农贸市场改造工程采购合同公告（郎溪县毕桥镇人民政府2022）
合同公告
一、合同编号：LXX-CG-CS-2022118A
二、合同名称：郎溪县毕桥镇农贸市场改造工程
三、项目编号：LXX-CG-CS-2022118
四、项目名称：郎溪县毕桥镇农贸市场改造工程
五、合同主体
采购人（甲方）：郎溪县毕桥镇人民政府
地 址：郎溪县毕桥镇新建街
联系方式：13805621976
供应商（乙方）：安徽宛旭建设工程有限公司
地 址：安徽省宣城市飞彩办事处昭亭南路宣城亚夏汽车商城10幢902室
联系方式：18119910727
六、合同主要信息
主要标的名称：郎溪县毕桥镇农贸市场改造工程
规格型号（或服务要求）：项
主要标的数量：1
主要标的单价：1748113.09元
合同金额：1,748,113.09元
履约期限、地点等简要信息：合同签订后40日历天内、郎溪县毕桥镇新建街
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022-10-31
八、合同公告日期：2022-10-31
九、其他补充事宜：无
附件：上传合同（采购人应当按照《政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开）
办理流程公开
累计办理时间：0天0小时23分0秒
交易平台提交
提交人： 中科旭日建设集团有限公司
提交时间： 2022-10-31 17:15:12
中心审核
办理状态： 不通过
办理时间： 2022-10-31 17:24:02
办理用时： 0天0小时9分
交易平台提交
办理状态： 已确认
办理时间： 2022-10-31 17:32:32
办理用时： 0天0小时9分
中心审核
办理状态： 已确认
办理时间： 2022-10-31 17:37:01
办理用时： 0天0小时5分
附件：合同公开.pdf合同公开.pdf
郎溪县毕桥镇农贸市场改造施工合同第一部分合同协议书发包人（全称）：郎溪县毕桥镇人民政府承包人（全称）：安徽宛旭建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郎溪县毕桥镇农贸市场改造工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：郎溪县毕桥镇农贸市场改造工程2、工程地点：郎溪县毕桥镇新建街3、工程内容：原钢构大棚外围砖砌墙体约128m：彩钢板屋面更换及钢构大棚内部精装修：内墙墙面抹灰约799m外墙墙面抹灰约552m：墙面装饰板约319m²；柱面装饰约60m：石材墙面约88m：天棚吊顶；外墙及女儿墙内侧喷真石漆等：摊位砌筑抹灰及面砖铺贴；外围管网改造：外围增加沥青路面：拆除原部分地面并重新硬化约96m：新建雨水管网约480m:监控设备安装、水电设施等相关配套设施等。4、工程立项批准文号：发改审批【2022】147号5、资金来源：财政资金二、工程承包范围承包范围：根据建设单位要求现场实际发生量为准。三、合同工期开工日期：2022年11月1日；竣工日期：2022年12月10日；合同工期总日历天数：40天。四、质量标准工程质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。扫描全能王创建五、合同价款金额（大写）：佰类拾建万捌任壹佰壹拾叁元玖分（Y：17483.09元。）其中：（1）安全文明施工费：元。）（￥:人民币（大写）（2）材料和工程设备暂估价金额_元。）（￥：人民币（大写）（3）专业工程暂估价金额：元。）￥：人民币（大写）（4）暂列金额：元。）人民币（大写）￥六、组成合同的文件组成合同的文件包括：（1）本合同协议书（2）中标通知书（3）投标书及其附件（4）本合同专用条款（5）本合同通用条款（6）标准、规范及有关技术文件（7）图纸（8）工程量清单（9）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同八、承包人向发包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工、竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期内承担工程质量扫描全能王创建保修贵任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人：另行签订补充协议，补充协议时合同的组成部分。十二、合同生效合同订立时间：2022年10月31日合同订立地点：郎溪县毕桥镇人民政府本合同双方约定，经甲、乙双方代表签字、盖章后生效。十三、合同份数有同等法律效力，发包人执四章）发包人：承包人：答同专用章W小18230111926法定代表人或委托代理人法定代表人或委托袋（签字）（签字.组织机构代码：组织机构代码：W地址：地址：宣电话：电话：05传真：传真：_电子信箱：电子信箱：9475开户银行：开户银行：微账号：账号：2扫描全能王创建邮政编码：242000日期：2022年10月31日邮政编码：日期：A扫描全能王创建第二部分通用合同条款合同通用条款详见《建设工程施工合同》（规范文本）GF-2017-0201第二部分通用条款扫描全能王创建第三部分专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：（1）发包人的招标文件：（2）承包人的的应文件：（3）发包人与监理人签订的委托监理合同等。1.2合同当事人及其他相关方11.2.1监理人：名称：安微龙方工程咨询有限公司资质类别和级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.2设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包人提供的施工现场。1.1.3.2永久占地包括：依据图纸设计确定1.1.3.3临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。扫描全能王创建1.3法律适用于合同的其他规范性文件：本合同适用现行有关法律、法规及规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：虫华人民共和国及省市有关工程建设标准、规范和技术规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特色要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书：（2）中选通知书：（3）投标书及其附件：（4）专用合同条款及其附件：（5）通用条款及其附件；（6）技术标准和要求及相关文件：（7）图纸：（8）已标价工程量清单或预算书：（9）履约约谈承诺：（10）响应文件的其他部分；（11）国家政策性调整文件；（12）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件：（13）发包人与监理人签订的委托监理合同。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工日期前7天；发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸四套（其中两套作为竣工图交档案馆及甲方各一套）发包人向承包人提供图纸的内容：承包工程施工范围的所有图纸及相关文件。1.6.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工前提供完善的施工组织设计及安全专项方案、质量、技术管理体系，质量、安全、进度、进度保证体系、项目部管理机构人员名单资格证明及通讯录等其他工程报监资料文件等。扫描全能王创建承包人提供的文件的期限为：满足业主需要承包人提供的文件的数量为：不小于4份承包人提供的文件的形式为：纸质版发包人审批承包人文件的期限：执行通用条款1.6.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：现场办公室发包人指定的接收人为：业主代表承包人接收文件的地点：现场办公室承包人指定的接收人为：项目经理监理人接收文件的地点：现场办公室监理人指定的接收人为：总监理工程师1.8交通运输1.8.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：发包人和承包人需携带标示胸牌或由发包人和承包人带领下方能出入现场，否则一律不得随意出入。1.8.2场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：规划红线内为场内交通，规划红线外为场外交通。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内临时施工道路和交通设施由承包人自行修建、维修、养护，并承担费用。1.8.3场外交通：本项目规划红线外为场外交通，其他执行合同1.10.1条扫描全能王创建出入现场的权利。1.8.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.9知识产权1.9.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.9.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.9.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。1.10工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的（2）工程量按现场签证调整（3）措施费、规费不予调整，执行包于2.发包人2.1发包人代表发包人代表：姓名：扫描全能王创建身份证号：3职务联系电话：电子信箱通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：负责协调办理发包人同行合国义务所涉及相关事务。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：时间为实际开工日期前不少于7且2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除承包人根据施工现场及施工组织设计要求自行解决施工场地范围内用水、用电接通，费用自行承担外，其他执行通用条款。2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：按甲方规定格式要求于每月25日将本月完成进度实物工程量，下月进度计划，现金需要估算资金计划及其他甲方约定的报表计划，一式三份报甲方执行：（2）承包人应按建设行政主管部门和相关部门的要求自费承担这些工作（如警卫）和担保相应的设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。发包人在这方面无特色要求：（3）承包人应遵守本市市政府和环保等部门的要求，并按规定办理有关手扫描全能王创建（4）系应人班监在签打相估价合同后7天内，指暂信价合网刷本报送发包人留存。第2种方式：承包人按m第107.【依铁必须招标的暂估价项目】约定的第1种方式确定暂估价项目。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.5暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：按10.1条执行11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：上第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于基准价格的约定：专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过／%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过L%时材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：单价包干。扫描全能王创建11.2措施费，视费按报价不做调整，人工费政策性费用不予调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、执行单价合同。综合单价包含的风险范围：材料价格上涨风险，机械费，人工货政策性费用不予调整。风险费用的计算方法：响应人自行考虑风险范围以外合同价格的调整方法：2、总价合同。总价包含的风险范围：不执行风险费用的计算方法：无风险范围以外合同价格的调整方法：无3、其他价格方式：无12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：无。预付款支付期限：无。预付款扣回的方式：无。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：无预付款担保的形式为：无12.3工程款支付12.3.1付款方式：采购合同、担保措施生效以及具备实施条件，经各方确认后5个工作日内付至合同价的40%，竣工验收合格且决算后付至审核价100%，同时由施工方通过保函或保证保险等方式主动向业主缴纳工程款（审计价）的3%作为质量缺陷保证金，待质保期满无质量争议后一次性返还（均不计息）。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。扫描全能王创建13.2竣工验收13.2.1工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2执行发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：双方协商。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担：2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.4竣工退场13.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单。竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价格：（2）发包人已支付承包人的款项：（3）应扣留的质量保证金；（4）发包人应支付承包人的合同价款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：14天发包人完成竣工付款的期限：无。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款14.1执行。扫描全能王创建14.3最终结清14.3.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：肆份承包人提交最终结算申请单的期限：缺的期满且9工.两年后14.3.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：Ee（2）发包人完成支付的期限：申请签发后10天。15.缺陷贵任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：贰年，15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留15.2.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）10%的工程款；（3）其他方式：15.2.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：按规定执行15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2天16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形扫描全能王创建无发包人违约的其他情形：16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：人U化在工下开通的费方协商。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约贵任双方协商。(3）发包人速反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约贵任：双方协商。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：无。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方协商。（7）其他：无16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.2项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：双方另行确定16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行发包人维续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力扫描全能王创建标准参照国家有关规定17.2因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别的定；发包人委托承包人的买保险，请投保，工生的保险费用北他相关数用由承包人承担，承包人在报价中当德北99m。18.2其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：18.3通知义务按通用条款执行关于变更保险合同时的通知义务的约定：19.争议解决19.1争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：下19.1.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：19.1.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：19.2仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第一种方式解决：（1）向工程所在地仲裁委员会申请仲裁（2）向项目所在地人民法院起诉。20.补充条款20.1履约保证金20.1.1合同签订后一个月内因承包人原因不能开工，扣除5%履约保证金；扫描全能王创建20.1.2工程施工过程中因承包人原因中止施工累计达20天以上的，扣除5%用约保证金，每增加1天增加扣除额.1L20.1.3工程施工过程中因承包人原因不能再维续完成后续工作量的，没收全部胆约保证金：20.2工程变更；20.2.1项目实施过程中，发包人有权就工程内容提出台法变更，但必须经过相关部分签字盖章认可，承包人未经发包人回意，不得擅自对工程设计，施工进行变更。如承包人现场管理人员不能胜任，发包人有权建议并更换改管理人员。20.2.2发包人和监理工程师发出的合法变更，承包人不得拒绝执行，承包人应及时向发包人和监理工程师递交该变更引起的工程量增减、变更涉及的造价及对合同价款引起的增减、同时制定相应的施工方案报发包人和监理工程师审核确认后及时实施20.2.3工程变更引起的工程量增减部分，将按承包人的报价或参照其相应项目报价计算，无参照项目的，由承包人按单价的标准提出相应的综合单价，经监理工程师、发包人确认后可作为该部分工程内容的单价。20.2.4承包人拒绝执行变更或采取停工、息工、减低质量、减低标准减少技术措施、不履行合同义务的将构成违约，承包人承担违约责任。20.3经济签证：经济签证应在事前据实进行办理，计算依据和方法同招标文件及合同约定。由承包人提出，经监理单位审核、发包人现场代表复审后，送发包人办理审批付款手续。对有争议的签证，承包人不得以此为理由采取停工、息工、减低质量、减低标准、减少施工技术措施、不履行合同义务的行为，否则将视为违约。20.4工程决算：全部工程价款，须以决算审计后的价款为准。工程竣工结算审计中，因核减造价超过承包人竣工结算造价的10%以外的所产生的审计费用由承包人承担。20.5合同价的调整内容包括：工程量清单项目及数量的调整、工程设计变更调整、工程变更及经济签证及当地政府有关强制规定的调整。20.6承包人每月28日前应提交一份更新的进度计划和工程月报表，迟交更新的进度计划每次扣留10000元罚款20.7发包人确定暂定材料设备有发包人确定的暂定材料和设备，发包人有权参与、指定（厂家、质量、规格及价格）扫描全能王创建付部分工程价款20.9途位人严格行管分关于不量指尔农民工工资的规定，按及心全高人20.10承包人额保证发包人文的工程程严格用手水工2011.发包人有权制定现场管理规定，承包人应严格执行，现场管理受到建设行政主管部连反工程强制险条款规定签情形拒不整改成正不到价的，每次处以/元的到做。每5加天扣除/元。20.12承包人施工弃土必须服从发包人的管理，若现场不服从管理给招标人造成报失的，担失费用由承包人全部承担并处以每次/元的罚款。20.13发包人若征地、拆迁或其他原因不能按时开工面造成工期延期或顺延开工，对于延用开工而造成顺延开工面造成本工程人工、材料、机械台班等相关一切费用上涨或下浮均不作任何调整，发包人也不给予承包人任何补偿和索账。20.14本合同文本未尽事宜，由合同签订双方自发生时具体商定扫描全能王创建附件1：工程质量保修书发包人（全称）：郎溪县华桥镇人民政府承包人（全称）：安徽宛旭建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就郎溪县毕桥镇农贸市场改造工程签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工的全部内容二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3.装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年：7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。扫描全能王创建2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：上工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）承包人（公章）：地址地址：安徽省亭直城亚夏汽车商城10幢9C一一法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：电话：_365296开户银行：开户银行：微商银行1账号：账号：22邮政编码：邮政编码：242扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本农贸市场改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
