环境整治 建设项目采购合同公告（红安县七里坪镇典明村村民委员会2022）
红安县七里坪镇典明村村民委员会红安县七里坪镇典明村熊家畈门口塘及周边环境整治建设项目合同公告
一、合同编号：无
二、合同名称：湖北省建设工程施工合同
三、项目编号：HAC2022152
四、项目名称：红安县七里坪镇典明村熊家畈门口塘及周边环境整治建设项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：红安县七里坪镇典明村村民委员会
2、地址：红安县七里坪镇典明村熊家畈
3、联系方式：13409926789
4、供应商（乙方）：湖北全丰建设工程有限公司
5、地址：红安县将军大道小康路
6、联系方式：13635879466
六、合同主要信息
1、主要标的名称：红安县七里坪镇典明村熊家畈门口塘及周边环境整治建设项目
2、规格型号（或服务要求）：见附件
3、主要标的数量：见附件
4、主要标的单价：见附件
5、合同金额：93.06(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
工程地点：红安七里坪镇
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022-08-08
八、合同公告日期：2022-08-12
九、其他补充事宜：
相关下载
典明村合同.pdf典明村合同.pdf
EF-2007—0203工程编号：合同编号：湖北省建设工程施工合同工程名称：红安县七里坪镇典明村熊家贩门口塘及周边环境整治建设项目工程地点：红安县寸熊家晒飞发包人：红安县村民委员会承包人：湖北全建设工程有限公司5合同专用章湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅第一部分协议书发包人：（全称）红安县七里坪镇典明村村民委员会承包人：（全称）湖北全丰建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设装饰工程施工有关事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：红安县七里坪镇典明村熊家贩门口塘及周边环境整治建设项目工程地点：红安县七里坪镇典明村熊家贩工程规模：约98.88万元项目编号：HAC2022121二、工程承包范围施工图纸及工程量清单范围内涵盖内容以及甲方指定的其他签证工作内容。三、合同工期月开工日期：年日竣工日期：年月日合同工期总日历天数：60天。四、工程质量工程质量标准：—严格按国家规范要求，确保合格五、合同价款合同价款：（按报价下浮率，以最终结算金额为准。）（大写）：玖拾参万零陆佰元整（小写）：930600.00元。其中：安全防护、文明施工措施费：（大写）：元。（小写）：其它约定：—无六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、招标文件及附件4、投标书及附件5、本合同专用条款6、本合同通用条款7、标准、规范及有关技术文件8、图纸9、工程量单10、工程报价单或预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。九、合同生效本合同订立时间：年月日合同本合同订立地点：双方约定本合同自签字之日起生效。十、合同备案本合同生效后必须送备案。明有限里H发包人：（公章承包人：（公章具L法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：第二部分通用条款略第三部分专用条款1定义需要重新定义的词语和新定义的的词语：无2合同文件及解释2.1合同文件及优先顺序组成本合同其他文件及优先解释顺序如下：参照通用条款。3语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：参照通用条款。4通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式设湖一所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。发包人：红安县七里坪镇典明村村民委员会通讯地址：收件人：联系电话：邮政编码：438400传真：电子邮箱：开户银行：账号：承包人：湖北全丰建设工程有限公司通讯地址：红安县城关镇将军大道小康路收件人：联系电话：邮政编码：438400传真：电子邮箱：开户银行：账号：监理单位：通讯地址：收件人：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：造价咨询单位：通讯地址：收件人：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：14发包人14.1发包人完成下列工作的约定：（1）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：已完成。（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已完成。（4）提供资料的时间：合同签订之日起七日内。（5）办理有关所需证件的约定：由发包人办理，所需资料根据需要由双方配合提供（6）组织现场交验的时间：合同签订之日起二日内。（7）组织图纸会审和设计交底的约定：合同签订之日起七日内，由发包人联系相关方参与。（8）协调保护工作的约定：由发包人负责，承包人协助。（9）发包人应做的其他工作及其约定：根据工程进展需要另行约定（工程验收无条件配合）委托给承包人负责的部分工作有：其余与施工有关的工作。14.2发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：（1）提供的时间：合同签订三日内（2）提供的份数：4份14.3提供施工场地的标准：符合‘三通一平’施工条件提供施工场地的时间：合同签订之日起三日内。15承包人15.1承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：提供可以搭建临时办公设施的场地（9）承包人应做的其他工作及要求：无15.6承包人负责的设计的约定（1）合同约定由承包人负责的设计：（2）承包人提供设计的时间：617发包人代表17.1发包人任命的发包人代表是联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：17.2发包人代表职权范围：现场管理，处理施工过程相应事宜。★18监理工程师18.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位：法定代表人：任命_为监理工程师，联络通讯地址与方式如下通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：19造价工程师章19.1负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师造价咨询单位：法定代表人：任命为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：20承包人代表张玲芳20.1承包人任命的承包人代表是：联络通讯地址与方式如下：通讯地址：联系电话：邮政编码：传真：电子邮箱：21分包人21.1分包人及有关约定：按招标文件要求执行。23工程担保23.1承包人向发包人提供履约担保的约定：（1）担保金额：无（2）提供履约担保时间：无（3）提供履约担保方式：无23.4发包人向承包人提供支付担保的约定：（1）担保金额：无（2）提供支付担保时间：无（3）出具支付担保方式：无26不可抗力26.1不可抗力的其他情形：27保险27.1发包人委托承包人办理保险事项有：口通用条款27.1款的第（）项；口通用条款27.1款的第（2）项；口通用条款27.1款的第（3）项。28进度计划和报告28.3承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：36质量目标36.1合同质量的奖罚：须达到合格标准，否则乙方自行承担修复和返工费用及法律责任，甲方有权向乙方追究由此造成的损失38安全防护和文明施工2安全生产目标管理的奖罚：乙方应确保安全施工，并承担施工过程中一切安全责任。38.2文明施工目标管理的奖罚：乙方应确保文明施工，接受相关部门监督并承担相关责任。41发包人供应材料设备41.1约定发包人是否供应材料设备口发包人不供应材料设备，本条不适用。发包人提供部分材料，在工程款中抵扣。41.6发包人供应材料设备的本工程结算方式：45隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括：由监理工程师根据国家标准和规范要求在施工前确认47工程试车47.1约定是否试车目不需要试车的，本条不适用。口需要试车的，试车的内容及要求具体如下49竣工验收49.5中间交工工程的验收本工程无中间交工工程的，本款不适用。口本工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：（1）工程，计划竣工时间：其范围包括：（2)工程，计划竣工时间：，其范围包括：（3）工程，计划竣工时间：其范围包括：（4）工程，计划竣工时间：，其范围包括：51工程计量和计价51.1工程计量和计价的依据招标文件中约定的计价要求：按双方达成的以下计量和计价方式执行。双方达成的计价要求：下、本工程采用定额计价结算。执行湖北省2018建筑装饰定额及相关费用定额（人工费执行鄂建办[2020]42号文件，施工期间如遇政策性人工费调整，执行最新调整文件），税收按国家现行规定的税率进行缴纳2、结算时工程量以设计施工图合格完成的工程量为依据，因设计变更及隐藏工程造成的工程量增减由甲乙双方会同监理工程师签字确认，据实结算。3、该工程使用的主要材料结算价格以工程形象进度，在充分考虑场地施工条件，交通运输条件及运距等因素，由甲乙双方会同监理调查询价，签字确认后执行。51.2承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：竣工验收合格后20天内。54提前竣工奖与误期赔偿费54.1提前竣工奖的约定回不设提前竣工奖的，本款不适用。口设提前竣工奖的，（1）每日历天奖励额度为_无元（2）提前竣工奖的最高限额是无元1054.2误期赔偿费的约定（1）每日历天赔付额度：（2）误期赔偿费最高限额是：55合同价款与调整55.22合同价格调整方式口采用固定价格合同，选择其中之一口采用固定总价合同口采用固定单价合同合同风险范围如下：市场物价风险，包括主要材料费浮动5%以内（实际采购价格与实施时形象进度节点时的投标价格水平相比）由承包人承担，除主要材料，暂估价材料之外的其他材料价格浮动风险：主要材料价格浮动5%以外按计价规范要求全部由发包人承担：管理费和利润的风险由承包人全部承担.口采用可调价格合同合同价格调整内容：设计变更以及甲方及监理下达的其他工程任务单口采用成本加酬金合同合同构成方式：确定合同价款的其它方式合同价款的计算方式和范围：按本合同51.1约定执行，最终金额以造价咨询单位结算报告为准58工程价款支付58.1发包人向承包人支付工程预付款的具体时间和金额：本条不适用。58.2.1双方约定工程进度款支付的具体时间和金额：工程完工后付到合同价的80%，工验收后付到合同总价的98.5%，余款在一年质保期满后两个月内一次性付清。58.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。承包人进场后两周内发包人一次性支付安全文明施工费60竣工结算与结算款60.1结算的程序和时限：按通用条款60.2款至60.7款的约定办理：口双方关于结算时间、程序的其它约定：60.8约定结算特殊要求：11无61质量保证61.2质量缺陷责任期：（1）质量缺陷责任期：口六个月口十二个月口二十四个月约定的缺陷责任期：按国家现行规范、标准执行。（2）质量缺陷责任期计算方式按照通用条款的约定。口其他计算方式：61.3质量保证的方式口工程质量保证担保口工程质量保险日质量保证金口其它保证方式：61.3.1工程质量保证担保的方式及担保金额：合同总价的1.5%本条不适用61.3.2工程质量保险的方式及保险金额：61.3.3质量保证金的金额及扣留（1）质量保证金的金额：目按通用条款的约定，为工程价款结算总额的1.5%。（2）质量保证金的扣留：口按照通用条款的约定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为5%。口其他扣留方式：竣工验收后在拨付工程结算款中一次性扣留61.3.4质量保证金返还的其它约定：保修期满达到工程质量要求后无息一次性付清。62合同争议62.4争议或认定机构12口按通用条款本款的约定：口不按通用条款本款的约定，具体为：（1）（2）（3）62.6双方同意选择下列一种方式解决争议：口仲裁委员会申请仲裁。向仲裁委员会申请仲裁。口向有管辖权的人民法院提起诉讼。67保密要求67.1对承包人保密信息的约定：保密信息的提供时间：保密的范围：保密的责任及保密费用：69合同份数69.2合同副本的份数：其中发包人三份，承包人三份。70补充条款无。13附件一工程质量保修书发包人：（全称）红安县七里坪镇典明村村民委员会承包人：（全称）湖北全丰建设工程有限公司为保证：红安县七里坪镇典明村熊家贩门口塘及周边环境整治建设项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。质量保修范围质量保修范围包括地基、天棚、墙柱面装饰工程、卫生间防水、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、空调设备安装工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：（1）（2）（3）2质量保修期2.1质量保修期从工程实际竣工验收合格之日起计算。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为：年：5电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为：2年：（2）申2年：空调、热水工程为：（3）年：（4）装饰装修工程为_年：（5）其他项目年。3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，由此产生的费用由承包人承担。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。33在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金质量保证金的使用、约定、支付、返还与本合同的质量保证金中赋予的约定一致。6其它6.1双方约定保修事项：无6.2本工程人承包人在工程竣工验收前签署，作为会附限至保修期满。发包承色包人法定代表人法定代表人（签年月日年月4
投标 / 标书制作要点（原创）
本环境整治 建设项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
