水源 热泵维修 工程采购合同公告（唐山市丰南区王兰庄学校中学2022）
唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水、水源热泵维修等工程
发布时间： 2022-09-21
一、合同编号：HBXQZB202208-110 二、合同名称：唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水、水源热泵维修等工程 三、项目编码：HB2022084011600002 四、项目名称：唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水等工程 五、合同主体 采购人：唐山市丰南区王兰庄学校中学 地址：唐山市丰南区王兰庄镇王三村 联系方式：李仕成 供应商：中冀宇轩建设工程有限公司 地址：成都市青羊区下南大街2号1栋5楼518号 联系方式：田志伟17717777714 六、合同主要信息 主要标的名称：唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水、水源热泵维修等工程 规格型号：新铺沥青混凝土地面、中小学教学楼更换屋顶防水及车棚改造 主要标的数量：详见施工合同 主要标的单价：212345.00 合同金额：212345.00 履约期限、地点等简要信息：工期15天，唐山市丰南区王兰庄镇 采购方式：竞争性谈判 七、合同签订2022-09-19 八、合同公告2022-09-21 九、其他补充事宜：
合同扫描合同扫描
发布时间：
2022-09-21 采购人：
唐山市丰南区王兰庄学校中学
预付款支付比例或金额预付款支付期限：预付款扣回的方式12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按照国家、河北省等有关清单计价规定执行12.3.2计量周期关于计量周期的约定：12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：待工程竣工验收合格且经审计后，付款至合同价款的97%，剩余3%留作质量保证金，待合同期满一年后无质量问题无息付清。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：17（3）其他方式：15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金（3）其他扣留方式：关于质量保证金的补充约定：15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：见工程质量保修书15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第10.1款（变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：上第（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：2因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整第3种方式：其他价格调整方式：合同价款采用固定总价的方式，工程结算按投标报价总价一次性包干，不再进行调整12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付（1）安全文明施工费：人民币（大写）车元）（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(￥元）：（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元）：（4）暂列金额：人民币（大写）零元整0.00元）。2.合同价格形式：总价合同五、项目经理承包人项目经理：廖芯六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）：（2）投标函及其附录（如果有）：（3）专用合同条款及其附件（4）通用合同条款：（5）技术标准和要求：（6）图纸：（7）已标价工程量清单或预算书：（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项日审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转36.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：达到国家、河北省、唐山市及当地建设（或行业）主管部门有关要求6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定随工程款按相应比例支付7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款及行业相关法规要求7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限收到后7天内7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：无关于承包人应完成的共他开工准备工作及期限：按发包人要求7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前7天内7.5工期延误12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：工程竣工验收合格后30天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车313.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场7.5.1因发包人原因导致工期延误管部（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：另行协商8.6样品样品的报送与封存8.6.1需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按相关技术规范、图纸、监理、发包方及当地行政主管部门要求确定8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按有关规定及发包人执行施工现场需要配备的试验设备：按有关规定及发包人执行工程编号：HBXQZB202208-110合同编号：HBXQZB202208-110河北省建设工程施工合同工程名称：唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水、水源热泵维修等工程工程地点：唐山市丰南区王兰庄镇发包人：唐山市丰南区王兰庄学校承包人：中冀宇轩建设工程有限公司住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局20.争议解决违约行20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼或以其因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决（1）向仲裁委员会申请仲裁（2）向工程所在地人民法院起诉保险施工话：电话：17717777714电传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第一支行账号：账号：51050141610800005069电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日历天2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：否发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人需要提交的竣工资料套数：承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1周内承包人提交的竣工资料形式要求：装订成册的纸质及电子文档。（10）承包人应履行的其他义务：①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对本工程建设内容的任何增加和减少：②承包人应积极主动核对图纸中的标高、轴线等技术数据，充分理解设计意图。若由于明显的实际图纸问题（例如尺寸标注不闭合、文字标识相互矛盾等）和发包人（包括监理）不正确的指令，承包人发现后有口头或书面告知义务，否则造成工程质量，安全、进度损失的，不能免除承包人的责任；③承包人应按照政府相关规定，建立健全的底员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场（发包人违约的除外），因此产生的所有损失由承包人负责承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同的执行期间，如发包人要求为共他承包人提供分表、接口的，承包人应予以配合：承包人进入现场施工，要做好现场安全16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以共名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：在发生保险事故后，由承包人负责收集有关资料和证据，向保险公司索赔。如果因承包人责任造成索赔失败，导致的损失由承包人承担18.3其他保险关于共他保险的约定：按通用条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：施工设备、设施的保险由承包人负责。凡施工虫发生的一切安全事故，均由承包人负责所发生事故的依法应该支付的损失赔偿费抚恤费18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行2施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定及发包人执行9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：3个工作日内发包人审批承包人合理化建议的期限：5个工作日内承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：另行协商10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收合格并移交后3天内14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内竣工结算申请单应包括的内容：按发包方要求14.2竣工结算审核发包人市批竣工付款申请单的期限发包人完成竣工付款的期限：关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限（2）发包人完成支付的期限：15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扭留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款：心第三部分专用合同条款一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：中标通知书（如果有）、竞标函及其附录（如果有）、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：唐山了通工程咨询有限公司资质类别和等级：房屋建筑工程监理乙级联系电话：13703254428电子信箱：tsliaotong@126.com通信地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸新城御景湾B区201号楼1单元106-98室1.1.2.5设计人：名称：唐山市恒力建筑设计有限责任公司资质类别和等级：丙级联系电话：13933339058电子信箱：liyongqing19660126.com通信地址：唐山市丰南区青年路159号113工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公室、材料堆放地1.1.3.9永久占地包括：11.3.10临时占地包括：项目周边用地1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：本工程图纸所标注及国家现行的本行业标准和规范，交通运输部、河北省、唐山市相关的施工及验收规范标准1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14日内发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：按发包人要求承包人提供的文件的期限为：按发包人要求承包人提供的文件的数量为：按发包人要求承包人提供的文件的形式为：按发包人要求发包人审批承包人文件的期限：14个工作日1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸新城御景湾B区201号楼1单元106-98室项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：33承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天33.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：本工程不得违法分包主体结构、关键性工作的范围：图纸范围内所有实体工程3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程竣工验收并交付使用前由承包人负责保修，费用由承包人承担3.7履约担保承包人是否提供履约担保：否承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：4监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：见监理合同关于监理人的监理权限：见监理合同监理人指定的接收人为：姚锦辉1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：图纸施工范围内为场内关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人按施工组织设计自行确定，并承担相关费用1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中，由承包人承担1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整合同价格的工程量偏差范围2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：身份证号：职务：联系电话：第一部分合同协议书发包人（全称）：唐山市丰南区王兰庄学校承包人（全称）：中冀宇轩建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水、水源热泵维修等工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：、工程概况1.工程名称：唐山市丰南区王兰庄学校教学楼防水、水源热泵维修等工程2.工程地点：唐山市丰南区王兰庄镇3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金5.工程内容：新铺沥青混凝土地面、中小学教学楼更换屋面防水及车棚改造，详见工程量清单及施工图纸，群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围本项目工程量清单及施工图纸中所包括全部内容的施工、合同工期计划开工日期：年月_日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：15天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰拾壹万贰仟叁佰肆拾伍元整￥212345.00元）其中：包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间9月19日签订。本合同于02年十、签订地点本合同在唐山市丰南区王兰庄学校签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分十二、合同生效本合同白甲乙双方法定代表人或其授权代理人在协议书上签字或盖章并盖单位章后生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。发包人：（公章/合同章）承包人（公章/合同章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人（签字/盖章）（签字/盖章）组织机构代码：组织机构代码：91510100MA6CD06K13地址：地址：成都市青羊区下南大街2号1栋5楼518号邮政编码：邮政编码：610000法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：文明施工及已有成品保护工作，对可能产生的扬尘污染负责治理，因本项目施工对周边道路的污染负责清洁：承包人应负责提供完成合同所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除：承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资；8承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工机械、设备等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用：承包人在高压线、地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经监理人审查同意后实施。监理人的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费由承包人承担：施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与监理人：承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工机械、设备按照合同约定或中标文件相关内容进场到位：承包人应办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续：承包人应针对施工现场实际情况制定专项方案（或措施）及应急预案，并报监理人审查同意。发包人或监理人的认可不能免除承包人所应承担的责任：因承包人原因造成的其他损失（包括但不限于造成的第三方损失、主管部门处罚损失、工期延误等）由承包人负责。3.2项目经理3.2.1项目经理姓名：肉芯身份证号：******************建造师执业资格等级：贰级建造师注册证书号：川2512020202113141建造师执业印章号：川2512020202113141安全生产考核合格证书号：川建安B（2021）0024083联系电话：电子信箱：通信地址：成都市青羊区下南大街2号1栋5楼518号承包人对项目经理的授权范围如下：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：0关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：42监理人员总监理工程师：姓姚锦辉名：姚锦辉职务：总监监理工程师执业资格证书号：13012611联系电话：13832805544电子信箱：18152550036qq.com通信地址：河北省唐山市丰南区银杏街金都花园406栋2门101室关于监理人的其他约定：见监理合同4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：5.工程质量5.1质量标准5.1.1特殊质量标准和要求：合格，并且校内绿化、道路及其它设施不得损坏，损坏后无偿修复关于工程奖项的约定：5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求关于延期最长不得超过：48小时。6安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：执行国家、河北省、唐山市及当地建设（或行业）主管部门有关规定6.1.4关于治安保卫的特别约定：执行通用条款关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划第二部分通用合同条款使用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）通用条款部分
投标 / 标书制作要点（原创）
本水源 热泵维修 工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
