潍坊市施工 消防管改造采购合同公告（潍坊市工业学校2022）
潍坊市工业学校室外消防管网改造项目施工合同公示
一、合同编号：SDGP370786000202202000121 001
二、合同名称：潍坊市工业学校室外消防管网改造项目施工合同
三、采购项目编码：SDGP370786000202202000121
进场交易编号：ZFCG-CY-2022-0094
四、项目名称：潍坊市工业学校室外消防管网改造项目
五、合同主体
采购人（甲方）：潍坊市工业学校
地 址：昌邑市院校中街329号
联系方式：0536-7211966
供应商（乙方）：中桥建设（山东）有限公司
地址：山东省潍坊市寿光市圣城街道渤海路3320号
联系方式：13176719855
六、合同主要信息
主要标的名称：室外消防管网改造施工
规格型号（或服务要求）：详见附件
主要标的数量：详见附件
主要标的单价：详见附件
合同金额：2468000.00元
履约期限、地点等简要信息：详见附件
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022年8月22日
八、合同公告日期：2022年10月27日
九、其他补充事宜：无
附件：潍坊市工业学校室外消防管网改造项目施工-合同.pdf潍坊市工业学校室外消防管网改造项目施工-合同.pdf
厅电子化政府采购财政电子化政府采购告省东施工合同厅致电子化政府采电子化政府采购财致省财省东东山电子化电子视合同编号：SDGP37078600020220200012100r采购编号：SDGP370786000202202000121：潍坊市工业学校皖厅致电子化政府采购贴方！省政府采购政府采购第一部分协议书子化政府电电子化政府采购发包人（全称）：潍坊市工业学校承包入（全称）：中桥建设（山东）有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就潍坊市工业学校室外消防管网改造项且施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：2一、工程概况工程名称：潍坊市工业学校室外消防管网改造项目施化政府采购工程地点：昌邑市院校中街329号电子福资金来源：财政资金福工程内容：磁商文件及清单范围内的一切内容工程承包范围：碳商文件及清单范围内的一切内容二、合同工期自签订合同之日起30日内完工并验收合格。三、质量标准工程质量符合国家相关工程质量检验评定合格标准。四、签约合同价与合同价格形式化政府采购电人民币（大写）贰佰检陆万期任元整（2468000.00元全费用固定综合单价合同2.合同价格形式：五、项目经理承包人项目经理：康广庆：六、组成合同的文件本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.成交通知书：92.投标函及其附录：电用务款及共附件；电子化政府采购4.通用合同条款；山5.技术标准和要求：6.图纸：7.已标价工程量清单或预算书：政府采购内府采购化政府采购8.竞争性碰商文件其他合同文件。电子化政府采购省在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。专用条款与通用条款出现冲突时，执行专用条款。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺府采时1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的想限和方式支付合同价款。福电子长承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义府采购本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的九签订时间电合同于200年月））十十、签订地点本合同在潍坊市工业学校签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三合同份数北政府采购一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执查份，承包人执肆份，监督本合采购代理机构壹份，市公共资源交易中心各执壹份：。份田府采购山府采购府彩武山东）工业电子化政府采购健有有公司承包人：中桥建发包人公章桥上法定代表人或共委代理人：法定代表人（签字）（签字）0783组织机构代码：组织机构代码：91370783MA3R45KQ24地址：昌邑市院校中街32地址：山东省潍坊市寿光市圣城街道海路3320邮政编码邮政编码：262700现你表人法定代表人张培吉H不委托代理人：委托代理关电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：路府政府味账号：账号：政电子电子站福贴贴电子化政府采购电子化政府采购由山府采购府采购整化政府采购子化政府采购第二部分通用条款电执行中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商总局联合印发的《建筑工程施工合印L同（示范文本）》（GF-2017-0201号）的通用条款目第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义府采1.1.1合同化政府采购电共他合同文件包话：有关工程的治商一补充协议等经双方签字盖章的书面文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：公诚管理咨询有限公司资质类别和等级：程监理综合资质：联系电话：8电子结租化政府采购电通信地址：道1.12.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备化政府采购业定代为学工现场组成体分的共他场所位所社合通用务款规发的发位方提供的施工场地。山113.9永久占地包括：L双方在合同履行过程中协商确定1.1.3.10临时占地包括：1.3法律府采购山府采购北政府采购适用于合同的其他规范性文件：现行国家验收标准、施工规范、质量检验评定业政府采购统一标准及潍坊市有关文件规定。电子1.4标准和规范山1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家验收标准、施工规范、质量检验评定统一标准及潍坊市有关文件规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无发包人提供国外标准规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无福1.4L.5合同文件的优先顺序电子财合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人向承包人提供图纸的数量：-发包人向承包人提供图纸的内容：包人文件：1.6.厅化政府采购电需要由承包人提供的文件，包括：根据发包人要求及时提供相关文件；承包人提供的文件的期限为：开工日期前7天不少于3份承包人提供的文件的数量为：书面形式承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后七天内1.6.5现场图纸准备W关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人监理人及有关人且使用化以）福1政电子联络17发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示指令、要求，请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部发包人指定的接收人为：5府采购府采购化政府采购承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部化政府采购W承包人指定的接收人为：电子站监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。电03场内交通福关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工现场搭设边界为界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。政府米1.11知识产权公政府关于发爸人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人所有1.11.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：化政府采购电子新调整合同价格的工程量储差范围：福2.发包人楼2.2发包人代表姓名身份证号：府采购山府采购中化政府采购电联系电话：2电子化政府采购贴电子信箱：山通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查：对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、凌工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工程验收手续：协调施工现场及外部有关事宜。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前三天2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1各专业管线单位的档案资料由发包人协调、由产权单位向中标人提供地下管线资料。2.地下设施需由施工单位在施工前进行详细的调查，并做好保护；3.由发包方、监理方、承包方现场交验，并做交验记录。IY电5资金来源证明及支付担保办m发包人提供资金来源证明的期限要求：无福发包人是否提供支付担保：无发包人提供支付担保的形式：无3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的坡工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档电子包人药要提交的骏工资料套数：四套。承包人提交的竣工资料的费用承担：自行承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。（10）承包人应履行的其他义务府采购府采购政府采购政府采购L工程开工前5天内，提供总施工进度计划（总进度计划应被视为响应文件的完善、福细化，而不是响应文件的修改和否定）2.①需办理特别通行证时，由承包人自行负责办理；2施工现场要排放有害污水、施工噪音时，由承包人办理有关手续，并承担相关费用：3.承包人负责已完工程（包括发包人甩项的成品）的保护工作：承包期间损坏，由承包人自费修复。施工单位有义务配合发包人向有关管理部门进行移交，在未办理交接手续前仍由施工单位负责看护，因人为原因造成的损坏和设施的丢失，卫生保洁等仍由施工单位负责并承担由此发生的费用。4.承包人负责并承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求及费用子电子5.按碳商文件要求、响应文件承诺及当地建设部门要求完成，服从建设单位的调度，随时搞好现场的清洁卫生，并承担费用：6.承包人应为下述人员：发包人雇用的任何其他承包人及其工人，发包人的工人，合法展行职责的国家公务人员、监理人员无偿提供以下服务和配合：I、使用承包人负责修建、维修的任何道路或通道：II使用承包人提供的临时工程和承包人在现场的运输机械和设备：III为保证承包人和其他承包人的工作不发生冲突，承包人应对他们的工作场所或材料存放等负责协调：IV、为工程检查提供必要的安全防护措施。原有设施在施工过程中发生损坏，由施工单位负责修复或赔偿。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：康广庆；身份证号：建造师执业资格等级：贰级：建造师注册证书号2372018202250153；建造师执业印章号：化政府采购电金生产专校合格证书号：鲁建安B（2019)aoa4s联系电话：电子信箱：山通信地址：山东省潍坊市寿光市圣城街道勘海路3320号承包人对项目经理的授权范围如下：府采贝采购关项目经理每月在施工现场的时间要求：每天不少于个小时华政府采购北政府采购电承包人项目经理高开施工现场的批准要求是查人项目经理如固工作置要产开施工现场须提前1天向发包人申请并得到书面批准。承包方项目经理离开施工现场每月累计不超过3天的，应报发包人同意：承包方项目经理离开施工现场每月累计超过3天但不超过5天的，应通知发包人，并征得发包人现场代表书面同意：承包人项且经理离开施工现场每月累计超过5天的，应通知发包方业务部经理：项目经理离开施工现场前应指定一名有同岗位经验的人员临时代行其职责，该人员应具备愿行相应职责的资格和能力，且应征得发包人的同意。项目经理未经批准擅自离开施工现场每次金1000元，擅自离场3次以上，发包人有权解除与永包人的合同，承包人缴纳违约金承担上迷违约给发包人造成的一切损失。电子财3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：视为借靠资质投标，发包人有权解除与承包人的合同，并且承包人需承担上述违约给发包人造成的一切损失3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前3天化政电3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。33.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人擅自更换主要施工管理人员的，每更换一人每日缴纳违约金2000元，承包人拒绝整改的发包人有权解除与承包人的合同，并且承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失承包人生要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自高开施工现场，每次缴纳违约金10000元，并且承包人雷承担上述违约给发包人造V成的一切损失承包人施工管理人员业务水平不满足发包人需求，发包人要求更换的必须在规定时间内更换，否则每人每日缴纳违约金2000元。35分包府采购府采购化政府采购包人承担6.3因承包人违约解除合同中电子化政府采购站关于承包人违约解除合同的特别约定：东发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同余款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的共他精形：执行通用条款规定电子.4福因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后合天内完成款项的支付。18保险18.1工程保险关于工程保险的特别约按照国家、山东省、潍坊市相关规定办理切险，费用由承包人承担18.3其他保险福政府电于共他保险的的定：承包人负责为共施工理场的全部人员办理意外伤害保险并8担相应费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自主决定18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方均提前30天通知对方。20.争议解决20.3争议评审政府采购合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决电详事不组成员的确定；发包人指发。争议评审小组成员的报酬承担方式：承包人承担东20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：仲裁委员会申请仲裁；（1）向21府采购府采购poly发在人所在地人民法院起饭。华政府采购补充条款站电子化政府采本工程所有税金需按最新税务规定缴纳并按发包人要求提供相关资料。1（2）疫情管理，承包人须遵守发包人要求及相关管理规定，落实防疫措施，保证人员安全，防止疫情传播，若因承包人原因造成的责任、后果和费用均由承包人承担。承包人在报价时已充分考虑包含疫情防控费，发包人不再单独支付。（3）工程施工寒成并运行一段时间后，发包人根据实际情况进行综合验收。（4）工程先工后保修期内，如出现漏水、无法打压等需维修及检查的问题的承包人自接到发包人通知后2.5小时内修复完毕，如不及时处理。发包人有权另行安排维修电人员维修，M并从质保金中扣除相应维修费用。厅电子化政府采购财电子化政府采购省标政电子化政府采购电子化政府采购心山心府采购山府采购工程质量保修书电子化政府又电子化政府采购发包人（全称）：潍坊市工业学校承包入（全称）：中桥建设（山东）有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。具体保修的内福容，双方约定如下：碳商文件及工程量清单的全部内容福质量保修期电根据（建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：本工程保修期2年，自竣工验收合格之日算起。山三、缺陷责任期工程缺陷责任期为_24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。缺陷责任期终止后，承包人仍按合同约定的保修年限承担保修义务。四、质量保修责任天内派人1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他入修理。行保修。承包发生保乘非饮育抢修的，求包人在楼到来通通如合。即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量陷的责任方承担。化政府采购电设方的定的大体工程质量保修项工程质量保修书由发包人、承包人在工程凌工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。23府采购府采购1办心电子化政府采购站电子化政府采购发包人（公章承包人（公章）：中桥建设（山东）有限公司地址：地址：山东省潍坊市麦光市圣城街道浙海路3320号寿张法定代表人（签字）：法定代表人印培委托代理人（签字）ba委托代理人电话：电话：政府采购传传真：化开户银行东品账号：账号：邮政编码：邮政编码：262700公电子化政府采购财电子化政府采购财小东福电子化政府采购电子化政府采购财心省东山2府采购街府采购安全生产责任协议书子化政府采购电子化政府采福为基实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经双方共同协商，同意明站确如下协议：山一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。（发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。四、凡工地内发生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理！发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按合同约定及相关文件要求执行。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。五、永包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照《建筑施工安全检查标准》（编号JGJ59-2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全技术交底的严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开电体施工人员进行安挖必须按科技委审查批准的方案实施。A承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据《建筑施工电t、企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008191号）文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员：25府采购府采购6工线5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全身通庆考全管理组负费工此政府采购化政府采购地的安全生质管理工作。并将名单报发包人备案。未在入要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度），按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议：要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育：做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上微：进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行电证教育，禁止实习、学习人员现场作业、严格执行各种安全操作规程，确保施工安全额大1真电承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞整，有意习难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。十未包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或适成人员伤亡的，应在积极抢教受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报满报。、本协议中未涉及的有关条款，双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。十四、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效工程合同具有皖东街同等法律效力程同期本协议终止。我国地（电子承包人：中春建政发包人：位法定代：人：法定代表人：（签字26采购府采购地址：政府采购地址：山东省潍坊市寿光市圣城街道海电子化政贴路3320号，电话：长站电话：签约日期：2022年8月22日厅R电子化政府采购改全财省财电子化政府采购东山政电子化政府采购财电子化政府采购财单标电子化政府采购贴电子化政府采购培2府采购府采购文明施工责任协议书子化政府采电子化政府采为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和（淮坊市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。经济效益和社会效、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民，利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地**府监督”的文明施工原则、现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核和开展评选玉作，创建活动的实施由承包人负责。三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡等身份标识上岗。稳固、整洁、2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复政泥浆水未经沉3、要落实切实可行的施工临时排水，禁止向通道上排放泥浆水淀直接排入下水道。N得侵点公共走廊。4、施工现场平面布置合理，各类材料、设备等做到有序堆方施工中要加强对各种管线和公共设施的保护。5、施工中必须要采取有效措施，控制粉尘飞扬，减少施工对环境的污染，严格控制噪音。福6、为配合实施国家和潍坊市开展环境保护和减少污染的要求，无包人必须在每年5-8月委托欧府环保监督部门对施工过程中的噪音，粉尘，加进行一次测试，出具相电子站应的测试报告，并提交发包人备案。如发现承包人未进行上迷环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担四、承包人负责施工区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。28府采购府采购华政府采购化政府采购五，一发包人对承包人的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对永包人存在的同题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任适约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。六、因承包人违反文明施工管理要求，被地**府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。七、本协议作为双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效工程合同具福MW有同等法律效工程合同期满，本协议终止。电心有限山有发包人：：单位公章）承包人：司（单中370783法定代表人：（签字或盖章法定代表人：（签字或盖章地址：山东省潍坊市寿光市圣城街道海路3320号电话：电话：签约日期：20）年8月22日电子化政府采购电子化政府采购长山府采购山府采购
投标 / 标书制作要点（原创）
本施工 消防管改造涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。潍坊市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
