停车场修缮工程采购合同公告（江门市公安局2022）
江门市公安局江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目的合同公告
一、合同编号
JM2022-A045
二、合同名称
江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目
三、项目编号
JM2022-A045
四、项目名称
江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目
五、合同主体
采购人(甲方)：江门市公安局
地址：江门市蓬江区西环路383号
联系方式：13802603131
供应商(乙方)： 广东国弘建设工程有限公司
地址：电海街道迎宾大道288号A3幢B座501号
联系方式：13726156695
六、合同主要信息
主要标的：
序号
名称
数量(单位)
单价(元)
总价(元)
1
江门市公安局公用停车场修缮工程
1(项)
1,072,000.00
1,072,000.00
合同金额： 1,072,000.00元，大写金额：壹佰零柒万贰仟元整
履约期限：2022年09月30日至2022年11月30日
履约地点：江门市
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期
2022年09月19日
八、合同公告日期
2022年10月11日
九、其他补充事宜
合同附件：
①【合同】江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目-江门市公安局220919.pdf①【合同】江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目-江门市公安局220919.pdf
①【合同】江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目-江门市公安局220919.pdf①【合同】江门市公安局公用停车场修缮工程采购项目-江门市公安局220919.pdf
江门市公安局
2022年10月11日
工程编号：合同编号：广东省建设工程标准施工合同2009年版工程名称：江门市公安局公用停车场修给工程采购项目工程地点：江门市公安局大院内发包人（采购人）：江门市公安局承包人（供应商）：广东国弘建设工程有限公司扫描全能王创建广东省建设厅制第一部分协议书发包人（采购人）：江门市公安局（全称）承包人（供应商）：广东国弘建设工程有限公司（全称）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况：详见碳商文件二、工程承包范围承包范围：（按本工程碳商文件，指定材料清单及施工图纸规定的承包范围）三、合同工期工程合同工期总日历天数：60日历日拟从2022年9月30日开始施工，至2022年11月30日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格，一次性通过验收五、合同价款合同总价（大写）：壹佰零柒万贰仟元整（小写）：1072000.00元。其中：绿色施工安全防护措施费53328.86元。项目单价：详见承包人的碳商报价书（采购工程）；六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。扫描全能王创建七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：2022年9月19日订立合同地点：江门市合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于签订后生效。十一、附则本合同一式5份，甲方执4份，乙方执1份。每份均具有同等法律效力。十二、特别约定1、本工程属于招标工程，承包人承诺响应碳商文件的所有条款，如本合同中（含合同的相关补充协议）任何条款与碳商文件的实质性条款相低触的，以碳商文件为准。2、政府投资项目禁止使用带资承包方式进行建设。发包人：（公章）承包人：（公章）：广东国弘建设工程有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人电话：0668-2284983电话：扫描全能王创建传真：传真：0668-2284983开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市分行账号：账号：44001690103051427811邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条款使用广东省建设厅印发的《广东省建设工程标准施工合同2009年版》的“合同通用条款”。扫描全能王创建第三部分专用条款1.定义1.53所采用的书面形式包括：文书；口信件；口电报；口传真；口电子邮件；口其他：2合同文件及解释2.1承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）2.2组成合同的其他文件：包括（1）竞争性碳商文件：（2）本合同协议书；（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）：（4）中标通知书；（5）承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）：（6）本合同专用条款：（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件：（9）施工设计图纸；（10）工程量清单：（11）专用条款约定的其它文件3.约定适用的标准、规范的名称：现行的国家、地方有关的法律、法规，广东省及江门市有关施工等规定的相关建设标准、规范文件。扫描全能王创建4.施工设计图纸4.1施工设计图纸由发包人提供（1）施工设计图纸提供的时间：合同生效后7天内。（2）施工设计图纸提供的数量：提供三套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复印并承担相关费用。4.2施工设计图纸由承包人提供（1）施工设计图纸提供的时间：（2）施工设计图纸提供的数量：5.通讯联络5.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：广东国弘建设工程有限公司通讯地址：茂名市电白区电海街道迎宾大道288号A3幢B座501号收件人：邮政编码：监理单位：扫描全能王创建通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位：收件人：通讯地址：邮政编码：（2）视为送达的其他方式：符合现行法律法规的其它（主要指见证送达）送达方式6．工程分包（1）指定分包工程：无。（2）分包工程价款的支付方式：7.交通运输7.1道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人协助承包人办理上述手续。7.2场外施工道路的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。7.3超大件和超重件运输的约定：由承包人负责运输的超大件和超重件，应由承包人负责向交通运输管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固道路改造费用和其他有关费用，由承扫描全能王创建包人承担因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。8专项批准事件的签认（1）专项批准事件的监理工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：按《监理合同》约定的权力进行工程质量监督、指导，工程验收、现场签证、工程量及价款的确认，工程款的审批等施工过程中的有关监理职责。（2）专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：（3）专项批准事件的建造师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：9.发包人9.1发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件时间：施工单位进场前。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前3天内：施工所需的水、电、通讯线路接驳由承包人自行解决，并负责相应费用。扫描全能王创建（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：发包人负责协调有关工作。（4）提供有关资料的时间：开工前7天。（5）办理有关所需证件的约定：开工前7天完成。（6）现场交验的时间：具备开工条件后3天内完成。（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同生效后7天内。（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前7天完成。（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人提出具体方案，发包人负责协调工作，由发包人及相关部门签字同意后由承包人实施，施工过程虫如有损毁，由承包人负责。（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：无。（11）发包人应将扬尘污染防治专项措施费用列入工程造价，列属不可竞争费用，并确保专款专用。（依据：《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法、关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018）106号）委托给承包人负责的部分工作有：无。9.2提供施工场地的时间：在现场交验后2天内。9.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定（1）提供的时间：购买标书时获取。（2）提供的份数：1份。扫描全能王创建9.4支付期及支付方式的约定（1）工程价款支付期限：。按合同通用条款规定期限支付。其他：按合同专用条款相关规定。（2）工程价款支付方式按协议书所注明的银行账号转账。0支票支付。。其他方式：10.承包人10.1承包人完成下列工作的约定（1）提交工程进度报告及进度计划时间：开工前提交《施工专项方案》（进度计划报告）：每周五提供下周工程进度计划及当周工程进度报表。（2）承担施工安全保护工作及非夜间施工照明的责任和要求：按有关规定在施工场地内设置安全设施及护栏、标志及灯光，确保行人、施工人员及车辆交通安全，如发生安全事故，属施工方责任的由承包人负责处理；所需费用考虑在投标报价中。如因发生工程安全事故而导致工程停工，应赔偿因此而造成发包人的经济损失。（3）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在本工程完成并办理竣工验收前，本工程施工范围内的成品、半成品由承包人负责保护及承担相应扫描全能王创建18.进度计划和报告18.1承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：（1）各施工专项方案和安全施工专项方案、进度计划于合同签订后15日内提供。（2）每周五提供下周工程进度计划及当周工程进度报表。19.开工19.1监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。口按合同通用条款规定的42天。其他时间：按工程的实际情况确定。20.暂停施工和复工20.1发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形a、由于发包人原因导致工程停工，发包人要负责承包人在此期间的工程维护费及留守人员的工资等费用。b、由于承包人原因引起暂时停工，所发生费用及工期延误责任由承包人承担。21.工期及工期延误21.1合同工程的工期约定为（60）日历天。（1）L（工程名称）单项（位）工程的工期约定为_天。（2)L下（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。22．提前竣工扫描全能王创建22.1计划竣工日期：23.质量目标23.1工程质量标准：符合工程设计和现行施工及验收规范要求，工程竣工时必须达到合格质量标准，并一次性通过验收。24.安全文明施工与环境保护24.1安全文明施工的内容：按绿色施工安全防护措施费使用的具体要求执行。25.测量放线25.1施工控制网资料提交的时间：开工令指定开工日期之后起10天内。26．发包人供应材料和工程设备26.1发包人是否供应材料设备中发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。口发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。26.2发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：本条款不适用。27.承包人采购材料和工程设备27.1承包人采购的材料和工程设备：①承包人提供的材料、设备，必须符合设计要求和规范标准，必须具备出厂合格证或材料检验单，并向监理单位报验合格后方准使用：②工程所需各种材料、设备按图纸要求由承包人自行采购、付款、运输和保管。承包人可以根据图纸、招标文件要求和有关说明，在扫描全能王创建施工中使用的材料、设备品牌、质量等级、价格报监理单位批准，经发包人确认同意后方可进货。27.2承包人供货与清点要求27.2.1承包人使用不符合标准，规范和设计要求材料设备的责任：（1）承包人必须根据设计技术文件和发包人的具体要求采购材料设备，承包人采购的材料设备进场前需按合同约定双方进行验收后才能进场，未经验收即进场施工的，除承包人每次需向发包人支付1000元的违约金之外，发包人并有权要求承包人对不符合要求的材料设备进行更换。（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人、监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。（3）承包人采购的同一材料设备，连续2次不符合要求的，发包人有权决定将该材料设备的供应变更为由发包人采购或发包人指定承包人采购的方式，由此产生的一切费用全部由承包方承担。27.2.2承包人采购材料设备的约定：本工程使用的主要材料必须符合设计及招标文件要求。到货后经工程监理单位、发包人确认及相关检验合格后，符合设计图纸和工程要求，方可使用。发生货不对版，发包人有权拒用，由承包人承担损失。承包人对半成品、成品及发包人供到场物品验收后的保护必须做好，发包人不承担验收后产生的一切费用。27.3发包人指定的生产厂家或供应商：不指定。28.材料和工程设备的检验试验扫描全能王创建28.1材料和工程设备的检验试验时间和地点：根据现行有关规定执行。对运至现场的材料和工程设备按规定须实行见证取样，送法定部门检测的按相关规定执行。29.施工设备和临时设施29.1发包人提供的施工设备和临时设施：30．隐蔽工程和中间验收30.1中间验收部位有：31.工程试车31.1是否需要试车不需要试车的，本条不适用。口需要试车的，试车的内容和要求：32.工程变更32.1对因建设单位（代建单位）原因造成建设项目重大设计变更，可能造成投资扩大，或需改变支付方式等情形，须建立建设单位、审计、监察、建设、发改、财政、监理等部门联席会议共同审查、确认。32.2发包人有权在现有施工图基层上调整工程内容、工程范围，承包商应无条件响应。32.3承包人提出合理建议应得的奖励：无。33.竣工验收条件33.1.在本工程办理竣工验收前三天，由承包人向发包人提供完整的竣工资料（含竣工图）2套。扫描全能王创建34.竣工验收34.1.单位工程和工程部位的验收合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。口合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1)卜（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：其范围包（2）卜（工程名称）工程，计划竣工时间为括：34.2.合同工程需在施工期运行的约定：在本工程办理竣工验收前三天，由承包人向发包人提供完整的竣工资料（含竣工图）2套。35.缺陷责任与质量保修35.1缺陷责任期的约定：按《工程质量保修书》进行处理。缺陷责任期：2年。35.2工程质量保修的约定质量保修期：按双方签订的《工程质量保修书》执行。36．暂列金额36.1合同工程的暂列金额为不适用元。37.提前竣工奖与误期赔偿费37.1误期赔偿费的约定：扫描全能王创建（1）因承包人原因造成工期延误的，每日历天应赔付10000元，发包人可直接在结算中予以扣除。因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。因承包人原因造成工期延误的，根据监理报告的当月施工实际进度在当月应付工程进度款中按人民币10000元/天暂扣。（2）误期赔偿费最高限额是签约合同价的10%。38.优质优价奖38.1优质优价奖的约定：没约定优质优价奖的，本款不适用；口约定优质优价奖的等级：优质优价奖的计提与支付：38.2口国家级质量奖，不超过合同价款的3%，即元；口省级质量奖，不超过合同价款的2%；即元；口市级质量奖，不超过合同价款的1%；即元。39.合同价款的约定与调整39.1合同价款的调整因素包括：工程量的偏差；口工程变更；O物价及后继法律法规的变化费用索赔事件或发包人负责的其他情况；口工程造价管理机构发布的造价调整；口其他调整因素：扫描全能王创建40.工程量的偏差事件40.1工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：口按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：不调整。40.2工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：口按合同通用条款的规定调整。0按以下方法调整：不调整。4.现场签证事件41.1现场签证报告确认约定的时间：确认时间按通用条款约定。现场签证工作完成后，经发包人确认的签证价款可依据合同进度款支付条款，作为计算支付进度款的基础，但对每一项签证工作的最终结算单价及结算金额须以财政部门审核定案为准。41.2本款不适用。42.物价涨落事件本款不适用。43合同价款调整程序43.1经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调整的合同价款，可依据合同进度款支付条款，作为计算支付进度款的基础，但最终合同价款调整须以里方审核金额为准。44.支付事项44.1计算利息的利率扫描全能王创建o按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。其他为不作约定45.预付款45.1预付款的约定o没约定预付款的，本款不适用。约定预付款的，预付款为中标价格的40%。45.22预付款抵扣方式本款不适用。46．绿色施工安全防护措施费46.1绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定（1）绿色施工安全防护措施的内容和范围中按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。o合同双方的其他要求：绿色施工安全防护措施费的总金额为53328.86元。2）绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式46.2o按合同通用条款的规定。中其他：单列的绿色施工安全防护措施费，按安全评价的五个阶段实际完成情况分期支付，并出具合格证明由监理公司及第三方造价咨询公司复核，报发包人审核同意后方可支付。扫描全能王创建47.支付工程条款47.1（1）合同生效且收到承包人发票后10个工作日内，发包人向承包人支付合同金额的40%预付款。（2）工程结束双方验收合格并交第三方结算审核后，发包人收到承包人发票的15个工作日内，发包人向承包人支付结算价余款。。本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项）元。47.2期中付款的最低限额为（48.竣工结算与结算款48.1结算的程序和时限：o按合同通用条款的规定办理。0不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：结算时按当时实施的《江门市政府投资项目管理办法》执行。49.最终清算付款49.1最终结清申请报告提交份数：1份提交期限：缺陷责任期满后复检达到原定的质量标准35天内。50.合同争议50.1争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。口不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：扫描全能王创建50.2双方同意选择下列一种方式解决争议：口向（仲裁机构）申请仲裁。向项目所在地的人民法院提起诉讼51.保密要求51.1提供保密信息的期限：按合同通用条款执行·52.合同份数52.1提供合同文本口按合同通用条款的规定，由发包人提供。不按合同通用条款的规定，提供方式为：承包人应按第94.2款规定的份数免费为发包人提供合同文本。52.2合同正本的份数伍份，其中发包人叁份，承包人壹份，采购代理机构_壹份。合同副本的份数份，其中发包人份，承包人份。扫描全能王创建工程编号：合同编号：广东省建设工程标准施工合同2009年版工程名称：江门市公安局公用停车场修给工程采购项目工程地点：江门市公安局大院内发包人（采购人）：江门市公安局承包人（供应商）：广东国弘建设工程有限公司扫描全能王创建广东省建设厅制第一部分协议书发包人（采购人）：江门市公安局（全称）承包人（供应商）：广东国弘建设工程有限公司（全称）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。一、工程概况：详见碳商文件二、工程承包范围承包范围：（按本工程碳商文件，指定材料清单及施工图纸规定的承包范围）三、合同工期工程合同工期总日历天数：60日历日拟从2022年9月30日开始施工，至2022年11月30日竣工完成。四、质量标准工程质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格，一次性通过验收五、合同价款合同总价（大写）：壹佰零柒万贰仟元整（小写）：1072000.00元。其中：绿色施工安全防护措施费53328.86元。项目单价：详见承包人的碳商报价书（采购工程）；六、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。扫描全能王创建七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间：2022年9月19日订立合同地点：江门市合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于签订后生效。十一、附则本合同一式5份，甲方执4份，乙方执1份。每份均具有同等法律效力。十二、特别约定1、本工程属于招标工程，承包人承诺响应碳商文件的所有条款，如本合同中（含合同的相关补充协议）任何条款与碳商文件的实质性条款相低触的，以碳商文件为准。2、政府投资项目禁止使用带资承包方式进行建设。发包人：（公章）承包人：（公章）：广东国弘建设工程有限公司法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人电话：0668-2284983电话：扫描全能王创建传真：传真：0668-2284983开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司茂名市分行账号：账号：44001690103051427811邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：第二部分通用条款使用广东省建设厅印发的《广东省建设工程标准施工合同2009年版》的“合同通用条款”。扫描全能王创建第三部分专用条款1.定义1.53所采用的书面形式包括：文书；口信件；口电报；口传真；口电子邮件；口其他：2合同文件及解释2.1承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）2.2组成合同的其他文件：包括（1）竞争性碳商文件：（2）本合同协议书；（3）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）：（4）中标通知书；（5）承包人响应文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）：（6）本合同专用条款：（7）本合同通用条款；（8）标准、规范及有关技术文件：（9）施工设计图纸；（10）工程量清单：（11）专用条款约定的其它文件3.约定适用的标准、规范的名称：现行的国家、地方有关的法律、法规，广东省及江门市有关施工等规定的相关建设标准、规范文件。扫描全能王创建4.施工设计图纸4.1施工设计图纸由发包人提供（1）施工设计图纸提供的时间：合同生效后7天内。（2）施工设计图纸提供的数量：提供三套图纸。如承包人需要增加图纸，由承包人自行复印并承担相关费用。4.2施工设计图纸由承包人提供（1）施工设计图纸提供的时间：（2）施工设计图纸提供的数量：5.通讯联络5.1各方通讯地址、收件人及其他送达方式（1）各方通讯地址和收件人：发包人：通讯地址：收件人：邮政编码：承包人：广东国弘建设工程有限公司通讯地址：茂名市电白区电海街道迎宾大道288号A3幢B座501号收件人：邮政编码：监理单位：扫描全能王创建通讯地址：收件人：邮政编码：造价咨询单位：收件人：通讯地址：邮政编码：（2）视为送达的其他方式：符合现行法律法规的其它（主要指见证送达）送达方式6．工程分包（1）指定分包工程：无。（2）分包工程价款的支付方式：7.交通运输7.1道路通行权和场外设施的约定：承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人协助承包人办理上述手续。7.2场外施工道路的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。7.3超大件和超重件运输的约定：由承包人负责运输的超大件和超重件，应由承包人负责向交通运输管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固道路改造费用和其他有关费用，由承扫描全能王创建包人承担因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。8专项批准事件的签认（1）专项批准事件的监理工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：按《监理合同》约定的权力进行工程质量监督、指导，工程验收、现场签证、工程量及价款的确认，工程款的审批等施工过程中的有关监理职责。（2）专项批准事件的造价工程师具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：（3）专项批准事件的建造师：具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：9.发包人9.1发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件时间：施工单位进场前。（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：开工前3天内：施工所需的水、电、通讯线路接驳由承包人自行解决，并负责相应费用。扫描全能王创建（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：发包人负责协调有关工作。（4）提供有关资料的时间：开工前7天。（5）办理有关所需证件的约定：开工前7天完成。（6）现场交验的时间：具备开工条件后3天内完成。（7）提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同生效后7天内。（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前7天完成。（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人提出具体方案，发包人负责协调工作，由发包人及相关部门签字同意后由承包人实施，施工过程虫如有损毁，由承包人负责。（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：无。（11）发包人应将扬尘污染防治专项措施费用列入工程造价，列属不可竞争费用，并确保专款专用。（依据：《广东省建设工程施工扬尘污染防治管理办法、关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知》（粤建标函〔2018）106号）委托给承包人负责的部分工作有：无。9.2提供施工场地的时间：在现场交验后2天内。9.3发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定（1）提供的时间：购买标书时获取。（2）提供的份数：1份。扫描全能王创建9.4支付期及支付方式的约定（1）工程价款支付期限：。按合同通用条款规定期限支付。其他：按合同专用条款相关规定。（2）工程价款支付方式按协议书所注明的银行账号转账。0支票支付。。其他方式：10.承包人10.1承包人完成下列工作的约定（1）提交工程进度报告及进度计划时间：开工前提交《施工专项方案》（进度计划报告）：每周五提供下周工程进度计划及当周工程进度报表。（2）承担施工安全保护工作及非夜间施工照明的责任和要求：按有关规定在施工场地内设置安全设施及护栏、标志及灯光，确保行人、施工人员及车辆交通安全，如发生安全事故，属施工方责任的由承包人负责处理；所需费用考虑在投标报价中。如因发生工程安全事故而导致工程停工，应赔偿因此而造成发包人的经济损失。（3）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在本工程完成并办理竣工验收前，本工程施工范围内的成品、半成品由承包人负责保护及承担相应扫描全能王创建18.进度计划和报告18.1承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：（1）各施工专项方案和安全施工专项方案、进度计划于合同签订后15日内提供。（2）每周五提供下周工程进度计划及当周工程进度报表。19.开工19.1监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。口按合同通用条款规定的42天。其他时间：按工程的实际情况确定。20.暂停施工和复工20.1发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形a、由于发包人原因导致工程停工，发包人要负责承包人在此期间的工程维护费及留守人员的工资等费用。b、由于承包人原因引起暂时停工，所发生费用及工期延误责任由承包人承担。21.工期及工期延误21.1合同工程的工期约定为（60）日历天。（1）L（工程名称）单项（位）工程的工期约定为_天。（2)L下（工程名称）单项（位）工程的工期约定为天。22．提前竣工扫描全能王创建22.1计划竣工日期：23.质量目标23.1工程质量标准：符合工程设计和现行施工及验收规范要求，工程竣工时必须达到合格质量标准，并一次性通过验收。24.安全文明施工与环境保护24.1安全文明施工的内容：按绿色施工安全防护措施费使用的具体要求执行。25.测量放线25.1施工控制网资料提交的时间：开工令指定开工日期之后起10天内。26．发包人供应材料和工程设备26.1发包人是否供应材料设备中发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。口发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。26.2发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：本条款不适用。27.承包人采购材料和工程设备27.1承包人采购的材料和工程设备：①承包人提供的材料、设备，必须符合设计要求和规范标准，必须具备出厂合格证或材料检验单，并向监理单位报验合格后方准使用：②工程所需各种材料、设备按图纸要求由承包人自行采购、付款、运输和保管。承包人可以根据图纸、招标文件要求和有关说明，在扫描全能王创建施工中使用的材料、设备品牌、质量等级、价格报监理单位批准，经发包人确认同意后方可进货。27.2承包人供货与清点要求27.2.1承包人使用不符合标准，规范和设计要求材料设备的责任：（1）承包人必须根据设计技术文件和发包人的具体要求采购材料设备，承包人采购的材料设备进场前需按合同约定双方进行验收后才能进场，未经验收即进场施工的，除承包人每次需向发包人支付1000元的违约金之外，发包人并有权要求承包人对不符合要求的材料设备进行更换。（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人、监理人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，延误的工期不予顺延。（3）承包人采购的同一材料设备，连续2次不符合要求的，发包人有权决定将该材料设备的供应变更为由发包人采购或发包人指定承包人采购的方式，由此产生的一切费用全部由承包方承担。27.2.2承包人采购材料设备的约定：本工程使用的主要材料必须符合设计及招标文件要求。到货后经工程监理单位、发包人确认及相关检验合格后，符合设计图纸和工程要求，方可使用。发生货不对版，发包人有权拒用，由承包人承担损失。承包人对半成品、成品及发包人供到场物品验收后的保护必须做好，发包人不承担验收后产生的一切费用。27.3发包人指定的生产厂家或供应商：不指定。28.材料和工程设备的检验试验扫描全能王创建28.1材料和工程设备的检验试验时间和地点：根据现行有关规定执行。对运至现场的材料和工程设备按规定须实行见证取样，送法定部门检测的按相关规定执行。29.施工设备和临时设施29.1发包人提供的施工设备和临时设施：30．隐蔽工程和中间验收30.1中间验收部位有：31.工程试车31.1是否需要试车不需要试车的，本条不适用。口需要试车的，试车的内容和要求：32.工程变更32.1对因建设单位（代建单位）原因造成建设项目重大设计变更，可能造成投资扩大，或需改变支付方式等情形，须建立建设单位、审计、监察、建设、发改、财政、监理等部门联席会议共同审查、确认。32.2发包人有权在现有施工图基层上调整工程内容、工程范围，承包商应无条件响应。32.3承包人提出合理建议应得的奖励：无。33.竣工验收条件33.1.在本工程办理竣工验收前三天，由承包人向发包人提供完整的竣工资料（含竣工图）2套。扫描全能王创建34.竣工验收34.1.单位工程和工程部位的验收合同工程无单位工程和工程部位的，本款不适用。口合同工程有单位工程和工程部位的，各单位工程和工程部位的范围、计划竣工时间如下：(1)卜（工程名称）工程，计划竣工时间为，其范围包括：其范围包（2）卜（工程名称）工程，计划竣工时间为括：34.2.合同工程需在施工期运行的约定：在本工程办理竣工验收前三天，由承包人向发包人提供完整的竣工资料（含竣工图）2套。35.缺陷责任与质量保修35.1缺陷责任期的约定：按《工程质量保修书》进行处理。缺陷责任期：2年。35.2工程质量保修的约定质量保修期：按双方签订的《工程质量保修书》执行。36．暂列金额36.1合同工程的暂列金额为不适用元。37.提前竣工奖与误期赔偿费37.1误期赔偿费的约定：扫描全能王创建（1）因承包人原因造成工期延误的，每日历天应赔付10000元，发包人可直接在结算中予以扣除。因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。因承包人原因造成工期延误的，根据监理报告的当月施工实际进度在当月应付工程进度款中按人民币10000元/天暂扣。（2）误期赔偿费最高限额是签约合同价的10%。38.优质优价奖38.1优质优价奖的约定：没约定优质优价奖的，本款不适用；口约定优质优价奖的等级：优质优价奖的计提与支付：38.2口国家级质量奖，不超过合同价款的3%，即元；口省级质量奖，不超过合同价款的2%；即元；口市级质量奖，不超过合同价款的1%；即元。39.合同价款的约定与调整39.1合同价款的调整因素包括：工程量的偏差；口工程变更；O物价及后继法律法规的变化费用索赔事件或发包人负责的其他情况；口工程造价管理机构发布的造价调整；口其他调整因素：扫描全能王创建40.工程量的偏差事件40.1工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：口按合同通用条款的规定调整。按以下方法调整：不调整。40.2工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：口按合同通用条款的规定调整。0按以下方法调整：不调整。4.现场签证事件41.1现场签证报告确认约定的时间：确认时间按通用条款约定。现场签证工作完成后，经发包人确认的签证价款可依据合同进度款支付条款，作为计算支付进度款的基础，但对每一项签证工作的最终结算单价及结算金额须以财政部门审核定案为准。41.2本款不适用。42.物价涨落事件本款不适用。43合同价款调整程序43.1经合同双方当事人确认或造价工程师暂定调整的合同价款，可依据合同进度款支付条款，作为计算支付进度款的基础，但最终合同价款调整须以里方审核金额为准。44.支付事项44.1计算利息的利率扫描全能王创建o按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。其他为不作约定45.预付款45.1预付款的约定o没约定预付款的，本款不适用。约定预付款的，预付款为中标价格的40%。45.22预付款抵扣方式本款不适用。46．绿色施工安全防护措施费46.1绿色施工安全防护措施费的内容、范围和金额的约定（1）绿色施工安全防护措施的内容和范围中按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。o合同双方的其他要求：绿色施工安全防护措施费的总金额为53328.86元。2）绿色施工安全防护措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式46.2o按合同通用条款的规定。中其他：单列的绿色施工安全防护措施费，按安全评价的五个阶段实际完成情况分期支付，并出具合格证明由监理公司及第三方造价咨询公司复核，报发包人审核同意后方可支付。扫描全能王创建47.支付工程条款47.1（1）合同生效且收到承包人发票后10个工作日内，发包人向承包人支付合同金额的40%预付款。（2）工程结束双方验收合格并交第三方结算审核后，发包人收到承包人发票的15个工作日内，发包人向承包人支付结算价余款。。本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项）元。47.2期中付款的最低限额为（48.竣工结算与结算款48.1结算的程序和时限：o按合同通用条款的规定办理。0不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：结算时按当时实施的《江门市政府投资项目管理办法》执行。49.最终清算付款49.1最终结清申请报告提交份数：1份提交期限：缺陷责任期满后复检达到原定的质量标准35天内。50.合同争议50.1争议调解或认定机构按合同通用条款的规定。口不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：扫描全能王创建50.2双方同意选择下列一种方式解决争议：口向（仲裁机构）申请仲裁。向项目所在地的人民法院提起诉讼51.保密要求51.1提供保密信息的期限：按合同通用条款执行·52.合同份数52.1提供合同文本口按合同通用条款的规定，由发包人提供。不按合同通用条款的规定，提供方式为：承包人应按第94.2款规定的份数免费为发包人提供合同文本。52.2合同正本的份数伍份，其中发包人叁份，承包人壹份，采购代理机构_壹份。合同副本的份数份，其中发包人份，承包人份。扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本停车场修缮工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
