高标准农田建设项目采购合同公告（建始县业州镇人民政府2022）
建始县业州镇人民政府建始县2021年业州镇高标准农田建设项目合同公告
一、合同编号：无
二、合同名称：建始县业州镇2021年高标准农田建设项目二标段（石桥湾村、金龙观村）
三、项目编号：无
四、项目名称：建始县2021年业州镇高标准农田建设项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：建始县业州镇人民政府
2、地址：建始县业州镇广润路29号
3、联系方式：18972403250
4、供应商（乙方）：恩施州浩发建筑安装有限责任公司
5、地址：业州镇广润社区余家坝一组121号
6、联系方式：0718-3815666
六、合同主要信息
1、主要标的名称：农田整治
2、规格型号（或服务要求）：保质保量完成
3、主要标的数量：1
4、主要标的单价：3488616.09
5、合同金额：348.861609(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
工期6个月
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2022-02-13
八、合同公告日期：2022-08-17
九、其他补充事宜：
相关下载
建始县业州镇2021年高标准农田建设项目二标段（石桥湾村、金龙观村）合同.pdf建始县业州镇2021年高标准农田建设项目二标段（石桥湾村、金龙观村）合同.pdf
GF12-2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：建始县业州镇人民政府承包人（全称）：周恩施州浩发建筑安装有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建始县业州镇2021年高标准农田建设项目二标段（石桥湾村、金龙观村）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：建始县业州镇2021年高标准农田建设项目二标段（石桥湾村、金龙观村）。2.工程地点：建始县业州镇石桥湾村、金龙观村3.工程立项批准文号：4.资金来源：5.工程内容：土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程等6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单中全部工程内容二、合同工期计划开工日期：2022年2月16日。计划凌工日期：2022年8月16日。工期总日历天数：180天。工期总日历天数与根据前述计划开六、合同文件构成酸工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。本协议书与下列文件一起构成合同文件：三、质量标准（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；工程质量符合国家现行工程质量验收合格标准（3）专用合同条款及其附件；四、签约合同价与合同价格形式（4）通用合同条款；1.签约合同价为：按造价、验收、审计结果结算。（5）技术标准和要求；人民币（大写）叁佰肆拾捌万捌仟陆佰壹拾陆元零玖分（6）图纸；（￥3488616.09元）；（7）已标价工程量清单或预算书；其中：（8）其他合同文件。（1）安全文明施工费：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部人民币（大写）(￥元)；分。（2）材料和工程设备暂估价金额：上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，人民币（大写）无?一元）；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合（3）专业工程暂估价金额：同当事人签字或盖章。人民币（大写）一?元)；七、承诺（4）暂列金额：1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合人民币（大写）一（?/元）同约定的期限和方式支付合同价款。五、项目经理2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和承包人项目经理：石松安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。发包人：承包人：（公章）3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。合同专用法定代表或其委法定代表人或其委托代理八、词语含义（签字）（签字）本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间组织机构代码：组织机构代码：本合同于2022年签订11422822011474201191422822060689567P十、签订地点地址：建始县业州镇地址：建始县业州镇广润社区本合同在建始县业州镇人民政府办公室签订。邮政编码：445300邮政编码：4445300法定代表人：法定代表人：石松十一、补充协议委托代理人：袁庆委托代理人：石松合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部电话：电话：00718-3815666分。传真传专真：0718-3815666十二、合同生效电子信箱：电子信箱：642400416@qq.com本合同自双方签字盖章之日起生效。开户银行：开户银行：中国建设银行建始支行账号：十三、合同份数账号：42050172630800000416本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执参份，承包人执叁份。第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，与执行本合同相关的协议、双方签字认可的会议纪要或备忘录等，其它参考通用合同条款执行。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：河南省立源工程管理有限公司资质类别和等级：甲级联系电话：17571053888电子信箱：通信地址：建始县业州镇1.1.2.5设计人：名称：湖北耀佳勘测规划设计有限公司；资质类别和等级：乙测资字4214610联系电话：电子信箱：通信地址：沙洋县荷花中路（宝丽景国际城）6A幢118、208、209、2101.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用合同条款规定发包方提供的施工场地。1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定1.13.10临时占地包括：无1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按国家及上级政府、部门有关规定执行。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家工程建设标准、规范，设计文件确的标准、规范及国家、省、州现行法律、法规、规章。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后三日内提供设计图纸；发包人向承包人提供图纸的数量：叁套；发包人向承包人提供图纸的内容：与本工程有关的全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按通用条款、发包人及监理单位下发的通知要求执行；承包人提供的文件的期限为：按通用合同条款、发包人或监理单位下发的通知要求执行承包人提供的文件的数量为：按通用合同条款、发包人或监理单位下发的通知要求执行：承包人提供的文件的形式为：按通用合同条款、发包人或监理单位下发的通知要求执行；发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款执行。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行_。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：建始县业州镇发包人指定的接收人为：袁庆承包人接收文件的地点：湖北省建始县业州镇广润社区余家坝村一组；承包人指定的接收人为：石松监理人接收文件的地点：建始县业州镇9出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按建始县相关规定程序报经核准后予以调整允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差达到±10%时予以调整执行。2.发包人合同条款执行。2.2发包人代表要的场内道路和交通设施发包人代表：姓袁庆名：身份证号：/固改造费用和其他有关费职务：项目现场负责人（现场代表）；联系电话：13235593456电子信箱：为实施工程自行编制或委通信地址：建始县业州镇他类似性质的文件的著作发包人对发包人代履行发包人对工程项目现场全过程2.5资金来源证明及支付担保电子信箱：1404691025@qq.com发包人提供资金来源证明的期限要求：无通信地址：湖北省建始县业州镇广润社区余家坝村一组；发包人是否提供支付担保：不提供。承包人对项目经理的授权范围如下：全权负责关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得低于22天。发包人提供支付担保的形式：无承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责3.承包人任：停止施工并处罚款一万元，在规定期限未整改到位的，发包人可解除合3.1承包人的一般义务同（9）承包人提交的竣工资料的内容：按通用条款执行_。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按每日100元标准承包人需要提交的酸工资料套数：壹套。处罚款，承包人不缴纳的，发包人可从工程款中扣除承包人提交的酸工资料的费用承担：承包人自行承担3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：解除合同承包人提交的酸工资料移交时间：工程竣工验收后45天内3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：解除合同。承包人提交的酸工资料形式要求：装订成册，送交发包人签收。3.3承包人人员（10）承包人应履行的其他义务：按通用条款执行3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工3.2项目经理程正式开工前7天。3.2.1项目经理：3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处罚款名：石松姓500元，在规定期限未整改到位的，发包人可解除合同。身份证号：******************3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须报监理单EE建造师执业资格等级：二级位和发包人代表同意。主建造师注册证书号：鄂2421617696443.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：解除合同。建造师执业印章号：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每日100元安全生产考核合格证书号：号鄂建安A（2019）0012582；标准处罚款，承包人不缴纳的，发包人可从工程款中扣除。联系电话：199714289993.5分包12133.5.1分包的一般约定总监理工程师：禁止分包的工程包括：本工程严禁以任何形式违法分包或转包姓名：李从建主体结构、关键性工作的范围：禁止分包务：总总监理工程师职务：总总监理工程师3.5.2分包的确定监理工程师执业资格证书号：00386004允许分包的专业工程包括：无联系电话：117571053888其他关于分包的约定：无电子信箱：13.5.4分包合同价款通信地址：建始县业州镇关于分包合同价款支付的约定：无关于监理人的其他约定：按通用合同条款执行3.6工程照管与成品、半成品保护4.4商定或确定承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自签在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以合同之日起至工程竣工验收合格止下事项进行确定：（1）按通用合同条款执行_。3.7履约担保5.工程质量承包人是否提供履约担保：不提供承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无5.1质量要求4.监理人5.1.1特殊质量标准和要求：合格关于工程奖项的约定：无4.1监理人的一般规定5.3隐蔽工程检查关于监理人的监理内容：按监理合同约定内容履行5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条关于监理人的监理权限：按监理合同约定内容履行款执行_。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定由监理单位自行负责，但不得由承包人提供监理人不能按时进行检查时，应提前，24，小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过：48小时。4.2监理人员14156.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款附件二工程建设项目安全责任书工程项目名称：建始县业州镇2021.年高标准农田建设项目二标段（石桥湾村、金龙观村）工程项目地址：建始县业州镇行。6.1.4关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行_建设单位（甲方）：建始县业州镇人民政府关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行。施工单位（乙方）：恩施州浩发建筑安装有限责任公司6.1.5文明施工为保证建设项目的施工过程安全生产，杜绝安全事故的发生合同当事人对文明施工的要求：按通用合同条款执行规范工程建设项目承发包双方的各项安全管理活动，保护国家集6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：随工程进度体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律、法规规期同比例支付。定，特订立本安全责任书。7.工期和进度第一条：甲、乙双方的责任7.1施工组织设计1、应严格遵守安全法规、规章、规定。7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用合2、严格执行本项目施工合同条件，自觉按合同办事。款执行3、发现对方在安全管理的活动中违法、违规行为的，应及7.1.2施工组织设计的提交和修改时提醒对方。情节严重的应及时制止，并向建设行政主管部门报承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用合同条款执行告。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期第二条：甲方的责任限：按通用合同条款执行。1、按有关规定，在确定招标控制价和施工合同结算价款条B7.2施工进度计划款7.2.2施工进度计划的修订不降低安全文明施工费。在工程款拨付中，不克扣属于安全文明施工费的费用；161发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期按通用合同条款执行7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用合同条款执行关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起按通用合同条款执天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用合同条款执行7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：按通用合同条款执行7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期酸工违约金的计算方法为：按通用合同条款执行因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按通用合同条款执行177.6不利物质条件9.试验与检验不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用合同条款执行_。9.1试验设备与试验人员7.7异常恶劣的气候条件9.1.2试验设备发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：施工现场需要配置的试验场所：由承包人自行负责施工现场需要配备的试验设备：由承包人自行负责（1）连续20天雨、雪等天气；（2）因雨、雪等天气恶劣导致无法施工或可能产生安全事故的；施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人自行负责（3）发生自然灾害；9.4现场工艺试验7.9提前竣工的奖励现场工艺试验的有关约定：由承包人自行负责。7.9.2提前酸工的奖励：无10.变更8.材料与设备10.1变更的范围8.4材料与工程设备的保管与使用关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行。10.4变更估价8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行8.6样品10.4.1变更估价原则8.6.1样品的报送与封存关于变更估价的约定：按通用合同条款执行需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数10.5承包人的合理化建议要求：按发包人或监理人的通知要求执行监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行8.8施工设备和临时设施发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款执行8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：按降低额或获利经济效益的20%奖励关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担10.7暂估价1819暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1（参照通用合款内容）种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1（参照通础超过5%时，其超过部分据实调整。合同条款内容）种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，承包人直接实施的暂估价项目的约定：由发包人、承包人、监理人共门材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%价后签证确定10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用合同条款执行时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：主要材料价格（本合同特指水泥）波动超（2）关于基准价格的约定：依据恩施州建始县同期工程材料市场信息价出土5%时，对其超出±5%以外部分据实调整差价，以建设行政主管部门发布的市场价格波动是否调整合同价格的约定：是信息价为调价依据，调整后的差价按费用定额标准计取相应的费用：因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进12.合同价格、计量与支付K整：12.1合同价格形式第1种方式：采用价格指数进行价格调整。1、单价合同。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定综合单价包含的风险范围：因承包人原因产生的风险纳入风险范围，其它L第2种方式：采用造价信息进行价格调整。情况按通用合同条款执行_。202关于计量周期的约定：按月支付风险费用的计算方法：据实计算。12.3.3单价合同的计量风险范围以外合同价格的调整方法：据实调整，按通用合同条款执行关于单价合同计量的约定：2、总价合同。1、工程量依据实际完成工程量或最终确认的签证工程量计算。总价包含的风险范围：无2、现场计量以发包人代表、监理人代表和承包人代表三方现场签证为准。风险费用的计算方法：无3、计量时重新组价中材料价格依据恩施州建始县同期工程材料市场信息价风险范围以外合同价格的调整方法：无为准。3、其他价格方式：12.3.4总价合同的计量无12.2预付款关于总价合同计量的约定：无12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价12.2.1预付款的支付合同的计量）约定进行计量：：无预付款支付比例或金额：按照合同金额的30%支付预付款（包含3%12.3.6其他价格形式合同的计量工工资准备金），农民工工资准备金需支付至施工单位开设的农民工工资准其他价格形式的计量方式和程序：无金专户12.4工程进度款支付预付款支付期限：签订合同后15日内预付款扣回的方式：等比例扣回12.4.1付款周期12.2.2预付款担保关于付款周期的约定：每月按完成工程量的80%支付，工程竣工验收合承包人提交预付款担保的期限：无格后15日内拔付至合同金额的80%（不含80%），完成结算审计后留足1.5%预付款担保的形式为：无质保金后一次性结算付清。12.3计量12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用合同条款执行812.3.1计量原则工程量计算规则：参照（建设工程工程量清单计价规范）（GB50500-2013）12.4.3进度付款申请单的提交用合同条款执行。（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行_。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：无12.3.2计量周期2322发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无通用合同条款执行_12.4.4进度款审核和支付承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用合同条款执（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用合同条款执行行发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用合同条款执行13.3工程试车（2）发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按通用合同条款执行。13.3.1试车程序12.4.6支付分解表的编制工程试车内容：无2、总价合同支付分解表的编制与审批：无（1）单机无负荷试车费用由无承担；3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无（2）无负荷联动试车费用由无承担。13.3.3投料试车13.验收和工程试车关于投料试车相关事项的约定：无。13.1分部分项工程验收13.6竣工退场13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要13.6.1酸工退场关于延期最长不得超过：48小时。承包人完成酸工退场的期限：按通用合同条款执行。13.2竣工验收14.竣工结算13.2.2酸工验收程序14.1竣工结算申请关于酸工验收程序的约定：按通用合同条款执行_发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计承包人提交酸工结算申请单的期限：按通用合同条款执行。方法：按通用合同条款执行竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行_13.2.5移交、接收全部与部分工程14.2竣工结算审核承包人向发包人移交工程的期限：按通用合同条款执行_发包人审批凌工付款申请单的期限：按通用合同条款执行发包人完成酸工付款的期限：按通用合同条款执行2425（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数关于酸工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；14.4最终结清（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；14.4.1最终结清申请单（3）其他扣留方式：无。承包人提交最终结清申请单的份数：按通用合同条款执行关于质量保证金的补充约定：按工程质量保修约定的保修内容和要求全承包人提交最终结算申请单的期限：按通用合同条款执行部履行到位后，质量保证金可在保修期满15日内返还给承包人14.4.2最终结清证书和支付15.4保修（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：15.4.1保修责任无。保修期为：按照工程质量保修责任书执行（2）发包人完成支付的期限：无15.4.3修复通知15.缺陷责任期与保修承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用合同条款执15.2缺陷责任期行缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起贰年内16.违约15.3质量保证金16.1发包人违约关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。16.1.1发包人违约的情形15.3.1承包人提供质量保证金的方式发包人违约的其他情形：按通用合同条款执行_质量保证金采用以下第2种方式：16.1.2发包人违约的责任（1）质量保证金保函，保证金额为：无；发包人违约责任的承担方式和计算方法：(2）1.5%的工程款；（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（3）其他方式：无按通用合同条款执行15.3.2质量保证金的扣留（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无质量保证金的扣留采取以下第2种方式：2726发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用合同条款执消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款执行_（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约门或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按17.不可抗力用合同条款执行。17.1不可抗力的确认（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：当地政执行.府部门公布的特大自然灾害或重大突发事件。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人17.4因不可抗力解除合同复工的违约责任：按通用合同条款执行合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款（7）其他：按通用合同条款执行项的支付。16.1.3因发包人违约解除合同18.保险承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满按通用合同18.1工程保险款执行天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包有权解除合同。关于工程保险的特别约定：按国家、湖北省、恩施州现行法律法规和规范性文件执行，投保产生的保险费和其他相关费用由承包人承担。16.2承包人违约18.3其他保险16.2.1承包人违约的情形关于其他保险的约定：工程保险（含工程一切险）由承包人自行负责购承包人违约的其他情形：按通用合同条款执行。买，保险费由承包人承担：承包人必须无条件按国家相关管理规定，购齐应保16.2.2承包人违约的责任险种承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用合同条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自主确定。16.2.3因承包人违约解除合同18.7通知义务关于承包人违约解除合同的特别约定：无关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行_。2928招标文件中未明确规格的材料，实际施工时，由发包人、监理人及承包人20.争议解决共同确认规格及材料价格，由承包人购买使用，材料进场由业主方、监理方、20.3争议评审施工方共同验收。合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：按通用合同21.1.3主要材料及设备购买特别约定款执行招标文件对中主要材料和设备购买未明确规格的，实际施工时，由发包人、20.3.1争议评审小组的确定监理人及承包人共同确认规格及材料和设备价格，由承包人购买使用，材料进争议评审小组成员的确定：按通用合同条款执行场由业主方、监理方、施工方共同验收。对已明确规格的材料、设备，承包人选定争议评审员的期限：按通用合同条款执行必须严格满足设计要求及招标文件的要求。争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用合同条款执行_其他事项的约定：无20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款执行20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向无仲裁委员会申请仲裁；（2）向建始县人民法院起诉。21、补充条款：221.1专业工程暂估价及暂定材料价项目21.1.1专业工程暂估价项目实施施工时，由发包人、监理人及承包人共同明确相应项目的合格标准料价格、实施标准及实施价格。21.1.2暂定材料价项目3036．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；附件3:7.其他项目保修期限约定如下：按国家标准执行工程质量保修书质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。发包人（全称）：建始县业州镇人民政府承包人（全称）：恩施州浩发建筑安装有限责任公司三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程实际酸工之日起计算。发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之例》，经协商一致就建始县业州镇2021年高标准农田建设项目二标段（日起算。湾村、金龙观村）（工程全称）签订工程质量保修书。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。一、工程质量保修范围和内容四、质量保修责任承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天修责任。内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给故现场抢修。管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》方约定如下：的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，本工程合同价款及设计图纸中所有内容均为质量保修范围并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保二、质量保修期修。根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：4质量保修完成后，由发包人组织验收1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限五、保修费用2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为2保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。3．装修工程为一年；六、双方约定的其他工程质量保修事项：无4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为一个采暖期、供冷期；3332工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满发包人：承包人：（公章）合同专章法定代表及或其委法定代表人或其委托代理人（签字)（签字组织机构代码：组织机构代码：11422822011474201191422822060689567P地址：建始县业州镇地址：建始县业州镇广润社区邮政编码：445300邮政编码：445300法定代表人：法定代表人：石松委托代理人：袁庆委托代理人：电话：电话：0718-3815666传真专真：0718-3815666传电子信箱：电子信箱：642400416@qq.com开户银行：开户银行：中国建设银行建始支行账号：账号：420501726308000004163
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
