高标准农田示范区项目采购合同公告（宝丰县农业农村局2022）
一、合同编号：宝财招标-2022-21-B
二、合同名称：宝丰县2021年高标准农田示范区项目
三、项目编号：宝财招标-2022-21
四、项目名称：宝丰县2021年高标准农田示范区项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：宝丰县农业农村局
地址：宝丰县科技路
联系人：于晓滨
联系方式：6522671
2.供应商（乙方）：河北润农节水科技股份有限公司
企业规模：大型
地址：玉田县开发区 102 国道南（原彩亭桥镇东五里屯村）
联系人：高建铮
联系方式：15630585936
六、合同主要信息
1、合同金额：3542799.66 元
2、采购方式：公开招标
3、履约期限、地点等简要信息：
施工地点宝丰县赵庄镇任寨村和岳寨村、商酒务镇武岗村，工程内容：标志牌工程及物联网系统，工期总日历天数90天。
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
灌溉排水工程施工
宝丰县赵庄镇任寨村和岳寨村、商酒务镇武岗村
2022-8-1
高建铮
冀213192002738
七、合同签订日期：2022年07月27日
八、合同公告日期：2022年8月22日
河北润农节水科技有限公司合同.pdf河北润农节水科技有限公司合同.pdf
、合同协议书发包人（全称）：宝丰县农业农村局（以下简称甲方）法定代表人：文胜伟承包人（全称）：河北润农节水科技股份有限公司（以下简称乙方）法定代表人：张国峰依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。（一）工程概况项目名称：宝丰县2021年高标准农田示范区项目第2标段工程地点：宝丰县赵庄镇任寨村和岳寨村，商酒务镇武岗村工程内容：标志牌工程及物联网系统工程立项批准文号：宝发改审批[20211318号资金来源：财政资金（二）工程承包范围承包范围：施工图及工程量清单内采购人发包的全部内容（三）合同工期2022年8月日计划开工日期：计划竣工日期：2022年17月30日工期总日历天数90天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。（四）质量标准工程质量标准：合格（五）签约合同价Quark夸克高清扫描还原文档金额（人民币大写）：叁佰伍拾肆万贰仟柒佰玖拾玖元陆角陆分元，￥：3542799.66元。（除非另有约定，甲方不再支付其他任何费用）。（六）合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1.本合同协议书2.中标通知书3．投标书及附件4本合同专用条款5.本合同通用条款6．标准、规范及有关技术文件7.图纸8.已标价工程量清单根据工程进度付款，设备进场经监理、采购人同意后支付合同价的30%预付工程款支付方式：款，工程完工后支付到合同价的70%，工程通过竣工验收、竣工审计后支付到审计价的97%，最后按竣工审计价留3%作为质保金，一年内确保无贵任缺陷时一次性无息付清。双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（七）本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。（八）乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。（九）甲方承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款及其他应该支付的款项。（十）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。（十一）合同生效1、合同订立时间：2022年月27日2Quark夸克高清扫描还原文档2、合同订立地点：宝丰县3、本合同双方约定签订后生效。发包人：宝丰县农业农村局（盖单位章）承包人：河北润农书水科技联份有限公司（仪章）7法定代来人或长权代理法；（签字）法定代表人或（签字）安飞荣凉电话：电话：0315-5059881传真：传真：0315-6186878地址：地址：玉田县开发区102国道南信用代码：信用代码：9113020057675573XY开户银行：开户银行：沧州银行股份有限公司玉田支行户户名：河北润农节水科技股份有限公司号：账号：6200520100000010807项目联系人：项目联系人：高建铮项目联系人电话；项目联系人电话：15630585936期：2022本7月2710期：2022年>庄27日日Quark夸克高清扫描还原文档二、通用合同条款参照国家住建部、工商行政管理局制定的《建设项目工程施工合同》（GF-2017—0201Quark夸克高清扫描还原文档三、专用合同条款1一般约定1.1词语定义11.1合同1.1.1.10共他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：6Quark夸克高清扫描还原文档1.3法律适用于合同的其他规范性文件：国家规定的现行法律法规1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准观范包括：设计要求及图纸1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：71.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺字为：协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3日内发包人向承包人提供图纸的数量：2套发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后10天内应提供完善的施工组织设计和专项施工方案，每月30日前提供本月完成工程量报表、月进度报表等：承包人提供的文件的期限为：每月30日之前承包人提供的文件的数量为；视发包人要求承包人提供的文件的形式为；书面形式发包人市批承包人文件的期限：收到文件后7天内1.6.5现场图纸准备6Quark夸克高清扫描还原文档关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及相关人员使用1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：宝丰县农业农村局发包人指定的按收人为：梁永伴承包人按收文件的地点：承包人项目部承包人指定的接收人为：高建锋监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用110.3场内交通关于场外交通和场内交道的边界的约定：以项目区范围线为边界关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：J.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11识产权1.11关于发人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：然经得发包人同意7Quark夸克高清扫描还原文档1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：需经得承包人同意1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：以包含在合同价内1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.41提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：在工程开工前3天2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电接至施工场地：开通公共道路通道：提供工程地质和地下管线资料：共他证件、报批手续。8Quark夸克高清扫描还原文档2.5资金米源证明及支付担保发包人提供资金米源证明的期要求：以立项批复为准发包人是否提供支付担保：不提供发包人提供支付担保的形式：3承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：完的竣工图纸及竣工图电子文档承包人需要提交的竣工资料套数：1套承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档（10）承包人应履行的其他义务：高标准农田建设项目施工单位应严格按照国家、地方、行业有关工程建设法律法规、技术标准以及设计文件和合同要求进行施工，严禁搜自降低标准，缩减规模。施工单位应加强各专业工种、工序施工管理，未经验收或质量检验评定不合格的，不得进行下一个工种、下一道工序施工，施工单位应加强隐蔽工程施工管理，在下一道工序施工前，应通过项目法人、设计、监理单位检查验收，并绘制隐故工程竣工图。施工单位应建立完整、可追湖的施工技术档案，3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：高建锦身份证号：******************建造师执业资格等级：水利水电二级建造师注册证书号：213192002738建造师执业印章号：安全生产考核合格证书号：兴水安B（2020）001459Quark夸克高清扫描还原文档联系电话：13393151781电子信箱：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：以我方名义签器、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宝丰县2021年高标准农田示范区项目（项目名称）第2标段（标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜关于项目经理每月在施工现场的时间要求：回投标文件承诺时间承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴的社会保险证明的迷约责任：项目经理米经比准，擅自离开施工现场的违约贵任：发包人可提出更换3.2.3承包人擅自更换项目经理的迷约责任：同投标文件承诺3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：同投标文件承诺3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前7天3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同投标文件承诺3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开3.3.5承包人撤自更换主要施工管理人员的违约贵任：按相关规定执行3.3.6包人主要施工管理人员搜自离开施工现场的违约责任：按相关规定执行3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得分包主体结构、关键性工作的范围；3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：10Quark夸克高清扫描还原文档③承包人在已标价工程量消单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：共他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：预付款支付期限：预付款扣回的方式12.2,2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为；12.3计量12.3.1计量原则17Quark夸克高清扫描还原文档工程服计算规则：建设工程工程量清单计价规范（2008版）12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按月计量12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量））约定进行计量：12.3.6共他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期根据工程进度付款，设备进场经监理、采购人同意后支付合同价的30%预付款，工程完工后支付到合同价的70%，工程通过竣工验收、或工审计后支付到审计价的97%，最后按竣工审计价留3%作为质保金，一年内确保无贵任缺陷时一次性无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付收到申请7天内（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成市批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内8Quark夸克高清扫描还原文档（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与市批3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与市批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于线工验收程字的约定：按通用条款执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书7天内发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，迷约金的计算方法为承包人来按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程式车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担：承担。（2）无负荷联动试车费用由19Quark夸克高清扫描还原文档13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程始工验收合格后28天内竣工结算申请单应包括的内容：714.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到站工付款申请单14天内发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单20天内关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：14.4最终结清14.4.1最终结消申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份承包人提交最终结算申谐单的期限：缺满7天内14.42最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结消申请单的市批并颁发最终结清证书的期限：收到申谐14天内（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天内15.缺陷贵任期与保修15.2缺陷贵任期20Quark夸克高清扫描还原文档缺陷贵任期的具体期限：15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）共他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第_2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金：（3）其他扣留方式：无关于质量保证企的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为见工程质量保修书15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内16.迷约16.1发包人违约21Quark夸克高清扫描还原文档16.1.1发包人违约的情形发包人约的其他情形：16.1.2发包人迷约的贵任发包人违约贵任的承担方式和计算方法：(1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的迷约责任；双方另行协商（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施双方另行协商的违约贵任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交双方另行协商货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）共他：16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人连约16.2.1承包人违约的情形承包人J约的其他情形：16.2.2承包人违约的贵任由承包人承担全部费用并承担相关法律贵任承包人违约责任的承担方式和计方法：16.2.3因承包人巡约解除合同22Quark夸克高清扫描还原文档关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人维续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：18.3共他保险关于共他保险的约定：承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.7通知义务关于交更保险合同时的通知义务的约定：20、争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定20.3.1争议评市小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：123Quark夸克高清扫描还原文档争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向_人民法院起诉。24Quark夸克高清扫描还原文档附件：工程质量保修书发包人（全称）：宝菲县农业农村局承包人（全称）：河北润农节水科技股份有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程的全部内容二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外增面的防渗为5：3.装修工程为_2年：4电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年；25.供热与供冷系统为_2个采暖期、供冷期：6，住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_2年：7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷贵任期25Quark夸克高清扫描还原文档工程缺陷责任期为24二个月，缺陷贵任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷贵任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷贵任期终止后，发包人应退还剩的质量保证金。四、质量保修贵任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的贵任方承担.六、双方约定的其他工程质量保修事项：无工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工会同附件，其有效期限至保修期满。业号宝丰县农业农承包人（公章）：河北润农节水箱王股份有限公司发包人章）村局县地址：地址：丰法定代表法定代表人（签数公委托代理人（签字）委托代理人（签字）电话：电话：0315-5059881传真：传真：0315-6186878开户银行：开户银行：论州银行股份有限公司玉川支行账号：号：账号：6200520100000010807邮政编码：邮政编码：26Quark夸克高清扫描还原文档
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田示范区项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
