迁建工程答疑公告（泰顺县东溪乡卫生院(泰顺县人民医院医共体东溪分院)2022）
泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程的答疑与变更
致各投标人：
根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分，本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准。
一、本项目招标控制价调整为：6287043.00元。现已重新上传工程量清单，请各投标人自行下载最新版招标文件。
二、招标文件获取时间截止时间调整为：2022年09月22日15:00:00。
三、办理投标保证金截止时间调整为：2022年09月22日15:00:00。
四、投标文件递交截止时间调整为：2022年09月23日15:00:00。
五、开标时间调整为：2022年09月23日15:00:00，电子投标文件CA解密时间调整为：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00。
六、招标文件其他内容不变。
（如有疑问，请致电浙江三凌建设项目管理有限公司：13757710124）
招标澄清文件.pdf招标澄清文件.pdf
工程量清单.pdf工程量清单.pdf
泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）
2022年9月8日
附件：
招标澄清文件.pdf
招标澄清文件.pdf
答疑说明文件.pdf
答疑说明文件.pdf
工程量清单.pdf
工程量清单.pdf
相关公告：
2022-08-25
泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程招标文件招标单位：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）招标代理：浙江三凌建设项目管理有限公司二〇二二年八月泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程施工招标公告（本工程使用全流程电子招投标）项目编号：A33032901200008790010011、项目概况项目名称：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程立项文号：泰发改审〔2021〕131号建设单位（招标人）：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）建设地点：泰顺县东溪乡蔡宅村建设规模及内容概述：本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。招标范围：本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。资金来源及出资比例：财政统筹招标标段数：1招标方式：公开招标招标控制价：6287043.00元下浮K值：8%最高限价：（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮K值）+暂列金额+暂估价。计划工期：540日历天质量要求：合格该项目采用资格后审，现已具备招标条件，对其进行招标。2、投标人资格要求投标人资质要求：须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。项目负责人资格要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）本工程不接受联合体投标。投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。其它要求：①在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。②在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建局主管部门或相关限制参加投标。③投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时将由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。3、招标文件的获取1）招标文件的获取凡有意参加投标者，请于公告发布之时起至2022年09月22日15:00:00时（北京时间），登录泰顺县人民政府公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标并自行下载招标文件，符合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府公共资源交易中心网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。2）入库说明有意参与的投标人须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第4条要求办理投标担保。4、投标保证金投标保证金金额：壹拾贰万元整(小写：120000元)。投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心，开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行，账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。5、投标截止时间及投标文件的递交投标文件递交截止时间：2022年09月23日15:00:00。投标文件递交地点：本工程采用不见面开标系统，电子投标文件网上上传方式递交，详见招标文件。6、开标时间：2022年09月23日15:00:00电子投标文件CA解密时间：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00开标地点：泰顺县公共资源交易中心五楼开标室(泰顺县罗阳镇新城大道117号)7、联系方式泰顺县公共资源交易中心咨询电话：0577-67581350招标代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司地址：泰顺县罗阳镇湖滨花苑A区8幢202室联系人：魏先生电话：13757710124招标人：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）联系人：吴先生电话:139897372048、不见面开标方式本工程采用不见面开标方式进行开标，电子投标文件网上上传。1、本项目采用不见面开标系统开标，通过“泰顺县公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入，系统地址：http://122.228.219.164/BidOpening，开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。（投标人参与本次不见面开标时，请于标前按照不见面开标系统“操作手册”要求配置电脑的软硬件环境，并熟悉不见面开标操作流程，如因投标人自身原因导致开评标不能继续的，投标人自行负责。）2、已缴保证金且通过系统递交标书的投标单位，可在开标前1小时登陆不见面开标系统进入该项目进行开标。3、开标过程中如果代理已开直播但本机直播无画面可点击右侧直播画面上的“重试”或F5刷新。4、招标代理人员开启投标文件解密后，请投标单位在30分钟内完成解密操作，请各投标单位时刻注意开标进程，以防错过解密时间。（解密过程应急咨询电话：0577-67581359）5、不见面开标具体流程可登陆泰顺县公共资源交易中心网站首页下载“操作手册”进行学习。6、系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求（提前调试）。①操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10②浏览器：IE1132位版本③浏览器环境配置：a.先安装“温州地市新点专用驱动（泰顺）”后打开“新点检测工具(浙江温州地市版)”进行“插锁一键检测”；b.在IE11兼容性视图设置中添加“122.228.219.164”；c.在“Internet选项——安全——受信任的站点”中添加“http://122.228.219.164”，同时将“受信任的站点”下方“自定义级别”中“允许ActiveX筛选”启用；④网络：互联网，建议8M以上宽带；⑤进入网站（http://122.228.219.164/BidOpening）下方如弹出加载项均选择允许，插件均需要安装；⑥硬件要求：自带喇叭或外接音箱、耳机等。注：本工程如因泰顺县公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。如果因系统原因导致开标无法正常进行的，待系统修复后开标，时间另行通知。目录投标须知及投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1一、投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1二、投标须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（一）总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（二）招标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4（三）投标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5（四）投标报价及工程量清单计价及要求„„„„„„„„„„„„„„„„„8（五）投标文件的密封与递交„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11（六）开标、评标、定标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12（七）合同的授予„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17（八）重新招标和不再招标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18（九）纪律和监督„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18三、合同条款及格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21第一部分合同协议书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第二部分通用条款（略）„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第三部分专用合同条款„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第四部分附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35四、投标文件格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36保函附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程2建设地点泰顺县东溪乡蔡宅村3建设规模本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。4承包方式施工总承包5质量要求合格6招标范围本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。7工期要求招标工期540日历天8资金来源财政统筹9投标人资质要求1.须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。2.投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。3.本工程不接受联合体投标。10项目负责人要求二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）11招标方式公开招标12资格审查方式资格后审13工程计价方式工程量清单计价：综合单价法，以招标人提供的清单为准，或以补充形式在投标截止日期15天前公布。14投标有效期为：90日历天（从投标截止之日算起）15投标保证金额大写：壹拾贰万元整（RMB）；小写：¥120000元整。16投标保证金账户投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函格式须按照招标文件要求二、投标须知1、总则1.1项目概况本工程经泰发改审〔2021〕131号批准建设，建设地点位于泰顺县东溪乡蔡宅村，工程项目说明详见本须知前附表。本工程实行施工总承包，施工总承包的内容详见建筑业企业资质等级标准中的工程施工总承包工程范围，个别专业性工程因特殊原因，确实无法纳入本次施工总承包报价或总承包单位无法施工的，今后发包由建设单位与施工总承包中标单位共同组织，施工总承包中标单位与建设单位签订施工总承包合同，明确施工总承包的范围，包括必须分包的工程，均纳入施工总承包管理，其专业分包工程造价通过分包招标确定，经建设单位同意，由施工总承包中标单位与专业分包单位签订分包合同，实行总承包管理。1.2招标范围具体内容详见投标须知前附表。1.3现场条件现已具备施工条件；1.4招标方式本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目招标申请，通过公开招标方式择优选定施工单位。1.5投标单位资格要求及审查方式1.5.1投标单位资格要：具体内容详见投标须知前附表1.5.2本工程对投标人资格审查方式：资格后审。对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。1.6投标费用投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。1.7投标人资格要求1.7.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.7.2投标人资质要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.3项目负责人要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.4投标单位的授权委托人必须为本单位人员。1.7.5在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。1.7.6在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经确认后将被予以否决投标。1.8投标人不得存在的情形1.8.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，如投标人不得存在下列情形之一的，其相关投标均无效。1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。1.9语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。1.10计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.11踏勘现场1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。1.11.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.11.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.11.4投标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。1.11其他本工程招标文件未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。2、招标文件2.1招标文件的组成2.1.1招标文件包括下列内容1）招标公告2）投标须知及投标须知前附表3）合同主要条款4）图纸技术资料及附件5）工程量清单2.1.2除上述内容外，招标单位以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标单位和投标单位起约束作用。2.1.3投标单位获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失由投标单位自己承担。招标文件以电子版本为准。投标单位同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。2.2招标文件的澄清2.2.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议或以书面形式传真到代理公司（13757710124）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将澄清文件报县招投标监督机构备案后，将澄清文件发布在公告网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）上，各投标人自行下载。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.2.2投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。2.3.2补充通知报县招投标监督机构备案后，在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网上公布（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），以书面形式发给相关部门。投标单位自行下载。2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将根据相关法律法规延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。3、投标文件3.1投标文件的组成3.1.1本次开标实行不见面方式进行，投标文件以投标单位按规定制作并网上递交成功的投标文件为准，无须递交纸质投标文件及资格审查相关证书及资料。3.1.2投标文件应包括下列内容：1）商务文件；2）资格后审申请书。3.2商务文件3.2.1商务标按下列内容和次序编写：（1）投标文件封面；（2）法定代表人身份证明书或授权委托书；（3）投标函；（4）商务标主要包括下列内容：序号商务报价内容1投标总价2编制说明3工程项目投标报价汇总表4单位(专业)工程投标报价计算表5分部分项工程清单与计价表6施工技术措施项目清单与计价表7综合单价计算表8综合单价工料机分析表9施工组织（总价）措施项目清单与计价表10其他项目清单与计价汇总表11暂列金额明细表12材料（工程设备）暂估单价表13专业工程暂估价表14专项技术措施暂估价表5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按通用条款执行。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）项目安全生产的达标目标：零死亡事故、零重伤事故、零火灾爆炸事故、零中毒事故、无未遂事故、轻伤事故率控制在3‟以内、安全达标合格率100％。（2）承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及泰顺县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，积极落实各项安全生产工作，明确具体措施，确保安全生产，杜绝重大伤亡事故。（3）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。（4）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；2、承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及我县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按2018计价规范执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同金额的2%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）泰顺气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；（2）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：以发包人书面批准的变更文件为准。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按招标文件及现行规定执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人批准。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。双方约定合同价款调整按下列方法进行：/。3、其他价格方式：本项目采用固定单价合同。除标后核对调整、设计变更外均不再调整。设计变更估价原则按合同条款第10.4款要求执行；工程量清单错误的修正按合同条款第1.13款执行；优质工程增加费按合同条款第5.1.1款要求执行。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、浙江省建设工程计价依据（2018版）和浙江省2018版计算定额及相关省市文件。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：承包人每月25日前提交已完成合格工程量月报表，作为工程价款支付的依据。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：期限按通用条款执行；支付金额经监理单位签发和发包人审核后，发包人向承包人支付经核实的工程款，支付比例为审核签发后工程量造价的80%，当本工程进度款支付至合同价的80%时，将停止支付工程进度款。待项目竣工验收合格后并办理竣工结算，经相关单位审定并经城建档案馆备案，付至最终审定价款的98.5%后，扣留结算造价1.5%保修金。缺陷责任期满，经验收无缺陷后，全部质量保修金一次性退还（质量保修金不计息）。（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：30天。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：60天。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：60天。发包人完成竣工付款的期限：30天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：六份。承包人提交最终结算申请单的期限：30天。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。（2）发包人完成支付的期限：30天。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。15.3质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第（2）种方式：（1）质量保修金保函，保证金额为：/；（2）1.5%的结算价；（3）其他方式:/。15.3.2质量保修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保修金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程缺陷责任期为：按现行国家相关规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发包人承担责任。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照第20条〔争议解决〕。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。19.争议解决19.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。19.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。19.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。19.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；（2）向泰顺县人民法院起诉。第四部份附件（略）本合同附件按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的附件执行，此处略。下载地址（http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201710/t20171030_233757.html）四、投标文件格式注：具体投标文件格式详见泰顺县招投标系统。由于系统投标文件表格格式是固定的，本项目班子成员标后提供，未作要求的部分内容可填写亦可不填写，评标时不作要求。保函附件2建设工程投标保证保险凭证致：泰顺县公共资源交易中心鉴于（以下简称“投保人”）于年月日参加招标人为（以下简称被保险人），工程项目的投标，并向保险人投保《建设工程投标保证保险》（保险单号：），保险金额为人民币万元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（单号）及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（二）投保人无故放弃中标资格；（三）投保人在投标有效期内收到被保险人的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同协议书，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金。（四）招标文件及法律法规规定应当不予退还投标保证金的其他情形。本《建设工程投标保证保险》的保险期限在投保之日起至投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，任何索款要求应在保险期间内送到本保险公司。保险人名称（盖章）：签单日期：公司地址：邮编：联系电话：注：此投标保证金保险凭证不属于商务标内容，无需做入商务标中。1.封面泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单招标人:__________________________________________________，泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院__________________________________________________，）(单位盖章)造价咨询人:__________________________________________________(单位盖章)年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.扉页泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体招标人:____________________，东溪分院），造价咨询人:____________________(单位盖章)，(单位资质专用章)法定代表人，法定代表人或其授权人:____________________或其授权人:____________________(签字或盖章)，(签字或盖章)编制人:____________________复核人:____________________(造价工程师签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日，复核时间:年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单封面扫描件新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单总说明新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.智能化系统数量以招标清单为准。景观部分1、室外绿化景观地坪根据施工现场确定，停车场外侧建筑挡墙暂定按回填土放坡计入2、按设计要求路面做法按200厚C20混凝土路面200厚碎石垫层。其他说明主要设备／材料推荐品牌表如下，投标人可在推荐品牌中自选设备／材料品牌，也可选择高于或相当于推荐品牌，主要设备／材料进场前需由监理及发包人确认：工程材料品牌参考表序号材料名称推荐品牌高分子防水卷材防水涂料北新／月皇江苏/欧西盾上海/禹申外墙高级涂料立邦、嘉宝莉、多乐士2新点网上招招3外墙保温材料温州/中川、温州/杰龙、杭州/泰富4瓷砖（300*600）广东／冠珠、广东/惠万家、广东/贝利嘉成套配电箱德力西、正泰、华通、浙江锐源、浙江上电78镀锌钢管金洲、银河、增洲PVC电线套管顺达、中财、清川910UPVC排水管顺达、中财、清川11钢塑管金洲、银河、增洲12PPR管白蝶、公元、中财新点网上招投标13柔性铸铁管永吉、金秋14电线网牌、瓯美、威尔鹰、上海浦东（上线）、上海远翅15电缆威尔鹰、胜华、兴乐、上海浦东（上线）广西广缆，云南云缆16开关插座泰力、利尔、飞雕17应急灯疏散灯奇辉、新亮点、祺宇18阀门春江、龙珠、埃美柯、捷成、凯泰19风机、百叶风口大丰、上风、建设新点网上招投标20通风防火阀大丰、上风、建设21桥架中建、世发长胜、恒隆22沟槽配件迈克、百浪河、兴立23电线管凯宸、盛宝、鹏创24卫生洁具箭牌、东鹏、九牧25综合布线系统综合布线：一舟、天诚、赛格26视频监控系统海康威视、大华、天地伟业27硬盘希捷、迈拓、三星新点网上招投28有线电视系统由广电部门指定29广播系统TOA、KLOTZ、PEAVEY30停车管理系统披克、顺捷、科拓31防雷接地系统中光、迅雷、HOOCO32一卡通门禁系统冠林、立林、狄耐克33周界报警系统奥泰斯、安保、艾礼富34综合管路系统金属桥架：中建、世发长胜、雪龙新点网上招投标线缆：一舟、天诚、赛格PVC管：中财、伟星、顺达钢管：增洲、银河、金洲安装材料品牌推荐表序号材料名称产地/品牌备注镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管浙江/金洲、山东/君诚、余姚/增洲点网上招投JDG电线管正通、鹏创、盛宝23配电箱（成套厂家）正泰、江南、人民4配电箱（主要元器件）正泰、德力西、人民浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶5PPR给水管6UPVC排水管、PVC雨水管、PVC电线管浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶温州/嘉泽、温州/网牌、瓯美7电线8电缆温州/嘉泽、上海南大、瑞鑫点网上招投标9桥架温州/金象：乐清/中建、温州/华特10抗震支架浙江/坚安、得肯特、优力可应急照明灯具11温州/恒昌、上海舒兹、帕沃12开关、插座浙江/利尔、杭州/鸿雁、温州/泰力13普通照明灯具阳光、欧普、雷士14消电设备河北/北大青鸟、温州/华安、温州/安帝力15消防箱福建/百安、温州/东方、泉州/晋源16沟槽配件潍坊／远大、安徽/禹王、宁波/埃美柯新点网上招投新点网上招投标系统新点网上新点网上招投标系统新点网上招投标系新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统1.21.分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：综合楼建筑(2)序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价人工费机械费暂估价备注土石方工程土石方工程1010101002001挖一般土方机械挖土一般土方（工程量暂定）土方类别：三类土m330002010101003001挖沟槽土方机械挖土沟槽土方土方类别：三类土m3356.183010103001001回填方场地原土回填碾压（工程量暂定）m315004010103001002回填方沟槽土方回填m3276.765010103002001余方弃置土方弃置运距：暂定3000M土方消纳m31354.426010103001003回填方矿渣回填m328.68砌筑工程砌筑工程7010404001001垫层150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣m321.098010401001001砖基础±0.00以下墙体厚度240，Mu15水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，面涂防水砂浆m349.729010401003001实心砖墙DR室隔墙、电梯井道厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5混合砂浆砌筑m342.5810010401003002实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m341.911010401003003实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度120，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m316.6712010402001001砌块墙外墙、内隔墙厚度200，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m3379.95新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13010402001002砌块墙外墙、内隔墙厚度100，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m33.9混凝土及钢筋混凝土工程混凝土及钢筋混凝土工程14010507001001散水、坡道室外坡道1、面层另计2、25厚1：2水泥砂浆面层压实赶光；3、纯水泥浆一道；4、100厚C20素砼垫层5、150厚片石灌砂垫层m275.1915010501001001垫层混凝土垫层类别：现浇现拌混凝土强度：C15m350.116010503001001基础梁混凝土基础梁类别：泵送商品砼强度：C30m336.117010501003001独立基础混凝土基础类别：泵送商品砼强度：C30m370.1418010501004001满堂基础电梯井底板类别：泵送商品砼强度：C30m33.419010504001001直形墙电梯井混凝土墙类别：泵送商品砼强度：C30m35.4820010502002001构造柱混凝土构造柱类别：现浇现拌强度：C25m314.2221010502001001矩形柱混凝土矩形柱类别：泵送商品砼强度：C30m362.6722010503002001矩形梁混凝土矩形梁类别：泵送商品砼强度：C30m3114.8423010503004001圈梁混凝土圈梁、过梁类别：现浇现拌强度：C25m31.8624010505007001天沟(檐沟）、挑檐板混凝土挑檐板类别：现浇现拌强度：C25m313.7525010505003001平板混凝土平板类别：泵送商品砼强度：C30m3140.3426010506001001直形楼梯混凝土楼梯类别：泵送商品砼强度：C30m2100.127010515001001现浇构件钢筋φ6HRB400箍筋t0.346新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统28010515001002现浇构件钢筋φ8HRB400箍筋t8.99429010515001003现浇构件钢筋φ10HRB400箍筋t1.08930010515001004现浇构件钢筋φ12HRB400箍筋t1.86231010515001005现浇构件钢筋φ8HRB400非箍筋t21.0532010515001006现浇构件钢筋φ10HRB400非箍筋t4.92133010515001007现浇构件钢筋φ12HRB400非箍筋t3.48234010515001008现浇构件钢筋φ14HRB400非箍筋t1.95835010515001009现浇构件钢筋φ16HRB400非箍筋t4.44536010515001010现浇构件钢筋φ18HRB400非箍筋t5.23537010515001011现浇构件钢筋φ20HRB400非箍筋t2.89238010515001012现浇构件钢筋φ22HRB400非箍筋t2.67539010515001013现浇构件钢筋φ25HRB400非箍筋t1.689门窗工程门窗工程40010801001001木质门消防栓暗门1、门洞尺寸：700*2100樘141010801001002木质门FM1221乙1、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘142010801001003木质门FM1521乙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘243010801001004木质门FM1521乙a1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火字母门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘3新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统44010801001005木质门MM0721丙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘345010801002001木质门带套M15241、门洞尺寸：1500*24002、.成品实木平开双开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘346010801002002木质门带套MM07211、门洞尺寸：700*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J6011;樘347010801002003木质门带套MM09211、门洞尺寸：900*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘748010801002004木质门带套MM10211、门洞尺寸：1000*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘2249010801002005木质门带套MM12211、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质平开子母门;含门套、门锁等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘15新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统5.暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：智能化(10)序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1标化工地增加费项2优质工程增加费项3其他暂列金额项估算比例一般不高于5%合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统6.材料（工程设备）暂估单价及调整表材料（工程设备）暂估单价及调整表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量数量暂估(元)暂估(元)确认(元)确认(元)差额±(元)差额±(元)备注序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位暂估确认单价合价单价合价单价合价备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统7.专业工程暂估价表专业工程暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统8.专项技术措施暂估价表专项技术措施暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统9.计日工表计日工表单位（专业）工程名称：智能化(10)编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）合价（元）编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）暂定实际总计总计总计总计总计总计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统10.总承包服务费计价表总承包服务费计价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)1发包人单独发包的专业工程1.1专业发包工程管理费2发包人提供材料(设备)2.1甲供材料设备保管费合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统11.主要工日一览表主要工日一览表工程名称：智能化(10)序号工日名称(类别)单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统12.发包人提供材料和设备一览表发包人提供材料和设备一览表工程名称：智能化(10)序号材料(设备)名称、规格、型号单位数量单价(元)交货方式送达地点备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13.主要材料和工程设备一览表主要材料和工程设备一览表工程名称：智能化(10)序号名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统14.主要机械台班一览表主要机械台班一览表工程名称：智能化(10)序号机械名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程招标文件招标单位：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）招标代理：浙江三凌建设项目管理有限公司二〇二二年八月泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程施工招标公告（本工程使用全流程电子招投标）项目编号：A33032901200008790010011、项目概况项目名称：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程立项文号：泰发改审〔2021〕131号建设单位（招标人）：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）建设地点：泰顺县东溪乡蔡宅村建设规模及内容概述：本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。招标范围：本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。资金来源及出资比例：财政统筹招标标段数：1招标方式：公开招标招标控制价：6287043.00元下浮K值：8%最高限价：（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮K值）+暂列金额+暂估价。计划工期：540日历天质量要求：合格该项目采用资格后审，现已具备招标条件，对其进行招标。2、投标人资格要求投标人资质要求：须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。项目负责人资格要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）本工程不接受联合体投标。投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。其它要求：①在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。②在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建局主管部门或相关限制参加投标。③投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时将由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。3、招标文件的获取1）招标文件的获取凡有意参加投标者，请于公告发布之时起至2022年09月22日15:00:00时（北京时间），登录泰顺县人民政府公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标并自行下载招标文件，符合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府公共资源交易中心网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。2）入库说明有意参与的投标人须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第4条要求办理投标担保。4、投标保证金投标保证金金额：壹拾贰万元整(小写：120000元)。投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心，开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行，账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。5、投标截止时间及投标文件的递交投标文件递交截止时间：2022年09月23日15:00:00。投标文件递交地点：本工程采用不见面开标系统，电子投标文件网上上传方式递交，详见招标文件。6、开标时间：2022年09月23日15:00:00电子投标文件CA解密时间：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00开标地点：泰顺县公共资源交易中心五楼开标室(泰顺县罗阳镇新城大道117号)7、联系方式泰顺县公共资源交易中心咨询电话：0577-67581350招标代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司地址：泰顺县罗阳镇湖滨花苑A区8幢202室联系人：魏先生电话：13757710124招标人：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）联系人：吴先生电话:139897372048、不见面开标方式本工程采用不见面开标方式进行开标，电子投标文件网上上传。1、本项目采用不见面开标系统开标，通过“泰顺县公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入，系统地址：http://122.228.219.164/BidOpening，开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。（投标人参与本次不见面开标时，请于标前按照不见面开标系统“操作手册”要求配置电脑的软硬件环境，并熟悉不见面开标操作流程，如因投标人自身原因导致开评标不能继续的，投标人自行负责。）2、已缴保证金且通过系统递交标书的投标单位，可在开标前1小时登陆不见面开标系统进入该项目进行开标。3、开标过程中如果代理已开直播但本机直播无画面可点击右侧直播画面上的“重试”或F5刷新。4、招标代理人员开启投标文件解密后，请投标单位在30分钟内完成解密操作，请各投标单位时刻注意开标进程，以防错过解密时间。（解密过程应急咨询电话：0577-67581359）5、不见面开标具体流程可登陆泰顺县公共资源交易中心网站首页下载“操作手册”进行学习。6、系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求（提前调试）。①操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10②浏览器：IE1132位版本③浏览器环境配置：a.先安装“温州地市新点专用驱动（泰顺）”后打开“新点检测工具(浙江温州地市版)”进行“插锁一键检测”；b.在IE11兼容性视图设置中添加“122.228.219.164”；c.在“Internet选项——安全——受信任的站点”中添加“http://122.228.219.164”，同时将“受信任的站点”下方“自定义级别”中“允许ActiveX筛选”启用；④网络：互联网，建议8M以上宽带；⑤进入网站（http://122.228.219.164/BidOpening）下方如弹出加载项均选择允许，插件均需要安装；⑥硬件要求：自带喇叭或外接音箱、耳机等。注：本工程如因泰顺县公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。如果因系统原因导致开标无法正常进行的，待系统修复后开标，时间另行通知。目录投标须知及投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1一、投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1二、投标须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（一）总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（二）招标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4（三）投标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5（四）投标报价及工程量清单计价及要求„„„„„„„„„„„„„„„„„8（五）投标文件的密封与递交„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11（六）开标、评标、定标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12（七）合同的授予„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17（八）重新招标和不再招标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18（九）纪律和监督„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18三、合同条款及格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21第一部分合同协议书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第二部分通用条款（略）„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第三部分专用合同条款„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第四部分附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35四、投标文件格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36保函附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程2建设地点泰顺县东溪乡蔡宅村3建设规模本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。4承包方式施工总承包5质量要求合格6招标范围本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。7工期要求招标工期540日历天8资金来源财政统筹9投标人资质要求1.须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。2.投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。3.本工程不接受联合体投标。10项目负责人要求二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）11招标方式公开招标12资格审查方式资格后审13工程计价方式工程量清单计价：综合单价法，以招标人提供的清单为准，或以补充形式在投标截止日期15天前公布。14投标有效期为：90日历天（从投标截止之日算起）15投标保证金额大写：壹拾贰万元整（RMB）；小写：¥120000元整。16投标保证金账户投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函格式须按照招标文件要求17投标保证金退还投标保证金退还自始至终参加投标的未中标人的投标保证金在中标通知书发出后七个工作日内予以退还，中标候选人的投标保证金在签订合同后（需提供施工合同原件及履约担保复印件）5个工作日内予以退还。18现场踏勘现场踏勘自行踏勘，地点：泰顺县东溪乡蔡宅村19标文及图纸疑问提交标文及图纸疑问提交如有疑问请应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议或以书面形式（扫描件）发送至到代理公司邮箱371682532@qq.com。20领取答疑材料领取答疑材料如有补充说明请在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载21投标人的替代方案投标人的替代方案本工程不执行22投标文件份数投标文件份数加密的电子投标文件一份，并成功上传“泰顺县公共资源电子招投标系统”，中标后，向招标人提供七份投标文件。23投标文件提交地点及截止时间投标文件提交地点及截止时间地点：泰顺县公共资源电子招投标系统截止时间:2022年09月23日15:00:0024开标开标开标时间:同投标截止时间地点:泰顺县公共资源交易中心五楼开标室(泰顺县罗阳镇新城大道117号)25评标方法及标准评标方法及标准见开标、评标、定标方法（本工程采用不见面开标，全流程电子评标）26履约担保金额履约担保金额签合同前先提交合同价款2%的履约担保(可用银行保函或保险公司保函或现金担保),不得抵扣工程款。27工程预付款工程预付款本工程无工程预付款28计税方法计税方法采用营改增后一般计税法29购领招标文件时间、地点及费用购领招标文件时间、地点及费用时间：详见招标公告地点:泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载30其他要求其他要求1、在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经确认后将被予以否决投标。2、在投标截止时间当日前投标人没有被县级及上级住建主管部门或相关单位限制参加投标。在投标截止时间当日前投标人没有被泰顺县住建局及上级主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。3、投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。招标单位：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）联系人：吴先生电话：1398973720431联系方式联系方式泰顺县公共资源交易中心工程交易科咨询电话：0577-6758135031联系方式联系方式招标代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司联系人：魏先生电话：13757710124备注备注招标文件正文与投标人须知前附表不一致，以前附表为准；前附表与招标公告不一致，以招标公告为准；招标公告与本工程项目的补充说明不一致，以补充说明为准。招标文件正文与投标人须知前附表不一致，以前附表为准；前附表与招标公告不一致，以招标公告为准；招标公告与本工程项目的补充说明不一致，以补充说明为准。二、投标须知1、总则1.1项目概况本工程经泰发改审〔2021〕131号批准建设，建设地点位于泰顺县东溪乡蔡宅村，工程项目说明详见本须知前附表。本工程实行施工总承包，施工总承包的内容详见建筑业企业资质等级标准中的工程施工总承包工程范围，个别专业性工程因特殊原因，确实无法纳入本次施工总承包报价或总承包单位无法施工的，今后发包由建设单位与施工总承包中标单位共同组织，施工总承包中标单位与建设单位签订施工总承包合同，明确施工总承包的范围，包括必须分包的工程，均纳入施工总承包管理，其专业分包工程造价通过分包招标确定，经建设单位同意，由施工总承包中标单位与专业分包单位签订分包合同，实行总承包管理。1.2招标范围具体内容详见投标须知前附表。1.3现场条件现已具备施工条件；1.4招标方式本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目招标申请，通过公开招标方式择优选定施工单位。1.5投标单位资格要求及审查方式1.5.1投标单位资格要：具体内容详见投标须知前附表1.5.2本工程对投标人资格审查方式：资格后审。对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。1.6投标费用投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。1.7投标人资格要求1.7.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.7.2投标人资质要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.3项目负责人要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.4投标单位的授权委托人必须为本单位人员。1.7.5在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。1.7.6在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经确认后将被予以否决投标。1.8投标人不得存在的情形1.8.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，如投标人不得存在下列情形之一的，其相关投标均无效。1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。1.9语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。1.10计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.11踏勘现场1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。1.11.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.11.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.11.4投标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。1.11其他本工程招标文件未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。2、招标文件2.1招标文件的组成2.1.1招标文件包括下列内容1）招标公告2）投标须知及投标须知前附表3）合同主要条款4）图纸技术资料及附件5）工程量清单2.1.2除上述内容外，招标单位以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标单位和投标单位起约束作用。2.1.3投标单位获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失由投标单位自己承担。招标文件以电子版本为准。投标单位同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。2.2招标文件的澄清2.2.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议或以书面形式传真到代理公司（13757710124）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将澄清文件报县招投标监督机构备案后，将澄清文件发布在公告网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）上，各投标人自行下载。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.2.2投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。2.3.2补充通知报县招投标监督机构备案后，在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网上公布（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），以书面形式发给相关部门。投标单位自行下载。2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将根据相关法律法规延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。3、投标文件3.1投标文件的组成3.1.1本次开标实行不见面方式进行，投标文件以投标单位按规定制作并网上递交成功的投标文件为准，无须递交纸质投标文件及资格审查相关证书及资料。3.1.2投标文件应包括下列内容：1）商务文件；2）资格后审申请书。3.2商务文件3.2.1商务标按下列内容和次序编写：（1）投标文件封面；（2）法定代表人身份证明书或授权委托书；（3）投标函；（4）商务标主要包括下列内容：序号商务报价内容1投标总价2编制说明3工程项目投标报价汇总表4单位(专业)工程投标报价计算表5分部分项工程清单与计价表6施工技术措施项目清单与计价表7综合单价计算表8综合单价工料机分析表9施工组织（总价）措施项目清单与计价表10其他项目清单与计价汇总表11暂列金额明细表12材料（工程设备）暂估单价表13专业工程暂估价表14专项技术措施暂估价表5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按通用条款执行。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）项目安全生产的达标目标：零死亡事故、零重伤事故、零火灾爆炸事故、零中毒事故、无未遂事故、轻伤事故率控制在3‟以内、安全达标合格率100％。（2）承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及泰顺县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，积极落实各项安全生产工作，明确具体措施，确保安全生产，杜绝重大伤亡事故。（3）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。（4）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；2、承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及我县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按2018计价规范执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同金额的2%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）泰顺气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；（2）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：以发包人书面批准的变更文件为准。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按招标文件及现行规定执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人批准。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。双方约定合同价款调整按下列方法进行：/。3、其他价格方式：本项目采用固定单价合同。除标后核对调整、设计变更外均不再调整。设计变更估价原则按合同条款第10.4款要求执行；工程量清单错误的修正按合同条款第1.13款执行；优质工程增加费按合同条款第5.1.1款要求执行。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、浙江省建设工程计价依据（2018版）和浙江省2018版计算定额及相关省市文件。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：承包人每月25日前提交已完成合格工程量月报表，作为工程价款支付的依据。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：期限按通用条款执行；支付金额经监理单位签发和发包人审核后，发包人向承包人支付经核实的工程款，支付比例为审核签发后工程量造价的80%，当本工程进度款支付至合同价的80%时，将停止支付工程进度款。待项目竣工验收合格后并办理竣工结算，经相关单位审定并经城建档案馆备案，付至最终审定价款的98.5%后，扣留结算造价1.5%保修金。缺陷责任期满，经验收无缺陷后，全部质量保修金一次性退还（质量保修金不计息）。（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：30天。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：60天。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：60天。发包人完成竣工付款的期限：30天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：六份。承包人提交最终结算申请单的期限：30天。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。（2）发包人完成支付的期限：30天。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。15.3质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第（2）种方式：（1）质量保修金保函，保证金额为：/；（2）1.5%的结算价；（3）其他方式:/。15.3.2质量保修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保修金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程缺陷责任期为：按现行国家相关规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发包人承担责任。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照第20条〔争议解决〕。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。19.争议解决19.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。19.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。19.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。19.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；（2）向泰顺县人民法院起诉。第四部份附件（略）本合同附件按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的附件执行，此处略。下载地址（http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201710/t20171030_233757.html）四、投标文件格式注：具体投标文件格式详见泰顺县招投标系统。由于系统投标文件表格格式是固定的，本项目班子成员标后提供，未作要求的部分内容可填写亦可不填写，评标时不作要求。保函附件1投标保证金银行保函保函编号：致：泰顺县公共资源交易中心鉴于________________________（以下简称“投标人”）于__________年_____月____日参加_______________________________（以下简称“招标人”）招标编号_____________，____________________工程的投标。本____________________受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币___________万元的责任。本责任的条件：1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；2、投标人无故放弃中标资格；3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。4、招标文件及法律法规规定投标人应支付投标保证金的其他情形。只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。本保函在投标有效期到期后30日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。银行名称（盖章）：________________________________银行地址：________________________________________法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：________________邮政编码：____________，电话：________________________日期：____年____月____日注：此投标保证金银行保函不属于商务标内容，无需做入商务标中。保函附件2建设工程投标保证保险凭证致：泰顺县公共资源交易中心鉴于（以下简称“投保人”）于年月日参加招标人为（以下简称被保险人），工程项目的投标，并向保险人投保《建设工程投标保证保险》（保险单号：），保险金额为人民币万元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（单号）及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（二）投保人无故放弃中标资格；（三）投保人在投标有效期内收到被保险人的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同协议书，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金。（四）招标文件及法律法规规定应当不予退还投标保证金的其他情形。本《建设工程投标保证保险》的保险期限在投保之日起至投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，任何索款要求应在保险期间内送到本保险公司。保险人名称（盖章）：签单日期：公司地址：邮编：联系电话：注：此投标保证金保险凭证不属于商务标内容，无需做入商务标中。泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程补充说明一致各投标人：根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分，本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准一、本项目招标控制价调整为：6287043.00元。现已重新上传工程量清单，请各投标人自行下载最新版招标文件。二、招标文件获取截止时间调整为：2022年09月22日15:00:00。三、办理投标保证金截止时间调整为：2022年09月22日15：00:00。四、投标文件递交截止时间调整为：2022年09月23日15：00:00。五、开标时间调整为：2022年09月23日15:00：00，电子投标文件CA解密时间调整为：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00。六、招标文件其他内容不变。（如有疑问，请致电浙江三凌建设项目管理有限公司：13757710124）泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）2022年9月8日索飘县住房和场1幸22229P1.封面泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单招标人:__________________________________________________，泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院__________________________________________________，）(单位盖章)造价咨询人:__________________________________________________(单位盖章)年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.扉页泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体招标人:____________________，东溪分院），造价咨询人:____________________(单位盖章)，(单位资质专用章)法定代表人，法定代表人或其授权人:____________________或其授权人:____________________(签字或盖章)，(签字或盖章)编制人:____________________复核人:____________________(造价工程师签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日，复核时间:年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单封面扫描件新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单总说明新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.智能化系统数量以招标清单为准。景观部分1、室外绿化景观地坪根据施工现场确定，停车场外侧建筑挡墙暂定按回填土放坡计入2、按设计要求路面做法按200厚C20混凝土路面200厚碎石垫层。其他说明主要设备／材料推荐品牌表如下，投标人可在推荐品牌中自选设备／材料品牌，也可选择高于或相当于推荐品牌，主要设备／材料进场前需由监理及发包人确认：工程材料品牌参考表序号材料名称推荐品牌高分子防水卷材防水涂料北新／月皇江苏/欧西盾上海/禹申外墙高级涂料立邦、嘉宝莉、多乐士2新点网上招招3外墙保温材料温州/中川、温州/杰龙、杭州/泰富4瓷砖（300*600）广东／冠珠、广东/惠万家、广东/贝利嘉成套配电箱德力西、正泰、华通、浙江锐源、浙江上电78镀锌钢管金洲、银河、增洲PVC电线套管顺达、中财、清川910UPVC排水管顺达、中财、清川11钢塑管金洲、银河、增洲12PPR管白蝶、公元、中财新点网上招投标13柔性铸铁管永吉、金秋14电线网牌、瓯美、威尔鹰、上海浦东（上线）、上海远翅15电缆威尔鹰、胜华、兴乐、上海浦东（上线）广西广缆，云南云缆16开关插座泰力、利尔、飞雕17应急灯疏散灯奇辉、新亮点、祺宇18阀门春江、龙珠、埃美柯、捷成、凯泰19风机、百叶风口大丰、上风、建设新点网上招投标20通风防火阀大丰、上风、建设21桥架中建、世发长胜、恒隆22沟槽配件迈克、百浪河、兴立23电线管凯宸、盛宝、鹏创24卫生洁具箭牌、东鹏、九牧25综合布线系统综合布线：一舟、天诚、赛格26视频监控系统海康威视、大华、天地伟业27硬盘希捷、迈拓、三星新点网上招投28有线电视系统由广电部门指定29广播系统TOA、KLOTZ、PEAVEY30停车管理系统披克、顺捷、科拓31防雷接地系统中光、迅雷、HOOCO32一卡通门禁系统冠林、立林、狄耐克33周界报警系统奥泰斯、安保、艾礼富34综合管路系统金属桥架：中建、世发长胜、雪龙新点网上招投标线缆：一舟、天诚、赛格PVC管：中财、伟星、顺达钢管：增洲、银河、金洲安装材料品牌推荐表序号材料名称产地/品牌备注镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管浙江/金洲、山东/君诚、余姚/增洲点网上招投JDG电线管正通、鹏创、盛宝23配电箱（成套厂家）正泰、江南、人民4配电箱（主要元器件）正泰、德力西、人民浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶5PPR给水管6UPVC排水管、PVC雨水管、PVC电线管浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶温州/嘉泽、温州/网牌、瓯美7电线8电缆温州/嘉泽、上海南大、瑞鑫点网上招投标9桥架温州/金象：乐清/中建、温州/华特10抗震支架浙江/坚安、得肯特、优力可应急照明灯具11温州/恒昌、上海舒兹、帕沃12开关、插座浙江/利尔、杭州/鸿雁、温州/泰力13普通照明灯具阳光、欧普、雷士14消电设备河北/北大青鸟、温州/华安、温州/安帝力15消防箱福建/百安、温州/东方、泉州/晋源16沟槽配件潍坊／远大、安徽/禹王、宁波/埃美柯新点网上招投新点网上招投标系统新点网上新点网上招投标系统新点网上招投标系新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统1.21.分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：综合楼建筑(2)序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价人工费机械费暂估价备注土石方工程土石方工程1010101002001挖一般土方机械挖土一般土方（工程量暂定）土方类别：三类土m330002010101003001挖沟槽土方机械挖土沟槽土方土方类别：三类土m3356.183010103001001回填方场地原土回填碾压（工程量暂定）m315004010103001002回填方沟槽土方回填m3276.765010103002001余方弃置土方弃置运距：暂定3000M土方消纳m31354.426010103001003回填方矿渣回填m328.68砌筑工程砌筑工程7010404001001垫层150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣m321.098010401001001砖基础±0.00以下墙体厚度240，Mu15水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，面涂防水砂浆m349.729010401003001实心砖墙DR室隔墙、电梯井道厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5混合砂浆砌筑m342.5810010401003002实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m341.911010401003003实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度120，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m316.6712010402001001砌块墙外墙、内隔墙厚度200，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m3379.95新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13010402001002砌块墙外墙、内隔墙厚度100，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m33.9混凝土及钢筋混凝土工程混凝土及钢筋混凝土工程14010507001001散水、坡道室外坡道1、面层另计2、25厚1：2水泥砂浆面层压实赶光；3、纯水泥浆一道；4、100厚C20素砼垫层5、150厚片石灌砂垫层m275.1915010501001001垫层混凝土垫层类别：现浇现拌混凝土强度：C15m350.116010503001001基础梁混凝土基础梁类别：泵送商品砼强度：C30m336.117010501003001独立基础混凝土基础类别：泵送商品砼强度：C30m370.1418010501004001满堂基础电梯井底板类别：泵送商品砼强度：C30m33.419010504001001直形墙电梯井混凝土墙类别：泵送商品砼强度：C30m35.4820010502002001构造柱混凝土构造柱类别：现浇现拌强度：C25m314.2221010502001001矩形柱混凝土矩形柱类别：泵送商品砼强度：C30m362.6722010503002001矩形梁混凝土矩形梁类别：泵送商品砼强度：C30m3114.8423010503004001圈梁混凝土圈梁、过梁类别：现浇现拌强度：C25m31.8624010505007001天沟(檐沟）、挑檐板混凝土挑檐板类别：现浇现拌强度：C25m313.7525010505003001平板混凝土平板类别：泵送商品砼强度：C30m3140.3426010506001001直形楼梯混凝土楼梯类别：泵送商品砼强度：C30m2100.127010515001001现浇构件钢筋φ6HRB400箍筋t0.346新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统28010515001002现浇构件钢筋φ8HRB400箍筋t8.99429010515001003现浇构件钢筋φ10HRB400箍筋t1.08930010515001004现浇构件钢筋φ12HRB400箍筋t1.86231010515001005现浇构件钢筋φ8HRB400非箍筋t21.0532010515001006现浇构件钢筋φ10HRB400非箍筋t4.92133010515001007现浇构件钢筋φ12HRB400非箍筋t3.48234010515001008现浇构件钢筋φ14HRB400非箍筋t1.95835010515001009现浇构件钢筋φ16HRB400非箍筋t4.44536010515001010现浇构件钢筋φ18HRB400非箍筋t5.23537010515001011现浇构件钢筋φ20HRB400非箍筋t2.89238010515001012现浇构件钢筋φ22HRB400非箍筋t2.67539010515001013现浇构件钢筋φ25HRB400非箍筋t1.689门窗工程门窗工程40010801001001木质门消防栓暗门1、门洞尺寸：700*2100樘141010801001002木质门FM1221乙1、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘142010801001003木质门FM1521乙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘243010801001004木质门FM1521乙a1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火字母门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘3新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统44010801001005木质门MM0721丙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘345010801002001木质门带套M15241、门洞尺寸：1500*24002、.成品实木平开双开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘346010801002002木质门带套MM07211、门洞尺寸：700*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J6011;樘347010801002003木质门带套MM09211、门洞尺寸：900*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘748010801002004木质门带套MM10211、门洞尺寸：1000*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘2249010801002005木质门带套MM12211、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质平开子母门;含门套、门锁等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘15新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统5.暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：智能化(10)序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1标化工地增加费项2优质工程增加费项3其他暂列金额项估算比例一般不高于5%合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统6.材料（工程设备）暂估单价及调整表材料（工程设备）暂估单价及调整表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量数量暂估(元)暂估(元)确认(元)确认(元)差额±(元)差额±(元)备注序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位暂估确认单价合价单价合价单价合价备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统7.专业工程暂估价表专业工程暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统8.专项技术措施暂估价表专项技术措施暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统9.计日工表计日工表单位（专业）工程名称：智能化(10)编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）合价（元）编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）暂定实际总计总计总计总计总计总计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统10.总承包服务费计价表总承包服务费计价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)1发包人单独发包的专业工程1.1专业发包工程管理费2发包人提供材料(设备)2.1甲供材料设备保管费合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统11.主要工日一览表主要工日一览表工程名称：智能化(10)序号工日名称(类别)单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统12.发包人提供材料和设备一览表发包人提供材料和设备一览表工程名称：智能化(10)序号材料(设备)名称、规格、型号单位数量单价(元)交货方式送达地点备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13.主要材料和工程设备一览表主要材料和工程设备一览表工程名称：智能化(10)序号名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统14.主要机械台班一览表主要机械台班一览表工程名称：智能化(10)序号机械名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统
致各投标人：
根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分，本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准。
一、本项目招标控制价调整为：6287043.00元。现已重新上传工程量清单，请各投标人自行下载最新版招标文件。
二、招标文件获取时间截止时间调整为：2022年09月22日15:00:00。
三、办理投标保证金截止时间调整为：2022年09月22日15:00:00。
四、投标文件递交截止时间调整为：2022年09月23日15:00:00。
五、开标时间调整为：2022年09月23日15:00:00，电子投标文件CA解密时间调整为：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00。
六、招标文件其他内容不变。
（如有疑问，请致电浙江三凌建设项目管理有限公司：13757710124）
招标澄清文件.pdf招标澄清文件.pdf
工程量清单.pdf工程量清单.pdf
泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）
2022年9月8日
附件：
招标澄清文件.pdf
招标澄清文件.pdf
答疑说明文件.pdf
答疑说明文件.pdf
工程量清单.pdf
工程量清单.pdf
相关公告：
2022-08-25
泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程招标文件招标单位：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）招标代理：浙江三凌建设项目管理有限公司二〇二二年八月泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程施工招标公告（本工程使用全流程电子招投标）项目编号：A33032901200008790010011、项目概况项目名称：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程立项文号：泰发改审〔2021〕131号建设单位（招标人）：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）建设地点：泰顺县东溪乡蔡宅村建设规模及内容概述：本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。招标范围：本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。资金来源及出资比例：财政统筹招标标段数：1招标方式：公开招标招标控制价：6287043.00元下浮K值：8%最高限价：（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮K值）+暂列金额+暂估价。计划工期：540日历天质量要求：合格该项目采用资格后审，现已具备招标条件，对其进行招标。2、投标人资格要求投标人资质要求：须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。项目负责人资格要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）本工程不接受联合体投标。投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。其它要求：①在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。②在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建局主管部门或相关限制参加投标。③投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时将由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。3、招标文件的获取1）招标文件的获取凡有意参加投标者，请于公告发布之时起至2022年09月22日15:00:00时（北京时间），登录泰顺县人民政府公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标并自行下载招标文件，符合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府公共资源交易中心网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。2）入库说明有意参与的投标人须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第4条要求办理投标担保。4、投标保证金投标保证金金额：壹拾贰万元整(小写：120000元)。投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心，开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行，账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。5、投标截止时间及投标文件的递交投标文件递交截止时间：2022年09月23日15:00:00。投标文件递交地点：本工程采用不见面开标系统，电子投标文件网上上传方式递交，详见招标文件。6、开标时间：2022年09月23日15:00:00电子投标文件CA解密时间：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00开标地点：泰顺县公共资源交易中心五楼开标室(泰顺县罗阳镇新城大道117号)7、联系方式泰顺县公共资源交易中心咨询电话：0577-67581350招标代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司地址：泰顺县罗阳镇湖滨花苑A区8幢202室联系人：魏先生电话：13757710124招标人：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）联系人：吴先生电话:139897372048、不见面开标方式本工程采用不见面开标方式进行开标，电子投标文件网上上传。1、本项目采用不见面开标系统开标，通过“泰顺县公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入，系统地址：http://122.228.219.164/BidOpening，开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。（投标人参与本次不见面开标时，请于标前按照不见面开标系统“操作手册”要求配置电脑的软硬件环境，并熟悉不见面开标操作流程，如因投标人自身原因导致开评标不能继续的，投标人自行负责。）2、已缴保证金且通过系统递交标书的投标单位，可在开标前1小时登陆不见面开标系统进入该项目进行开标。3、开标过程中如果代理已开直播但本机直播无画面可点击右侧直播画面上的“重试”或F5刷新。4、招标代理人员开启投标文件解密后，请投标单位在30分钟内完成解密操作，请各投标单位时刻注意开标进程，以防错过解密时间。（解密过程应急咨询电话：0577-67581359）5、不见面开标具体流程可登陆泰顺县公共资源交易中心网站首页下载“操作手册”进行学习。6、系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求（提前调试）。①操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10②浏览器：IE1132位版本③浏览器环境配置：a.先安装“温州地市新点专用驱动（泰顺）”后打开“新点检测工具(浙江温州地市版)”进行“插锁一键检测”；b.在IE11兼容性视图设置中添加“122.228.219.164”；c.在“Internet选项——安全——受信任的站点”中添加“http://122.228.219.164”，同时将“受信任的站点”下方“自定义级别”中“允许ActiveX筛选”启用；④网络：互联网，建议8M以上宽带；⑤进入网站（http://122.228.219.164/BidOpening）下方如弹出加载项均选择允许，插件均需要安装；⑥硬件要求：自带喇叭或外接音箱、耳机等。注：本工程如因泰顺县公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。如果因系统原因导致开标无法正常进行的，待系统修复后开标，时间另行通知。目录投标须知及投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1一、投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1二、投标须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（一）总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（二）招标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4（三）投标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5（四）投标报价及工程量清单计价及要求„„„„„„„„„„„„„„„„„8（五）投标文件的密封与递交„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11（六）开标、评标、定标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12（七）合同的授予„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17（八）重新招标和不再招标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18（九）纪律和监督„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18三、合同条款及格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21第一部分合同协议书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第二部分通用条款（略）„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第三部分专用合同条款„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第四部分附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35四、投标文件格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36保函附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程2建设地点泰顺县东溪乡蔡宅村3建设规模本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。4承包方式施工总承包5质量要求合格6招标范围本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。7工期要求招标工期540日历天8资金来源财政统筹9投标人资质要求1.须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。2.投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。3.本工程不接受联合体投标。10项目负责人要求二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）11招标方式公开招标12资格审查方式资格后审13工程计价方式工程量清单计价：综合单价法，以招标人提供的清单为准，或以补充形式在投标截止日期15天前公布。14投标有效期为：90日历天（从投标截止之日算起）15投标保证金额大写：壹拾贰万元整（RMB）；小写：¥120000元整。16投标保证金账户投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函格式须按照招标文件要求二、投标须知1、总则1.1项目概况本工程经泰发改审〔2021〕131号批准建设，建设地点位于泰顺县东溪乡蔡宅村，工程项目说明详见本须知前附表。本工程实行施工总承包，施工总承包的内容详见建筑业企业资质等级标准中的工程施工总承包工程范围，个别专业性工程因特殊原因，确实无法纳入本次施工总承包报价或总承包单位无法施工的，今后发包由建设单位与施工总承包中标单位共同组织，施工总承包中标单位与建设单位签订施工总承包合同，明确施工总承包的范围，包括必须分包的工程，均纳入施工总承包管理，其专业分包工程造价通过分包招标确定，经建设单位同意，由施工总承包中标单位与专业分包单位签订分包合同，实行总承包管理。1.2招标范围具体内容详见投标须知前附表。1.3现场条件现已具备施工条件；1.4招标方式本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目招标申请，通过公开招标方式择优选定施工单位。1.5投标单位资格要求及审查方式1.5.1投标单位资格要：具体内容详见投标须知前附表1.5.2本工程对投标人资格审查方式：资格后审。对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。1.6投标费用投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。1.7投标人资格要求1.7.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.7.2投标人资质要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.3项目负责人要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.4投标单位的授权委托人必须为本单位人员。1.7.5在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。1.7.6在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经确认后将被予以否决投标。1.8投标人不得存在的情形1.8.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，如投标人不得存在下列情形之一的，其相关投标均无效。1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。1.9语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。1.10计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.11踏勘现场1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。1.11.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.11.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.11.4投标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。1.11其他本工程招标文件未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。2、招标文件2.1招标文件的组成2.1.1招标文件包括下列内容1）招标公告2）投标须知及投标须知前附表3）合同主要条款4）图纸技术资料及附件5）工程量清单2.1.2除上述内容外，招标单位以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标单位和投标单位起约束作用。2.1.3投标单位获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失由投标单位自己承担。招标文件以电子版本为准。投标单位同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。2.2招标文件的澄清2.2.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议或以书面形式传真到代理公司（13757710124）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将澄清文件报县招投标监督机构备案后，将澄清文件发布在公告网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）上，各投标人自行下载。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.2.2投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。2.3.2补充通知报县招投标监督机构备案后，在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网上公布（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），以书面形式发给相关部门。投标单位自行下载。2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将根据相关法律法规延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。3、投标文件3.1投标文件的组成3.1.1本次开标实行不见面方式进行，投标文件以投标单位按规定制作并网上递交成功的投标文件为准，无须递交纸质投标文件及资格审查相关证书及资料。3.1.2投标文件应包括下列内容：1）商务文件；2）资格后审申请书。3.2商务文件3.2.1商务标按下列内容和次序编写：（1）投标文件封面；（2）法定代表人身份证明书或授权委托书；（3）投标函；（4）商务标主要包括下列内容：序号商务报价内容1投标总价2编制说明3工程项目投标报价汇总表4单位(专业)工程投标报价计算表5分部分项工程清单与计价表6施工技术措施项目清单与计价表7综合单价计算表8综合单价工料机分析表9施工组织（总价）措施项目清单与计价表10其他项目清单与计价汇总表11暂列金额明细表12材料（工程设备）暂估单价表13专业工程暂估价表14专项技术措施暂估价表5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按通用条款执行。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）项目安全生产的达标目标：零死亡事故、零重伤事故、零火灾爆炸事故、零中毒事故、无未遂事故、轻伤事故率控制在3‟以内、安全达标合格率100％。（2）承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及泰顺县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，积极落实各项安全生产工作，明确具体措施，确保安全生产，杜绝重大伤亡事故。（3）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。（4）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；2、承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及我县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按2018计价规范执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同金额的2%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）泰顺气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；（2）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：以发包人书面批准的变更文件为准。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按招标文件及现行规定执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人批准。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。双方约定合同价款调整按下列方法进行：/。3、其他价格方式：本项目采用固定单价合同。除标后核对调整、设计变更外均不再调整。设计变更估价原则按合同条款第10.4款要求执行；工程量清单错误的修正按合同条款第1.13款执行；优质工程增加费按合同条款第5.1.1款要求执行。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、浙江省建设工程计价依据（2018版）和浙江省2018版计算定额及相关省市文件。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：承包人每月25日前提交已完成合格工程量月报表，作为工程价款支付的依据。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：期限按通用条款执行；支付金额经监理单位签发和发包人审核后，发包人向承包人支付经核实的工程款，支付比例为审核签发后工程量造价的80%，当本工程进度款支付至合同价的80%时，将停止支付工程进度款。待项目竣工验收合格后并办理竣工结算，经相关单位审定并经城建档案馆备案，付至最终审定价款的98.5%后，扣留结算造价1.5%保修金。缺陷责任期满，经验收无缺陷后，全部质量保修金一次性退还（质量保修金不计息）。（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：30天。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：60天。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：60天。发包人完成竣工付款的期限：30天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：六份。承包人提交最终结算申请单的期限：30天。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。（2）发包人完成支付的期限：30天。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。15.3质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第（2）种方式：（1）质量保修金保函，保证金额为：/；（2）1.5%的结算价；（3）其他方式:/。15.3.2质量保修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保修金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程缺陷责任期为：按现行国家相关规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发包人承担责任。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照第20条〔争议解决〕。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。19.争议解决19.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。19.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。19.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。19.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；（2）向泰顺县人民法院起诉。第四部份附件（略）本合同附件按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的附件执行，此处略。下载地址（http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201710/t20171030_233757.html）四、投标文件格式注：具体投标文件格式详见泰顺县招投标系统。由于系统投标文件表格格式是固定的，本项目班子成员标后提供，未作要求的部分内容可填写亦可不填写，评标时不作要求。保函附件2建设工程投标保证保险凭证致：泰顺县公共资源交易中心鉴于（以下简称“投保人”）于年月日参加招标人为（以下简称被保险人），工程项目的投标，并向保险人投保《建设工程投标保证保险》（保险单号：），保险金额为人民币万元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（单号）及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（二）投保人无故放弃中标资格；（三）投保人在投标有效期内收到被保险人的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同协议书，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金。（四）招标文件及法律法规规定应当不予退还投标保证金的其他情形。本《建设工程投标保证保险》的保险期限在投保之日起至投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，任何索款要求应在保险期间内送到本保险公司。保险人名称（盖章）：签单日期：公司地址：邮编：联系电话：注：此投标保证金保险凭证不属于商务标内容，无需做入商务标中。1.封面泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单招标人:__________________________________________________，泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院__________________________________________________，）(单位盖章)造价咨询人:__________________________________________________(单位盖章)年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.扉页泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体招标人:____________________，东溪分院），造价咨询人:____________________(单位盖章)，(单位资质专用章)法定代表人，法定代表人或其授权人:____________________或其授权人:____________________(签字或盖章)，(签字或盖章)编制人:____________________复核人:____________________(造价工程师签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日，复核时间:年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单封面扫描件新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单总说明新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.智能化系统数量以招标清单为准。景观部分1、室外绿化景观地坪根据施工现场确定，停车场外侧建筑挡墙暂定按回填土放坡计入2、按设计要求路面做法按200厚C20混凝土路面200厚碎石垫层。其他说明主要设备／材料推荐品牌表如下，投标人可在推荐品牌中自选设备／材料品牌，也可选择高于或相当于推荐品牌，主要设备／材料进场前需由监理及发包人确认：工程材料品牌参考表序号材料名称推荐品牌高分子防水卷材防水涂料北新／月皇江苏/欧西盾上海/禹申外墙高级涂料立邦、嘉宝莉、多乐士2新点网上招招3外墙保温材料温州/中川、温州/杰龙、杭州/泰富4瓷砖（300*600）广东／冠珠、广东/惠万家、广东/贝利嘉成套配电箱德力西、正泰、华通、浙江锐源、浙江上电78镀锌钢管金洲、银河、增洲PVC电线套管顺达、中财、清川910UPVC排水管顺达、中财、清川11钢塑管金洲、银河、增洲12PPR管白蝶、公元、中财新点网上招投标13柔性铸铁管永吉、金秋14电线网牌、瓯美、威尔鹰、上海浦东（上线）、上海远翅15电缆威尔鹰、胜华、兴乐、上海浦东（上线）广西广缆，云南云缆16开关插座泰力、利尔、飞雕17应急灯疏散灯奇辉、新亮点、祺宇18阀门春江、龙珠、埃美柯、捷成、凯泰19风机、百叶风口大丰、上风、建设新点网上招投标20通风防火阀大丰、上风、建设21桥架中建、世发长胜、恒隆22沟槽配件迈克、百浪河、兴立23电线管凯宸、盛宝、鹏创24卫生洁具箭牌、东鹏、九牧25综合布线系统综合布线：一舟、天诚、赛格26视频监控系统海康威视、大华、天地伟业27硬盘希捷、迈拓、三星新点网上招投28有线电视系统由广电部门指定29广播系统TOA、KLOTZ、PEAVEY30停车管理系统披克、顺捷、科拓31防雷接地系统中光、迅雷、HOOCO32一卡通门禁系统冠林、立林、狄耐克33周界报警系统奥泰斯、安保、艾礼富34综合管路系统金属桥架：中建、世发长胜、雪龙新点网上招投标线缆：一舟、天诚、赛格PVC管：中财、伟星、顺达钢管：增洲、银河、金洲安装材料品牌推荐表序号材料名称产地/品牌备注镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管浙江/金洲、山东/君诚、余姚/增洲点网上招投JDG电线管正通、鹏创、盛宝23配电箱（成套厂家）正泰、江南、人民4配电箱（主要元器件）正泰、德力西、人民浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶5PPR给水管6UPVC排水管、PVC雨水管、PVC电线管浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶温州/嘉泽、温州/网牌、瓯美7电线8电缆温州/嘉泽、上海南大、瑞鑫点网上招投标9桥架温州/金象：乐清/中建、温州/华特10抗震支架浙江/坚安、得肯特、优力可应急照明灯具11温州/恒昌、上海舒兹、帕沃12开关、插座浙江/利尔、杭州/鸿雁、温州/泰力13普通照明灯具阳光、欧普、雷士14消电设备河北/北大青鸟、温州/华安、温州/安帝力15消防箱福建/百安、温州/东方、泉州/晋源16沟槽配件潍坊／远大、安徽/禹王、宁波/埃美柯新点网上招投新点网上招投标系统新点网上新点网上招投标系统新点网上招投标系新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统1.21.分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：综合楼建筑(2)序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价人工费机械费暂估价备注土石方工程土石方工程1010101002001挖一般土方机械挖土一般土方（工程量暂定）土方类别：三类土m330002010101003001挖沟槽土方机械挖土沟槽土方土方类别：三类土m3356.183010103001001回填方场地原土回填碾压（工程量暂定）m315004010103001002回填方沟槽土方回填m3276.765010103002001余方弃置土方弃置运距：暂定3000M土方消纳m31354.426010103001003回填方矿渣回填m328.68砌筑工程砌筑工程7010404001001垫层150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣m321.098010401001001砖基础±0.00以下墙体厚度240，Mu15水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，面涂防水砂浆m349.729010401003001实心砖墙DR室隔墙、电梯井道厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5混合砂浆砌筑m342.5810010401003002实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m341.911010401003003实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度120，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m316.6712010402001001砌块墙外墙、内隔墙厚度200，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m3379.95新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13010402001002砌块墙外墙、内隔墙厚度100，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m33.9混凝土及钢筋混凝土工程混凝土及钢筋混凝土工程14010507001001散水、坡道室外坡道1、面层另计2、25厚1：2水泥砂浆面层压实赶光；3、纯水泥浆一道；4、100厚C20素砼垫层5、150厚片石灌砂垫层m275.1915010501001001垫层混凝土垫层类别：现浇现拌混凝土强度：C15m350.116010503001001基础梁混凝土基础梁类别：泵送商品砼强度：C30m336.117010501003001独立基础混凝土基础类别：泵送商品砼强度：C30m370.1418010501004001满堂基础电梯井底板类别：泵送商品砼强度：C30m33.419010504001001直形墙电梯井混凝土墙类别：泵送商品砼强度：C30m35.4820010502002001构造柱混凝土构造柱类别：现浇现拌强度：C25m314.2221010502001001矩形柱混凝土矩形柱类别：泵送商品砼强度：C30m362.6722010503002001矩形梁混凝土矩形梁类别：泵送商品砼强度：C30m3114.8423010503004001圈梁混凝土圈梁、过梁类别：现浇现拌强度：C25m31.8624010505007001天沟(檐沟）、挑檐板混凝土挑檐板类别：现浇现拌强度：C25m313.7525010505003001平板混凝土平板类别：泵送商品砼强度：C30m3140.3426010506001001直形楼梯混凝土楼梯类别：泵送商品砼强度：C30m2100.127010515001001现浇构件钢筋φ6HRB400箍筋t0.346新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统28010515001002现浇构件钢筋φ8HRB400箍筋t8.99429010515001003现浇构件钢筋φ10HRB400箍筋t1.08930010515001004现浇构件钢筋φ12HRB400箍筋t1.86231010515001005现浇构件钢筋φ8HRB400非箍筋t21.0532010515001006现浇构件钢筋φ10HRB400非箍筋t4.92133010515001007现浇构件钢筋φ12HRB400非箍筋t3.48234010515001008现浇构件钢筋φ14HRB400非箍筋t1.95835010515001009现浇构件钢筋φ16HRB400非箍筋t4.44536010515001010现浇构件钢筋φ18HRB400非箍筋t5.23537010515001011现浇构件钢筋φ20HRB400非箍筋t2.89238010515001012现浇构件钢筋φ22HRB400非箍筋t2.67539010515001013现浇构件钢筋φ25HRB400非箍筋t1.689门窗工程门窗工程40010801001001木质门消防栓暗门1、门洞尺寸：700*2100樘141010801001002木质门FM1221乙1、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘142010801001003木质门FM1521乙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘243010801001004木质门FM1521乙a1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火字母门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘3新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统44010801001005木质门MM0721丙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘345010801002001木质门带套M15241、门洞尺寸：1500*24002、.成品实木平开双开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘346010801002002木质门带套MM07211、门洞尺寸：700*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J6011;樘347010801002003木质门带套MM09211、门洞尺寸：900*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘748010801002004木质门带套MM10211、门洞尺寸：1000*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘2249010801002005木质门带套MM12211、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质平开子母门;含门套、门锁等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘15新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统5.暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：智能化(10)序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1标化工地增加费项2优质工程增加费项3其他暂列金额项估算比例一般不高于5%合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统6.材料（工程设备）暂估单价及调整表材料（工程设备）暂估单价及调整表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量数量暂估(元)暂估(元)确认(元)确认(元)差额±(元)差额±(元)备注序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位暂估确认单价合价单价合价单价合价备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统7.专业工程暂估价表专业工程暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统8.专项技术措施暂估价表专项技术措施暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统9.计日工表计日工表单位（专业）工程名称：智能化(10)编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）合价（元）编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）暂定实际总计总计总计总计总计总计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统10.总承包服务费计价表总承包服务费计价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)1发包人单独发包的专业工程1.1专业发包工程管理费2发包人提供材料(设备)2.1甲供材料设备保管费合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统11.主要工日一览表主要工日一览表工程名称：智能化(10)序号工日名称(类别)单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统12.发包人提供材料和设备一览表发包人提供材料和设备一览表工程名称：智能化(10)序号材料(设备)名称、规格、型号单位数量单价(元)交货方式送达地点备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13.主要材料和工程设备一览表主要材料和工程设备一览表工程名称：智能化(10)序号名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统14.主要机械台班一览表主要机械台班一览表工程名称：智能化(10)序号机械名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程招标文件招标单位：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）招标代理：浙江三凌建设项目管理有限公司二〇二二年八月泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程施工招标公告（本工程使用全流程电子招投标）项目编号：A33032901200008790010011、项目概况项目名称：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程立项文号：泰发改审〔2021〕131号建设单位（招标人）：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）建设地点：泰顺县东溪乡蔡宅村建设规模及内容概述：本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。招标范围：本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。资金来源及出资比例：财政统筹招标标段数：1招标方式：公开招标招标控制价：6287043.00元下浮K值：8%最高限价：（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮K值）+暂列金额+暂估价。计划工期：540日历天质量要求：合格该项目采用资格后审，现已具备招标条件，对其进行招标。2、投标人资格要求投标人资质要求：须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。项目负责人资格要求：二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）本工程不接受联合体投标。投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。其它要求：①在投标截止时间前，投标人未被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的企业。②在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建局主管部门或相关限制参加投标。③投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时将由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。3、招标文件的获取1）招标文件的获取凡有意参加投标者，请于公告发布之时起至2022年09月22日15:00:00时（北京时间），登录泰顺县人民政府公共资源交易中心网站进入网上投标系统进行网上参与投标并自行下载招标文件，符合要求的企业均可参与投标。投标人应关注泰顺县人民政府公共资源交易中心网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），所有按规定发出的补充说明将会在第一时间在网站公布，不再另行通知。2）入库说明有意参与的投标人须根据泰顺县公共资源交易中心发出的通知《关于停止办理建设工程企业库入库和基本信息变更的通知》（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）的要求办理入库。同时按本公告第4条要求办理投标担保。4、投标保证金投标保证金金额：壹拾贰万元整(小写：120000元)。投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心，开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行，账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函（凭证）的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函（凭证）格式须按照招标文件要求。5、投标截止时间及投标文件的递交投标文件递交截止时间：2022年09月23日15:00:00。投标文件递交地点：本工程采用不见面开标系统，电子投标文件网上上传方式递交，详见招标文件。6、开标时间：2022年09月23日15:00:00电子投标文件CA解密时间：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00开标地点：泰顺县公共资源交易中心五楼开标室(泰顺县罗阳镇新城大道117号)7、联系方式泰顺县公共资源交易中心咨询电话：0577-67581350招标代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司地址：泰顺县罗阳镇湖滨花苑A区8幢202室联系人：魏先生电话：13757710124招标人：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）联系人：吴先生电话:139897372048、不见面开标方式本工程采用不见面开标方式进行开标，电子投标文件网上上传。1、本项目采用不见面开标系统开标，通过“泰顺县公共资源交易中心网站首页——不见面开标”进入，系统地址：http://122.228.219.164/BidOpening，开标当日，所有投标人不必抵达开标现场，可在本企业电脑上使用数字证书（CA）登录不见面开标系统参加开标会议、进行电子投标文件解密、询标确认、开标记录确认。投标人如来开标现场参加开标会议的，招标方和交易中心不提供上网终端设备和不保证网络通畅。（投标人参与本次不见面开标时，请于标前按照不见面开标系统“操作手册”要求配置电脑的软硬件环境，并熟悉不见面开标操作流程，如因投标人自身原因导致开评标不能继续的，投标人自行负责。）2、已缴保证金且通过系统递交标书的投标单位，可在开标前1小时登陆不见面开标系统进入该项目进行开标。3、开标过程中如果代理已开直播但本机直播无画面可点击右侧直播画面上的“重试”或F5刷新。4、招标代理人员开启投标文件解密后，请投标单位在30分钟内完成解密操作，请各投标单位时刻注意开标进程，以防错过解密时间。（解密过程应急咨询电话：0577-67581359）5、不见面开标具体流程可登陆泰顺县公共资源交易中心网站首页下载“操作手册”进行学习。6、系统对终端环境的要求如下，请确保您的终端环境满足要求（提前调试）。①操作系统：windows7、windows8、windows8.1、windows10②浏览器：IE1132位版本③浏览器环境配置：a.先安装“温州地市新点专用驱动（泰顺）”后打开“新点检测工具(浙江温州地市版)”进行“插锁一键检测”；b.在IE11兼容性视图设置中添加“122.228.219.164”；c.在“Internet选项——安全——受信任的站点”中添加“http://122.228.219.164”，同时将“受信任的站点”下方“自定义级别”中“允许ActiveX筛选”启用；④网络：互联网，建议8M以上宽带；⑤进入网站（http://122.228.219.164/BidOpening）下方如弹出加载项均选择允许，插件均需要安装；⑥硬件要求：自带喇叭或外接音箱、耳机等。注：本工程如因泰顺县公共资源交易平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，经行政监督部门同意，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。如果因系统原因导致开标无法正常进行的，待系统修复后开标，时间另行通知。目录投标须知及投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1一、投标须知前附表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„1二、投标须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（一）总则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3（二）招标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4（三）投标文件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„5（四）投标报价及工程量清单计价及要求„„„„„„„„„„„„„„„„„8（五）投标文件的密封与递交„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11（六）开标、评标、定标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„12（七）合同的授予„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17（八）重新招标和不再招标„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18（九）纪律和监督„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18三、合同条款及格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21第一部分合同协议书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18第二部分通用条款（略）„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第三部分专用合同条款„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24第四部分附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35四、投标文件格式„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36保函附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„37投标须知及投标须知前附表一、投标须知前附表项号内容说明与要求1工程名称泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程2建设地点泰顺县东溪乡蔡宅村3建设规模本项目用地面积2945平方米，建筑面积1730平方米，主要建设内容为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。具体详见施工图纸。4承包方式施工总承包5质量要求合格6招标范围本次招标范围主要为新建卫生院业务与住院用房、发热门诊、临时隔离所及附属配套设施等工程。详见工程量清单及施工图纸。7工期要求招标工期540日历天8资金来源财政统筹9投标人资质要求1.须具备独立法人资格、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质，必须具备安全生产许可证。2.投标人需在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。3.本工程不接受联合体投标。10项目负责人要求二级及以上注册建造师（建筑工程专业），且在有效期内。（注：投标时不需要提供，中标候选人在中标候选人公示期间向招标人提供符合规定的项目负责人）11招标方式公开招标12资格审查方式资格后审13工程计价方式工程量清单计价：综合单价法，以招标人提供的清单为准，或以补充形式在投标截止日期15天前公布。14投标有效期为：90日历天（从投标截止之日算起）15投标保证金额大写：壹拾贰万元整（RMB）；小写：¥120000元整。16投标保证金账户投标保证金形式：网上银行转账、电汇或保函（如采用保函，格式详见附件）。投标保证金通过公司基本账户汇入泰顺县公共资源交易中心投标保证金统一账户（以到达泰顺县公共资源交易中心投标保证金的银行账号日期为准，时间为2022年09月22日15:00:00前，逾期不受理）。开户名称：泰顺县公共资源交易中心开户机构：中国建设银行股份有限公司泰顺支行账号：6232811420000158297银行保函、保险保函（凭证）递交方式：采取保函（凭证）形式的，须在2022年09月22日15:00:00前通过泰顺县公共资源交易平台电子投标保函系统开具建设工程投标电子保函。电子保函系统地址：http://122.228.219.164/financeplatform/；保函的有效期应在投标有效期满后30日内继续有效，保函格式须按照招标文件要求17投标保证金退还投标保证金退还自始至终参加投标的未中标人的投标保证金在中标通知书发出后七个工作日内予以退还，中标候选人的投标保证金在签订合同后（需提供施工合同原件及履约担保复印件）5个工作日内予以退还。18现场踏勘现场踏勘自行踏勘，地点：泰顺县东溪乡蔡宅村19标文及图纸疑问提交标文及图纸疑问提交如有疑问请应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议或以书面形式（扫描件）发送至到代理公司邮箱371682532@qq.com。20领取答疑材料领取答疑材料如有补充说明请在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载21投标人的替代方案投标人的替代方案本工程不执行22投标文件份数投标文件份数加密的电子投标文件一份，并成功上传“泰顺县公共资源电子招投标系统”，中标后，向招标人提供七份投标文件。23投标文件提交地点及截止时间投标文件提交地点及截止时间地点：泰顺县公共资源电子招投标系统截止时间:2022年09月23日15:00:0024开标开标开标时间:同投标截止时间地点:泰顺县公共资源交易中心五楼开标室(泰顺县罗阳镇新城大道117号)25评标方法及标准评标方法及标准见开标、评标、定标方法（本工程采用不见面开标，全流程电子评标）26履约担保金额履约担保金额签合同前先提交合同价款2%的履约担保(可用银行保函或保险公司保函或现金担保),不得抵扣工程款。27工程预付款工程预付款本工程无工程预付款28计税方法计税方法采用营改增后一般计税法29购领招标文件时间、地点及费用购领招标文件时间、地点及费用时间：详见招标公告地点:泰顺县人民政府县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）自行下载30其他要求其他要求1、在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经确认后将被予以否决投标。2、在投标截止时间当日前投标人没有被县级及上级住建主管部门或相关单位限制参加投标。在投标截止时间当日前投标人没有被泰顺县住建局及上级主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。3、投标单位在投标时须确保自己确实符合投标资质条件，否则开评标时由于资质问题被否决其投标的，其责任自行负责。招标单位：泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）联系人：吴先生电话：1398973720431联系方式联系方式泰顺县公共资源交易中心工程交易科咨询电话：0577-6758135031联系方式联系方式招标代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司联系人：魏先生电话：13757710124备注备注招标文件正文与投标人须知前附表不一致，以前附表为准；前附表与招标公告不一致，以招标公告为准；招标公告与本工程项目的补充说明不一致，以补充说明为准。招标文件正文与投标人须知前附表不一致，以前附表为准；前附表与招标公告不一致，以招标公告为准；招标公告与本工程项目的补充说明不一致，以补充说明为准。二、投标须知1、总则1.1项目概况本工程经泰发改审〔2021〕131号批准建设，建设地点位于泰顺县东溪乡蔡宅村，工程项目说明详见本须知前附表。本工程实行施工总承包，施工总承包的内容详见建筑业企业资质等级标准中的工程施工总承包工程范围，个别专业性工程因特殊原因，确实无法纳入本次施工总承包报价或总承包单位无法施工的，今后发包由建设单位与施工总承包中标单位共同组织，施工总承包中标单位与建设单位签订施工总承包合同，明确施工总承包的范围，包括必须分包的工程，均纳入施工总承包管理，其专业分包工程造价通过分包招标确定，经建设单位同意，由施工总承包中标单位与专业分包单位签订分包合同，实行总承包管理。1.2招标范围具体内容详见投标须知前附表。1.3现场条件现已具备施工条件；1.4招标方式本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目招标申请，通过公开招标方式择优选定施工单位。1.5投标单位资格要求及审查方式1.5.1投标单位资格要：具体内容详见投标须知前附表1.5.2本工程对投标人资格审查方式：资格后审。对投标人进行资格后审时：投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉。1.6投标费用投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。1.7投标人资格要求1.7.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。1.7.2投标人资质要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.3项目负责人要求：具体内容详见投标须知前附表。1.7.4投标单位的授权委托人必须为本单位人员。1.7.5在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门限制参加投标。在投标截止时间当日前投标人没有被县级及以上住建主管部门已经确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录。1.7.6在投标截止时间前，投标人被人民法院列入限制失信被执行人投标资格名单的，将不得参与本项目投标，否则经确认后将被予以否决投标。1.8投标人不得存在的情形1.8.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十四条规定，如投标人不得存在下列情形之一的，其相关投标均无效。1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。1.9语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。1.10计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.11踏勘现场1.11.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告规定的时间和地点组织踏勘现场。1.11.2投标人踏勘现场发生的费用自理。1.11.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.11.4投标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10投标有效期投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。1.11其他本工程招标文件未详之处可根据现行有关文件及相关政策规定执行。2、招标文件2.1招标文件的组成2.1.1招标文件包括下列内容1）招标公告2）投标须知及投标须知前附表3）合同主要条款4）图纸技术资料及附件5）工程量清单2.1.2除上述内容外，招标单位以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标单位和投标单位起约束作用。2.1.3投标单位获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，否则，由此引起的损失由投标单位自己承担。招标文件以电子版本为准。投标单位同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标单位的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标单位自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。2.2招标文件的澄清2.2.1投标单位在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于投标截止时间前自行登录泰顺县人民政府、县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）进入系统提出回复栏提交异议或以书面形式传真到代理公司（13757710124）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将澄清文件报县招投标监督机构备案后，将澄清文件发布在公告网（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）上，各投标人自行下载。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。2.2.2投标单位对招标单位提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标单位概不负责。投标单位由于对招标文件的任何推论和误解以及招标单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标单位自负。2.3招标文件的修改2.3.1招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标单位可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。2.3.2补充通知报县招投标监督机构备案后，在泰顺县人民政府县公共资源交易中心网上公布（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html），以书面形式发给相关部门。投标单位自行下载。2.3.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。2.3.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将根据相关法律法规延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。3、投标文件3.1投标文件的组成3.1.1本次开标实行不见面方式进行，投标文件以投标单位按规定制作并网上递交成功的投标文件为准，无须递交纸质投标文件及资格审查相关证书及资料。3.1.2投标文件应包括下列内容：1）商务文件；2）资格后审申请书。3.2商务文件3.2.1商务标按下列内容和次序编写：（1）投标文件封面；（2）法定代表人身份证明书或授权委托书；（3）投标函；（4）商务标主要包括下列内容：序号商务报价内容1投标总价2编制说明3工程项目投标报价汇总表4单位(专业)工程投标报价计算表5分部分项工程清单与计价表6施工技术措施项目清单与计价表7综合单价计算表8综合单价工料机分析表9施工组织（总价）措施项目清单与计价表10其他项目清单与计价汇总表11暂列金额明细表12材料（工程设备）暂估单价表13专业工程暂估价表14专项技术措施暂估价表5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：按通用条款执行。关于工程奖项的约定：。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）项目安全生产的达标目标：零死亡事故、零重伤事故、零火灾爆炸事故、零中毒事故、无未遂事故、轻伤事故率控制在3‟以内、安全达标合格率100％。（2）承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及泰顺县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，积极落实各项安全生产工作，明确具体措施，确保安全生产，杜绝重大伤亡事故。（3）安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体详见温住建发[2012]190号文件附件安全生产费用项目一览表。（4）承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。6.1.4关于治安保卫的特别约定：。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：1、承包人必须做好施工现场的安全围护栏（网）等防护措施，并设置必要的警示牌，做到文明施工，安全施工，建立重大事故报告制，加强安全教育，采取必要的一切防护措施，必须消防一切不安全隐患的存在和发生，协调处理好和周围住户的关系；2、承包人应根据《建筑施工安全检查标准》和《浙江省安全生产条例》等法规规范，以及我县有关建筑施工安全生产管理的相关文件要求，确保安全生产，同时做好社会治安综合治理工作，明确具体措施，积极落实各项安全生产工作，杜绝重大伤亡事故。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按2018计价规范执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用条款执行。7.5.2因承包人原因导致工期延误（1）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：/。（2）因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：不超过合同金额的2%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）泰顺气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；（2）/。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：以发包人书面批准的变更文件为准。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:按招标文件及现行规定执行。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：/。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人批准。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。2、总价合同。总价包含的风险范围：/。风险费用的计算方法：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。双方约定合同价款调整按下列方法进行：/。3、其他价格方式：本项目采用固定单价合同。除标后核对调整、设计变更外均不再调整。设计变更估价原则按合同条款第10.4款要求执行；工程量清单错误的修正按合同条款第1.13款执行；优质工程增加费按合同条款第5.1.1款要求执行。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无。预付款担保的形式为：/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）、浙江省建设工程计价依据（2018版）和浙江省2018版计算定额及相关省市文件。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：承包人每月25日前提交已完成合格工程量月报表，作为工程价款支付的依据。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：按通用条款执行。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：期限按通用条款执行；支付金额经监理单位签发和发包人审核后，发包人向承包人支付经核实的工程款，支付比例为审核签发后工程量造价的80%，当本工程进度款支付至合同价的80%时，将停止支付工程进度款。待项目竣工验收合格后并办理竣工结算，经相关单位审定并经城建档案馆备案，付至最终审定价款的98.5%后，扣留结算造价1.5%保修金。缺陷责任期满，经验收无缺陷后，全部质量保修金一次性退还（质量保修金不计息）。（3）发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：按通用条款执行。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：30天。14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：60天。竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：60天。发包人完成竣工付款的期限：30天。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：首先双方协商，无法协商的按照第20条〔争议解决〕约定处理。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：六份。承包人提交最终结算申请单的期限：30天。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。（2）发包人完成支付的期限：30天。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。15.3质量保修金关于是否扣留质量保修金的约定：是。15.3.1承包人提供质量保修金的方式质量保修金采用以下第（2）种方式：（1）质量保修金保函，保证金额为：/；（2）1.5%的结算价；（3）其他方式:/。15.3.2质量保修金的扣留质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保修金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程缺陷责任期为：按现行国家相关规定执行。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天（24小时内）。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按通用条款执行。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款执行。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：由发包人承担责任。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按照第20条〔争议解决〕。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款执行。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定：由承包人投保通用条款第18.2.2款、第18.3款以及施工人员人身保险、施工安全险、施工意外险，因施工和非发包人原因造成人员伤亡和财产损失的，由承包人承担。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。19.争议解决19.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。19.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。19.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。19.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向温州仲裁委员会申请仲裁；（2）向泰顺县人民法院起诉。第四部份附件（略）本合同附件按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中的附件执行，此处略。下载地址（http://www.mohurd.gov.cn/wjfb/201710/t20171030_233757.html）四、投标文件格式注：具体投标文件格式详见泰顺县招投标系统。由于系统投标文件表格格式是固定的，本项目班子成员标后提供，未作要求的部分内容可填写亦可不填写，评标时不作要求。保函附件1投标保证金银行保函保函编号：致：泰顺县公共资源交易中心鉴于________________________（以下简称“投标人”）于__________年_____月____日参加_______________________________（以下简称“招标人”）招标编号_____________，____________________工程的投标。本____________________受该投标人委托，在此无条件、不可撤销地承担向招标人支付总金额为人民币___________万元的责任。本责任的条件：1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；2、投标人无故放弃中标资格；3、投标人在投标有效期内收到招标人的中标通知书后，不能或拒绝按投标须知的要求签署合同协议书，不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。4、招标文件及法律法规规定投标人应支付投标保证金的其他情形。只要招标人指明产生上述任何一种责任的条件，则本银行在接到招标人的第一次书面要求后，即向招标人支付上述款额之内的任何金额，无需招标人提出充分证据证明其要求，只需要招标人在其要求中写明所索的款额。本保函在投标有效期到期后30日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本银行，但任何索款要求应在投标有效期内送到本银行。银行名称（盖章）：________________________________银行地址：________________________________________法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：________________邮政编码：____________，电话：________________________日期：____年____月____日注：此投标保证金银行保函不属于商务标内容，无需做入商务标中。保函附件2建设工程投标保证保险凭证致：泰顺县公共资源交易中心鉴于（以下简称“投保人”）于年月日参加招标人为（以下简称被保险人），工程项目的投标，并向保险人投保《建设工程投标保证保险》（保险单号：），保险金额为人民币万元，且投保人在保险期间内未经被保险人书面同意不得退保。在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故，被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据保险单（单号）及《建设工程投标保证保险条款》的约定承担损失赔偿责任：（一）投保人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；（二）投保人无故放弃中标资格；（三）投保人在投标有效期内收到被保险人的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同协议书，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约保证金。（四）招标文件及法律法规规定应当不予退还投标保证金的其他情形。本《建设工程投标保证保险》的保险期限在投保之日起至投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，任何索款要求应在保险期间内送到本保险公司。保险人名称（盖章）：签单日期：公司地址：邮编：联系电话：注：此投标保证金保险凭证不属于商务标内容，无需做入商务标中。泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）迁建工程补充说明一致各投标人：根据招标文件规定，招标人有权对本项目招标文件进行澄清、修改、补充，鉴此，我们发布本补充说明一。本补充说明一将作为招标文件的一部分，本补充说明一与招标文件不一致的以补充说明一为准一、本项目招标控制价调整为：6287043.00元。现已重新上传工程量清单，请各投标人自行下载最新版招标文件。二、招标文件获取截止时间调整为：2022年09月22日15:00:00。三、办理投标保证金截止时间调整为：2022年09月22日15：00:00。四、投标文件递交截止时间调整为：2022年09月23日15：00:00。五、开标时间调整为：2022年09月23日15:00：00，电子投标文件CA解密时间调整为：2022年09月23日15:00:00至2022年09月23日15:30:00。六、招标文件其他内容不变。（如有疑问，请致电浙江三凌建设项目管理有限公司：13757710124）泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院）2022年9月8日索飘县住房和场1幸22229P1.封面泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单招标人:__________________________________________________，泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体东溪分院__________________________________________________，）(单位盖章)造价咨询人:__________________________________________________(单位盖章)年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.扉页泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医________________________________________________________________________工程，共体东溪分院）迁建工程招标工程量清单泰顺县东溪乡卫生院（泰顺县人民医院医共体招标人:____________________，东溪分院），造价咨询人:____________________(单位盖章)，(单位资质专用章)法定代表人，法定代表人或其授权人:____________________或其授权人:____________________(签字或盖章)，(签字或盖章)编制人:____________________复核人:____________________(造价工程师签字盖专用章)，(造价工程师签字盖专用章)编制时间:年月日，复核时间:年月日新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单封面扫描件新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.工程量清单总说明新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统1.智能化系统数量以招标清单为准。景观部分1、室外绿化景观地坪根据施工现场确定，停车场外侧建筑挡墙暂定按回填土放坡计入2、按设计要求路面做法按200厚C20混凝土路面200厚碎石垫层。其他说明主要设备／材料推荐品牌表如下，投标人可在推荐品牌中自选设备／材料品牌，也可选择高于或相当于推荐品牌，主要设备／材料进场前需由监理及发包人确认：工程材料品牌参考表序号材料名称推荐品牌高分子防水卷材防水涂料北新／月皇江苏/欧西盾上海/禹申外墙高级涂料立邦、嘉宝莉、多乐士2新点网上招招3外墙保温材料温州/中川、温州/杰龙、杭州/泰富4瓷砖（300*600）广东／冠珠、广东/惠万家、广东/贝利嘉成套配电箱德力西、正泰、华通、浙江锐源、浙江上电78镀锌钢管金洲、银河、增洲PVC电线套管顺达、中财、清川910UPVC排水管顺达、中财、清川11钢塑管金洲、银河、增洲12PPR管白蝶、公元、中财新点网上招投标13柔性铸铁管永吉、金秋14电线网牌、瓯美、威尔鹰、上海浦东（上线）、上海远翅15电缆威尔鹰、胜华、兴乐、上海浦东（上线）广西广缆，云南云缆16开关插座泰力、利尔、飞雕17应急灯疏散灯奇辉、新亮点、祺宇18阀门春江、龙珠、埃美柯、捷成、凯泰19风机、百叶风口大丰、上风、建设新点网上招投标20通风防火阀大丰、上风、建设21桥架中建、世发长胜、恒隆22沟槽配件迈克、百浪河、兴立23电线管凯宸、盛宝、鹏创24卫生洁具箭牌、东鹏、九牧25综合布线系统综合布线：一舟、天诚、赛格26视频监控系统海康威视、大华、天地伟业27硬盘希捷、迈拓、三星新点网上招投28有线电视系统由广电部门指定29广播系统TOA、KLOTZ、PEAVEY30停车管理系统披克、顺捷、科拓31防雷接地系统中光、迅雷、HOOCO32一卡通门禁系统冠林、立林、狄耐克33周界报警系统奥泰斯、安保、艾礼富34综合管路系统金属桥架：中建、世发长胜、雪龙新点网上招投标线缆：一舟、天诚、赛格PVC管：中财、伟星、顺达钢管：增洲、银河、金洲安装材料品牌推荐表序号材料名称产地/品牌备注镀锌钢管、焊接钢管、钢塑管浙江/金洲、山东/君诚、余姚/增洲点网上招投JDG电线管正通、鹏创、盛宝23配电箱（成套厂家）正泰、江南、人民4配电箱（主要元器件）正泰、德力西、人民浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶5PPR给水管6UPVC排水管、PVC雨水管、PVC电线管浙江/中财、杭州/顺达、上海/白蝶温州/嘉泽、温州/网牌、瓯美7电线8电缆温州/嘉泽、上海南大、瑞鑫点网上招投标9桥架温州/金象：乐清/中建、温州/华特10抗震支架浙江/坚安、得肯特、优力可应急照明灯具11温州/恒昌、上海舒兹、帕沃12开关、插座浙江/利尔、杭州/鸿雁、温州/泰力13普通照明灯具阳光、欧普、雷士14消电设备河北/北大青鸟、温州/华安、温州/安帝力15消防箱福建/百安、温州/东方、泉州/晋源16沟槽配件潍坊／远大、安徽/禹王、宁波/埃美柯新点网上招投新点网上招投标系统新点网上新点网上招投标系统新点网上招投标系新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统1.21.分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表单位（专业）工程名称：综合楼建筑(2)序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）金额（元）备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价其中其中其中备注序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量综合单价合价人工费机械费暂估价备注土石方工程土石方工程1010101002001挖一般土方机械挖土一般土方（工程量暂定）土方类别：三类土m330002010101003001挖沟槽土方机械挖土沟槽土方土方类别：三类土m3356.183010103001001回填方场地原土回填碾压（工程量暂定）m315004010103001002回填方沟槽土方回填m3276.765010103002001余方弃置土方弃置运距：暂定3000M土方消纳m31354.426010103001003回填方矿渣回填m328.68砌筑工程砌筑工程7010404001001垫层150厚5-32卵石灌M2.5混合砂浆振捣m321.098010401001001砖基础±0.00以下墙体厚度240，Mu15水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑，面涂防水砂浆m349.729010401003001实心砖墙DR室隔墙、电梯井道厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5混合砂浆砌筑m342.5810010401003002实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度240，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m341.911010401003003实心砖墙厨房、卫生间隔墙厚度120，Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑m316.6712010402001001砌块墙外墙、内隔墙厚度200，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m3379.95新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13010402001002砌块墙外墙、内隔墙厚度100，A5.0,B07蒸压加气混凝土砌块，Mb7.5专用砌筑砂浆m33.9混凝土及钢筋混凝土工程混凝土及钢筋混凝土工程14010507001001散水、坡道室外坡道1、面层另计2、25厚1：2水泥砂浆面层压实赶光；3、纯水泥浆一道；4、100厚C20素砼垫层5、150厚片石灌砂垫层m275.1915010501001001垫层混凝土垫层类别：现浇现拌混凝土强度：C15m350.116010503001001基础梁混凝土基础梁类别：泵送商品砼强度：C30m336.117010501003001独立基础混凝土基础类别：泵送商品砼强度：C30m370.1418010501004001满堂基础电梯井底板类别：泵送商品砼强度：C30m33.419010504001001直形墙电梯井混凝土墙类别：泵送商品砼强度：C30m35.4820010502002001构造柱混凝土构造柱类别：现浇现拌强度：C25m314.2221010502001001矩形柱混凝土矩形柱类别：泵送商品砼强度：C30m362.6722010503002001矩形梁混凝土矩形梁类别：泵送商品砼强度：C30m3114.8423010503004001圈梁混凝土圈梁、过梁类别：现浇现拌强度：C25m31.8624010505007001天沟(檐沟）、挑檐板混凝土挑檐板类别：现浇现拌强度：C25m313.7525010505003001平板混凝土平板类别：泵送商品砼强度：C30m3140.3426010506001001直形楼梯混凝土楼梯类别：泵送商品砼强度：C30m2100.127010515001001现浇构件钢筋φ6HRB400箍筋t0.346新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统28010515001002现浇构件钢筋φ8HRB400箍筋t8.99429010515001003现浇构件钢筋φ10HRB400箍筋t1.08930010515001004现浇构件钢筋φ12HRB400箍筋t1.86231010515001005现浇构件钢筋φ8HRB400非箍筋t21.0532010515001006现浇构件钢筋φ10HRB400非箍筋t4.92133010515001007现浇构件钢筋φ12HRB400非箍筋t3.48234010515001008现浇构件钢筋φ14HRB400非箍筋t1.95835010515001009现浇构件钢筋φ16HRB400非箍筋t4.44536010515001010现浇构件钢筋φ18HRB400非箍筋t5.23537010515001011现浇构件钢筋φ20HRB400非箍筋t2.89238010515001012现浇构件钢筋φ22HRB400非箍筋t2.67539010515001013现浇构件钢筋φ25HRB400非箍筋t1.689门窗工程门窗工程40010801001001木质门消防栓暗门1、门洞尺寸：700*2100樘141010801001002木质门FM1221乙1、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘142010801001003木质门FM1521乙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘243010801001004木质门FM1521乙a1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火字母门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘3新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统44010801001005木质门MM0721丙1、门洞尺寸：1500*21002、.成品木质乙级防火门（选购）;3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集12J609樘345010801002001木质门带套M15241、门洞尺寸：1500*24002、.成品实木平开双开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘346010801002002木质门带套MM07211、门洞尺寸：700*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J6011;樘347010801002003木质门带套MM09211、门洞尺寸：900*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘748010801002004木质门带套MM10211、门洞尺寸：1000*21002、.成品木质平开门;含门套、门锁、拉手等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘2249010801002005木质门带套MM12211、门洞尺寸：1200*21002、.成品木质平开子母门;含门套、门锁等3、包括制作、安装、运输、油漆、配件等;4、具体详见施工图和门窗图集16J601;樘15新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统5.暂列金额明细表暂列金额明细表工程名称：智能化(10)序号项目名称计量单位暂定金额(元)备注1标化工地增加费项2优质工程增加费项3其他暂列金额项估算比例一般不高于5%合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统6.材料（工程设备）暂估单价及调整表材料（工程设备）暂估单价及调整表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位数量数量暂估(元)暂估(元)确认(元)确认(元)差额±(元)差额±(元)备注序号材料(工程设备)名称、规格、型号计量单位暂估确认单价合价单价合价单价合价备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统7.专业工程暂估价表专业工程暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统8.专项技术措施暂估价表专项技术措施暂估价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号工程名称工程内容暂估金额（元）结算金额（元）差额±(元)备注合计合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统9.计日工表计日工表单位（专业）工程名称：智能化(10)编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）合价（元）合价（元）编号项目名称单位暂定数量实际数量综合单价（元）暂定实际总计总计总计总计总计总计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统10.总承包服务费计价表总承包服务费计价表单位（专业）工程名称：智能化(10)序号项目名称项目价值(元)服务内容计算基础费率(%)金额(元)1发包人单独发包的专业工程1.1专业发包工程管理费2发包人提供材料(设备)2.1甲供材料设备保管费合计合计新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统11.主要工日一览表主要工日一览表工程名称：智能化(10)序号工日名称(类别)单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统12.发包人提供材料和设备一览表发包人提供材料和设备一览表工程名称：智能化(10)序号材料(设备)名称、规格、型号单位数量单价(元)交货方式送达地点备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统13.主要材料和工程设备一览表主要材料和工程设备一览表工程名称：智能化(10)序号名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统14.主要机械台班一览表主要机械台班一览表工程名称：智能化(10)序号机械名称、规格、型号单位数量单价(元)合价(元)备注新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统新点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统点网上招投标系统
投标 / 标书制作要点（原创）
本迁建工程涉及「答疑公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含答疑公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
