苏州市河道整治采购合同公告（苏州市水利工程管理处2022）
七浦塘沿线河道整治七浦塘沿线河道整治合同
合同公告
一、合同编号：SZZC2022-C-010001
二、合同名称：七浦塘沿线河道整治七浦塘沿线河道整治合同
三、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文案号等，如有）：SZZC2022-C-010
四、项目名称：七浦塘沿线河道整治
五、合同主体
采购人（甲方）：苏州市水利工程管理处
地址：苏州新区玉山路11号
联系方式：68850089
供应商（乙方）：江苏沃川建设发展有限公司
地址：暂无
联系方式：暂无
六、合同主要信息
主要标的名称：七浦塘沿线河道整治七浦塘沿线河道整治
规格型号（或服务要求）：详见合同及清单
主要标的数量：1
主要标的单价：3302000.00
合同金额：3302000.00
履约期限、地点等简要信息：180天
采购方式：竞争性磋商招标
七、合同签订日期：2022-09-28
八、合同公告日期：2022-10-17 10:40:15
九、其他补充事宜：
合同.pdf
采购合同SZZC2022-C-010施工合同发包人：苏州市水利工程管理处（以下简称甲方）地址：苏州市姑苏区凌波路8号联系人：钮佳民联系电话：0512-68850089承包人：江苏沃川建设发展有限公司（以下简称乙方）地址：苏州市吴中区背口镇孙武路658号联系人：刘文东联系电话：0512-66877679根据采购编号SZZC2022-C-010号采购文件及《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就七浦塘沿线河道整治施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：七浦塘沿线河道整治。2.工程地点：采购人指定地点。3.资金来源：财政资金。5.工程内容：（详见工程量清单）。6.工程承包范围：（详见工程量清单）。二、合同工期：180天（具体开工日期以采购人通知为准）三、质量标准：工程质量符合_合格_标准。四、签约合同价与合同价格形式1.人民币（大写）叁佰叁拾万零贰仟元整（￥3302000.00）；2.合同价格形式：固定综合单价。五、项目经理承包人项目经理：凌发扬，证书编号：苏232212136121六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；szzC2022-C-010(6)图纸;(7)已标价工程量清单:(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、相关说明1、技术要求(1)符合现行国家技术、施工及验收规范规程,对施工艺的特殊要求,按国家有关规定执行:``J.〓(2)高程控制:施工前承包商需采用专业测量设备对场地现状进行高程复r'一测,费用由承包商承担;(3)施工安全警示设施及标志标牌:按建设方要求设置,费用由承包商承冖“·`担。(4)现有设施保护:施工时应对现有道路、绿化苗木、水生植物等予以保护,优化施工方案,减少扰动,因施工不当造成对现有设施破坏的,完工后应按'K,不低于原有标准恢复,费用由承包商承担。、'广2、验收标准:1.满足采购需求要求2.达到国家质量评定合格标准并经甲方确认。2,1隐蔽工程和中间验收:双方约定中间验收部位,全过程留下影像资料,其它按发包人或委托监理人指令及相应规范执行。2,2对于各分部分项工程,下道工序必须在上道工序隐蔽之前,报监理单检验,经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序,否则承包方需按要求拆除检验。2.3功能性设施(如有)需进行蓄水、防渗、通球等功能性试验。屋面改造需经过防水防渗试验后方可进行下一道工序。3、保修期限:工程质保期(即绿化养护期)为两年,自工程竣工验收合格交付使用之日起算。4、绿化种植与养护工程分别按以下规范或规定标准执行。(1)《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012(2)《园林绿化工程施工及验收规范》(DGJ32/TJ201-2016)(3)《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》采购合同SZZC2022-C-010（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、相关说明1、技术要求（1）符合现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按国家有关规定执行；（2）高程控制：施工前承包商需采用专业测量设备对场地现状进行高程复测，费用由承包商承担；（3）施工安全警示设施及标志标牌：按建设方要求设置，费用由承包商承担。（4）现有设施保护：施工时应对现有道路、绿化苗木、水生植物等予以保护，优化施工方案，减少扰动，因施工不当造成对现有设施破坏的，完工后应按不低于原有标准恢复，费用由承包商承担。2、验收标准：1.满足采购需求要求2.达到国家质量评定合格标准并经甲方确认。2.1隐蔽工程和中间验收：双方约定中间验收部位，全过程留下影像资料，其它按发包人或委托监理人指令及相应规范执行。2.2对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，报监理单位检验，经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序，否则承包方需按要求拆除检验。2.3功能性设施（如有）需进行蓄水、防渗、通球等功能性试验。屋面改造需经过防水防渗试验后方可进行下一道工序。3、保修期限：工程质保期（即绿化养护期）为两年，自工程竣工验收合格交付使用之日起算。4、绿化种植与养护工程分别按以下规范或规定标准执行。（1）《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012(2)《园林绿化工程施工及验收规范》（DGJ32/TJ201-2016）（3）《江苏省城市园林绿化养护管理规范及分级标准》25、绿化工程竣工验收通过之日起,进入合同养护期,养护期两年,承包人必须认真履行投标书中关于绿化养护的各项承诺,死亡苗木48小时内更换,未及时补植,由承包人按照5000元/次作为违约金无条件支付给发包人,以保证本绿化工程内无偏冠、断头、半死的苗木,确保本绿化工程的苗木成活率及绿化景观效果。6、工程实行零缺陷移交,以接收单位的苗木、园林设施接收数量、规格、品质为参照标准。八、关于工程价款及结算的约定1、合同价款及调整:本工程项目采用固定单价合同。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数,具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定:(1)供应商报价时,必须按统一的工程量清单报价,成交后,本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率=(标底价一成交价)/[标底价一暂列金额一暂估价一甲供材料一安全文明施工措施费一规费一税金】,由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减,经本级财政部门批准同意后,根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%,超过部分财政，刀`ˇ部门不予安排资金。'丶`(2)本工程在采购文件中己明确的各项施工措施费,均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目,可以根据相关资料按实调整,并作相应的下浮。9‘(3)条款:①按照《苏州市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》(苏住建规(2018)1号)执行变更程序。②变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%,超过部分财政部门不再安排资金。否则不予备案。2、工程量确认:工程量清单中所列工程数量除技术承诺书中明确为包干的项目外,其余工程量仅作为响应的共同基础,不作为最终结算与支付的依据。每项工作完成后,由采购人代表现场检查工作内容、质量,核实工程数量,以实际发生并经采购人现场代表签认的工作量(要求委托测绘的项目以测绘结果显示的工作量为准)作为结算支付的依据。3、工程付款方式:(1)工程预付款:本项目无预付款。(2)工程进度款:按工程完成进度支付,乙方可按项目完成情况申请支付采购合同SZZC2022-C-0105、绿化工程竣工验收通过之日起，进入合同养护期，养护期两年，承包人必须认真履行投标书中关于绿化养护的各项承诺，死亡苗木48小时内更换，未及时补植，由承包人按照5000元/次作为违约金无条件支付给发包人，以保证本绿化工程内无偏冠、断头、半死的苗木，确保本绿化工程的苗木成活率及绿化景观效果。6、工程实行零缺陷移交，以接收单位的苗木、园林设施接收数量、规格、品质为参照标准。八、关于工程价款及结算的约定1、合同价款及调整：本工程项目采用固定单价合同。供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数，具体按照国家和苏州市相关文件执行。本工程的具体结算方式在合同专用条款中约定。执行固定单价报价的基本规定：（1）供应商报价时，必须按统一的工程量清单报价，成交后，本工程中工程量清单项目的综合单价按标底单价下浮之后的综合单价执行【成交下浮率=（标底价一成交价）/[标底价一暂列金额一暂估价一甲供材料－安全文明施工措施费一规费一税金】，由于工程量清单的工程数量有误或者设计变更、现场签证等引起的工程量增减，经本级财政部门批准同意后，根据追加的采购计划签订补充合同。但全部补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不予安排资金。（2）本工程在采购文件中已明确的各项施工措施费，均包含在合同总价中。其他在采购文件和答疑中未提及、未明确部分的施工措施费项目，可以根据相关资料按实调整，并作相应的下浮。（3）条款：①按照《苏州市市级政府投资建筑工程变更备案管理实施细则》（苏住建规（2018）1号）执行变更程序。②变更后的追加费用不得超过原合同金额的10%，超过部分财政部门不再安排资金。否则不予备案。2、工程量确认：工程量清单中所列工程数量除技术承诺书中明确为包干的项目外，其余工程量仅作为响应的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。每项工作完成后，由采购人代表现场检查工作内容、质量，核实工程数量，以实际发生并经采购人现场代表签认的工作量（要求委托测绘的项目以测绘结果显示的工作量为准）作为结算支付的依据。3、工程付款方式：（1）工程预付款：本项目无预付款。（2）工程进度款：按工程完成进度支付，乙方可按项目完成情况申请支付3△|df′|刊，szzC2022-C-010至应付工程款的60%(应付工程款=经计量合格的合同内工程价款),但不超过合同总价的60%(不含),完工验收通过后支付至合同金额的70%,审计结束后支付至审定金额的97%,项目白验收通过之日起进入合同养护期(质保期),余款待养护期(质保期)满后一次付清。4、材料、设备供应方式:(1)甲供材料、设备五。(2)乙供材料、设各全盥丕篮。5、报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、劳务、机械设备、安装调试、入网费用、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。6、质量必须达到合格,凡因成交供应商责任,经验收达不到合格要求,必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。7、成交供应商应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续,若发生费用由承包人负责。8、工程未交付之前,承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。12、补充条款(1)对实施后无法进行复核的变更签证(如拆除、垃圾清运等),成交供，刀.应商必须留下可证明相应相应工作量的影响资料,结算时如无影响资料或提供资，·x'料无法反映相应的工作量,结算审核时有权按照有利于采购人权利进行处理。对财政跟踪评审的项目,成交供应商提出的变更签证,须经财政跟踪评审签字、确认,否则,结算时将不予认可。(2)本工程质量要求合格,如成交供应商争创市优、省优、国优工程,费用由成交供应商自行承担。(3)乙方应将进场施工的设备和材料向监理单位报告,材料选型应经监理及甲方认可,并按需提供小样,材料需经检验合格后才能使用,乙方擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经甲方认可及检验不合格的材料的,材料全部退场,并且乙方应承担每批次5000元以上的罚款,具体金额由甲方确定。(4)对于各分部分项工程,下道工序必须在上道工序隐蔽之前,报监理单位检验,经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序,否则乙方承担每次5000元的罚款并按要求拆除检验。(5)承包人项目经理(副经理)、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或发包人要求人员,必须参加每周工程例会及监理人/发包人召集的会议,因故不能参加的应提前垒~=尘鲑向监理人提出申请并在获得监采购合同SZZC2022-C-010至应付工程款的60%（应付工程款=经计量合格的合同内工程价款），但不超过合同总价的60%（不含），完工验收通过后支付至合同金额的70%，审计结束后支付至审定金额的97%，项目自验收通过之日起进入合同养护期（质保期），余款待养护期（质保期）满后一次付清。4、材料、设备供应方式：（1）甲供材料、设备无（2）乙供材料、设备全部乙供。5、报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应图纸和工程量清单项目的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、风险费、材料、劳务、机械设备、安装调试、入网费用、维护、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。6、质量必须达到合格，凡因成交供应商责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。7、成交供应商应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。8、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。12、补充条款（1）对实施后无法进行复核的变更签证（如拆除、垃圾清运等），成交供应商必须留下可证明相应相应工作量的影响资料，结算时如无影响资料或提供资料无法反映相应的工作量，结算审核时有权按照有利于采购人权利进行处理。对财政跟踪评审的项目，成交供应商提出的变更签证，须经财政跟踪评审签字、确认，否则，结算时将不予认可。（2）本工程质量要求合格，如成交供应商争创市优、省优、国优工程，费用由成交供应商自行承担。（3）乙方应将进场施工的设备和材料向监理单位报告，材料选型应经监理及甲方认可，并按需提供小样，材料需经检验合格后才能使用，乙方擅自使用未经报验、虚假报验或选型未经甲方认可及检验不合格的材料的，材料全部退场，并且乙方应承担每批次5000元以上的罚款，具体金额由甲方确定。（4）对于各分部分项工程，下道工序必须在上道工序隐蔽之前，报监理单位检验，经监理单位验收合格并书面确认后方可进行下道工序，否则乙方承担每次5000元的罚款并按要求拆除检验。（5）承包人项目经理（副经理）、项目技术负责人、安全负责人、专业工程负责人、其他监理人或发包人要求人员，必须参加每周工程例会及监理人／发包人召集的会议，因故不能参加的应提前4小时向监理人提出申请并在获得监4采购合同，szzC2022-C-010理人批准后方可缺席,否则承包人向发包人支付违约金5000元/人次。(6)承包人项目部管理人员必须建立考勤制度,在工程施工期间,均须专职在岗,不得兼任其他项目任何职务。项目经理每月在施工现场的时间不少于1Z4~尘世,项目经理未经批准,擅自离开施工现场的,发包人或监理人先予以警告,仍不改正的,可扣除违约金。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更,必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反,承包人每违约一项(或一人),需支付违约金2000元,并应按照监理人指令进行改正。(7)本项目不提供生活区,工地现场、生活区设施由承包人自行解决,承包人负责由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。(8)承包人在进入施工现场后,不得未经发包人、管理方同意自行搭设活动房作为临时设施。(9)承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险,如:工伤及因工死亡的保险。(10)承包人出现不正当行为(如因拖欠工资等债务纠纷,或在现场产生公害等等),从而给发包人造成不便、或影响发包人公众形象的,则每出现一次上述情况,视情节轻重,承包人向发包人支付人民币2万元至10万元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿,即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增，nir`'加的工作量所造成的损失的,承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额,发包人有权从承包人的工程款中扣除。九、词语含义`本协议书中词语含义与(GF—2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。)‘十、签订地点本合同在工筮坐L签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效口本合同自双左签宝加盖公章(或合|司主用章)后生效。中L十三、合同份数ic.‘本合同一式六份,均具有同等法律效力,发包人执两份,承包人执两份,采~〓购代理机构及政府采购管理处各执一份。七·十四、其他丶合同经备案生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系,合同执行过程中采购合同SZZC2022-C-010理人批准后方可缺席，否则承包人向发包人支付违约金5000元/人次。（6）承包人项目部管理人员必须建立考勤制度，在工程施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。项目经理每月在施工现场的时间不少于174小时，项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，发包人或监理人先予以警告，仍不改正的，可扣除违约金。如需对人员安排、机械设备、施工方案等变更，必须提前一周书面上报监理人并经同意后方可执行。如有违反，承包人每违约一项（或一人），需支付违约金2000元，并应按照监理人指令进行改正。（7）本项目不提供生活区，工地现场、生活区设施由承包人自行解决，承包人负责由于工程施工而使用的施工通道整修、清理。（8）承包人在进入施工现场后，不得未经发包人、管理方同意自行搭设活动房作为临时设施。（9）承包人应按相关规定为其所辖人员办理相关保险，如：工伤及因工死亡的保险。（10）承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷，或在现场产生公害等等），从而给发包人造成不便、或影响发包人公众形象的，则每出现一次上述情况，视情节轻重，承包人向发包人支付人民币2万元至10万元的违约金作为对给发包人造成的不便、增加的工作而给发包人的赔偿，即使这种不正当行为或违约是在合格竣工日之后发现。若违约金不足以弥补给发包人造成的不便、增加的工作量所造成的损失的，承包人还应赔偿违约金不足发包人损失的金额，发包人有权从承包人的工程款中扣除。九、词语含义本协议书中词语含义与（GF—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十、签订地点本合同在苏州签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_双方签字加盖公章（或合同专用章）后生效。十三、合同份数本合同一式六份，均具有同等法律效力，发包人执两份，承包人执两份，采购代理机构及政府采购管理处各执一份。十四、其他合同经备案生效后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中5采购合同SZZC2022-C-010出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，则任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。甲方：乙方（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）甲方代表签字或盖章乙方代表签字或盖章：签订日期：2022年4月28日年月签订日期：日（101szzC2022-0-010安全生产合同发包人:苏州市水利工程管理处(以下简称甲方)承包人:江苏沃川建设发展有限公司(以下简称乙方)甲方将本合同工程项目发包给乙方施工,为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,根据地方承包工程有关安全管理规定、国家部委有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定,明确双方的安全责任,确保施工安全,双方在签订本合同工程项目承包合同的同时签订本协议。ll1112工程项目:土盗型翌垫望亟直整揎.1合同名称:七逋整.整垡迥道整鲨.2工程地址:采购人指定地点。.3承包范围:王墨董塾直整巫互业出生~4承包方式:包工包料工程项目期限:自~年~月~日起开工至~年，~日完工。3甲方的权利和义务:3.1甲方须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全工作规程、安全生产工作规定及工程建设安全施了管理规定。甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查,确认乙方承包的工程与其资质相符合。3,2甲方负责协助监理单位开展工地的施工安全工作。协助监理审查乙方编制的工程施工安全措施文件和各单位工程或单项工程施工前的安全保证措施。3.3甲方必须认真对本部门人员进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强职工法制观念,提高职工安全思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。3.4甲方协助监理及其他相关单位开展安全生产大检查。针对以往施工作业中常见的高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故进行经常检查,抓住施工难度大、危险性大的部位进行重点检查。对检查中发现的事故隐患甲方有权要求乙方限期整改并参与验收。3.5甲方有权对乙方对其施工人员进行安全教育和安全考试的情况、人员名单和考试成绩备案,甲方有权对乙方施工人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考,不合格者不得进入现场施工。3.6施工期间,甲方指派同志负责联系、协助检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。3,7甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。当乙采购合同SZZC2022-C-010安全生产合同发包人：苏州市水利工程管理处（以下简称甲方）承包人：江苏沃川建设发展有限公司（以下简称乙方）甲方将本合同工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据地方承包工程有关安全管理规定、国家部委有关安全管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订本合同工程项目承包合同的同时签订本协议。1工程项目：七浦塘沿线河道整治1.1合同名称：七浦塘沿线河道整治1.2工程地址：采购人指定地点。1.3承包范围：工程量清单所列内容1.4承包方式：包工包料2工程项目期限：自年月日起开工至年日完工。月3甲方的权利和义务：3.1甲方须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例、安全工作规程、安全生产工作规定及工程建设安全施了管理规定。甲方应按有关规定对乙方的资质进行审查，确认乙方承包的工程与其资质相符合。3.2甲方负责协助监理单位开展工地的施工安全工作。协助监理审查乙方编制的工程施工安全措施文件和各单位工程或单项工程施工前的安全保证措施。3.3甲方必须认真对本部门人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。3.4甲方协助监理及其他相关单位开展安全生产大检查。针对以往施工作业中常见的高处坠落、物体打击、触电、机械伤害等事故进行经常检查，抓住施工难度大、危险性大的部位进行重点检查。对检查中发现的事故隐患甲方有权要求乙方限期整改并参与验收。3.5甲方有权对乙方对其施工人员进行安全教育和安全考试的情况、人员名单和考试成绩备案，甲方有权对乙方施工人员的安全教育和安全考试的情况进行抽查或抽考，不合格者不得进入现场施工。3.6施工期间，甲方指派同志负责联系、协助检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。3.7甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。当乙7采购合同SZZC2022-C-010方出现安全、文明施工严重失控情况下，甲方有权作出停工整顿、限期整改、直到清退出场的决定。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。3.8甲方认为确实有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并提出书面意见。当乙方实施处理意见并以书面形式提出复工要求后，甲方应当在48小时内组织验收，检查是否合格，并签字后给予答复。甲方未能在规定时间内给予答复，应赔偿乙方由此造成的损失。发生下列情况并严重影响工程正常施工时，应停工整顿：3.8.1发生人身伤亡事故；3.8.2发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；3.8.3发生厂区建筑火灾事故3.8.4重复发生相同性质恶劣的事故；3.8.5施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求，且多次不听从劝告的。3.9承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。4乙方的权利和义务：4.1乙方须认真贯彻国家和地方劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、法令、条例。乙方不得将承包工程层层转包，如有分包项目，应保证分包单位有相应的资质，并事前书面征得甲方的同意。4.2乙方应有安全管理组织体系，包括具体负责安全生产的领导。乙方必须配有专职安全员。专职安全员应经考核，有相应上岗证书或资质证书。4.3乙方应有安全管理制度，包括各工程的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度等。4.4乙方在施工前要认真勘察施工现场，拟定开工报告、施工组织设计、施工安全措施生产文件，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。对有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、室息、机械伤害、烧烫伤等危险或引起严重设备事故及施工难度大、危险性大的部位的施工，乙方应事先制定施工安全技术措施，经甲方审查合格后实施。乙方必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工4.5乙方的有关部门必须认真对本工程有关施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全思想意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。8采购合同SZZC2022-C-0104.6开工前，乙方必须对本单位人员进行安全教育和安全考试，受教育人员的名单和考试成绩必须报甲方安监部门备案，凡增补或调换人员，更换工种，必须及时进行安全教育和考试，考试成绩报甲方安监部门备案。未接受安全教育和安全考试不合格者不得进入现场施工。乙方施工人员应经考试合格后持证上岗，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行规章制度。乙方若在施工中要新进、增添施工人员必须向甲方提出申报，经考试合格后才可持证上岗。乙方应对新进、增添施工人员进行全面的现场安全技术交底。4.7施工期间，乙方指派凌发扬同志负责本工程项目的有关安全、防火工作。乙方应经常联系甲方，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，预防事故发生。4.8乙方在施工期间必须严格遵守和执行安全生产、治安保卫方面的有关规定，定期开展安全自检，接受甲方的监督、检查和指导。对于自检或其他检查发现的隐患，乙方必须限期整改。对甲方违反安全生产规定、制度的指令，乙方有权拒绝执行、有权要求甲方改进。4.9当甲方认为确实有必要暂停施工并提出要求乙方暂停施工的书面意见后，乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施处理意见后，以书面形式向甲方提出复工要求。在甲方组织验收并签字同意后，乙方重新施工。4.10乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。4.11一经开工，就表示乙方确认施工场所、作业环境、设施设备、工器具等符合安全要求和处于安全状态，乙方对施工过程中由于上述因素而导致的事故后果负责。4.12乙方在施工期间所使用的各种设备及工器具等均应由乙方自备。如乙方必须借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续。乙方应取得设备和工器具借出方对借出的设备和工器具确实完好并符合安全要求的保证。并应取得设备、工器具使用特殊说明的书面资料。乙方对借入的设备、工器具必须进行检验，并做好检验记录。乙方已经接收，设备和工器具的保管、维修应由乙方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。4.13乙方使用人对施工现场设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患应及时整改。各类安全防护设施、护栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、9采购合同SZZC2022-C-010更动，如确实需要拆除、更动的，必须经施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。4.14特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员须经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作：起重吊装作业人员严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。4.15在易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续。工地严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意；落实防火、防燃、防中毒措施，并指派专人值班。4.16承发包工程贯彻先订合同、安全协议后开工的原则。4.17乙方在施工中，应注意地下管线、光缆及高压架空线的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施后施工，严禁冒险作业、野蛮作业。4.18乙方必须为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。乙方所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求。5乙方必须坚持文明施工，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。现场工业垃圾按甲方指定场地堆放并及时清理。乙方不定期清理，甲方组织清理，费用在乙方工程款中双倍扣除。6贯彻谁施工谁负责安全的原则，甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场。按国务院及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内及时报告各自上级主管部门及省(市)、区（县）等有关部门。乙方人员施工中发生的不安全情况应及时向甲方通报。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。7甲方将按有关法律、法规和规章以及本合同有关规定对乙方的施工安全工作进行检查和年度考核。在发生乙方责任的人身死亡或重伤事故时，由甲方根据违章程度、工程规模和工期，确定安全施工保证金的扣除比例。8其他未尽事宜：9本协议执行过程中如遇有与国家和地**府的有关规定不一致时，按照国家和地方的有关规定执行。10采购合同SZZC2022-C-01010本协议经双方签字、盖章后生效，作为工程合同正本的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式4份。甲、乙双方各执2份。11甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。甲方：乙方：（盖章）单位名称（盖章）单位名称法定代表人（盖章或签字）法定代表人（盖章或签字）签字)（签字)授权代表授权代表电话电话日期：2022年月28日11szzC202廉政同^口发包人:苏州市水利工程管理处(以下简称甲方)承包人:江苏沃川建设发展有限公司(以下简称乙方)为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设,保证上蓝型叟盥垫盈亟直整迨,建设优质、高效、有序地进行,苤尘叵凵望上口星萱理坐(以下简称“发包人”),与承担土盗整.歪线卫道整鲨(合同编号:szzC2022-C-010)的承包人江茧望卫挂色丝垂直跟.玺L亘1(以下简称“承包人”),经双方协商一致,自愿签订以下廉政合同。第一条承、发包人双方的权利和义务(一)严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。(二)严格执行七浦塘沿线河道整治施工合同(·召￥·l司编f寻·:szzC2022-C-010)各项规定,自觉按合同办事。(三)双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全党风廉政建设各项制度,开展反腐倡廉宣传教育,加强对本方工作人员的监督检查。(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务,并加强对本方工作人员的批评教育,严肃查处违纪违规行为;发现重大违纪违法行为,应向执纪执法机关举报。第二条发包人在廉政建设方面的义务(一)发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料,不得指定需购物资设备的销售单位或部门;不得违反规定干预承包人的工程项目分包:不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款:严禁私设小金库。(二)发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股,或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。(三)发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用;不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。(四)发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请;不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。(五)发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人(近亲属、情妇及其它共同利益关系的人)出国(境)旅游提供方便。(六)发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后,采购合同SZZC2022-C-010廉政合同发包人：苏州市水利工程管理处（以下简称甲方）承包人：江苏沃川建设发展有限公司（以下简称乙方）为贯彻落实党中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，进一步加强水利工程建设中的党风廉政建设，保证七浦塘沿线河道整治建设优质、高效、有序地进行，苏州市水利工程管理处（以下简称“发包人”），与承担七浦塘沿线河道整治（合同编号：SZZC2022-C-010）的承包人江苏沃川建设发展有限公司（以下简称“承包人”），经双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。第一条承、发包人双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法规及党风廉政建设各项规定。（二）严格执行七浦塘沿线河道整治施工合同（合同编号：SZZC2022-C-010）各项规定，自觉按合同办事。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），严禁损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展反腐倡廉宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务，并加强对本方工作人员的批评教育，严肃查处违纪违规行为；发现重大违纪违法行为，应向执纪执法机关举报。第二条发包人在廉政建设方面的义务（一）发包人及其工作人员不准在施工单位安插亲友及介绍销售工程材料，不得指定需购物资设备的销售单位或部门；不得违反规定干预承包人的工程项目分包；不得挤占、截留、挪用工程款或超进度拨付工程款；严禁私设小金库。（二）发包人及其工作人员不准利用职务之便索要或接受承包人的现金、有价证券、支付凭证及收受干股，或以赌博等交易形式非法收受承包人财物。（三）发包人及其工作人员不准让承包人报销应由发包人或个人支付的费用；不准利用职务便利为承包人谋取不当利益。（四）发包人工作人员不准要求或者接受承包人可能影响公正执行公务的宴请；不准要求承包人提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。（五）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人（近亲属、情妇及其它共同利益关系的人）出国（境）旅游提供方便。（六）发包人及其工作人员不准利用职务之便为承包人谋取利益之前或之后，12szzO2022-C-010约定在其离职后收受承包人财物,并在离职后收受。(七)发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品,不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。(八)发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名,使特定关系人不实际工作却获取薪酬:不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。(九)发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。(十)发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益,由承包人出资‘‘合作”开办公司或进行其他合作投资,或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义,未实际出资并获取“收益”,或虽然出资,但获取“利益”明显高于出资应得收益;或授意承包人以本规定所列形式,将有关财物给特定关系人。第三条承包人在廉政建设方面义务(一)承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股,或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。(二)承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。(三)承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动;不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。(四)承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国(境)旅游提供方便;不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名,使其不实际工作却获取薪酬。(五)承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品,不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。(六)承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。(七)承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通,违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序,损害发包人利益,影响工程质量、进度和安全。(八)按照发包人和监督部门的要求,对农民工资实行银行卡支付,不得克扣、截留、拖欠农民工工资。第四条违约责任(一)发包人若违反本《廉政合同》有关规定的,对违纪违规人员,由发包采购合同SZZC2022-C-010约定在其离职后收受承包人财物，并在离职后收受。（七）发包人及其工作人员不准要求或者收受承包人住房、汽车等物品，不准收受承包人为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名占用承包人住房。（八）发包人及其工作人员不准要求或者接受承包人以给特定关系人安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取薪酬；不准违反规定从事与承包人施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。（九）发包人及其工作人员不准在与承包人有直接利害关系的企事业单位兼职、兼职取酬、投资入股、经商办企业以及从事有偿中介活动。（十）发包人或工作人员不得利用职务便利为承包人谋取利益，由承包人出资“合作”开办公司或进行其他合作投资，或委托承包人投资证券、期货或由其他委托理财名义，未实际出资并获取“收益”，或虽然出资，但获取“利益”明显高于出资应得收益；或授意承包人以本规定所列形式，将有关财物给特定关系人。第三条承包人在廉政建设方面义务（一）承包人不准以任何形式向发包人及其工作人员馈赠现金、有价证券、支付凭证及赠送干股，或以赌博等交易形式非法赠送发包人财物。（二）承包人不准以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或个人支付的费用。（三）承包人不准以任何理由邀请发包人工作人员参加对承建的工程项目有影响的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。（四）承包人不准为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人出国（境）旅游提供方便；不准为发包人工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。（五）承包人不准赠送发包人工作人员住房、汽车等物品，不准为其以明显低于市场价购置住房或以劣换优、以借为名赠送住房。（六）承包人不准违反规定将承建的施工项目分包或非法转包。（七）承包人及其工作人员不准与该工程的监理单位串通，违反工程计量、资金支付、质量验评、竣工验收等有关规定和程序，损害发包人利益，影响工程质量、进度和安全。（八）按照发包人和监督部门的要求，对农民工工资实行银行卡支付，不得克扣、截留、拖欠农民工工资。第四条违约责任（一）发包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由发包13采购合同SZZC2022-C-010人主管部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给承包人造成的损失，按有关规定予以赔偿。（二）承包人若违反本《廉政合同》有关规定的，对违纪违规人员，由承包人主管部门或行业管理部门依据有关规定查处，构成犯罪的移交司法机关处理，给发包人造成的损失，按有关规定予以赔偿，并按《江苏省水利工程建设项目招投标诚信管理暂行办法》予以处罚。第五条督查单位双方约定：自愿接受苏州市水利工程管理处，对合同执行情况的监督检查，承、发包双方应积极配合督查单位的检查，包括提供有关资料和财务账册凭证，接受本合同规定范围内的裁定意见。第六条检查方式本合同的履约情况由督查单位主持，承、发包双方共同派员参加，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料及财务账册或由各方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论和执行违约责任等由双方协商确定，如无法达成一致的，由督查单位依据事实裁定。第七条本合同有效期为工程开工之日起至该合同工程项目竣工验收后止。第八条本合同一式伍份，承、发包双方各执贰份，送交督查单位壹份。发包人：（盖章）承包人（盖章）法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）或授权代理人：（签名或授权代理人：签单位地址：单位地址：联系电话：联系电话：9月2%日签订日期：22022年14安全用电管理协议发包人:苏州市水利工程管理处(以下简称甲方)承包人:江苏沃川建设发展有限公司(以下简称乙方)为了加强相关方现场安全用电管理,依照《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规定。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,签订本协议。甲乙双方应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务、确保施工现场的用电安全。一、甲方的责任和义务1.贯彻执行国家法律法规和JGJ59-2011建筑施工安全评分标准要求对施工现场的用电、生活用电、办公用电的安全管理和监督检查。2.遵照《施工现场临时用电安全技术规范》和行业标准对施工现场用电的统一管理,甲方负责提供用电出线口,供电至一级配电箱,一级箱出线口以上部分由甲方管理,以下部分由乙方负责管理。3.定期进行巡视检查配电装置、线路、漏电开关。高大设备的防雷接地每月检测一次,重复接地每月检测两次。4.不定期对乙方的用电情况进行检查,如发现使用不规范,乙方应及时整改,复查发现未按照要求整改,甲方有权对乙方给予一定的经济处罚。二、乙方的责任和义务1.贯彻执行国家安全生产法律、法规、保障施工现场用电安全、防止触电和用电施工中自带设备,安装使用必须达到、一机、一闸、一漏、一箱,漏电开关动作灵敏可靠,三项设备必须使用四芯电缆,有可靠接零保护。单相设备使用三芯线有可靠地接零、接地保护。2.电焊机必须有专用配电箱,箱内必须安装一次漏电保护器和二次侧防触电保护器,一次线不超过5米,有可靠地接地保护。操作人员必须持证上岗,穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套等劳动防护用品。电焊机二次线不超过30米,双线到位,二次线采用橡套绝缘多股软铜线,并且无接头、无破损、绝缘良好。电焊机一、二次侧防护罩齐全,作业前应检查设备一切正常后再进行操作,作业完成后●要拉闸断电。.'''’3.掌握安全用电基本知识和所有设备的性能,停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。对施工现场所用的电器设备、电缆、电料厂家资质要严格审查,出厂产品合格证严格把关。不用无证产品,确保电器质量。4.操作人员要求专业培训后方可操作电器设备,使用设备前必须按规定穿戴好利配备好相应的劳动防护用品,并检查电气设备和保护是否完好,严禁设备带病运转。采购合同SZZC2022-C-010安全用电管理协议发包人：苏州市水利工程管理处（以下简称甲方）承包人：江苏沃川建设发展有限公司（以下简称乙方）为了加强相关方现场安全用电管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《建筑法》《施工现场临时用电安全技术规范》等相关规定。双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。甲乙双方应严格遵守本协议规定的权利、责任和义务、确保施工现场的用电安全。一、甲方的责任和义务1.贯彻执行国家法律法规和JGJ59-2011建筑施工安全评分标准要求对施工现场的用电、生活用电、办公用电的安全管理和监督检查。2.遵照《施工现场临时用电安全技术规范》和行业标准对施工现场用电的统一管理，甲方负责提供用电出线口，供电至一级配电箱，一级箱出线口以上部分由甲方管理，以下部分由乙方负责管理。3．定期进行巡视检查配电装置、线路、漏电开关。高大设备的防雷接地每月检测一次，重复接地每月检测两次。4．不定期对乙方的用电情况进行检查，如发现使用不规范，乙方应及时整改，复查发现未按照要求整改，甲方有权对乙方给予一定的经济处罚。二、乙方的责任和义务1．贯彻执行国家安全生产法律、法规、保障施工现场用电安全、防止触电和用电施工中自带设备，安装使用必须达到、一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关动作灵敏可靠，三项设备必须使用四芯电缆，有可靠接零保护。单相设备使用三芯线有可靠地接零、接地保护。2.电焊机必须有专用配电箱，箱内必须安装一次漏电保护器和二次侧防触电保护器，一次线不超过5米，有可靠地接地保护。操作人员必须持证上岗，穿好绝缘鞋、戴好绝缘手套等劳动防护用品。电焊机二次线不超过30米，双线到位，二次线采用橡套绝缘多股软铜线，并且无接头、无破损、绝缘良好。电焊机二次侧防护罩齐全，作业前应检查设备一切正常后再进行操作，作业完成后要拉闸断电。3．掌握安全用电基本知识和所有设备的性能，停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。对施工现场所用的电器设备、电缆、电料厂家资质要严格审查，出厂产品合格证严格把关。不用无证产品，确保电器质量。4．操作人员要求专业培训后方可操作电器设备，使用设备前必须按规定穿戴好和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气设备和保护是否完好，严禁设备带病运转。15采购合同SZZC2022-C-0105.乙方对新进场人员进行入场安全教育，本着以人为本、安全第一、预防为主为原则，增强安全用电意识和自我保护意识。凡直接从事带电作业的劳动者，必须穿好绝缘鞋、戴绝缘手套，防止发生触电事故。搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后方可进行。6.工具自带的软电缆或软线不得接长，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动电闸箱解决，工具原有的插头不得随意拆除或改换，当原有插头损坏后，严禁用线头直接插入插座。7.施工现场电气发生火情时，应先切断电源，再使用沙土、二氧化碳、“1211”或干粉灭火器灭火。不得用水及泡沫灭火，以防止发生触电事故。8.工具使用前，应经专职电工检验接线是否正确，防止零线与相线错接造成事故。长期，置不用或受潮的工具在使用前，应由电工测量绝缘值是否符合要求。9.施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好，接头不准裸露，当发现有接头裸露或破皮漏电时，应及时报告，不得擅自处理以免发生触电事故。使用低压照明必须使用36V以下安全电压，变压器选用双绕阻隔离式，自己敷设专用线路。低压线不得拖地，排列整齐。低压线必须使用多股绝缘铝塑线，严禁其它导线代替。行灯使用无开关（带灯罩）手把灯，手把灯采用二芯橡套完整无损的橡套绝缘铜线。10.三级（固定式）钢筋加工厂及其它固定式配电箱距地面高度不小于1.2米。多台配电箱要排列整齐高度一致，做到一机、一闸、一漏、一箱。漏电开关灵敏有效，PE线可靠接地，保护零线与金属构件物不少于2处接地保护。接线口牢固，不得松动。进出电缆线不得与金属构件物直接连接，必须有相应的绝缘保护措施。11.三级移动式配电箱距地面不得小于80cm，做到一机、一闸、一漏、一箱，漏电开关灵敏有效，PE线可靠接地，接线牢固，不得有松动，进出电缆线不得与金属构件物直接连接，做好绝缘保护。电源线采用YC橡套电缆线，绝缘良好、无接头、无破损。12.施工区域内要有足够的照明亮度，必须架设临时用电照明，保证施工人员行走安全，作业安全，照明灯具要求必须有专人看管、专人负责。13．生活区不得有私拉乱拉的现象发生，严禁使用电褥、电炉、热得快等违章用电设施。室内照明保证随手关灯，要做到人走灯灭，锁好门窗。14．施工现场所有用电机具的维修、安装要有专业人员负责统一管理，非专业人员严禁操作，以免意外事故发生。16采购合同SZZC2022-C-01015.施工现场必须设两名或两名以上专业电工进行作业，电工必须持有特殊工种操作证，且在有效期内，每日认真填写电工巡检记录和电工值班记录，值班时间严禁脱岗。16.乙方在用电过程中，必须严格按照以上规定的各项条款严格执行，并且要配合甲方专业电工对不合格的用电情况进行整改，严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。17.乙方如果不按照业主和甲方要求施工用电，甲方有权对乙方进行经济处罚，情况严重得要做停工处理，由此所造成的一切损失由乙方承担。乙方在施工过程中所发生的一切安全用电事故由乙方自行承担。18.本协议一式两份，双方各持一份，至签订之日起生效；本协议未尽事宜，按国家法律、法规和管理处相关管理规定执行。19.由于不可抗力的原因使本协议无法完全履行或无法履行时，经双方协商一致，可以变更或解除本协议。甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：2022年9月6日2022年月日17甲方（盖章）乙方（盖章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：2022年9月6日2022年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本河道整治涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。苏州市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
