设计 建设工程 院落工程采购合同公告（汉中养老保险2022）
一、合同编号：HT-省本级-2022-02908
二、合同名称：汉中市养老保险经办处业务服务大厅院落附属工程功能提升项目建设工程设计合同
三、项目编号：ZCBN-省本级-2022-06836
四、项目名称：汉中市养老保险经办处 关于业务服务大厅院落附属工程功能提升采购计划
五、合同主体
采购人(甲方)：汉中养老保险经办处
地址：汉中市汉台区太白小区8号
联系方式：09162211207
供应商(乙方)：泾清项目管理有限公司
地址：汉中市南郑区董家营村一组
联系方式：0916-5518889
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
规格型号/服务要求
1
工程设计
1(项)
￥78,000.00
￥78,000.00
符合标准化建设要求
合同金额： 78,000.00元，大写(人民币)：柒万捌仟元整
履约期限：2022年05月25日至2022年05月31日
履约地点：
采购方式：
七、合同签订日期
2022年05月25日
八、合同公告日期
2022年09月27日
九、其他补充事宜
合同附件：
2022院落整治及附属工程 设计合同.pdf2022院落整治及附属工程 设计合同.pdf
汉中养老保险经办处
2022年09月27日
建设工程设计合同（民用建设工程设计合同）工程名称：业务服务大厅院落附属工程功能提升项目工程地点：养老保险办公楼及院落设计证书等级：乙级发发包人：汉中市养老保险经办处设计人：泾清项目管理有限公司签订日期：2022年5月25日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：汉中市养老保险经办处设计人：泾清项目管理有限公司发包人委托设计人承担业务服务大厅院落附属工程功能提升项目工程设计任务，经双方协商一致，签订本合同第一条本合同依据下列文件签订：1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计费计算表序号项目名称设计阶段及内容估算总设计初施投资调整费方案步设工（万系数万计元）元）图设计阶段及内容估算总设计初施投资调整费方案步设工（万系数万计元）元）图设计阶段及内容估算总设计初施投资调整费方案步设工（万系数万计元）元）图收费标准序号项目名称设计阶段及内容估算总设计初施投资调整费方案步设工（万系数万计元）元）图收费标准业务服务大厅院落附属工程功能提升项目170.06.80估算总投资*4.0%2方案效果图1.03说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜设计委托要求12022.05.112022.05.2第四条设计人应向发包人交付的有关资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜施工图2022.06.152022.06.根据甲方要2求时间及时出图第五条本合同设计收费柒万捌仟元整人民币，小写78000.00元。设计费支付进度详见下表。占总设计付费额付费时间付费次序费比例（万元）（由交付设计文件所决定）施工图完成100%7.80第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限7天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限7天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。同时双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：1.国家现行设计规范2.陕西省有关设计规程6.2.3设计合理使用年限为6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建实施，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等。7.4出于设计自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列任意一种方式解决：（一）提交当地仲裁委员会仲裁；（二）依法向当地人民法院起诉。8.8本合同一式4份，发包人2份，设计人2份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：本工程设计文件交付发包人后，仍应承担以下服务：1、积极配合发包人的工程招标工作，进行施工图答疑。2、对施工单位进行施工图交底。3、在施工过程中，设计单位负责施工配合，确保施工顺利进行。4、及时向发包人提供设计修改变更图。5、积极参加发包人组织的隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收。（以下空白）发包人（盖章）设计人（盖章）法定代表人：（签字）黄盆法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）2022年5月25日2022年5月25日注：该项目由泾清项目管理有限公司法定代表人授权泾清项目管理有限公司南郑分公司负责设计费的结算。名称：泾清项目管理有限公司南郑分公司纳税人识别号：91610721MA6YURKQ64地址、电话：陕西汉中市南郑区董家营村一组0916-5518889开户行及账号：中国工商银行股份有限公司南郑县支行2606050709200001765
投标 / 标书制作要点（原创）
本设计 建设工程 院落工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
