美丽乡村示范村建设项目采购合同公告（禹城市梁家镇人民政府2022）
一、合同编号：SDGP371482000202202000091
二、合同名称：禹城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目政府采购合同
三、项目编号：SDGP371482000202202000091
四、项目名称：禹城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目
五、合同主体
1.采购人（甲方）：禹城市梁家镇人民政府
地址：禹城市梁家镇人民政府驻地
联系方式：13969229092
2.供应商（乙方）：禹城市鼎隆建筑工程有限公司
地址：山东省德州市禹城市安仁镇北街
联系方式：13053458788
六、合同主要信息
1.主要标的名称：禹城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目
2.规格型号（或服务要求）：详见政府采购合同
3.主要标的数量：详见政府采购合同
4.主要标的单价：详见政府采购合同
5.合同金额：290.503493万元
6.履约期限、地点等简要信息：详见政府采购合同
7.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022年10月13日
八、合同公告日期：2022年10月13日
九、其他补充事宜：无
附件：合同.pdf合同.pdf
发 布 人：山东善启项目管理有限公司
发布时间：2022年10月13日
电子化政府（GF-2017-0201）建设工程施工合同项目名称：禹城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目工程地点：德州市禹城市合同编号：SDGP371482000202202000091资质等级：建筑工程施工总承包贰级发包人：禹城市梁家镇人民政府承包人：禹城市鼎隆建筑工程有限公司签订日期：2022年10月1日住房和城乡建设部3制定国家工商行政管理总局扫描全能王创建政府化政府化发包人（全称）：城市梁家镇人民政府承包人（全称）：禹城市鼎隆建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目工程施工及有关事项协商一致，共电同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：禹城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目2.工程地点：甲方指定地点。3.工程立项批准文号：。4.资金来源：财政资金加自筹资金。5.工程内容：图纸和工程量清单范围内的所有内容二、合同工期45日历天质量标准达到国家施工验收规范规定的合格标准。保修期：2年。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰玖拾万零伍仟零参拾肆元玖角参分（￥2905034.93元）；2.合同价格形式：固定综合单价，以实际结算为准。五、项目经理承包人项目负责人：王春峰六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）报价函及共附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；扫描全能王创建福化政府子化政府采购电电电子化政府采（5）技术标准和要求：（6）图纸：(7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺致府1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过碰商形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2022年10月13日签订。电！福十、签订地点本合同在禹城市梁家镇人民政府签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包人，承包人盖章签订之日起生效生效。十三、合同份数本合同一式六份，发包人执2份，承包人执2份，代理机构执2份，均具有子化政府电学扫描全能王创建北政府同等法律效力。发包人：禹城市梁家镇人民政府（盖章）法定代装人或其委托代理人（签字或盖章）地址城市梁家镇人民政府驻地电话：13969229092程有承包人：城市（盖章）法定代表人或其（签字或盖章）地址：山东省德州市镇北街开户行：中国工商银行股份有限公司禹城市支行账号：1612003509200087926电话：13053458788代理机构：山东善启项目管理有限公司地址：山东省济南市历城区华信路3号鑫号楼历城金融大厦2127B话：15806818660电子化政府究扫描全能王创建第二节通用合同条款通用合同条款直接引用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本（GF-2017-0201））中“通用合同条款”。福文化政府又电电子化线府》电电子化政府电子化政府电子化政府彩城转车一化政府扫描全能王创建电第三节专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：发包人及承包人另行订立的与本项目有关的其他文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名称：联系电话：1.1.2.2设计人：名称：资质证书编号：注册师印章编号：电电子化路1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.2永久占地包括：另行约定1.1.3.3临时占地包括：另行约定。1.2法律电电子化政府彩购适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省市有关规定及招标文件。13.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人另行提供化收电发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：满足正常使用，符合国家行业标采购子化政府化政府电行化政府电扫描全能王创建电准的要求。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）招标文件及附件：（2）合同协议书；（3）中标通知书；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款：（6）通用合同条款：（7）技术标准和要求：（8）施工图纸：（9）已标价工程量清单：（10）其他合同文件；属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前7日发包人向承包人提供图纸的数量：一份；发包人向承包人提供图纸的内容：满足施工使用即可1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案、法律、法规规定的其它规定；承包人提供的文件的期限为：开工之前及实施过程中；承包人提供的文件的数量为：按监理要求执行；承包人提供的文件的形式为：按监理要求执行；发包人审批承包人文件的期限：承包人提交相应文件后的7天内。1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：执行通用条款电116联络电电子化政府采1.6.1发包人和承包人应当在5天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7交通运输17.1出入现场的权利文化政府关于出入现场的权利的约定：执行通用条款。电电子化政府采购1.7.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据施工现场实际情况约定：公福采购化政府彩电子化政府电子化政府扫描全能王创建关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人，承包人可为实现合同目的复制和使用，但未经同意不能用于合同外或第三方。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限施工使用。1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属发包人：名权属承包人：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人不能用于合同无关的其他事项，未经发包人同意不得复制或提供给第三方。1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：双方协商确定。1.9工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：。允许调整合同价格的工程量偏差范围：。2.发包人2.1发包人代表化政府子化政府电W发包人对发包人代表的授权范围如下：①承包人施工索赔的批准权（包括工期索赔和费用索赔）；②任何涉及合同价款调整的确认权；工程款拨付的批准权；工程量确认，工程进度计划变更工期延长的审批权：现场隐蔽工程签证。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供政2.2.1提供施工现场1电电子化政府采购关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前5且2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平化子化政府电子电子化政府采购扫描全能王创建2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理、发包人要求的竣工备案和归档内容提供承包人需要提交的竣工资料套数：贰套。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28日内。承包人提交的竣工资料形式要求：符合地方档案归档管理规定。（2）承包人应履行的其他义务：执行通用条款。3.2项目经理化囍3.2.1项目经理：姓名：王春峰：建造师执业资格等级：贰级：建造师注册证书号：鲁214070800974安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2005）1400901；、质量、进度、投资电承包人对项目经理的授权范围如下：受承包人委托全面负责工程安全四大控制要素，完善合同、信息、组织管理体系，做好安全监督，文明标准化现场工作。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于25天。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。府东项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：由发包人视情况进行惩罚，1000元/W人次。3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人及相关部门批准，不准更换，查则承担违约责任，直至解除合同化政府电子化政府采购电子化政府采购扫描全能王创建3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权暂停工程施工并由承包人承担全部损失，直至解除合同并由承包人承担违约责任。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后7天内。3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权暂停工程施工并由承包人承担全部损失，直至解除合同由承包人承担违约责任。3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经发包人同意。3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：根据实际情况决定。3.3.5项目管理机构主要人员如因特殊原因需要变更的，须经发包人的同意：否则不得更换。3.4分包：本工程不分包。3.5工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接收证书之日止，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。3.6履约担保承包人是否提供履约担保：否。监理人41监理人的一般规定电电子化政府采购电子化政府采关于监理人的监理内容：同监理合同一致。关于监理人的监理权限：同监理合同一致。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：同与监理合同一致。104.2监理人员子化政府电电电子化政府W总监理工程师：姓生名：采购子化政府采电子化政府电子·化政府采购电扫描全能王创建1施工现场需要配置的试验场所：房屋、场地等。施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置等。施工现场需要具备的其他试验条件：实验材料、器具、模具、工具等。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：执行10.2变更组价10.2.1变更组价原则关于变更组价的约定：工程变更引起已标价工程量清单工程数量发生变化，应按照下列规定调整：（1）报价清单中已有单价，按清单中已有单价确定（2）报价清单中有类似的单价，参照类似的单价确定（3）报价清单中没有的单价，按中标人所报清单的人工费、材料费、机械费等计价标准计取，由承包人监理、发包人协商确定。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.4哲列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：施工过程中出现的工程变更及签证（如有）化政府扫描全能王创建电11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。采用造价信息进行价格调整。（1）材料变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行：①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过／时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过1%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过土/时，其超过部分据实调整。3④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。前述基准价格是指当时的市场价格。新12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、本项目采用固定单价合同。2、合同价款中包含的风险范围：（1）国家或地**策性调整（税金除外）：（2）施工期间材料、人工、施工机具市场价格波动（设备、材料暂估价除外）：（3）作为有经验的承包商应当预见的风险。扫描全能王创建3、风险范围以外合同价格的调整方法：12.2预付款：30%12.3计量12.3.1计量原则化致府电子化政府电子化工程量计算规则：12.3.2计量周期关于计量周期的约定：12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：L12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：.12.4工程进度款支付12.4.1合同签订后，施工方入场，付款至合同金额的30%，工程全部完工付至合同金额的60%，工程结算审计并验收合格后，付至审计金额的97%，剩余3%一年后无任何质量问题一次性无息付清。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前48小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：72小时。13.2竣工验收化政府福扫描全能王创建化政V13.2.1凌工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。府13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。13.3工程试车化13.3.1试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用：无：（2）无负荷联动试车费用：无。13.3.2投料试车政府化：关于投料试车相关事项的约定：电13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程接收证书颁发后10日内，承包人负责按照通用合同条款的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止14.凌工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：执行通用条款。竣工付款申请单应包括的内容：执行通用条款。14.2竣工结算审核发包人审批凌工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内。发包人完成竣工付款的期限：执行12.4.1条款。政环化扫描全能王创建北京关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：。14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：详见工程进度款支付15.缺陷责任期与保修H化化电15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式（1）质量保证金保函，保证金额为：上；（2）3%的工程款；（3）其他方式：无。15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：无关于质量保证金的补充约定：无。15.3保修15.3.1保修责任N扫描全能王创建1工程保修期为：见工程质量保修书。15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：①提供施工现场延误2设计图纸延误③监理或发包人代表的指令错误。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（7）其他：执行通用条款。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。16.2.2承包人违约的责任扫描全能王创建化政府电子电子化政府承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。6.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行专用条款和招标文件规定。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或囍以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无117.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险电子化政府关于工程保险的特别约定：无。18.2其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款18.3通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。电19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决化3扫描全能王创建（1）向德州仲裁委员会申请仲裁；（2）向工程所在地人民法院起诉。20.其他补充条款化无电子电子化政府采购电化政府电子化政府案电子化政府采化政府家扫描全能王创建子化政府牙化政府北电子电电子工程质量保修书发包人（全称）：禹城市梁家镇人民政府承包人（全称）：禹城市鼎隆建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就禹城市梁家镇人民政府田辛村2022年度省级美丽乡村示范村建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括工程量清单内的所有施工内容。二、质量保修期2年，保修期的起始日期为工程竣工验收结束后开始计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收之日起算。四、质量保修责任电1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，由此产生的费用由承包人承担，发包人可从质量保证金中直接扣除。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。扫描全能王创建政府化城市梁家镇人府（盖章发3日期：2022年10月12日程有限承包人：城市鼎隆建筑福日期：2022年10月13月子化政府来子化政府采电电政府彩文化政府电子化政电数府扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本美丽乡村示范村建设项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
