室外排球场建设工程废标公告(徐州工业职业技术学院2024)



一、项目基本情况

采购项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024
采购项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程

二、项目终止的原因

依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条,采购人重新开展政府采购活动。

三、其他补充事宜

首次公告日期:2024年04月10日

四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

采购包1
单位名称:徐州工业职业技术学院
单位地址:江苏省徐州市鼓楼区襄王路1号
联系人:蒋巧稚
联系电话:0516-85782688

2.采购代理机构信息(如有)

单位名称:江苏建协全过程工程咨询有限公司
单位地址:徐州市云龙区郭庄路康馨园二期B27D1-405室
联系人:李雪芹
联系电话:0516-83822529

3.项目联系方式

项目联系人:李雪芹
电话:0516-83822529

徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程-竞争性磋商文件-4.10(定稿).doc

竞争性磋商文件项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程采购人:徐州工业职业技术学院采购代理机构:江苏建协全过程工程咨询有限公司二〇二四年四月竞争性磋商文件项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024(供应商):江苏建协全过程工程咨询有限公司对徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程项目采取竞争性磋商采购方式进行采购,竞争性磋商文件(以下简称《磋商文件》)内容如下:第一章项目说明1.采购人:徐州工业职业技术学院二、项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程三、项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024四、采购邀请:通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。五、采购方式:本项目采用竞争性磋商采购方式。六、供应商资格条件:见竞争性磋商公告。七、采购预算(采购项目预算金额):见《磋商文件》附件2、《项目要求(采购需求)》。八、采购需求:见《磋商文件》附件2、《项目要求(采购需求)》。九、拟签订的合同文本:见《磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。十、报价要求1、供应商报价为要约,江苏建协全过程工程咨询有限公司无承诺表示时视为未成交,江苏建协全过程工程咨询有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的,采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。第二章磋商保证金十一、供应商提交磋商保证金1、磋商保证金交纳数额和形式:不需交纳。第三章响应文件十二、提交响应文件要求(一)本项目通过“苏采云”系统进行电子采购,即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件(即电子投标)。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商,响应无效。“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁,“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA,省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。使用需要第三方认证的电子签名、数据电文,通过互联网方式提交首次响应文件。即:使用“电子签名认证证书(CA数字证书)”登录“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/;或进入徐州政府采购网(网址:http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex)--业务工作--用户登录,点击“苏采云”进入系统),按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。“苏采云”系统使用要求:1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。2、电脑需提前准备好麦克风、音响,摄像头,提前检查保证能够正常使用。3、操作系统至少win7以上,建议使用win10操作系统。(二)首次响应文件提交的截止时间:2024年04月23日上午09:30,在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件,将被拒收。(三)首次响应文件提交时间、地点:1、提交时间首次响应文件提交的截止时间(2024年04月23日上午09:30)前。2、提交地点:“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”或进入徐州政府采购网(网址:http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex)-业务工作-用户登录,点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。(四)首次响应文件开启时间:2024年04月23日上午09:30。(五)首次响应文件开启地点:“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)“开标大厅”或进入徐州政府采购网(网址:http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex)-业务工作-用户登录,点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。(六)供应商在首次响应文件提交的截止时间前,可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的,以补充、修改的内容为准。(七)不接受不按要求加盖公章(电子签章)的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。(八)首次响应文件解密:到达开启时间,“苏采云”系统自动提取所有响应文件,供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式:开启时间后30分钟内,通过“苏采云”系统(使用“CA数字证书”)解密。(九)采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统(网址:http://jszfcg.jsczt.cn/)--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载;供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区,点击进入《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册及政府采购客户端》,进行下载。(十)相关说明:供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文(响应文件,下同)的发送时间和接收时间。十三、响应文件编制要求请按照以下要求(包括但不限于以下要求)制作:(一)资格条件(必须提供,否则响应无效)1、供应商合法有效的法人的营业执照或法人证书;2、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料,即提供:(1)供应商的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书扫描件;(2)供应商拟选派项目负责人(注册建造师)的市政公用工程专业二级及以上资格证书扫描件,以及取得《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》(B证)证书扫描件;(3)供应商具备安全生产条件,取得《安全生产许可证》,响应文件中提供证书扫描件;(4)供应商拟选派项目负责人(注册建造师)无在建工程,响应文件中提供证明材料或承诺书(格式自拟);3、财务状况报告,至少提供:供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何日期的资产负债表和利润表月报表扫描件各一份;或供应商基本开户银行出具的有效的资信证明扫描件;或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效的投标担保函扫描件;4、供应商的提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各一份;或依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件;5、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(原件,格式见《磋商文件》附件);6、供应商须为中小微企业(含中型、小型、微型企业,下同),提供《中小企业声明函》原件(电子签章,填写完整。必须提供),格式见《磋商文件》附件)。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。注:中小微企业,应当同时符合以下条件:中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定为准。供应商为残疾人福利性单位的,视同小微企业,提供《残疾人福利性单位声明函》(电子签章,格式见附件》)。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定为准。供应商为监狱企业的,视同小微企业,提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定为准。(二)符合条件(必须提供,否则响应无效)1、《磋商报价表》(加盖电子签章,格式见《磋商文件》附件。);2、分项价格表(具有标价的工程量清单与报价表)(加盖电子签章,格式《磋商文件》附件);3、授权委托书(后附授权委托书中受托人身份证复印件)(格式见《磋商文件》附件);4、《承诺书》(加盖电子签章,格式见《磋商文件》附件);5、偏离表(加盖电子签章,格式见《磋商文件》附件);6、主要材料(设备)一览表(加盖电子签章,格式见《磋商文件》附件)。7、供应商认为需要提供的其他资料(如有)。(三)综合评审评分项详见评分细则(四)价格折扣文件格式1、企业报价折扣证明:无。(五)提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求:1、密封(加密)要求:供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具(使用“CA数字证书”)对其数据电文形式的响应文件加密。2、签署要求:见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求(特别提醒:竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”,供应商可打印成文档,签字或盖章后再扫描上传,最后再电子签章)。3、盖章要求:见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具(使用“CA数字证书”)加盖电子签章。(六)通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件(后缀名为zip)。响应文件不得超过150M!注:供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。第四章磋商相关说明十四、磋商相关说明(一)磋商要求1、被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式(地点)提交首次响应文件,同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。2、供应商可通过CA数字证书,在首次响应文件开启时间后,使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。3、供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅,并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件,经磋商小组核查后参与磋商活动。4、磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行,解密时间相同的,不分先后顺序。5、磋商方式:本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议,供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅,随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请(所有邀请等待时间2分钟,2分钟内所邀请供应商无响应,视同放弃磋商的权利,由解密顺序下一家进行磋商,不再后补)。6、未在规定时间内进行答疑澄清的,视同放弃澄清。7、未在规定时间内进行报价的,视为响应无效。8、被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行,视同放弃磋商的权利。(二)评审程序经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后,由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商,并编写评审报告。评审得分相同的,按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的,按照施工组织设计优劣顺序推荐。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,磋商小组应当将其按响应无效处理。相关内容和要求见:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(三)查询及使用供应商信用记录1、由采购人查询信用信息。2、查询渠道包括:(1)“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn);(2)中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn);(3)“信用江苏”网(http://credit.jiangsu.gov.cn/);(4)“信用中国(江苏徐州)”网(http://www.xuzhoucredit.gov.cn)。3、截止时点(查询环节):首次响应文件开启后资格审查结束前。4、信用信息查询记录和证据留存的具体方式:网页截屏打印,与其他采购文件一并保存。5、信用信息的使用规则:采购人对供应商信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,拒绝其参与政府采购活动。十五、评审方法和评审标准1、评审方法:综合评分法2、评审标准:详见《磋商文件》附件1、《评分细则》。3、本项目无效标书判定(磋商文件的实质性要求):3.1、供应商资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的;3.2、供应商名称或组织结构与资格审查时不一致的;3.3、除在响应文件提交截止时间前经采购人书面同意外,项目负责人与资格审查时不一致的;3.4、响应报价低于成本或者高于磋商文件设定的最高限价的;3.5、同一供应商提交两个及以上不同的响应文件或者响应报价,但磋商文件要求提交备选的除外;3.6、与磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的;3.7、与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的;3.8、响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的;3.9、明显不符合技术规范、技术标准的要求的;3.10、响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求的;3.11、响应文件提出了不能满足磋商文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;3.12、不同供应商的响应文件以及响应文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;3.13、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。3.14、未按磋商文件规定的格式填写,内容不全或关键字模糊、无法辨认的;未按磋商文件要求提供电子响应文件,或者响应文件未能解密且按照磋商文件明确的响应文件解密失败的补救方案补救不成功的。十六、磋商过程中可能实质性变动的内容:在磋商过程中,磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及拟签订的合同文本。十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实,如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件,将被采购人视为放弃中标(成交)资格。第五章确定成交供应商及合同签订等十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,按照排序由高到低的原则确定成交供应商,如排序相同的,由采购人确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果,公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》(最后报价)。十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内,按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。特别说明:按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定,中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的,在一至三年内禁止参加政府采购活动,列入政府采购严重违法失信行为记录名单。二十、签订合同前,成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件,采购人核查无误后,签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件,将被采购人视为放弃中标(成交)资格。第六章磋商文件的澄清或者修改二十一、《磋商文件》的澄清或者修改提交首次响应文件截止之日(即“首次响应文件提交的截止时间”)前,采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改,澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告。第七章询问和质疑二十二、询问和质疑1、供应商对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人或采购代理机构提出询问;供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,由采购人或采购代理机构依法处理。2、供应商针对同一采购程序环节的质疑应当在法定质疑期内一次性提出。3、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。4、接收质疑函的方式:供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。联系人:李雪芹联系电话:0516-83822529通讯地址:徐州市云龙区郭庄路康馨园二期门面房B27d-405室第八章联系方式1、采购人信息名称:徐州工业职业技术学院地址:江苏省徐州市鼓楼区襄王南路1号联系方式:0516-85782688159969626872、采购代理机构信息名称:江苏建协全过程工程咨询有限公司地址:徐州市云龙区郭庄路康馨园二期门面房B27d-405室联系方式:李雪芹0516-83822529第九章其他要求及附件二十三、成交供应商在领取成交通知书前,向采购代理机构缴纳代理服务费,收取标准见附件。二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。二十五、采购人确定的采购项目属性:工程。二十六、附件:附后。附件:1、《评分细则》2、《项目要求(采购需求)》3、《磋商报价表》4、《分项价格表》5、《主要材料(设备)一览表》6、《偏离表》7、《拟签订的合同文本》8、《承诺书》9、《授权委托书》10、《中小企业声明函》11、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》12、《残疾人福利性单位声明函》13、《代理服务收费标准》14、《预付款保函支付条款模板》2024年4月10日1、评分细则项 目评 分 依 据价格(40分)采用低价优先法计算,即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:磋商报价得分=(磋商基准价/最后磋商报价)×40商务部分(11分)业绩(5分)供应商自2021年4月1日以来承担过相同或类似工程(排球场、篮球场或网球场等),每个得1分,本项最高得5分。证明材料以施工合同、中标(成交)通知书、竣工验收证明为准(三者须同时具备,时间以竣工验收证明为准)。响应文件中提供业绩证明材料扫描件并加盖电子签章。商务部分(11分)质保期承诺(6分)本项目质保期两年,在此基础上供应商承诺每增加一年的,得2分,本项最高得6分。注:响应文件中须提供质保期承诺书并加盖电子签章。不提供的不得分。施工组织设计(33分)施工进度计划和各阶段进度的保证措施(5分)根据响应文件中施工进度计划和各阶段进度的保证措施,对方案全面性、针对性进行综合评价全面性(3分):全面详实的得3分;较全面的得2分;基本具备的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(2分):针对性强得2分;针对性较强得1分;欠缺针对性的得0.5分。未提供的不得分。最高得5分,最低不得分。施工组织设计(33分)施工方案及质量保证措施(5分)根据响应文件中施工方案及质量保证措施,对方案全面性、针对性进行综合评价全面性(3分):全面详实的得3分;较全面的得2分;基本具备的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(2分):针对性强得2分;针对性较强得1分;欠缺针对性的得0.5分。未提供的不得分。最高得5分,最低不得分。施工组织设计(33分)项目管理班子人员管理(6分)1.根据响应文件中项目管理班子人员管理,对方案全面性、针对性进行综合评价全面性(2分):全面详实的得2分;较全面的得1.5分;基本具备的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(2分):针对性强得2分;针对性较强得1分;欠缺针对性的得0.5分。未提供的不得分,最高得4分。2、拟派技术负责人具备中级职称的得1分,具备高级职称的得2分,最高得2分。同时具备的,以最高级别计分。响应文件中提供职称证书及合同扫描件加盖电子签章,成交后提供原件核查。本项最高得6分,最低不得分。施工组织设计(33分) 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案(5分)根据响应文件中关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案,对方案进行综合评价。对本项目理解清楚,重难点描述全面,提出的解决方案科学、 可操作性强:5 分; 对本项目理解基本清楚,重难点描述基本完整,解决方案基本 科学可操作:3分; 对本项目理解一般,重难点描述一般,提出一般的解决方案: 1 分。未提供的不得分。最高得5分,最低不得分。施工组织设计(33分) 安全文明施工方案(4分)根据响应文件中安全文明施工方案,对方案全面性、针对性进行综合评价 全面性(2分):全面详实的得2分;较全面的得1.5分;基本具备的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(2分):针对性强得2分;针对性较强得1分;欠缺针对性的得0.5分。未提供的不得分。最高得4分,最低不得分。施工组织设计(33分) 劳动力、机械设备和材料投入(5分)根据响应文件中劳动力、机械设备和材料投入,对方案全面性、针对性进行综合评价全面性(3分):全面详实的得3分;较全面的得2分;基本具备的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(2分):针对性强得2分;针对性较强得1分;欠缺针对性的得0.5分。未提供的不得分。最高得5分,最低不得分。施工组织设计(33分) 现场配合服务方案(3分)根据响应文件中现场配合服务方案,对方案全面性、针对性进行综合评价全面性(2分):全面详实的得2分;较全面的得1.5分;基本具备的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(1分):针对性强得1分;欠缺针对性的得0.5分。未提供的不得分。最高得3分,最低不得分。售后服务方案(6分)根据响应文件中的售后服务方案(包含缺陷责任期内的服务方案和缺陷责任期外的服务方案)进行综合评价。全面性(2分):全面详实的得2分;较全面的得1分;不太全面的得0.5分。针对性(2分):针对性强得2分;针对性较强得1分;欠缺针对性的得0.5分。可行性(2分):符合实际切实可行得2分;较切实可行得1分;可行性欠缺得0.5分;未提供的不得分。最高得6分,最低不得分。样品(10分)本项目仅凭书面方式不能准确描述采购需求,需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求,需供应商提供样品且应满足采购文件中提出的技术标准和质量要求,评审委员会根据样品的材质、颜色、气味、手感、厚度、弹性,拉伸等进行评审。符合采购需求、样品规格合格、颜色均匀、气味正常,感官上乘,弹性及拉伸性好得10分;较符合采购需求、样品规格欠缺、颜色不匀但尚可、气味尚可,感官较好,弹性及拉伸性较好得7分;基本符合采购需求、样品规格不符合要求、颜色不匀、气味较大,感官较差,弹性及拉伸性较差得3分;基本符合采购需求、样品规格不符合要求、颜色凌乱、气味刺鼻,感官有毛边或倒刺,弹性及拉伸性很差得1分;未提供或未按要求规格品质提供的不得分。说明:本项目采用综合评分法,保留两位小数。2、项目要求(采购需求)一、本项目不接受超过人民币1445736.56元(采购项目预算金额)的报价。二、项目说明:1、项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程。2、项目地址(建设地点):徐州工业职业技术学院九里校区内。3、工期:35日历天。4、工程性质:新建5、工程质量:合格,通过相关部门验收。6、承包方式:包工包料(主要材料甲控乙供),不得分包与转包。7、项目概况及招标范围:施工内容包括:挖沟槽土方、排水沟、混凝土垫层、破除、修复检查井、硅PU面层铺设等内容,详见工程量清单。8、现场自然及施工条件:要求供应商自行对项目现场和周围环境进行实地踏勘,以了解现场的施工环境、施工范围、技术要求及相关服务,获取有关编制响应文件和签订合同所需的各项资料,供应商应承担现场踏勘的责任和风险,费用由供应商自己承担。成交后不得以未踏勘现场或不了解现场为由提出任何增加费用的要求。9、现场踏勘:自行踏勘现场。说明:(1)供应商对施工现场进行踏勘,以获取编制响应文件所需的现场信息资料。(2)供应商对本磋商文件所作出的理解、推论和解释由其自己负责。(3)由于现场踏勘没有进行或者不详细所导致的一切问题均由供应商自行负责。(4)供应商应承担现场踏勘的责任和风险,现场踏勘费用由供应商自己承担。8、硅PU面层技术参数:8.1球场面漆材料经过2500小时的紫外线照射后,要求耐黄变性能≦3级,且涂膜外观不起泡、不剥落、无裂纹、无粉化现象,符合GB/T39294-2020、GB/T22374-2018标准要求。8.2球场面层老化及经800小时60℃热空气老化后,冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、拉断伸长率符合GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T22517.4-2017标准的测试合格报告。8.3球场面层经过≧21天70℃湿热老化,冲击吸收、垂直变形、球反弹率、抗滑值、摩擦系数、拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、耐磨性、撕裂强度、邵A硬度物理机械性能符合GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T22517.4-2017标准相关要求,且色牢度>3级,外观无起泡、开裂等影响使用和明显外观缺陷,老化前以上物理机械性能均能符合要求。8.4球场面漆耐洗刷,经过6000次洗刷后,外观无底材暴露。8.5球场面层具有抗寒性能,在经-15℃或以下温度放置300h以后,冲击吸收、垂直变形、摩擦系数、拉伸强度、拉断伸长率、TVOC符合GB36246-2018、GB/T14833-2020、GB/T22517.4-2017标准相关要求。注:8.1-8.5响应文件中提供相关证明材料扫描件或提供“所投产品技术参数满足招标文件技术参数要求的承诺书加盖电子签章(格式自拟)”。成交结果公告发布后三个工作日内提供相关相关检测报告或产品合格证书原件核查。9、本工程采用的技术规范:执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件。10、工程建设地点的现场条件:10.1现场自然条件:供应商自行踏勘现场获取。(包括:现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等)10.2现场施工条件:供应商踏勘现场获取(包括:建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)。三、工程量清单1、工程量清单编制说明:1.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及磋商文件中包括的图纸等编制。1.2本工程量清单应与磋商文件中、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等章节内容一起阅读和理解。1.3本工程量清单仅是报价的共同基础,竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。1.5本条是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。2、响应报价编制要求2.1报价应根据磋商文件中的有关计价要求,并按照下列依据自主报价,但不得低于成本。(1)本磋商文件;(2)《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范;(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法;(4)企业定额,国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额;(5)磋商文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要;(6)建设工程设计文件及相关资料;(7)施工现场情况、工程特点及拟定的施工组织设计或施工方案;(8)与建设项目相关的标准、规范等技术资料;(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息;(10)其他的相关资料。2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目,均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目,视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。2.3工程量清单中标价的单价或金额,应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润,以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。2.4总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成,并且总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价:2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目,应根据磋商文件和招标工程量清单确定综合单价。2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料(工程设备)暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备,将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备,则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价(含材料保管费)应计入对应的工程量清单综合单价。2.5.4“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中,各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由供应商按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。2.5.5供应商在响应文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格,即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。响应文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价:2.6.1总价措施项目中,以费率计算的,供应商在报价时自主报价。2.6.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。2.6.3采购人提供的措施项目清单,供应商在报价时应充分、全面地阅读和理解磋商文件的相关内容和约定,包括第三章“技术规范”的相关约定,详实了解工程场地及其周围环境,充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计,供应商可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目,但不应更改采购人已列措施项目。2.6.4“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额,应全面涵盖磋商文件约定的供应商中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。2.7其他项目清单费应按下列规定报价:2.7.1计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量,自主确定综合单价并计算计日工金额。2.8规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算,不得作为竞争性费用。2.9除磋商文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,报价由供应商自主确定,但不得低于成本。2.10工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的价格,应根据自身的信息渠道和采购渠道,分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势,体现供应商自身的管理水平、技术水平和综合实力。2.11管理费应由供应商在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑;利润由供应商根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。2.12响应报价中应考虑磋商文件中要求供应商承担的风险范围以及相关的费用。2.13总价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和,为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行磋商文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。2.14有关报价的其他要求:执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》(江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕第24号)规定。检验试验费:因本工程需要所做的全部检验、试验及检测相关费用,由供应商自行考虑风险并计入报价中,结算时不予调整。2.15其他:1.本工程采用固定单价合同(除另有规定外)。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险,并计入总报价,投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。结算时不予调整。2.材料风险约定:2.1对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费等发生变化的,应按照有关规定执行。2.2本工程对材料风险约定如下:投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险,充分考虑政策性关于人工、机械费用等方面调整,并计入总报价,所有材料单价结算时不做调整。施工期间人工费不作调整。3、其他说明3.1词语和定义3.1.1同义词语本磋商文件中使用的词语“采购人(招标人)”和“供应商”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。3.2工程量差异调整3.2.1工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。3.2.2供应商可对采购人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核,也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果供应商经过检查和复核以后认为采购人提供的工程量清单存在差异,则供应商按磋商文件规定的程序向采购人提出异议。否则,不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)采购人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目,只要在采购人提供的分部分项工程量清单中已经列明,供应商都需要对其报价,并纳入总价的计算。3.3清单编制范围:详见工程量清单。3.4结算方式、工程价款的调整方法:采用工程量清单方式计价,竣工结算的工程量按承包方实际完成的合格工程量应予计量且确定。风险范围以外合同价格的调整方法:①工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目相同的,按投标报价的综合单价计算。②新增工程量清单项目的项目特征与投标报价中项目类似的,综合单价参考类似项目的单价进行结算。③投标报价中前两者均没有的,按照双方认同的预算编制办法计价并乘以中标价/标底价的比率进行结算。四、低于成本报价:在评标过程中,评标委员会发现供应商的报价明显低于其他报价,使得其报价可能低于其个别成本的,应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该供应商以低于成本报价,其响应文件应作无效响应文件处理。评标委员会全体成员三分之二以上认为该供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,认定该供应商以低于成本报价,其响应文件应作无效响应文件处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由,拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的,视为同意。五、项目相关要求:1、供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的人工费、材料费、机械费、税费、验收等相关的一切费用。2、供应商应根据本项目实际情况,合理配置人员,除项目经理外,安全员、质检员、施工员、预算员、材料员等人员应经验丰富,确保项目顺利实施。3、供应商对项目现场和周围环境进行实地踏勘,合理编制本项目施工方案,施工方案应至少包含:施工进度计划和各阶段进度的保证措施、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施、安全文明施工及环境保护措施、劳动力、机械设备和材料投入计划。4、符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求,同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水,控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。交工后一周内彻底清洁完毕撤离现场。5、承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案,按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”和“徐城管发【2018】55号”关于扬尘管控的相关规定要求。6、工程质量必须达到合同约定标准,且保证相关部门验收通过;未达到质量要求的,成交供应商负责无条件返工,直至达到要求,所发生的费用由成交供应商承担,成交供应商还应赔偿因此给采购人造成的损失,工期不予顺延,同时采购人有权对成交供应商进行适当处罚.六、售后服务要求:1.本工程质保期为两年,自交付使用之日起计算。保修期内出现工程质量问题,由有关责任单位负责保修。在产品质量保证期之内,乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷造成的任何产品质量问题或故障负责。2.属于保修范围内的项目,乙方在接到维修通知起4个小时内派人现场处理。如果没有在约定时间内到达现场处理维修,甲方委托他人处理,维修费由乙方支付;3.工程质量:工程质量必须达到国家和地方规范及标准规定,并确保其质量达到合格等级。七、样品递交要求1、硅PU成品样品规格不小于50*50cm。样品包含底层和面层,总厚度不低于8mm。本项目需要随样品提交相关检测报告或产品合格证书复印件加盖公章。2、供应商应于2024年04月22日15时00分--17时00分将样品送至江苏建协全过程工程咨询有限公司评标室(地址:徐州市云龙区郭庄路康馨园二期门面房B27d-405室电话:0516-83822529),并登记。3、样品应密封,并注明项目名称、项目编号、供应商名称并加盖公章。4、样品接收截止时间一到,不再接收任何样品。5、中标人的所有样品由采购人封存作为验收依据,未中标的样品在2024年04月25日18:00前取回,超过时限不取回的按无主物品处理。八、图纸因图纸文件格式无法上传到“徐州政府采购网”。如需要,请将需求发送至代理公司邮箱(jsjx456@163.com),并电话联系(0516-83822529李雪芹)索取。九、其他要求:见《磋商文件》附件:6、《拟签订的合同文本》、《工程量清单》。3、磋商报价表项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024本次为首次报价货币单位:人民币元项目名称项目内容总价(小写)工期(日历天)质量项目负责人徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程详见响应文件总价(大写):供应商承诺:本报价(总价)为供应商本企业提供的施工。报价说明:1、报价应包括磋商文件所确定的招标范围内工程量清单所含的全部内容,以及为完成上述内容所需的全部费用。2、报价以总价为准,大小写不一致以大写为准;3、偏离说明:详见《偏离表》;4、如最后报价未列明单价,则最后所报各项单价计算方法为:(最后报价/最初报价)*各项最初报价的单价。供应商(电子签章):日期:年月日4、分项价格表(具有标价的工程量清单与报价表)本次为首次报价项目编号:项目名称:【根据工程量清单进行编制】供应商(电子签章):日期:年月日注:1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以总价为准。2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应。3、供应商对以上数据的真实性负责。采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。5、主要材料(设备)一览表项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程序号材料(设备)名称规格型号所投品牌单位数量单价(元)建议的品牌或厂家备注1硅PU面层江门长河,浙江绿能,山东东海、江苏长诺2电缆远东、上上、江南、铜山3阀门法兰中阀、良工、连城、沪航4管材公元、中财、伟星、日丰、联塑56......(至少包含上述表明的材料(设备),其他材料(设备)供应商可根据工程量清单内容自行添加)供应商(电子签章):日期:年月日注:1、如果不提供《主要材料(设备)一览表》将视为没有实质性响应。2、响应供应商对以上数据的真实性负责。采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。1、以上材料设备采用品牌方式进行采购质量控制,即供应商在采购文件建议的品牌或厂家范围内选择产品,并进行自主报价。如报价产品不在建议范围内,则必须提供其它技术参数、性能相当于或优于清单中参考品牌或厂家的产品证明材料,且需在开标前经采购人书面同意后,方可使用投标,响应文件中提供书面同意书扫描件加盖电子签章,成交后提供原件核查。2、供应商所投清单内材料不在建议的品牌或厂家范围内,且未经采购人书面同意的,即使评审中未发现,成交后采购人亦有权取消其成交资格。6、偏离表项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程序号偏离内容竞争性磋商文件(含竞争性磋商文件的澄清或者修改)的要求首次响应文件中的内容(正/负/无)偏离说明注:供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件(含竞争性磋商文件的澄清或者修改,下同)的要求不同时,逐条列在偏离表中,否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。供应商(电子签章):日期:年月日7、拟签订的合同文本徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程项目合同项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程甲方:徐州工业职业技术学院乙方:签订时间:年月日(GF—2017—0201)建设工程施工合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局1.1.1.第一部分合同协议书发包人(全称):徐州工业职业技术学院承包人(全称):根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程项目及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1.工程名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程2.工程地点:徐州工业职业技术学院3.工程立项批准文号:/4.资金来源:5.工程内容:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程6.工程承包范围:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程。具体详见工程量清单及图纸所含全部内容。二、合同工期计划开工日期:年月日。计划竣工日期:年月日。工期总日历天数:35日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格,通过相关部门验收标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)(¥元);2.合同价格形式:固定单价合同。最终工程量最终按实结算,综合单价执行本次投标报价。五、项目经理承包人项目经理:联系方式:。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)合同协议书及补充协议书(2)中标(成交)通知书;(3)响应函及其附录;(4)专用合同条款及其附件;(5)通用合同条款;(6)技术标准和要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单或预算书;(9)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招响应形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字并盖章后生效。十三、合同份数本合同一式肆份,均具有同等法律效力,发包人执叁份,承包人执壹份。发包人:(公章)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:法定代表人或其委托代理人:(签字)(签字)地址:地址:邮政编码:邮政编码:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:账号:账号:1.1.2.第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2017—0201)此部分在正式签订合同时应不加修改的、完整的装订在合同中1.1.3.第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:合同履行过程中经双方共同签字认可的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等相关书面资料。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:现场临时办公及施工场地。1.1.3.9永久占地包括:按照设计图纸确定。1.1.3.10临时占地包括:双方合同履行中确定。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及江苏省、徐州市现行的与本工程相关的法律、法规、规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:设计有要求的按设计要求执行。设计没有要求的,以下标准孰高,则执行该标准:(1)现行国家、江苏省、徐州市有关标准、规范;(2)招标文件第七章“技术标准和要求”;(3)其他适用于本工程的技术标准、规范、规程。1.4.2发包人提供国外标准、规范/;发包人提供国外标准、规范的份数:/;发包人提供国外标准、规范的名称:/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:符合有关行业主管部门和发包人的要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:1、本合同协议书及补充协议书;2、中标通知书;3、本合同专用条款及其附件;4、招标文件及答疑;5、投标函及其附录;6、本合同通用条款;7、标准、规范及有关技术文件;8、图纸;9、已标价工程量清单或预算书;10、其他合同文件。双方有关工程的洽商、变更、会议纪要、双方来往函件(施工过程中的)等书面协议或文件视为本合同的组成部分。属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:/;发包人向承包人提供图纸的数量:/。发包人向承包人提供图纸的内容:/。发包人对图纸的保密要求:/。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:根据合同约定或发包人要求提供,包括但不限于以下文件:1)按GB/T50502、本合同第二部分通用合同条款7.1和7.2编制施工组织设计、施工措施计划、施工方案、施工进度计划报发包人确认;2)由承包人办理的许可和批准的办理结果(如有)书面报送发包人确认、留存;3)承包人项目管理机构、职责及施工现场人员安排的报告(其内容执行通用条款3.3)和项目经理及主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明,报送发包人确认;4)特殊工种作业人员资格证明报送发包人确认;5)工程质量管理体系及措施文件、质量检查制度、质量控制文件,报送发包人确认;6)工程安全管理体系及措施文件、安全检查制度、安全控制文件,报送发包人确认;7)危大工程专项施工方案(如有),其他发包人管理需要的其他文件。8)上述文件如发包人因管理需增加时,承包人有义务按发包人提出的形式、格式、数量、时间等要求提供。承包人提供的文件的期限为:开工前7日内。承包人提供的文件的数量为:纸质版肆套,电子版一套;承包人提供的文件的形式为:纸质版(加盖鲜章)及电子版;发包人审批承包人文件的期限:收到承包人提交的文件后7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:执行通用条款。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:现场项目部办公室;发包人指定的接收人为:发包人指定。承包人接收文件的地点:现场项目部办公室;承包人指定的接收人为:承包人指定。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建基础设施的权利,并承担相关手续费用和建设费用,此费用包含在签约合同价内。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场实际施工条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:以现场实际施工条件为准。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:执行通用条款。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:执行通用条款。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:执行通用条款。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:执行通用条款。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:出现下列情形之一时,发包人应予以修正,并相应调整合同价格。(1)工程量清单存在缺项、漏项的(清单项目中特征描述不全的工序,如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序,应包含在投标报价中,不作为清单漏项,综合单价不予调整);(2)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。允许调整合同价格的工程量偏差范围:工程量偏差,综合单价不予调整。2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:;身份证号:;职务:;联系电话:;电子信箱:;2.通信地址:。发包人对发包人代表的授权范围如下:协助外部环境的协调与配合,现场管理,主持工程的竣工验收;负责组织工程质量、进度、安全的检查监督;经发包人授权签署与工程投资有关的各种施工技术变更、施工技术方案和图纸会审纪要等;签字确认经发包人核准的分项工程量。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前7日内。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:1)发包人负责提供电源接入点,由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的电源接入点至施工用电设备线路的安装由承包人负责实施,实施过程中产生的安装费、线路、设备购置费及施工过程中发生的所有电费,无论承包人是否在投标报价中单独列支,发包人均认为此项费用包含在投标报价中。2)发包人负责提供水源接入点,由承包人从接点接入施工现场。从发包人提供的水源接入点至施工各用水点的管路安装、布置由承包人负责实施,实施过程中产生的安装费、管材、设备购置费及施工过程中发生的所有水费,无论承包人是否在投标报价中单独列支,发包人均认为此项费用包含在投标报价中。3)施工期间的周边关系及第三方干扰等由承包人负责协调,所需费用已含在签约合同价内。3.承包人3.1承包人的一般义务:(9)承包人提交的竣工资料的内容:承包人按照GB/T50328-2019《建设工程文件归档规范》及江苏省相关法规、规范标准及本发包人相关规定绘制竣工图及完整的工程技术档案、工程质量保修书、及有关工程使用、保养、维护的说明。承包人需要提交的竣工资料套数:纸质版肆套,电子版壹套,符合城建档案馆和行政主管部门要求。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:工程竣工验收合格之日起28天内完成移交,若逾期提交,发包人有权暂停支付工程款。承包人提交的竣工资料形式要求:按照相关规范及徐州市城建档案等管理部门和发包人要求,立卷、装订成册的纸质文档和电子文档。(10)承包人应履行的其他义务:1)承包人有义务根据发包人提供的图纸及有关文件提出合理化建议,以及对于设计中存在的问题在施工之前提出;承包人须无条件接受发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。2)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:由承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求自行承担,并设置明显警示标志和专职人员维护公共安全。3)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:发包人驻施工现场管理人员必要的办公用房及设施由承包人负责免费提供。4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:由承包人负责承担,费用也由承包人承担。施工过程中的排污、环卫、市容、城建、城管、治安、人口管理等相关手续也由承包人按规定负责办理,对临近居民和行人的影响由承包人负责处理并承担相应费用。5)承包人负责采取有效措施对移交前的已完成工程成品的保护,费用已包含在合同价款中。保护期间发生的损坏由承包人承担全部责任,包括但不限于修复、赔偿等。损坏其他单位所承担的施工内容,由承包人负责赔偿,并承担修复费用。6)承包人按规定做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物的保护。7)施工场地清洁卫生和要求:应按建设行政主管部门和相关部门的规定办理,所需费用由承包人负担。符合徐州市有关部门规定的标准化施工现场要求,同时应满足市政、市容等相关主管部门的有关规定。施工工地,一律实行封闭施工、防尘网覆盖、定时洒水,控制扬尘污染等安全文明施工措施。承包人违反规定所造成的损失和处罚由承包人承担。8)承包人负责在需要的时间和地点,自费提供和维护灯光、护板、格栅警告信号和警卫,以及对工程进行保护或为公众提供安全和方便。承包人负责施工过程中施工现场承包范围内施工人员及现场其他第三人的安全。发包人不承担承包人或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故的责任由承包人承担。因承包人未履行上述义务给发包人造成损失的,承包人应负全部的赔偿责任。9)承包人勘查现场后已经在施工组织设计中体现:1.承包人与现场其他施工企业保持有序、顺利施工的措施方案;2.现场分段施工的措施方案;3.现场开辟新临时通道的方案,且承包人必须考虑完成以上3点所要增加的一切费用。结算时发包人不再支付与以上3点关联的任何费用。10)承包人在竣工验收合格后七天内拆除现场所有临时设施,包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场,清理标准应征得发包人认可,否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。11)因工程建设需要与相关单位协调处理的,由承包人负责协调,费用包含在合同价款中。12)承包人必须遵守发包人的相关制度,服从发包人的现场管理和协调工作,合理调动资源,保障工期目标的实现。13)承包人对工程建设期间扬尘治理工作负主体责任。应制定施工现场扬尘污染防治专项方案,按照承包工程范围做好扬尘污染防治措施的落实。方案必须符合我市“徐空气提升办【2018】11号”、“徐城管发【2018】55号”和“《关于进一步加强市区建设工地扬尘污染防治的通知》(徐住建发﹝2023﹞62号)”关于扬尘管控的相关规定要求。该费用按江苏省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号》文件要求执行,已经包含在投标报价当中,结算不再增加此项费用。14)负责完成本合同约定承包人应做的其他工作。3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:;身份证号:;建造师执业资格等级:;建造师注册证书号:;建造师执业印章号:;安全生产考核合格证书号:;联系电话:;电子信箱:;通信地址:;承包人对项目经理的授权范围如下:1.领导、决策,调集企业所属各单位、各部门为项目进行全面服务和控制。2.代表承包人履行对发包人的合约,并受发包人委托行使对项目所有分包商统一指挥、协调、管理权;3.负责组织编制与审批工程总体进度计划及其修订与调整;4.负责组织编制与审批质量保证计划及其修订与调整;5.负责组织编制与审批主要物资供应与采购计划及其修订与调整;6.负责组织编制与审批工程分包计划及其修订与调整。承包人对项目经理处理的与本合同有关的一切事务及签署的一切文件均予认可。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理必须亲临施工现场组织本工程项目的施工,必须严格遵循现行的有关法律、法规,切实履行自己的权利和义务。每周不得少于5天,每天不低于8小时。项目经理每周在施工现场时间不符合上述规定的,每发现一次,发包人有权要求承包人支付2000元违约金;累计2次以上(含2次),发包人有权要求承包人更换项目经理或者解除合同,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。违约金及损失从当期应付工程款中直接扣除。项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:每发生一次,发包人有权要求承包人承担2000元/次的违约金,且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失,违约金及损失从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场,应提前报请发包人书面同意。若合计缺席工地的例会超过3次或一周工作时间不足5天(40小时),支付合同价10%的违约金,同时,发包人单方有权解除合同,承包人立即退场。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任:发包人有权要求承包人承担10万元/次的违约金,并有权解除合同,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:在任何情况下,如果发包人认为项目经理不能胜任工作,有权要求承包人更换项目经理;承包人应在收到发包人通知之日起的3天内,按照发包人要求,提出新的人选,报发包人批准并办理相关变更备案手续后,即刻任命。拒绝更换的,发包人有权要求承包人承担2万元∕次的违约金,并有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失、退场费用及其他后果由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限:开工前3日内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任:在任何情况下,如果发包人认为施工管理人员不能胜任工作,有权要求承包人更换施工管理人员;承包人应在收到发包人通知之日起的3天内,按照发包人要求,提出新的人选,报发包人批准后,即刻任命。拒绝更换的,发包人有权要求承包人承担2万元∕人次的违约金,并有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失、退场费用及其他后果由承包人承担。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求:由发包人代表批准后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任:承包人的施工管理人员不能擅自更换,确须调整时,必须经发包人书面同意。否则发包人有权要求承包人承担10万元∕人次的违约金,并有权解除合同,由此产生的一切损失及后果由承包人承担。如有特殊情况确需调整人员配置,承包人应报请发包人同意后方可调整。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:每发生一次,发包人有权要求承包人承担1000元/人次的违约金,且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失,违约金及损失从当期应付工程款中直接扣除。如有特殊情况离开现场,应提前报请发包人书面同意。若合计缺席工地的例会超过3次或一周工作时间不足5天(40小时)视为承包人挂靠资质,违约金为合同价的10%,同时,发包人单方有权解除合同,承包人立即退场。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括:承包人承包范围内全部工程。主体结构、关键性工作的范围:执行国家相关法律、法规规定。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括:/。其他关于分包的约定:/。约定的分包工作事项:/3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定:/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间:1)设备、人员进场至工程移交/接收证书签发前由承包人负责照管,费用由承包人承担。承包人应当采取有效措施对已完成工程成品进行保护,费用由承包人承担。保护期间发生的损坏,承包人应及时予以修理并承担因此产生的一切损失和费用。2)损坏其他单位所承担的施工内容,由承包人负责赔偿或修复,并承担因此产生的一切损失及费用。3)承包人未在发包人规定的时间内赔偿或修复的,发包人有权另行委托施工单位进行修复。因此产生的费用,承包人授权发包人从应付工程款中扣除并直接支付给第三方施工单位。3.7履约担保承包人是否提供履约担保:是。提交履约担保截止期限:合同签订前。承包人提供履约担保的形式、金额及期限:履约保证金可以采取支票、汇票等方式,也可以根据招标人所同意接受的商业银行、保险公司或担保公司等出具的保函等非现金形式提交,其数额为中标(成交)金额的5%。履约保证金的返还:工程竣工验收合格后按实际金额无息返还。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求:/。关于工程奖项的约定:/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定:承包人应在共同检查前12小时通知发包人检查。发包人不能按时进行检查时,应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:24小时。关于隐蔽工程和中间验收的特别约定:(1)双方约定中间验收部位:包括但不限于国家及本省、市现行文件规定及施工规范要求中间验收部位。(2)隐蔽工程覆盖前的检查:未经发包人代表批准,工程的任何部位都不能覆盖,当任何部分的隐蔽工程或基础已经具备检验条件时,承包人应及时通知发包人代表。未经发包人确认就擅自覆盖的,发包人有权要求返工,造成的经济及工期损失由承包人承担。未通过甲方验收,乙方擅自进行下一道工序施工,则无论此部分工程是否合格,乙方应无条件恢复至前一工序状态等待验收,并按总工程价的5%向甲方承担违约责任且工期不得顺延。(3)剥露和开口:承包人应按发包人代表随时发出的指示,对工程的任何部分剥露或开口,并负责这部分工程恢复原样。若这部分工程已按要求覆盖,而剥露后查明其施工质量符合合同约定,则发包人代表应在与承包人协商后,确定承包人在剥露或开口的恢复和修复等方面的费用,并将其数额追加到合同价格上,所影响的工期相应顺延。若属承包人责任发生的费用及影响的工期由承包人承担。(4)隐蔽工程、拆除工程等需要留存影像资料并及时办理工程签证,未留存影响资料或签证的,结算审计不予认可。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的定:1)达到江苏省及徐州市相关文件要求。开工通知载明的开工日期10天前提交安全技术措施或专项施工方案、安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度;在施工和维修整个工程期间,承包人应于工程地点明显位置,日间设置具有警示作用的装置,夜间设置照明装置,在施工现场出入口设置监控装置,或加防护设施,费用由承包人承担;对于工地附近公私建筑、路面、沟渠、街道上下的水电及通讯管线、私有林木植物及人民生命财产者的安全均应采取防范措施。2)本工程在整个施工期间应杜绝一切人身伤亡和重大质量安全事故。如发生上述事故,则发包人视为承包人违约,发包人有权解除合同;在施工期间每发生一起人身损害(不包括死亡)事故,承包人除了接受政府相关部门处罚外,承包人须向发包人支付违约金伍万元(¥50000.00元);每发生一起人身死亡事故,承包人除接受相关部门处罚外,承包人须向发包人支付违约金壹拾万元(¥100000.00元)。发包人有权在支付承包人工程款时将该违约金扣除,承包人除承担违约金外,还应承担因事故造成的一切损失和责任。3)承包人应服从发包人对施工现场安全施工方面的监管。如发包人发现承包人工作中的安全文明施工方面不符合国家、地方、行业及本合同的有关规定,每发现一次,发包人有权要求承包人支付5000元违约金,并要求承包人限期整改,发包方有权上报主管部门。4)在本合同实施过程中,承包人应对现场施工人员及现场其他第三方人员的安全、现场施工秩序、工程保护、环境保护、消防、用电安全等负责,并就工地照明、防护标志和警示信号设置、门卫人员配置等作出具体安排,充分考虑施工的特殊性,确保安全生产无事故,并承担相关的责任和损失。6.1.4关于治安保卫的特别约定:执行通用条款。关于编制施工场地治安管理计划的约定:/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求:1)按当地有关主管部门的规定办理相关手续,并承担相应费用,同时以书面形式通知发包人,承担施工过程中因自身原因造成的罚款。2)承包人应遵守环境保护、和清洁卫生方面的法律、法规、规定以及发包人《建设工程安全文明施工管理办法》的规定,所发生的费用由承包人承担。3)对施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废物和振动、噪声等采取必要的控制措施,及时进行处理并承担相关费用。4)承包人不得将施工范围内的建筑垃圾搬运或投放至施工范围外的其他场地上,一旦发生且承包人不清理或清理不干净,发包人有权委托其它单位或个人清理。因此产生的费用,承包人授权发包人从应付工程款中扣除并直接支付给第三方实施单位或个人。同时,每发生一次,发包人有权要求承包人支付10000元的违约金。5)承包人在竣工验收前应将施工场地范围内的建筑垃圾、建筑杂物、临时道路、生活垃圾等清理干净,并及时清除出校园,不得弃置在施工区域范围内。如承包人不清理或清理不干净,发包人有权委托其它单位或个人清理。因此产生的费用,承包人授权发包人从应付工程款中扣除并直接支付给第三方实施单位或个人。除此之外,发包人在工程款结算时,有权要求承包人支付10000元的违约金。6)现场施工及管理人员均需挂牌进场,否则,发包人有权对承包人处以500元∕人次的违约金。7)文明施工相关法律、标准和规范的其他要求。8)承包人在工程实施期间包括但不限于因扬尘、环境污染、安全等被有关部门通报,发包人有权要求承包人改正,并支付违约金50000元/次给发包人。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定:合同价(即中标价)中已含,发包人不另行支付安全文明施工费。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容:执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定:承包人在收到设计施工图后,应在10日内做出详细的施工组织设计,一式二份报发包人审批;施工组织设计应包括施工进度计划、总包分包的分工范围及交叉施工部署、施工方案、工艺与措施、设备材料进场计划、劳动力计划、安全文明施工措施、环境保护措施、施工机械设备配置以及施工现场优化布置等内容。发包人在收到施工组织设计后15日内进行审核批准或提出修改意见;承包人不按时送审符合要求的施工组织设计,造成发包人无法判断工程施工顺利与否,发包人可暂缓支付相应部分的工程进度款,直至符合要求,责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认,并不是对所涉及费用的确认;施工组织设计方案属承包人自身的施工措施,所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。在工程实施过程中,涉及到施工单位所提出的设计方案,如施工组织设计或施工方案,发包人同意并不代表免除承包人的责任,即如果方案在实施过程中出现问题,其全部责任由承包人承担。承包人应保证按照本合同所述的工程建设进度目标进行本合同项下的服务并负责协调与本工程有关的其他工程的进度,根据本合同确定的工程进度计划表应按工程的实际进展情况每月更新一次。发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限:收到文件后15日内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限:收到文件后10日内。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限:接到发包人的书面开工指令7日内。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:执行通用条款。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限:执行通用条款。7.3.2开工通知因发包人原因造成发包人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限:执行通用条款。7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形:工期顺延。因发包人原因引起的工期延误,承包人应当在导致工期延误的事项发生后7日内,向发包人递交工期顺延申请书,并以书面形式提供如下材料:①发包人具体导致工期延误的事项的相关证明材料;②发包人原因导致工期延误的天数;③导致工期延误的事项跟延误的天数之间的因果关系成立的相关材料。承包人未在上述规定时间内提供申请书及相关材料或相关材料不齐全且未在规定期限内补足的,视为承包人放弃申请工期顺延的权利。发包人收到上述材料后【10】日内进行审查。审查通过的,由发包人出具同意工期顺延通知书,顺延的工期以通知书载明为准;审查不通过的,由发包人出具不准予工期顺延通知书。发包人的延误仅顺延工期,合同工期作相应调整,材料差价不调整。承包人放弃主张因工期延误造成的一切损失及费用。工程实施过程中因设计变更、经济签证等原因造成的工程量增减,工期不予调整;如因设计有重大调整,工期酌情调整。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:工期每延误一天,由承包人向发包人支付:合同价款×2‰/天的违约金。违约金超过合同价款的20%时,发包人有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失(包括但不限于退场费用、发包人更换承包人产生的损失及其它费用)及后果由承包人承担。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同价款的20%。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定:/。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:施工期间,以政府部门发布的恶劣天气通知文件为准。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励:/。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人承担。8.5禁止使用不合格的材料和工程设备承包人禁止使用不合格的材料和工程设备。承包人采购的材料及工程设备应留存产品合格证备查。承包人采购的所有材料、设备除质量合格外,还应当符合规范标准、设计要求及地方有关规定。因使用不合格材料或工程设备造成直接损失和间接损失(包括但不限于工期延误、人身财产损失、罚款、赔偿、其他工程工期延误)的,无论承包人是否已经履行产品检测义务,相关损失及责任均由承包人承担。对存在缺陷而承包人未能检测出问题的设备或材料,承包人应承担因此设备材料的使用而造成的一切直接和间接损失(包括但不限于工期延误、人身财产损失、罚款、赔偿、其他工程工期延误)。8.6样品8.6.1样品的报送与封存:需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求:符合国家、地方及发包人要求。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定:承包人承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所:执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备:执行通用条款。施工现场需要具备的其他试验条件:执行通用条款。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定:执行通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定:设计变更、现场签证、新增(减)工程、清单工程量漏项。因承包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:(1)由于工程变更引起新增工程量清单项目或工程量清单漏项,其相应综合单价按最高投标限价计价办法计算,并乘以中标价与最高投标限价的比率作为结算依据。以上变更的确认,必须由发包方现场负责人签字确认。(2)由于工程变更引起工程量增加或减少,综合单价不进行调整。(3)对发包人所列的措施项目,承包人可根据工程实际与施工组织设计自行增补,但不应更改发包人已列措施项目。结算时,除工程变更引起施工方案改变时,承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。(4)非承包人原因的工程变更,造成增加新的工程量清单项目或减少的工程量清单项目,其对应的综合单价按下列方法确定:①合同中已有的综合单价,按合同中已有的综合单价确定;②合同中已有类似的综合单价,参照类似的综合单价确定;③合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,材料价格参考当期造价信息。结算时乘以中标价与最高投标限价的比率。④以上变更的确认,必须由发包人代表签字确认。5.发包人根据施工现场实际情况,有权增减施工内容及对应的费用。承包人同意无条件接受,同时不因施工内容的减少向发包人索赔或主张其它任何费用。如不积极完成上述施工,按照合同专用条款21.13执行。10.5承包人的合理化建议发包人审批承包人合理化建议的期限:通用条款。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:/。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:承包人在投标时应已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险,并计入总报价。合同履行期间不予调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第3种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:/;第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定:/。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整。第3种方式:其他价格调整方式:不调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:①本工程采用固定单价合同。承包人投标时应充分考虑施工期间各类市场风险。除具有完备手续的现场签证引起变更、清单漏项、清单量不足、洽商引起的工程量增减及合同约定的需要调整的情形外,其他在施工过程中出现情况均已包含在合同价款中,发包人在竣工结算时不予调整。②承包人承认在递交投标书之时已详细审阅、了解本合同及其附件,并经现场踏勘,已充分了解工程位置、邻近建筑物、工地情况,通路、储存空间、起卸限制及任何其它足以影响投标价之情况。承包人须按接收工地日的现况接收工地及自费清理任何遗留在工地上之废物,施工过程中因工地特殊情况而引起二次搬运、安全防护等,此费用已含在合同价中。③承包人建设标准高于发包人要求标准时引起承包人多投入的费用以及为避免施工期间噪声扰民,承包人对诸如夜间施工等所采取的防护措施而多投入的费用等均已包含在合同价款中,不再另行增补。④承包人必须严格按照施工图纸内容进行施工。如果属于施工图纸或者合同报价书中包含的项目,承包单位拒不施工的,发包人有权委托其他单位进行施工,发生的费用从承包人工程款中扣除。⑤承包人无条件接受变更等新增或减少工程项目,施工费用参照专用合同条款10.4.1(4)确定;如发包人安排他人施工新增或减少工程项目,承包人承诺予以配合,否则,自愿承担违约责任。⑥承包人承诺已对施工现场进行考察,合同价款中包含由于施工现场多家施工单位交叉作业引起的工效降低、费用增加、工序颠倒引起费用增加等各项应有费用;考虑并包含周边区域已有的建(构)筑物、提升设备、以及自身提升设备间对施工的影响及费用。总价措施项目费均不予调整。⑦清单项目中特征描述不全的工序,如图纸已明确或已指明引用的规范、图集等或是常规工艺必须的工序,应包括在报价中。风险费用的计算方法:此合同的风险费用已包含在合同价款中。发包人根据施工现场实际情况,有权增减施工内容及对应的费用。承包人同意无条件接受,同时不因施工内容的减少向发包人索赔或主张其它任何费用。风险范围以外合同价格的调整方法:工程量清单漏项、设计变更或具有完备手续的现场签证引起的新增项目按照最高投标限价计价办法计算,并乘以投标总价与最高投标限价的比率进行结算。设计变更或具有完备手续的现场签证、工程清单误差引起的已有清单项目工程量增加或减少,执行原有的综合单价。①对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的,应按照有关规定执行;②人工费调整执行相关文件,但承包人对人工费或人工单价的报价高于文件发布的除外。③其他执行专用条款10.4、10.7等相关条款约定。12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额:签约合同价的30%。预付款支付期限:履约担保已提交,合同生效且主要施工人员进场开工且在审批后10个工作日内。预付款扣回的方式:不扣回。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:/。预付款担保的形式为:/。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:执行现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等9本工程量计算规范、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014版)、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程费用定额》、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号文)、省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号及有关文件规定及招标人提供的工程量清单。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:/。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:执行通用条款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量:/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:/。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期本合同总金额为人民币大写金额:元(小写金额:元)。履约担保已提交,合同生效且主要施工人员进场后10个工作日内,支付合同价款的30%作为预付款,竣工验收且结算审计完成后,付至结算审计价款总额的100%,发包人自收到承包人提供的相应金额的发票之日起10个工作日内,支付相应金额的款项。工程竣工后一个月内必须上报合格的审计资料,否则责任由承包人承担。工程量最终按实结算,综合单价执行本次投标报价。付款前提条件:每次付款,承包人应提前不少于10个工作日,向发包人提供等额的有效发票,以便发包人安排付款计划、签署付款手续。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:按照发包人要求编制12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:按本合同约定。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:/。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:/。12.4.4进度款审核和支付(1)发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:/。(2)发包人支付进度款的期限:/。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:/。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:/。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:/。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2发包人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:执行通用条款及当地主管部门的要求执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:执行通用条款。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:/。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:由承包人向发包人按合同签约价款的1%支付违约金。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:/。(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:/。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:工程竣工验收资料签订后14日内完成。13.6.2交工后5日内所有产生垃圾清理完毕并运出校园。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:工程竣工验收合格后30天内。竣工结算申请单应包括的内容:承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料(应完整、清晰,按类别、专业及时间顺序编号,建立目录)肆套。包含纸质版竣工图纸,另外需提供电子版竣工图纸一套。竣工结算书中应有完整的结算资料(设计变更、签证等应有详细编号,并单独分册装订)。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人自接到承包人递交的完整真实的结算资料180天内对双方无争议的事项按照合同约定的合同价款及合同价款调整办法及调整因素,进行工程竣工结算。承包人在上述时间内应积极配合发包人进行结算审核。若因承包人不配合,或双方存在争议的,审核时间相应顺延,审批竣工付款申请单期限相应顺延。发包人完成竣工付款的期限:完成结算审核工作且收到承包人竣工付款申请表后28个工作日内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:纸质版4份;电子版1份,包含纸质竣工图纸及电子版竣工图纸。承包人提交最终结算申请单的期限:执行质量保修书约定条款。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。(2)发包人完成支付的期限:/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限:24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:不扣留。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第/种方式:1.质量保证金保函,保证金额为:/;(2)3%的工程款;(3)其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额;(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定:/15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:具体期限详见《工程质量保修书》。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:接到发包人通知后24小时内。15.4.4保修期内,修复的费用按照以下约定处理:(1)保修期内,因承包人原因造成工程的缺陷、损坏,承包人应负责修复,并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;若承包人拒绝维修或消极应付影响发包人使用,发包人有权委托第三方进行维修,产生的维修费用由承包人承担。(2)保修期内,因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,但发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理利润;(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏,可以委托承包人修复,发包人应承担修复的费用,并支付承包人合理的利润,因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:按通用条款执行。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:另行协商。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:另行协商。(3)发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:发包人仅承担取消部分的规费。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:无。(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:另行协商。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:另行协商。(7)其他:无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:(1)承包人在中标后,未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用,导致发包人未能按时办理施工许可证;(2)没有合理的原因而未能按期开工、或拖延工期、或拖延竣工;(3)承包人无正当理由停工;(4)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备;(5)承包人未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场;(6)拒绝或不遵照发包人要求整改、更换或拆除有缺陷的工程,不合适的材料或物资的书面通知;或执行(整改)不力;(7)中标后被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人(承包人);(8)承包人违反合同约定进行转包或违法分包;(9)因承包人原因导致工程质量不符合合同要求(10)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复;(11)违反其它通用条款和专用条款约定。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)承包人在中标后,未能按规定的时间办理相关手续、缴纳相关费用,导致发包人未能按时办理施工许可证的:视为放弃本次中标资格。(2)没有合理的原因而未能按期开工的:每延迟一日历天,承包人向发包人支付成交金额2‰/天的违约金,延迟超过30日历天,发包人有权单方解除合同。没有合理的原因拖延工期或拖延竣工的,每延误一个日历天,承包人按照日千分之贰的标准向发包人支付违约金。违约金累计超过合同价款的20%时,发包人有权解除合同并责令承包人退场,由此产生的一切损失(包括但不限于退场费用、发包方更换承包人产生的损失及其它费用)及后果由承包人承担。(3)承包人无正当理由停工的:如承包人施工期间无正当理由停工不超过五天的,承包人按照20000元/天的标准向发包人支付违约金;超过五天的,发包人有权单方解除合同,承包人应无条件退场(相关退场费用由承包人承担),承包人除承担因此造成的相关损失外,承包人还应向发包人承担合同价款20%的违约金。(4)承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的:承包人采购的材料设备的品种、规格、型号、质量等级不能通过发包人认可或不符合要求的,发包人有权拒绝相应的材料、设备进场使用。已经使用的,承包人应负责拆除更换并承担因此产生的一切费用和损失,所造成的工期延误等损失由承包人承担。如承包人拒绝执行发包人上述指令的,发包人有权单方解除合同,要求承包人清场(清场费用由承包人自行承担),承包人应向发包人支付合同价款20%的违约金,由此造成的发包人的损失和工期延误,由承包人负责赔偿。发包人有权随时在指令规定的时间内一次或分几次从现场运离发包人认为不合格的任何材料或设备,所发生的费用由承包人承担。(5)承包人未经批准,私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的,向发包人支付撤离施工现场材料或设备价值双倍的违约金。(6)拒绝或不遵照发包人要求整改、更换或拆除有缺陷的工程,不合适的材料或物资的书面通知;或执行(整改)不力的:发包人有权要求承包人承担违约金责任,违约金数额为壹万元/次或该缺陷部位工程造价的1-3倍;该违约金并不免除承包人的整改、更换工拆除责任及因此缺陷给发包人造成损失的赔偿责任。(7)中标后或施工过程中被发现有出卖资质、非法挂靠行为的中标人(承包人):发包人有权单方解除施工合同,清退施工人员并按合同价款的30%收取违约金,在这种情况下,承包人必须在10日内无条件退场,因退场产生的一切费用及损失均由承包人承担。(8)承包人违反合同约定进行转包或违法分包的:转包或分包合同无效,承包人应向发包人承担转包或分包合同金额30%的违约金,并继续履行本合同;发包人也有权选择单方解除施工合同,清退施工人员并按合同价款的20%收取违约金,在这种情况下,承包人必须在10日内无条件退场,因退场产生的一切费用及损失均由承包人承担。(9)因承包人自身原因,达不到合同约定的工程质量标准的:承包人自愿进行整改的,其整改所需时间计算在合同总工期内。因此而造成的工期验收按前述有关条款执行。除由承包人在合同期限内自行整改合格外,违约金按合同价款的5%计取;承包人应无条件整改直至满足合同要求,并承担因此所产生的一切费用和损失。(10)承包人在缺陷责任期及保修期内,未能在合理期限对工程缺陷进行修复,或拒绝按发包人要求进行修复的:承包人应根据《工程质量保修书》约定的期限进行修复;如未按时到场维修或经过两次(含两次)以上维修,仍未能解决问题或承包人未按要求维修,发包人有权另行委托第三方进行维修,因此而产生的费用将从承包人履约保证金中双倍扣除,履约保证金不够扣除的,不足部分由承包人负责补足。保修期内因工程质量问题给发包人或他人造成财产损失和人身伤害的,由承包人承担一切责任。(11)承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的:发包人有权单方解除合同,对于承包人已经完成的工程量,经验收合格后,发包人据实结算,但应当扣除如下款项:①承包人按照本合同约定应当承担的违约金、罚金、罚款等;②发包人另行委托第三方承接该工程支出的各类费用,包括但不限于审计费、招标代理费、工人工资、清场费用等;③自发包人解除合同之日起至承包人与新承包人办理完毕工程交接事宜之日止,均视为承包人延误工期,承包人应当按照工期延误的标准向发包人支付违约金;④其他应当由承包人承担的损失或费用。(12)承包人未能按照合同约定履行其他义务的:发包人有权单方解除合同,对于承包人已经完成的工程量,经验收合格后,发包人据实结算,但应当扣除如下款项:①承包人按照本合同约定应当承担的违约金、罚金、罚款等;②发包人另行委托第三方承接该工程支出的各类费用,包括但不限于审计费、招标代理费、工人工资、清场费用等;③自发包人解除合同之日起至承包人与新承包人办理完毕工程交接事宜之日止,均视为承包人延误工期,承包人应当按照工期延误的标准向发包人支付违约金;④其他应当由承包人承担的损失或费用。(13)承包人发生除本项第(11)目约定以外的其他违约情况时,发包人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内改正。若不能按期改正,按以上约定执行。(14)当工程到达某一付款节点,而发包人资金尚未拨付下来,承包人在施工期间保证不得以资金等任何原因为借口,拖延工期或擅自停工。否则,每拖延一天承包人愿承担合同总价5‰的违约金。(15)已明确责任,但无法量化违约金的,按实际经济损失赔偿,承包人违约应承担的其他违约责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:因承包人违约解除合同的,承包人除承担因此造成的相关损失外,承包人还应向发包人承担合同价款20%的违约金。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:发包人免费使用,发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:执行通用条款。17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:按通用条款执行。18.3其他保险关于其他保险的约定:承包人应办理第三者责任险以及其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费,包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:按通用条款执行。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:否。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定:/。选定争议评审员的期限:/。争议评审小组成员的报酬承担方式:/。其他事项的约定:/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决:(1)向仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地的人民法院起诉。21.补充条款(1)审计要求1)本工程需要经过审计处审计后,以审计报告作为最终结算依据。审计工作主要为审核清单范围内工程量是否如实完成、有无漏项或减项目,签证是否合法、是否符合规定规范等要求。2)审计费用结算方式①单项工程核减率超过10%的,其审计费用全部由施工单位承担,并由建设单位从施工单位工程款中扣除(下同);②单项工程核减率在8%—10%(含10%)之间的,其审计费用由建设单位承担20%,施工单位承担80%;③单项工程核减率在5%—8%(含8%)之间的,其审计费用由施工单位承担20%,建设单位承担80%;④单项工程核减率在5%及以下的,其审计费用由建设单位承担。3)审计过程中因承包人差错出现竣工结算送审综合单价低于中标综合单价及送审结算工程量低于实际工程量的情况,则该部分费用不予增加。除上述原因以外,其他承包人原因导致的审增额,由承包人双倍支付审增部分的审计费用。(2)对3个工作日前产生的工程变更和经济签证,承包人未及时报送发包人的,将不予认可。(3)施工用水、用电费用按照承包人投标报价各项子目所含水电费用进行扣除。即采用原进原出方式执行。(4)承包人必须遵守发包人现场的管理制度和规定,服从发包人管理和监督检查。(5)施工过程中,承包人如违反现场管理制度和规定,发包人有权对承包人进行经济处罚,罚金必须3日内缴纳,若未按期缴纳,发包人有权在审计时双倍扣除。(6)对放线验线、关键工序、主要原材料,发包人有权请权威机构或部门进行复核或检验,复核或检验结果合格则发包人承担相应费用;如不合格则承包人承担相应费用及造成的一切损失。(7)如承包人未按设计图纸、国家规范及合同要求施工,发包人可勒令承包人暂停施工,待承包人整改完毕并报经发包人验收同意后方可复工,由此造成的损失由承包人负责。(8)如承包人拒绝执行发包人的合理指令,发包人有权另行委托第三方执行指令,并视情节轻重对承包人处以1000-3000元/次的罚款,且执行指令的费用由承包人支付;若承包人拒绝支付,则发包人有权从承包人工程款中扣除。(9)承包人应优先支付工人劳动报酬;承包人如有拖欠、克扣工人劳动报酬的行为并造成社会不良影响的,发包人有权在竣工审计时按每次5万元处罚。(10)承包人建造师必须参加例会、专题会议和发包人组织召开的需承包人参加的有关会议,因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请,并在获得发包人批准后方可缺席,否则发包人将处500元/次罚款。(11)在下列情况下,承包人项目机构中不称职的管理人员,必须在24小时内离开工程现场,否则发包人将处1000元/人次的罚款;同时,承包人应在3日内向发包人报送合格的管理人员代替离开的人员。A、发包人有充分证据确认无法胜任工作的;B、不积极配合发包人正常工作的;C、违反发包人现场管理规定的;D、无证上岗的(按规定必须持证上岗的)。(12)发包人按照承包人投标文件中的施工组织设计进行审定,在计算开工之日期前承包人必须按照项目既定目标,依据投标时的施工组织设计及工期形象进度和工期进度横道图,修订项目施工时的施工组织设计及工期计划和安全保证措施以及安全文明工地措施计划、环境保护措施计划等报发包人签批,届时,将按照发包人审批的各项计划等检查验收,施工单位未有报送经发包人签批的合格的施工组织设计及各类计划,将视为不服从发包人管理,按照本合同补充条款第7条执行。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计,造成发包人无法判断工程施工顺利与否,责任由承包人承担。发包人对施工组织设计方案的确认是对其可行性的确认,并不是对所涉及费用的确认;施工组织设计方案属承包人自身的施工措施,所增加的人工、材料、机械等费用均由承包人自行承担。(13)施工期间,承包人不得辱骂、殴打、威胁发包人,如若发生将处罚承包人1万元/次,停止支付工程款,并追究其法律责任,直至承包人公司法人向发包人书面保证此类事件不再发生。(14)承包人在招投标时已详细勘察了施工现场及周围的环境状况,掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况;发包人将施工场地移交给承包人后,承包人有责任和义务保护自身合法权益,应对施工现场发生的一切负责;施工过程中若发生非政府原因(如其他势力的干扰等)或非发包人原因而影响施工导致工期拖延和财产损失的,发包人概不负责,由承包人自行解决。(15)保修期按工程竣工验收合格后资料、手续齐备,正式移交发包人之日起计算。(16)保修期内,因承包人原因发生工程质量问题需要维修,承包人须在接到发包人通知后30分钟响应、4小时到达现场服务以及故障应急处理方案;如经过两次(含两次)以上维修,仍未能解决问题或承包人未按要求维修,发包人有权另行委托第三方进行维修,因此而产生的费用将从承包人履约保证金中双倍扣除,超支部分由承包人承担。(17)保修期内因承包人原因造成的工程质量问题给发包人及第三方造成损失的,由承包人承担。(18)发包人有权对承包人的违章现象与安全文明情况进行检查并提出整改意见,承包人接到通知后在规定时间内未采取相应措施进行整改的,发包人将按照现场管理规定进行处罚。(19)本合同履行期间,承包人与第三方产生的债权、债务均由承包人自行解决,与发包人无关。(20)本工程施工前期,务必配合发包人有关部门,针对现有物品盘点,进行物品交接。若后期物品因前期交接不清,造成的一切损失,由承包人自行承担。(21)竣工验收时,卫生清理不符合要求的,罚款2000元。整改后还未达到验收标准的,罚款5000元,每拖延一天罚款5000元。(22)承包人必须严格执行发包人各类各项规章管理制度。(23)承包单位必须做好安全文明施工,并做好相关台账。无台账或者安全文明施工没有按照政府相关规定执行的将扣除其安全文明施工费用。(24)校内不提供施工人员的住宿场所,且施工现场严禁生火做饭;如发现一次罚款1000元。(25)严禁任何垃圾抛洒,所有垃圾应按照安全文明方式进行处理,否则,每发现一次罚款500元;(26)工地应做好围挡,围挡要规范、美观,否则将扣除安全文明相关费用;(27)施工现场务必要求所有人员佩戴安全帽,违者按照一人一次200元罚款;(28)承包人务必注重原设备设施的成品保护,做好防护措施,如因为施工损坏必须恢复原状且工期不计入。(29)所有未尽事项执行通用条款及招标文件。协议书附件:附件1:发包人供应材料设备一览表附件2:工程质量保修书附件3:安全文明施工承诺书附件1:发包人供应材料设备一览表序号材料、设备品种规格型号单位数量单价(元)质量等级供应时间送达地点备注附件2:工程质量保修书甲方(全称):乙方(全称):甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就(项目名称)签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:执行国家有关规定。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为:设计文件规定的工程合理使用年限;2.防水工程为5年;3.装修工程为2年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年;5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期;6.给排水设施、道路等配套工程为2年;7.其他项目保修期限约定如下:上述未列入的其他工程内容保修期均为2年。8.质量保修期自工程竣工备案完成之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,乙方应当自接到保修通知之日起日内到达现场核查情况,并予以保修。乙方不在约定期限内派人保修的,甲方有权委托他人修理,维修费用由乙方承担。2.发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急事故的,乙方在接到事故(书面或电话、电子邮件等方式)通知后,应当立即赶赴事故现场抢修——在正常工作时间4小时之内到场进行抢修;在非工作时间6小时之内到场进行抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,乙方实施保修。4.质量保修完成后,由甲方组织验收。5.工程保修服务承诺1)建立回访制,进行定期、不定期回访,每年内工程回访不少于两次,认真听取建设单位意见,并形成回访记录。2)建立维修工程专班专人负责制,由公司工程部、技术部派人负责。3)在质保期内乙方做到:A.免费提供所需的工作人员和材料进行维修。针对现场破坏程度,制定相关处理方案,得到业主同意后,对工程进行维护修复工作。B.负责对工程进行日常一般性的定期维修保养,同时提供日夜24小时应答的紧急维修服务。4)工程保修原则及质量回访计划A.工程保修原则:在保修期间,乙方将本着“向甲方负责,让用户满意”的态度,以有效的制度及措施,以优质迅速的维修质量维护乙方利益。B.工程保修回访计划:工程移交后三个月即进行工程质量回访,缺陷责任期内每3个月,缺陷责任期届满后每6个月进行工程质量回访,并对存在的问题形成回访书面记录,制定检修方案,进行彻底的整改,直至甲方验收合格。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:/。工程质量保修书由甲方、乙方在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):地址:地址:法定代表人(签字):法定代表人(签字):委托代理人(签字):委托代理人(签字):电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:附件3:施工安全协议书建设单位(以下简称甲方):承包单位(以下简称乙方):工程名称:为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。一、甲方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查,并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督整改落实情况。6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。7、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责令乙方予以整改。并监督整改落实情况。9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。二、乙方的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、服从甲方安全生产管理。3、乙方必须为施工作业人员参投人身意外保险。4、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任,与校方无关。5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。安全用电1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时,必须重新通知甲方办理用电申请手续。2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。3、执行临时用电安全技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底,避免违章指挥、违章操作和误操作,确保安全用电。4、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训,未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持证上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。机电设备使用1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则不得投入使用。2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须立即停用,撤离施工现场。人员安全1.参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。2.必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠,并对施工场所设置安全围挡。3.施工单位不得聘用60岁以上的施工人员入校施工。消防安全1.施工现场安全文明措施到位,施工材料的存放、使用要符合防火要求。库房要采用非燃材料支搭,易燃易爆物品必须分类单独存放,保持通风,用电符合防火规定。2.施工现场严禁吸烟。3.施工现场凡涉及电焊、气焊等明火作业,实施前,应当对施工设备、设施进行检查,清理立体空间内的一切可燃物,现场配备2具5KG以上的灭火器,施工警示牌悬挂到位。4.施工现场未经批准不得使用电热器具,寒冷季节严禁工程中明火保温施工。3.生产安全事故处理1.乙方如果发生生产安全事故,必须立即组织事故抢救,妥善保护事故现场以及相关证据,不得破坏事故现场、毁灭相关证据;乙方负责人必须在政府规定的时限内向事故发生地的安全生产监督管理部门报告。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自破坏事故现场,所造成的一切后果均由乙方承担。2.乙方要积极配合甲方和政府主管部门对事故的调查和现场勘查。3.乙方必须承担因自身原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。4.伤亡人员为甲方人员,且事故的发生与乙方有牵连,事故调查以甲方为主,乙方配合甲方对事故进行调查和处理。5.伤亡人员为乙方人员,乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作,并确保不影响甲方的正常经营活动。如因善后工作不妥引起甲方受损,乙方应向甲方赔偿一切损失。4.违反安全管理规定处罚办法1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的,处予罚款500元,造成损失或影响的,除承担所造成的全部经济损失及责任外,处予罚款1000元~5000元。2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽未佩带安全帽进入现场罚款200元。3、不允许施工人员酒后作业,酒后进入现场的罚款100元/人。4、高空作业不系安全带罚款200元/人。5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备,违反罚款500元~1000元/人。6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博,违反罚款1000元。7、凡产生任何安全事故,乙方要全部承担责任并按照国家相关规定依法处理。甲方直接终止双方协议并将其列入学校不良企业名单内,三年内学校不予其校内所有项目的投标资格。8、本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份;本协议与双方签定的施工合同时效相同。甲方单位(公章):乙方单位(公章):授权代表人:项目负责人:年月日年月日8、承诺书致徐州工业职业技术学院:根据贵方《磋商文件》(项目编号:)要求,本供应商正式提交以下首次响应文件。(1)承诺书;(2)磋商报价表;(3)偏离表;(4)磋商文件要求提供的其他响应文件。我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合本项目供应商资格要求。我单位按照磋商文件的要求编制响应文件,并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。供应商兹宣布同意如下:一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务(如有偏离,将全部填写在偏离表中)。二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效,并对其负责。三、已详细审核竞争性磋商文件(含竞争性磋商文件的澄清或者修改),本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。四、承诺合同签订后七个工作日内提供详尽、科学、可行的方案。所供主要材料(设备)保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准,无权利瑕疵。五、报价有效期为30个工作日。六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示,公示的方式由采购人或采购代理机构确定。九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实,如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件,将被采购人视为放弃中标(成交)资格。供应商(电子签章):联系电话:日期:年月日9、授权委托书委托人(全称):地址:法定代表人:统一社会信用代码:受托人:先生(女士)身份证号:兹委托()全权代表我企业(公司)参与项目[项目编号:]的磋商活动及签订合同。()以我企业(公司)名义所为的行为及签署的文件,我企业(公司)均予以认可。有关法律责任均由我企业(公司)承担。()无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。委托人(电子签章):法定代表人(签字或盖章):联系方式:受托人(签字或盖章):年月日(受托人有效身份证扫描件附后)10、中小企业声明函项目编号:项目名称:本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定,本公司参加(徐州工业职业技术学院)的(徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:(徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程),属于(建筑业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(□中型企业、□小型企业、□微型企业,请勾选!);以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。注:本项目采购的服务属于建筑业。企业名称(电子签章):日期:年月日备注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。1/1中小企业规模类型自测小程序工业和信息化部中小企业局组织开发,供广大中小企业、政府部门和有关机构自测或别企业规模类型口OQ徐州工信为方便中小企业和社会各界使用自测结果,小程序增加自测结果打印功能,测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后,保存自测结果自行打印。如有疑问,可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话:0516-8386195811、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明我单位在参加徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程项目(项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024)政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。供应商(电子签章):日期:年月日12、残疾人福利性单位声明函(注:如供应商不属于残疾人福利性单位,不需提供此声明函)项目编号:JSZC-320300-JXCG-C2024-0024项目名称:徐州工业职业技术学院室外排球场建设工程本单位郑重声明,根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,本单位为符合条件的残疾人福利性单位,且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。单位名称(电子签章):日期:年月日享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件:(一)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%(含25%),并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人);(二)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协议;(三)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费;(四)通过银行等金融机构向安置的每位残疾人,按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资;(五)提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务(以下简称产品),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。前款所称残疾人是指法定劳动年龄内,持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证(1至8级)》的自然人,包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。具体以《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定为准。说明:中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》,接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的,依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。13、代理服务收费标准中标金额货物服务工程收费上下限100万以下1.50%1.50%1.00%最低5千元最高15万元100万~500万1.10%0.80%0.70%最低5千元最高15万元500万~1000万0.80%0.45%0.55%最低5千元最高15万元l000万~5000万0.50%0.25%0.35%最低5千元最高15万元5000万~l亿0.25%0.10%0.20%最低5千元最高15万元1亿~5亿0.05%0.05%0.05%最低5千元最高15万元5亿~10亿0.035%0.035%0.035%最低5千元最高15万元10亿~50亿0.008%0.008%0.008%最低5千元最高15万元50亿以上0.006%0.006%0.006%最低5千元最高15万元说明:1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。2.代理服务费按差额定率累进法计算。3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*46(%)4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元,按5千元收取;如高于15万元,按15万元收取。6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目,按中标(成交)金额100万元计算服务费。7.多个采购包(标段)项目按总项目中标(成交)金额收费,最高不超过15万元。8.本项目代理服务费按照以上标准计算后的50%收取,成交供应商在领取成交通知书前,向采购代理机构缴纳代理服务费。账户信息:账户名称:江苏建协全过程工程咨询有限公司徐州分公司开户账号:60150188000073219开户银行:江苏银行徐州城东支行14、预付款保函支付条款模板符合条件一:提交预付款保函的(1)合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内,甲方应支付合同价款的百分之XX(XX%),小写¥大写:人民币。乙方需提交的支付文件:乙方出具的全额正式发票。(2)验收合格后个工作日内,甲方应支付合同价款的百分之XX(XX%),小写¥大写:人民币。……符合条件二:不提交预付款保函的(1)合同签订后个工作日内,甲方应支付合同价款的百分之XX(XX%),小写¥大写:人民币。乙方需提交的支付文件:乙方出具的全额正式发票。(2)验收合格后个工作日内,甲方应支付合同价款的百分之XX(XX%),小写¥大写:人民币。……注:1、付款条件一中,出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。2、付款条件二中,预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

投标 / 标书制作要点(原创)

本室外排球场建设工程涉及「废标公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含废标公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。

标书制作联系冯经理:17551026086