治理工程采购合同公告（瑞安市马屿镇人民政府2022）
一、合同编号：11N00254379720227802
二、合同名称：瑞安市马屿镇团社河治理工程的合同
三、项目编号：ZJCDRACG20220713
四、项目名称：瑞安市马屿镇团社河治理工程
五、合同主体
采购人（甲方）：瑞安市马屿镇人民政府
地 址：马屿镇双屿南路1号
联系方式：13867713234
供应商（乙方）：浙江瑞天建设有限公司
地 址：浙江省温州市文成县大峃镇大峃街592号6楼604 605 606室
联系方式：15067832688
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：瑞安市马屿镇团社河治理工程 数量：1.00 单价（元）：3619871.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:按磋商文件执行施工工期:按磋商文件执行项目经理:茅益萍执业证书信息:浙233171706300
2.合同金额（元）：3619871.00
3.履约期限、地点等简要信息：/
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022年08月05日
八、合同公告日期：2022年08月22日
九、其他补充事宜：/
附件信息：
施工合同.pdf施工合同.pdf
副本瑞安市马山镇团社河治理工程施H合同发包人：瑞安市马屿镇人民政府承包人：浙江瑞天建设有限公司日期：2022年8月第一节通用合同条款使用2014版《浙江省水利水电工程施工碳商文件示范文本》第4章第1节通用合同条款第二节专用合同条款一般约定11.1词语定义1.1.2合同当事人和人员1.1.2.2发包人：瑞安市马屿镇人民政府1.1.23承包人：浙江瑞天建设有限公司1.1.2.5分包人：1.1.2.6监理人：—1.1.3工程和设备1.1.3.4单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物1.1.4日期1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）为：一年。1.1.6其他1.1.6.2完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。1.4合同文件的优先顺序除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：（I）合同协议书（包括补充协议书）。（2）中标通知书。(3）投标函及投标函附录。（4）招碳商响应文件澄清问题的复函、补充通知等相关资料。（5）专用合同条款。（6）通用合同条款。（7）技术标准和要求。(8）图纸。（9)已标价的工程量清单。（10）经双方确认进入合同的其他文件。1.7联络1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达项目部2发包人义务2.3提供施工场地2.3.2发包人提供的施工场地范围为：工程建设用地2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：承包人认为满足自身施工所需的全部场地2.8其它义务无3监理人3.1监理人的职责和权力3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，但监理人在行使下列权利前必须得到发包人批准（1）按第4.3款约定，批准工程的分包：（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限；（3）按第15条规定，当变更引起的合同价格增减时作出变更决定（4）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用4承包人4.1承包人的一般义务4.1.10其它义务（1）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫（2承包人在使用地方道路过程中，必须采取切措施保证路面整洁·确保车辆正常通行做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护方案。报监理人批准，并认真组织实施（3承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，办理相关手续、并以书面形式通知发包人：施工过程中由承包人负责处理自身原因涉及市政、环保、卫生、交通、污水处理和自身原因引起的一切纠纷、事故赔偿责任和社会治安等关系。共中施工期间生产的泥浆等废排水，承包人应根据施工组织设计并结合现场情况考虑制定处理措施方案。（4）承包人应自行负责开挖河道的基坑排水，并保护开挖边坡免受雨水冲刷，所需费用包含在总价中（5承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工工程未交付发包人之前，由承包人负责己完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位，承包人必须按照发包人的要求完成。（7施工现场清洁卫生的要求：保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，完工验收通过后15日内，承包人应自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。承包人应在30日内负责做好临时用地复耕并承担相应费用。承包人承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（8）承包人应妥善处理好与工程其他承包人的配合关系。发生交叉施工时，承包人和工程其他承包人应相互配合，友好协作，并服从监理人的统一协调。4.3分包本工程不允许分包。4.5承包人项目负责人本章4.5.5款补充项目负责人每月驻工地的天数不少于22天，每少一天支付违约金500元。上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。承包人的项目负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同。4.6承包人人员的管理本章4.6.3款补充：项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少天支付违约金500元，承包人的项目技术负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准4.7撤换承包人项目负责人和其他人员本款补充：项目负责人，技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付20000元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门：情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人。原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。承包人的安全员、质检员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金1万元发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门：情节特别严重的，发包人有权中止合同。征得发包人同意的，每一人次需支付违约金0.5万元。违约金在当月工程进度付款中扣除。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹。5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备删除本款全文，代之以发包人不提供材料和工程设备。6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供施工设备和临时设施4.6承包人人员的管理本章4.6.3款补充项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，每少天支付违约金500元，承包人的项目技术负责人连续2个月及以上每月驻工地的天数少于22天，发包人有权解除合同上述违约金在当月工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准4.7撤换承包人项目负责人和其他人员本款补充项目负责人，技术负责人不得擅自更换。若承包人擅自更换的，除每人次需支付20000元的违约金外，发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门：情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人。原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。承包人的安全员、质检员、施工员等人员擅自调换每一人次需支付违约金1万元发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门：情节特别严重的，发包人有权中止合同。征得发包人同意的，每一人次需支付违约金0.5万元。违约金在当月工程进度付款中扣除。4.11不利物质条件4.11.1不利物质条件的范围：施工中遇到文物或古迹5材料和工程设备5.2发包人提供的材料和工程设备删除本款全文，代之以发包人不提供材料和工程设备。6施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施6.2发包人提供的施工设备和临时设施发包人不提供施工设备和临时设施7交通运输7.1道路通行权和场外设施道路通行权和场外设施的约定：无另行约定8测量放线8.1施工控制网8.1.1施工控制网的约定：发包人应在本合同协议书签订后的14天内，通过监理人向承包人提供测量基准点布置图、基准线和水准点及其书面资料。承包人在接到测量基准点布置图后14天内完成施工控制网布设，并将施工控制网资料报送监理人审批，监理人应在收到报批件后14天内批复承包人。9施工安全、治安保卫和环境保护9.2承包人的施工安全责任9.2.5安全施工费按《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）补充规定（一）》（浙水建【2013】81号）执行。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目采购需求，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行支付。9.7文明工地9.7.1本合同文明工地的约定：按文明标化工地施工，执行温州相关文明标化工地文件。11开工和竣工（完工）11.3发包人的工期延误本款内容更改为在施工过程中，发生下列情况之一使关键项目的施工进度计划拖后而造成工期延误时，承包人可要求发包人延长合同规定的工期（1）重大设计变更对关键项目工期造成实质性影响的；（2）增加合同中关键路线上项目的工程量超过25%的。11.4异常恶劣的气候条件11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：（1）日降雨量大于50mm的雨天连续超过7天（含）：2）当地防汛指挥部门因抗台而启动的二级及以上台风灾害；3）日最低气温超过40℃的高温连续大于3天；（4）日最高气温低于-5C的严寒连续大于3天；（5）造成工程损失的冰和大雪灾害：日降雪量10mm及以上6）其它法律法规规定的异常恶劣气候灾害。注：1）异常恶劣气候的时间，监理人将根据承包人的申请和提交的证明子以评定。恶劣气候在每个月对工程进度影响的评定，应在整个合同期内予以累计。2）若恶劣气候只是对局部工程有影响，承包人应采取合同措施子以弥补，而不能推迟工程的总工期。3）受本款所述的恶劣气候影响的分项工程，必须在工程施工进度网络计划的关键线路上，监理人方能考虑延长工程总工期4）以上气象条件指当地气象防汛部门。11.5承包人工期延误（1）逾期完工违约金表（参考格式）要求完工日期违约金（元／天）序号项目及其说明150日历天10001瑞安市马屿镇团社河治理工程（2）全部逾期完工违约金的总限额为（不超过签约合同价的3%）11.6工期提前工期提前的奖金约定：提前不奖。12暂停施工12.1承包人暂停施工的责任（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：现场气象、水文、地质条件导致的必要停工（第11.4.3项规定的异常恶劣的气候条件除外）12.2发包人暂停施工的责任（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：13工程质量13.7质量评定13.7.4重要隐藏单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格13.7.7工程合格标准为按现行规范执行（合格或优良）。达到优良的奖金为：无14试验和检验14.1材料、工程设备和工程的试验和检验14.1.5水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砼、钢筋、水泥、骨料、土工材料、回填料压实度等，具体按监理人的要求。15变更15.1变更的范围和内容（6）原条款改为：合同中单价承包项目的工程量不管增加或减少多少，其单价不作调整。15.4变更的估价原则15.4.3细化为：本合同在实施过程中，如遇到设计变更出现新增或变更项目时，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。（1）人工预算单价采用投标器浙江省现行水利行业人工预算单价。（2）材料预算价格采用投标期基价（投标截止日前1个月项目所在地造价管理部门发布的信息价），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关规定计算。（3）机械台班单价按投标期浙江省现行水利水电工程施工机械台班定额和有关规定计算。（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，如浙江省水利水电工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。（5）取费费率采用投标期浙江省现行水利行业取费标准按工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠综合优惠率=[1-碳商供应商投标价/本标段最高限价1100%（7）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。15.4.4本合同工程新增或变更工程金额，不论金额大小，均不得要求增加工程量清单中的总价承包部分的费用。15.5承包人的合理化建议15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：15.8暂估价15.8.1（1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目：：发包人组织招标的暂估价项目：1.（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系16价格调整16.1物价波动引起的价格调整物价波动引起的价格调整方式：不予调整17计量与支付17.1预付款17.1.1预付款：合同生效且具备实施条件后7个工作日内，支付合同总价的40%作为预付款（含安全文明施工费）预付款支付期限：。17.1.2预付款保函（担保）工程材料预付款的担保约定为：17.1.3预付款的扣回与还清（1）预付款扣回的方式：在支付第一期工程进度款时，一次性在工程款中扣回，如不足抵扣的，则在下期工程款支付时扣回。（2）工程材料预付款的扣回与还清约定为：18工程验收执行我省水利工程相关规定19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：由承包人以发包人和承包人的名义投保：第三者责任险保险金额：L保险单位的确定需征得发包人书面同意20.5其它保险需要投保的其它内容：保险金额、保险费率和保险期限：20.6对各项保险的一般要求保险金由承包人负责，各项保险由碳商供应商在组价时自行分摊在子项目中，今后不再另外支付。18工程验收执行我省水利工程相关规定19缺陷责任与保修责任19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间本工程缺陷责任期（工程质量保修期）为：1年。20保险20.1工程保险建筑工程一切险、安装工程一切险投保人：20.4第三者责任险20.4.2第三者责任险保险费率：由承包人以发包人和承包人的名义投保：第三者责任险保险金额：L保险单位的确定需征得发包人书面同意20.5其它保险需要投保的其它内容：保险金额、保险费率和保险期限：20.6对各项保险的一般要求保险金由承包人负责，各项保险由碳商供应商在组价时自行分摊在子项目中，今后不再另外支付。24争议的解决24.1争议的解决方式合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交仲裁或提起诉讼，提交仲裁或提起诉讼机构为本工程所在地仲裁委员会或人民法院24.2友好解决补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。24.3争议评审24.3.7补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。25.补充条款25.1工程工资款支付应按《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》（温住建发[2018]4号）、《瑞安市人民政府办公室关于印发“瑞安无欠薪”行动实施方案的通知》（瑞政办【2017】219号）、瑞安市市政园林工程领域开展“瑞安无欠薪”行动实施方案（试行）（瑞市政建【2018】20号）相关文件执行。25.2碳商供应商须自行踏勘现场，全面充分了解工程概况，一旦参与碳商即视为碳商供应商对项目区情况及工程已全面了解，并对采购人按现状条件招标以及对本工程的施工图纸及规划设计报告、工程量清单没有异议。25.3未尽事宜，双方协商解决。发包公）承包人（公章）：地址：地址：店法是代表人（盈法定代表人（签字）：授权代表（签字）：授权代表（签字电话：电话：110150769传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：日期：2022年月日日期：2022年月日附件一：合同协议书合同协议书瑞安市马药镇人民政府发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目（承包人名称，以下简称“承包人”）对名称）已接受浙江瑞天建设有限公司（标段名称）的投标。瑞安市马药镇团社河治理工程（项目名称）发包人和承包人共同达成如下协议1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书。(2）投标函及投标函附录（3）专用合同条款。（4）通用合同条款。(5）技术标准和要求（合同技术条款）(6）图纸。(7）已标价工程量清单。（8）其他合同文件。2上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。叁佰陆拾壹万玖仟捌佰柒拾壹元3签约合同价：人民币（大写）（￥3619871）。承包人项目负责人：茅益萍，项目技术负责人：薛道部45工程质量符合合格标准。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的文件、时间和方式向承包人支付合同价款。8承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为150日历天。9.本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份，副本肆份，双方各执贰份。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分、承人：（加盖公章）发包人：（加盖公章）（签字）法定代表人或其授权代表：日期：2022年8八日8月5日日期：2022年华泰保险华泰财产保险有限公司建设工程施工合同履约保证保险凭证（服约适用）致：理安市马药镇人民政府（以下简称“被保险人”鉴于你方接受浙江瑞天建设有限公司（以下简称“投保人”）参加瑞安市马纳镇团社河治理工程的投标，向投保人签发中标通知书，签订（建设工程施工合同》，我方己接受投保人的请求、并出具（建设工程施工合同展约保证保险》保险单、我公司对上述建设工程出具的《建设工程施工合同履约保证保险保单号码为：H163426062200011240二、履约保证保险金额：人民币玖万零肆佰玖拾陆元柒角捌分（￥：90.496.78元）三、保障期限：自2022年08月05日零时起至2023年04月02日零时止四、在保障期限内，如投保人发生保险合同约定责任范围内的事故，给被保险人造成损失的，在收到被保险人提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，保险人依据保险合同有关约定并与被保险人达成一致赔偿意见后工个工作日内支付赔金额。五、如投保人申请解除保险合同，投保人需提供保险合同解除申请书，以及被保险人出具的解除保险合同无异议书面证明及其他书面材料六、本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准七、本保险凭证自保险人加盖保单专用章之日起生效保险人名称：华有润街沙器工省分公司（盖章单位）地民大厦B座15楼邮政编码：310日期：2022年08x04保单专用章保单验真地址：http://agtutai.com/nonautoQuers附件四：工程廉政责任书（格式）工程廉政责任书发包人：瑞安市马屿镇人民政府承包人：浙江瑞天建设有限公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为·防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动：不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。能影响公正执行公务的宴请3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一，二条责任行为的，依据有关法律、法规给子处理：涉嫩犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给承包人单位造成经济损失的，应于以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给发包人单位造成经济损失的，应子以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。设有发包人：（公章）承包人（公章）法定地质：法定地址：法定代表火或法定代表人或3授权代表：签字）授权代（签字）电话：电话：33032传真：传真：邮政编码：邮政编码：2022年_8月日2022年8月5日附件五：安全生产协议书（格式）安全生产协议书为在瑞安市马药镇团社河治理工程目名称）标段施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人瑞安市马的镇人民政府(发包人名称，以下简称“发包人”与承包人浙江瑞天建设有限公司L（承包人名称，以下简称“承包人”特此签订安全生产协议书：第条发包人职责一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求()按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原期进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比（）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、市批，同时施工，同时验收，投入使用（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。第二条承包人的职责（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宜传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（五）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给干、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急教援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人第三条违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式二份、副本4份，合同双方各执正本一份，副本份。由双方法定代表人或其授权代表签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。设有限承包人：（公章）发包人：（公章）法定地址：法定地址：法定代表人法定代表人或签授权代表：授权代表：(签字）电话：电话：330328100传真：传真：邮政编码：邮政编码：8月5日2022年子月日2022年附件六农民工工资承诺书（格式）农民工工资承诺书瑞安市马屿镇人民政府为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包瑞安市马屿镇团社河治理工程工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺：1、我公司将严格按照温州市水利局《关于印发“温州无欠薪”行动水利工程建设领域专项治理实施方案的通知》的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人：保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于每月22日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司（或个人）愿意接受贵司的处理；3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司（或个人）劳务工程款的支付，我公司（或个人）愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。由此造成的一切不良后果和损失由我公司（或个人）承担。特此承诺！承诺单位：（盖章）法人代表：（签8月5日日期：2022年
投标 / 标书制作要点（原创）
本治理工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
