公交枢纽室外配套工程采购合同公告（德州市公共汽车公司2022）
陵城区公交枢纽室外配套工程合同公告
一、项目名称：陵城区公交枢纽室外配套工程
二、招标项目编号：DZSLCGC-202200549001
合同编号：DZSLCGC-202200549001
三、合同订立信息：
建设单位
承包人
承包人地址
合同金额（元）
合同期限
签约时间
德州市公共汽车公司
德州鹏通公路工程有限公司
德城区黄河涯镇后仓村西
11410752.06
45日历天
2022年09月09日
四、联系方式：
1.招标人：德州市公共汽车公司
地 址：山东省德州市湖滨中大道1371号
联系人：白先生 联系方式：18505349797
2.代理机构：北京仁诺建设咨询有限公司
地 址：山东省德州市经济技术开发区长河大道166号1楼
联 系 人：许先生 联系方式：18553497123
附件：施工合同—陵城区公交枢纽室外配套工程.pdf施工合同—陵城区公交枢纽室外配套工程.pdf
发布人：北京仁诺建设咨询有限公司
发布时间：2022年09月13日
建设工程施工合同项目名称：陵城区公交枢纽室外配套工程工程地点：德州市陵城区合同编号：DZSLCGC-202200549001发包人：德州市公共汽车公司承包人：德州鹏通公路工程有限公司签订日期：2022年9月9日第一节合同协议书发包人（全称）：德州市公共汽车公司承包人（全称）：德州鹏通公路工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陵城区公交枢纽室外配套工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：陵城区公交枢纽室外配套工程。2.工程地点：德州市陵城区3.工程立项批准文号：2107-371403-04-01-410708。4.资金来源：自筹。5.工程内容：该项目位于德州市陵城区陵边路以东，包括施工图纸设计范围内的园林绿化、室外铺装、车棚、浇灌、电气等工程，具体内容详见招标文件。6.工程承包范围：工程量清单及图纸范围内全部内容，工程量据实结算。二、合同工期计划开工日期：2022年9月9日。计划竣工日期：2022年10月23日。工期总日历天数：45日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合_合格，达到国家施工验收规范规定的台格标准四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹任壹佰肆拾壹万零柒佰伍拾贰元零陆分（￥11410752.06元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(￥元）（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）元）（3）专业工程暂估价金额人民币（大写）元）（4）暂列金额人民币（大写）（￥元）。2.合同价格形式：固定综合单价合同，工程量据实结算，最终以审计为准。五、付款方式施工单位进场后预付至合同额的5%，土建、钢结构等各专业施工完成工程量的50%，付至合同额的30%，施工全部完成验收合格后付至合同额的70%，审计完成余款一次性无息付清。六、项目经理承包人项目经理：李德标七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（7）已标价工程量清单或预算书：（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。八、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议九、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同十、签订时间本合同于2022年9月9_日签订。十一、签订地点本合同在德州市公共汽车公司签订。十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分十三、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。十四、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，代理机构贰份，均具同等效力。（本页无正文）发包人：德州市公共汽车公司（公章）承包人：德州鹏通公路工程有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：913714001672858969地址：地址：德城区黄河涯镇后仓村西邮政编码：253000邮政编码：253000法定代表人：马军法定代表人：马占华委托代理人：委托代理人：电话：电话：0534-2228638传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国农业银行德州康宁支行账号：账号：15760301040007629代理机构：北京仁诺建设咨询有限公司地址：山东省德州市经济技术开发区长河大道166号1楼电话：0534-2368277第二节通用合同条款执行《建设工程施工合同》（示范文本）（GF--2017--0201）第二部分“通用条款”内容。第三节专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：施工组织设计、补充协议及履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、及设计变更等书面文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人名称：德州盛康工程监理有限公司；资质类别和等级：房屋建筑工程监理甲级、水利水电工程监理乙级、市政公用工程监理乙级：联系电话：0534-2368277电子信箱：dzskj10163.com通信地址：山东省德州市经济技术开发区长河大道166号1楼1.1.2.2设计人：名称：青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司；资质类别和等级：建筑工程甲级、风景园林工程设计专项乙级、市政行业（排水工程）专业乙级联系电话：0532-82869485电子信箱：qds.j0163.com通信地址：青岛市市南区金口一路4号1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：执行通用条款1.1.3.2永久占地包括：执行通用条款1.13.3临时占地包括：执行通用条款1.2法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定及招标文件。1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：L发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：满足正常使用，符合国家行业标准的要求。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：1.合同协议书：2.成交通知书3.投标函及其附录：4.专用合同条款及其附件：5.通用合同条款：6.技术标准和要求：7.图纸8.已标价工程量清单或预算书：9.其他合同文件1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7天提供发包人向承包人提供图纸的数量：四套发包人向承包人提供图纸的内容：承包范围内的全部施工图纸。1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：发包人、监理人、质监站等相关部门要求提供与施工有关的一切必要文件：承包人提供的文件的期限为：按发包人要求：承包人提供的文件的数量为：按发包人要求：承包人提供的文件的形式为：按发包人要求发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款。1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：发包人办公地点发包人指定的接收人为：发包人指定的业主代表。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部：承包人指定的接收人为：承包方项目经理。监理人接收文件的地点：按监理合同约定监理人指定的接收人为：按监理合同约定。1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人自行解决。1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工现场封闭围挡或围墙以内为场内交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行协商。1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：双方另行协商1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整。2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：孙维健身份证号：******************职务：副总经理联系电话：18561188516电子信箱：1通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人对工程质量、进度、安全及变更进行全面监督管理。接受并参与审核承包人提交的工程变更、现场签证、工程竣工结算价款报告；组织工程竣工验收：作好项目各参建方的协调工作，代表发包人在施工现场履行合同2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：已具备。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：按《建设工程文件归档整理规范》（GB\T50325-2001）。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人提供竣工图纸，费用由承包人关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整（2）关于基准价格的约定：专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_%时，其超过部分据实调整。2承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过／%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：。风险费用的计算方法：L。风险范围以外合同价格的调整方法：。2、总价合同。总价包含的风险范围：L。风险费用的计算方法：。风险范围以外合同价格的调整方法：。3、其他价格方式：。12.2预付款112.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：L。预付款支付期限：。预付款扣回的方式：。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：。预付款担保的形式为：。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行《山东省建设工程工程量清单计价规则（2013）》招标时工程量清单及有关规定进行12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按照进度节点计量。12.3.3单价台同的计量关于单价合同计量的约定：执行通用条款12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：施工单位进场后预付至合同额的5%，土建、钢结构等各专业施工完成工程量的50%，付至合同额的30%，施工全部完成验收合格后付至合同额的70%，审计完成余款一次性无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按照发包方要求（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：9（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后七天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到后七日内（2）发包人支付进度款的期限：收到后十五日内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：2。12.4.5支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：。（1）单机无负荷试车费用由承担（2）无负荷联动试车费用由承担13.3.2投料试车20关于投料试车相关事项的约定：13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：双方另行协商14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内竣工付款申请单应包括的内容：合同价格、已支付款项、应扣质保金、应支付合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：六份承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个且。15.2保修责任工程保修期为：按《房屋建筑工程质量保修书》执行15.3修复通知21承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按《房屋建筑工程质量保修书执行。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：L。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：Z。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：Z。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：。（7）其他：L。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行合同通用条款16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行合同通用条款16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行合同通用条款发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行合同通用条款，通用条款没有的双方另行约定17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款18.2其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：L。18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方相互通知并获得同意。19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：L。选定争议评审员的期限：L。争议评审小组成员的报酬承担方式：1其他事项的约定：L。19.1.2争议评审小组的决定2合同当事人关于本项的约定：L19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。其他补充说明：1、投标单位中标后，项目管理机构主要人员如因特殊原因需要变更的，须经发包人的书面同意，否则不得更换，更换的人员需是不低于本项目同等条件的人员。如有违约须按以下额度向发包人支付违约金：项目经理，人民币1万元/人次；技术负责人，人民币1万元/人次：并限期整改到位。（除不可抗力（失踪、死亡），同时发包人有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担2、承包人自行协调当地的施工环境（包括水、电等内容），创造良好的施工氛围。3、因协调不利所造成的误工或耽误工期，责任自负，所造成的经济损失由承包人负责。4、承包人施工过程中因自身管理原因发生的人身安全事故和人身损害均由承包人承担全部责任和费用7、与本项目相关的供电部门验收并网手续均由承包人自行办理，产生的所有费用由承包人自行承担8、质量要求：合格9、虫标单位按照招标人要求拆除施工现场私搭乱建建筑物10、停水、停电、交通中断、堵车、雾霾或扬尘治理费用等，不论是何种原因造成，承包人应采取相应措施，其发生的费用和造成的损失由承包人承担且不24得延误工程期限。25附件1：工程质量保修卡工程质量保修书发包人（全称）：德州市公共汽车有限公司承包人（全称）：德州鹏通公路工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就陵城区公交枢纽室外配套工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为十年；3、装修工程为二年4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年：5、供热与供冷系统为5个采暖期、供冷期：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。263.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：2。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）德州市公共汽车公司承包人（公章）：德州鹏通公路工程有限公司地址：山东省德州市湖滨中大道1371号地址：德城区黄河涯镇后仓村西法定代表人（签字或盖章）：法定代表人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：委托代理人（签字或盖章）：电话：电话：0534-2228638传真：传真：开户银行：开户银行：中国农业银行德州康宁支行账号：账号：15760301040007629邮政编码：邮政编码：253000253000邮政编码：2530002
投标 / 标书制作要点（原创）
本公交枢纽室外配套工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
