上海市提档升级工程采购合同公告（上海市松江区泖港镇人民政府2022）
泖港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程的合同公告
一、合同编号：11N00247385620221002
二、合同名称：泖港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程的合同
三、项目编号：SHXM-00-20220814-1007
四、项目名称：泖港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 松江区泖港镇人民政府
地 址：/
联系方式：57863102
供应商（乙方）：上海市凯达公路工程有限公司
地 址：/
联系方式：67892736
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称： 泖港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程
数量： 1
单价（元）： 2250766.00
规格型号（或服务要求）： 施工范围:本工程北起叶新公路，西至松金公路，道路全长约 1.82km。主要为道路提档，附属工程: 出入口接顺；车行道两侧增设路缘石；桥梁栏杆涂装，桥面加罩，重设伸缩缝；增设波形护栏； 并同步完善公路附属设施、 安全防护设施、 标志标线等。施工工期:9015-01-01项目经理:黄文斌执业证书信息:沪231102007628（00）
2.合同金额（元）：
2250766
3.履约期限、地点等简要信息：/
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期： 2022年08月30日
八、合同公告日期： 2022-08-31 12:28:13
九、其他补充事宜：
附件信息：
泖港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程的合同(11N00247385620221002).pdf泖港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程的合同(11N00247385620221002).pdf
11N00247385620221002第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）！根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_柳港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：柳港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程。2.工程地点：北起叶新公路，西至松金公路3.工程立项批准文号：沪松交[2022]55号4.资金来源：政府财政资金投资100%5.工程内容：柳港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程（具体详见工程量清单）8群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：柳港镇百家公路（叶新公路-松金公路）提档升级工程星（具体详见工程量清单）二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准，并确保一次验收合格100%标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：本合同价格为2250766元整(贰佰贰拾伍万零柒佰陆拾陆元整）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（￥元)；1（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）（￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（￥元）；(4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）。（5）施工作业人员社保金额：人民币（大写）元）。￥2.合同价格形式：五、项目经理承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；(2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；(4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；(7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间2本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议竣工结算按响应文件的清单综合单价，工程量按实结算，最终总价结合磋商时下浮率结算。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。甲方：松江区泖港镇人民政府，乙方：上海市凯达公路工程有限公司地址：泖港镇新宾路358号，地址：邮政编码：，邮政编码：201600电话：57863102，电话：67892736传真：，传真：联系人：机构管理员，联系人：金彩英2022-08-30，3第二部分通用合同条款通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。，4第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1、施工期间双方签署的相关文件及资料；2、碳商文件及附件（答疑纪要、碳商文件补充文件、工程量清单）；3、中标通知书；4、本合同协议书；5、本合同专用条款；6、投标书及其附件；7、本合同通用条款；8、质量保修书；9施工图纸及设计变更；10、补充合同；11、双方协商一致的其他书面文件；12、标准、规范及其有关技术文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：：电子信箱：：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：：电子信箱：：通信地址：1.1.3工程和设备5规范及其有关技术文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：提供8套施工图纸其中包括3套竣工用图纸，若承包人需增晒图纸，发包人可提供协助，费用由承包人承担发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划表、工作量完成报表以及下月工作计划报表等；承包人提供的文件的期限为：在开工前7天提供施工组织设计和进度计划，并报监理工程师批准实施、每月15号前提供施工进度计划表、工作量完成报表以及下月工作计划报表等；承包人提供的文件的数量为承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。71.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范8通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：控制工程进度、质量、文明施工、安全，负责合同的切实履行和其它与工程有关的签证、变更等事宜。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：签订施工合同后方可进场，取得施工许可证开始施工。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前发包方确保水、电线路接至施工场地确定点；承包方进场后由承办方根据临时设施和施工位置接到所需部位。（仅指临时设施区域）2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：中标人在合同条款规定的工程完工检验之前，应取得建设工程档案验收合格证书，并无偿向招标人分别提交四套完整的竣工图和竣工资料以及一套影像资料和一套电子版竣工资料。竣工图和竣工资料的质量必须符合相关规定和招标人要求。其编制费用由投标人在措施费中计取，中标后包干使用。承包人需要提交的竣工资料套数：4套1015.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:。关于质量保证金的补充约定：（1）保证金的返还方式：发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，按照同期银行贷款利率计付利息，并承担违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。（2）保证金预留期限：本工程依据关于印发〈建设工程质量保证金管理行暂办法〉的通知》（建质[2005]7号）的规定确定本工程的缺陷责任期即保证金预留期限为一年；（3）保证金在缺陷责任期内不计利息；（4）缺陷责任期的期限及计算方式：本工程的缺陷责任期为一年，缺陷责任期的期限从建设单位组织竣工验收合格之日起至规定的期限为止；（5）保证金预留、返还及工程维修质量、费用争议的处理程序：当和解或调解不成时，将争议提交松江区仲裁委员会以仲裁方式解决；（6）缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式：因中标人工程质量等原因造成的损失从质量保证金中扣除，给发包人造成的损失超过质量保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：，3020.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：。选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向松江区人民法院起诉。，34
投标 / 标书制作要点（原创）
本提档升级工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。上海市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
