征地拆迁丈量劳务费 征地拆迁丈量采购合同公告（阳春市陂面镇人民政府2022）
阳春市（陂面）智能小家电产业园(一期)征地拆迁丈量劳务费
采购项目名称：
阳春市（陂面）智能小家电产业园(一期)征地拆迁丈量劳务费
采购项目编码：
4417817211113762207010229
项目业主：
阳春市陂面镇人民政府
服务机构：
云启勘测设计有限公司
合同名称：
阳春市（陂面）智能小家电产业园(一期)征地拆迁丈量劳务费
合同编号：
4417817211113762207010229
合同总金额：
元
合同签订时间：
2022年07月28日
履约人员：
合同服务期限：
2022年07月28日至2022年09月30日
服务内容：
指定区域范围内征地拆迁丈量、房屋面积丈量及地上附属物清点等。
合同附件
盖章扫描版-阳春市（陂面）智能小家电产业园(一期)征地拆迁丈量劳务费.pdf
盖章扫描版-阳春市（陂面）智能小家电产业园(一期)征地拆迁丈量劳务费.pdf
阳春市陂面镇人民政府 2022年08月05日
GF2000-0203征地拆迁丈量合同工程名称：阳春市（陂面）智能小家电产业园（一期)征地拆迁丈量劳务费工程地江点：阳春市陂面镇合同编号：测绘会证书等级：乙级（4414159)委托方：阳春市陂面镇人民政府承包方：云启勘测设计有限公司签订期：20年日日期：20年中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人（甲方）：阳春市陂面镇人民政府承包人（乙方）：云启勘测设计有限公司经广东省网上中介服务超市公开选取确定由云启勘测设计有限公司负责阳春市（陂面）智能小家电产业园（一期）征地拆迁丈量劳务费的工作，为明确双方责任，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和国家其它有关的法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。第一条、丈量范围和要求1、指定区域范围内征地拆迁丈量、房屋面积丈量及地上附属物清点等。第二条、执行技术规范：1、《工程测量标准》（GB50026—2020）；2、《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；3、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2001）；4、《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；5、《国家基本比例尺地图图式（第一部分）：1：500:1:1000:1:2000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；6、《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；7、《测绘技术总结的编写规定》（CH/T1001-2005）；8、平面采用2000国家大地坐标系，高程采用1985国家高程基准；9、外业全数字化测图，使用《南方CASS2008成图系统》进行编辑成图，提供AutoCAD格式地形图数据。第三条、费用及付款方式1、收费依据：（1）根据《广东省网上中介服务超市公开选取中介服务机构通知书》，收费如下：①服务金额：根据实际完成工作量结算。②征用土地、农田面积丈量：按单价50元/亩；-13房屋面积丈量以及地上附属物清点：按单价3000元/宗。房屋及地上附属物包括：地上建筑物（含室内固定装饰装修）、附属设施及机器设备、水井、其他资产等及地上定着物（如花草树木，铺设的电缆等）。2、付款方式：本工程提交经双方确认的丈量成果资料及费用支付申请和增值税发票后，十个工作日内支付完成。3、为了便于开展相关业务，乙方委托云启勘测设计有限公司阳江分公司开具相关发票和收费有关事宜，指定如下账户为收款账户：乙方收款帐户信息如下：单位名称：云启勘测设计有限公司阳江分公司开户银行：阳江农村商业银行股份有限公司银湾支行账号：80020000016212272第四条、甲方义务1、提供本项目委托书及工作范围红线图，并在进场之日前提供平面控制点坐标位置和高程控制起算点资料。2、协助乙方开展现场勘查、选点，处理边界纠纷和干扰。3、由于委托方原因造成承包方停工、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费。4、甲方在乙方交付全部成果及资料后，必须5天内完成验收确认。5、按合同规定期限支付乙方丈量费用。第五条、乙方义务1、根据国家、省法律法规及相关的技术标准，对范围内进行征地拆迁丈量、房屋面积丈量及地上附属物清点等，并做好拆除登记表，按补偿标准做清册表，在规定的时间内提交成果文件并对成果文件的质量和精度负责。2、乙方应依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应资质和能力的各层次技术人员组成本合同项目组。合同履行期间，乙方项目组主要成员应按甲方的要求参加本项目审查和讨论的全部工作会议。3、丈量工作有效期限以合同签订之日起计算，根据甲方有关资料和技术要求，按时完成地形测绘外业工作；如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承揽方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4、乙方要按照本合同约定的验收标准提交成果资料，并对甲方（或甲方单位组织的第三方验收单位）提出的质疑进行答复。乙方交付成果资料应提前3天通知甲方，提交的成果资料应达到验收标准和精度要求。5、乙方向甲方交付的最终测绘成果包括：（1）成果技术总结3份；（2）全部成果及资料的数据光盘1张。第六条、甲方违约责任1、合同生效后，如甲方擅自中途停止或解除合同，甲方应向乙方支付伍仟元人民币的违约金。2、丈量工作开展后，若因甲方其它原因致使合同中止，甲方需支付乙方完成丈量费。3、由于甲方原因造成乙方停、窝工或重复进退场，甲方应在收到乙方书面通知的3个工作日内回复乙方，明确是否停工等待还是停工撤场；如果甲方未回复，则从第四个工作日记起为窝工计算日。如果属于停工等待，甲方应支付给乙方停工费（金额按200元/日计算），工期按实际工日顺延；如果属于停工撤场，甲方不支付乙方停工费，工期按实际工口顺延；4、由于非甲方原因（如政府与村民之间征地拆迁纠纷、村民清表速度缓慢等原因）造成乙方停、窝工或重复进退场，甲方应在收到乙方书面通知的3个工作日内回复乙方，明确是否停工等待还是停工撤场。如果甲方未回复，则从第四个工作日记起为窝工计算日。如果属于停工等待，甲方应支付给乙方停工费（金额按200元/日计算），工期按实际工口顺延；如果属于停工撤场，甲方不支付乙方停工费，工期按实际工日顺延。非甲方原因不计窝工费，乙方应根据具体情况调整工作部署，或者申请停工等待还是停工撤场，工期按实际工日顺延。第七条、乙方违约责任1、合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，应向甲方支付伍仟元人民币的违约金。2、乙方对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方泄漏和转让。否则，甲方有权对因此而造成的损失追究乙方责任。3、因测绘成果质量不符合合同的约定要求而造成工程事故的，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。4、本合同履行期间，乙方未能按合同约定的日期（含协商延缓的日期）提交成果的，甲方有权要求乙方支付该阶段合同价款每日0.5%的逾期违约金，但逾期违约金总额不超过合同总价款的10%。第八条、其它1、本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是的友好协商态度进行解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，协商不成的，双方同意就本合同产生的纠纷向阳江仲裁委员会申请仲裁。3、由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律法规的规定及时协商处理。第九条、附则1、合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，全部成果交接完毕和丈量费结算完成后，本合同终止。2、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。面食文计发包人名称：设有承包人名称：（盖阳春市陂面镇人民政府云启勘测设计有限公法定代表人好了梦荣法定代表人（签章（或委托代理）（或委托代理人）签订日期：202签订日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本征地拆迁丈量劳务费 征地拆迁丈量涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
