培训及售后服务、技术支持服务、技术培训、售后服务与维保等一切费用，所有满足工程施工的内容应全部考虑在投标报价中。法定代表人（授权代表）签名：2023年月日中小企业声明函（货物）本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。企业名称（盖章）：日期：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
投标 / 标书制作要点（原创）
本光伏发电 光伏组件质量保障 光伏组件涉及「重新招标公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含重新招标公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。江苏省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
