公路工程采购合同公告（阳朔县公路建设养护中心2022）
阳朔县公路建设养护中心关于小额工程定点施工服务的合同公告
一、采购人名称：阳朔县公路建设养护中心
二、供应商名称：四川省玉隆建筑工程有限责任公司
三、采购项目名称：阳朔县公路建设养护中心小额工程定点施工订购单
四、采购项目编号：PR322113489202211TY0002
五、合同编号：1132211348920220007
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
公路工程
详见附件
个
1
693694.0
693694.0
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：阳朔县公路建设养护中心
联系人：刘守杰
联系电话：13877372038
传真：/
地址：阳朔县荆凤路55号
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
安全生产合同.doc安全生产合同.doc
廉洁合同.doc廉洁合同.doc
阳朔县中南至土岭公路（K0+000~K1+000、K6+000~K7+000段）路面提升工程.xls阳朔县中南至土岭公路（K0+000~K1+000、K6+000~K7+000段）路面提升工程.xls
阳朔县公路建设养护中心小额工程定点施工合同(1132211348920220007).pdf阳朔县公路建设养护中心小额工程定点施工合同(1132211348920220007).pdf
阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程采购合同.pdf阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程采购合同.pdf
采购合同（合同主要条款及格式）项目名称：阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程项目编号：YSZC2022-W2-01249甲方：阳塑县公路建设养护中心（采购人）乙方：罗川省玉隆建筑工程有限责任公司（中标供应商）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律规定，道循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳凯县中南至土岭公路（KO-000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程施工及有关事项协离一致，共同达成如下协议：一，工程概况1.工程名称：胆湖县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程2.工程地点：田湖县杨提乡3.工程立项批准文号：桂发改投资（2022）587号4.资金来源：上级补助、县财政配炎。5.工程内容：热蒸、路面，6.工程承包范围：阳湖县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程。二、合同工期计划开工日期：2022年11月7日计划境工日期：2022年12月6日.工期总日历天数：30天，工期总日历天数与根据前述计划开坡工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三质量标工程质量符合金证标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：阳朔县中南至土岭公路（KO+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程合同价人民币693694元；（项目预算由建设单位送广西明兆工程咨询有限公司进行评审进行评审，审核后的各项目造价中的建筑安装费下浮5%作为该项目合同价）。五、项目经理承包人项目经理：张磊六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1、阳湖县2019-2021年度房屋建筑及装修装饰工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程（20万≤采购金额点施工单位采购中标通知书复印件2、本合同专用条款3.本合同通用条款1/184、已标价工程量清单5、阳朔县中南至土岭公路（KO+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程施工图设计文件6、其他相关资料在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和移改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及共附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、等集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款，2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、分包及其他违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中默予的含义相同。九、签订时间本合同于2022年11月7日签订。十、签订地点本合同在阳潮县公建设养护中心签订十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补究协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其授权代理盖章并加盖单位公章后生效十三、合同份数本合同一式6份，均具育同等法律效力，发包人执3份，承包人执2份，政府采购管理部门执1份发包人：阳湖县公承包人：四川省玉隆建筑工程有限责任公司（公章）法定代表人或其法定代表人成共要托代理人：性态作组织机构代码：组织机构代码：地址：阳瓶县剂关珍6地址：成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号邮政编码：541900邮政编码：610000法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0773-8828056电话：0773-7592889电子信箱：ysgls056@126.com电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：2/8第二部分通用条款采用国家工商行政管理局和住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）的通用条款3/18第三部分专用条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：上1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：挂林京汇通路桥物察设计有限公司资质类别和等级：桂林市汇通路桥新察设计有限公司公路行业（公路）专业两级：联系电话：电子信箱：挂林市汇通路桥勘察设计有限公司邮箱glshtiq090@126.com:通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的共他场所包括：按通用条款执行。1.1.3.9永久占地包括：按合同约定建造并移交给发包人的工程（包括工程设备）.1.1.3.10临时占地包括：为家点合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程及设施所占用的土地，由承包人根据现场路勤情况结合施工现场所处位置自行解法1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规工程所在地改府的有关法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：除按通用条款约定外，承包人还必须遵守《合同法》、《政府采购法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及现行国家部门和地方性的法律、法规、桂林市有关条例规定。1.4.2发包人提供图外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准，规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无，1.5合同文件的优先顺序4/18合同文件组成及优先顺序为（1）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（3）本合同通用条款（4）技术标准和要求、（5）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）、（6）已标价工程量清单、（7）木工程预算控制价造价成果文件、（8）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：同签订生效7天内发包人向承包人提供图纸的数量：企同签订生效后五天内向承包人免费提供施工图纸参分：发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。1.6.4承包人文件酱要由承包人提供的文件，包括：施工图以外的大样图，加工图、标准图等；承包人提供的文件的期限为：构件开始施工前7天内；承包人提供的文件的数量为：8份：承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：7天。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的理知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监程人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条数执行。1.10.3场内交通关宁场外交通和场内交通的过界的约定：关于发包人向承包人免费提供满足工程施工游要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负贵场内道路和交通设施的修建并系担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和共他有关费用由承包人承担。1.11知识产权的图纸、发包人为实施工程自行编制成委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类5/8似性质的文件的著作权的归属：著作权属予发包人，关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：去经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或终之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：名以外著作权属于发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的面复制、使用上述文件或格之提供给任何第三方1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利，专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：15%。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：吴顺每；身份证号：职务：联系电话：0773-8828056电子信箱：ysgls056@126.com：通信地址：胆朔县别凤路55号，发包人对发包人代表的投权范围如下2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3承包人3.1示包人的一般义务（5）承包人提交的梭工资料的内容：①、工程具各线工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合档案归档要求的内容装订成册的完整线工资料及技工验收报告，工程线工图：2、承包人所提交的线工资料必须符合相关档案归档要求。承包人音要提交的块工资料套数：全套浪工资料一式4份，承包人提交的块工资料的费用承担：由承包人承担相关费用6/18承包人提交的坡工资料移交时间：工程工收合格后14天内承包人提交的块工资料形式要求：纸质版及电子版（6）承包人应履行的其他义务：①、承包人应当协调好益工现场周边衣村及村民的关系，确保项目施工版利进行：②、农民工工查按市建设[2005]58号文件执行，中标单位应按时支付农名工工资，设立专门的农名工工资账户，配备专门常驻工地的营资专管员，在开工前微存足额的农民工保证金，实行劳务用工实名制，与农民工签订劳务合同（一人一签），采取银行代发工资方式并按月支付，在益工现场醒目位置设立维权信息告示牌，发包人支付到合同价款或结算价款的80%时，承包人应全部支付完农民工工选，之后如果有衣民工到发包方单位及上级部门反映索要工资现象视为违约，各发生一次扣最终结算价的1%。发包方可从应向承包方支付的数项中扣除：③、本工程必须是中标人独文完成，不得转包。如一经发现转包，发包人有权终止合同，依法另行选择承包人，原示包人无条件迅出现场；④、发包人另行发包的招标范围以外的工程，承包人必须无条件配合：、承包人在承包工程施工期间所发生的一切责任事故，全部由承包人承担经济责任和法律责任3.2项目经理3.2.1项目经理姓名：张磊：身份证号：******************：建造师执业资格等级：公路工程二级建造师：建造师注册证书号：川25111247351建造师执业印章号：上：安全生产考核合格证书号：川交安B（18G）02650联系电话：028-87797358：电子信箱：Scylax168@163.com:通信地址：成都市武侯区佳裂路3号2栋9接918号承包人对项目经理的授权范围如下：上关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22个工作日，承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任；发包人有权更换项目经理直至解除承包合同项目经理未经批准，接自离开施工现场的违约责任；超过3次，业主有效解除承包合同3.2.3承包人授自更换项目经理的违约责任；承包人若不能按竞标文件的承诺派驻项目经理必须承担违约责任；差经发包人检查发现人员未齐、不符合要求的，发包人发出整改通知书，永包人按整改通知书进行整改，每整改任不符合要求一次，到扣款2万元，直至按承诺完成整改，若未经发包人同意，承包人擅自更换注册建造师，备更换一次，扣款2万元，直至实现承谐。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：经险承包合同3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行，无特殊约定3.3.3承包人无正当理由拒绝微换主要施工管理人员的违约责任；除承包合同3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行，无待殊约定3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人若不能按竞标书的承诺派驻主要技术管理人员及施工人员，必须承担违约责任：芳经发包人检查发现人员不齐、不符合要求的，发包人发出整改通知书，承包人按整改通知书进行整改，若整改扔不符合要求，发包人有权终止合同，原承包人无条件退出现场，所完成工程量不予以支付工程款承包人主要施工管理人员控自离开施工现场的违约责任：解险承包合同。3.5分包7/183.5.1分包的一般约定本项目不允许分包。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：无。3.5.4分包合同价款关于分包合间价款支付的约定：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用务数执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供质约担保的形式。金额及期限的：全同价格5%以转账方式，于签订合同前缴纳。项目完工后备经交工验收合格，益工方提交完整的竣工资料，待结算审计完成后，退还履约担保金。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监现人的监理内容：L.关于监理人的监理权限：L。关于监理人在施工现场的办公场所，生活场所的误识和费用承担的约定：按通用务款执行。4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：监理工程师执业资格证书号：联系电话：电子信箱：通信地址：：关行监理人的其他约定：一4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人投权监理人对以下事项进行确定：（1）无；（2）无；（3）元。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：8/18关于工程奖项的约定：无。5.3隐藏工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐藏工程检查的期限的约定：任何部位的工程普要覆盖或陆藏前，均应提前24小时通知监理工程师及买购人代表进行中间验收并拍照，没有盐理工程师及采购人代表的批准，均不得隐藏或验收。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应字项的约定：承包人进场后，在围造施工前，沿国墙建设临时安全护栏（封闭式压型彩钢板圆栏2.5米高）。承包人必须根据校方的实际要求确定施工方案后进行施工，不得影响学校在总得期间的教学安按，承包人必须保持学校用边和族工场地的清洁，如录包方达不到发包人的要求，发包人可自行排人员进行清理，费用由承包方全部承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职贵。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天内承包人编制施，工场地治宝管理计划和实发治安事件紧急预家。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①、管理人员名差上岗证等；2按照图家及地方有关规定应当据交的内容。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用务款执行。发包人和盘理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用冬款执行。7.2施工进度计划的备订7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表约期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及共书面资料的期限：承包人进入工地后进行现场书面交柱9/187.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：开工时间由发包人确定，发包人提前7天向承包人发出书面通知，期间的工期瓶延，发包人不赔偿承包人因延期开工造成的报去。7.5.2因承包人原因导致工期延误因务施题一天工期支付给发包人最终结算价的0.4%天的违约金因承包人原因造成工期延误，逾违约会量高限额为最终的算价的1%。7.6不利物质条件无。7.7异常勇务的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常勇务的气候条件：（1）当论6级以上的破坏性地需：（2）是雨级以上的的续3天的大雨：（3）5年以上未发生过的，持续5天的高温天气。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前攻工的奖励：元。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条数执行。8.6样品8.6.1样品的报送与封存警要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人按设计及图纸要求根据工程所蜜采购材料且①按竞标单位报价指定的材料采购，其品种，规格。型号、质量等级应与竞标清单相符，采购的样品必须先经监理和发包人认可；如因转选威因不能从发包人推荐品牌中采购相应材料或设备时，应报资发包人并取得发包人书面同常方可采用，否则因此造成的一切后果由承包人负责：②货到接受监理，发包人检查：③在监理监督下，按规定送检或试验；④工程量清单中的替定价的材料，必须经发包人在品牌、规格、颜色及单价等方面审定后方能采购。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行，9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场寄要配置的试验场所：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。施工现场寄要配备的试验设备：根据国案及地方有关规定和现场实际情况配置。施工现场备要具备的其他试验条件：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。9.4现场工艺试验10/18工程质量保修书发包人（全称）：阳湖县公路建设养护中心承包人（全称）：四川省玉隆建筑工程有限责任公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一政就阳湖县中南至土岭公路（K0+000-K1+000.K6+000-K7+000段)路面提升工程（工程全称）签订工程质量保修书。一，工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括施工图纸包含的内塞以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在承包人承包范围内，层承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任。二质量保修根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.桥梁工程为设计文件规定的合理使用年限（建议桥梁随道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；2.道路工程为2年（建议路基、路面、桥面为2年）；3.排水（雨水）工程为3年（建议道路工程中的排水工程为3年）：4.绿化工程为单位工程竣工验收合格后年；5.地下防水工程为5年（建议为5年）：6.共他附属工程为1年：7.其他项目保修期限约定如下：无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，三、快陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过被工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起Z天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。2.发生紧急事故劳抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达亭故现场抢修。3.对于沙及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质任方承担六、双方约定的程质量保修事本工程双方约定的质保金按工程结算全额的3%质纳至爱包人账户，保修期满后按规定支工程质量深修书由发包人承包人在工程工验收前共同签署，作为施工合同附件，共有效期限至保格期满。发包人（公章）：阳湖县公路建设养护中心承包人（公章）四川省玉隆建筑工程有限责任公司17/18地址：阳洲县荆风路55号地址：：成都市武侯区佳灵路3号2栋9楼918号法定代表人（签学）：桂志成代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：0773-8828056电话：0773-7592889传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：541900邮政编码：18/18廉政合同根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人阳朔县公路建设养护中心（以下简称“甲方”）与施工单位四川省玉隆建筑工程有限责任公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（2）严格执行阳塑县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程的合同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞整，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3、乙方义务（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7、本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。甲方：阳朔县公路建设乙方：四川省玉隆建筑工养护中心程有限责任公司法定代表人：桂志底法定代表人：或或其授权的代理人：其授权的代理人经办人地址：地址：电话：电话：期：2022.117期：2022.11)日日甲方监督单位：乙方监督单位：安全生产合同为在阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主阳朔县公路建设养护中心（以下简称“甲方”）与承包人四川省玉隆建筑工程有限责任公司（以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同一、甲方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全的要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门的妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。11、乙方必须严格按照施工规范施工，保证施工安全，如施工中发生安全责任事故造成经济损失，全部由乙方负责。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公盖后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：阳朔县公路建设乙方：四川省玉隆建筑养护中心工程有限责住公司法定代表人法定代表人：桂态成或或其授权的代理人：其授权的代理人经办人地址：地址：电话：电话：期：222.117日日期：222117工程量清单汇总表合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0+000K1+000、K6+000K7+000段）路面提升工程标表1序号章次1002200330045678科目名称金额（元）总则12084路基66787路面614822第100章至第700章合计693694已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计693694计日工合计暂列金额（不含计日工总额）工程量清单合计693694清单第1页共1页工程量清单表合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0+000K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程标表2清单第100章章总则清单第100章章总则清单第100章章总则清单第100章章总则清单第100章章总则清单第100章章总则子月号子目名称单位数量单价合价101通则101-1保险费-a按合同条款规定，提供建筑工程一切险总额1930.22930.22按合同条款规定，提供第三者责任险总额01930.22930.22102工程管理102-3安全生产费总额110223.9510223.95清单第100章合计人民币12084元清单第100章合计人民币12084元清单第100章合计人民币12084元清单第100章合计人民币12084元清单第100章合计人民币12084元清单第100章合计人民币12084元8清单第1页共3页工程量清单表合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0-000K1+000、K6+000K7+000段）路面提升工程标表2清单第200章章路基标表2清单第200章章路基标表2清单第200章章路基标表2清单第200章章路基标表2清单第200章章路基标表2清单第200章章路基子目号子目名称单位数量单价合价子目号子目名称单位数量单价合价子目号子目名称单位数量单价合价子目号子目名称单位数量单价合价子目号子目名称单位数量单价合价子目号子目名称单位数量单价合价202场地清理202-2除旧路面水泥混凝土路面3502.2101.9351189-b辛石路面m3410.1438.0315598清单第200章合计人民币66787元清单第200章合计人民币66787元清单第200章合计人民币66787元清单第200章合计人民币66787元清单第200章合计人民币66787元清单第200章合计人民币66787元清单第2页共3页工程量清单表合同段：阳朔县中南至土岭公路（KO+000K1+000、K6+000K7+000段）路面提升工程标表2清单第300章路面子目名称单位数量单价级配碎（碰）石底基层、基层级配碎石基层15cn厚级配碎石基层21945.339.57水泥混凝土面板水泥混凝土面板清单第300章路面子目名称单位数量单价级配碎（碰）石底基层、基层级配碎石基层15cn厚级配碎石基层21945.339.57水泥混凝土面板水泥混凝土面板清单第300章路面子目名称单位数量单价级配碎（碰）石底基层、基层级配碎石基层15cn厚级配碎石基层21945.339.57水泥混凝土面板水泥混凝土面板清单第300章路面子目名称单位数量单价级配碎（碰）石底基层、基层级配碎石基层15cn厚级配碎石基层21945.339.57水泥混凝土面板水泥混凝土面板C30水泥混凝土路面20cm厚C30水泥混凝土路面35cm厚钢筋带肋钢筋（HRB335、HRB400）清单第600章合计33kg人民币614822元357.3253.575675.1881.56864.735.32子目号合价306306-376976312312-1中314981-b219274312-2-b3592清单第3页共3页3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。一、甲方职责为在阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主阳朔县公路建设养护中心(以下简称“甲方”)与承包人四川省玉隆建筑工程有限责任公司(以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：安全生产合同3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTGF90-015）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全的要求。二、乙方职责5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。6、对于易燃易爆的材料除应专门的妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。甲方：阳朔县公路建设乙方：四川省玉隆建筑本合同正本一式二份，副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公盖后生效，全部工程竣工验收后失效。如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。三、违约责任11、乙方必须严格按照施工规范施工，保证施工安全，如施工中发生安全责任事故造成经济损失，全部由乙方负责。10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。地址:地址:经办人：其授权的代理人：其授权的代理人：或或法定代表人:法定代表人:养护中心工程有限责任公司日期:日期:电话:电话:（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（2）严格执行阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程的合同文件，自觉按合同办事。（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。1、甲乙双方的权利和义务根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人阳朔县公路建设养护中心（以下简称“甲方”）与施工单位四川省玉隆建筑工程有限责任公司（以下简称“乙方”），特订立如下合同。廉政合同（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。2、甲方的义务（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。3、乙方义务（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。4、违约责任（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。养护中心程有限责任公司甲方：阳朔县公路建设乙方：四川省玉隆建筑工8、本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。7、本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。5、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出本合同规定范围内的裁定意见。电话:电话:地址:地址:经办人：其授权的代理人：其授权的代理人：或或法定代表人:法定代表人:甲方监督单位：乙方监督单位：日期:日期:\n\n\n\n\n\n\n\n\n工程量清单汇总表\n工程量清单汇总表\n工程量清单汇总表\n工程量清单汇总表\n工程量清单汇总表\n\n\n合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0+000~K1+000、K6+000~K7+000段）路面提升工程\n\n\n\n标表1\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n序号\n章次\n科目名称\n科目名称\n金额（元）\n\n\n1\n100\n 总 则\n 总 则\n12084.39\n\n\n2\n200\n 路 基\n 路 基\n66786.8702\n\n\n3\n300\n 路 面\n 路 面\n614822.35075\n\n\n4\n第100章至第700章合计\n第100章至第700章合计\n第100章至第700章合计\n693693.61095\n\n\n5\n已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计\n已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计\n已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计\n\n\n\n6\n清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计\n清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计\n清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计\n693693.61095\n\n\n7\n计日工合计\n计日工合计\n计日工合计\n\n\n\n8\n暂列金额（不含计日工总额）\n暂列金额（不含计日工总额）\n暂列金额（不含计日工总额）\n\n\n\n9\n工程量清单合计\n工程量清单合计\n工程量清单合计\n693693.61095\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n共 1 页\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n\n\n\n\n\n\n\n合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0+000~K1+000、K6+000~K7+000段）路面提升工程\n\n\n\n\n标表2\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第100章 总 则\n清单 第100章 总 则\n清单 第100章 总 则\n清单 第100章 总 则\n清单 第100章 总 则\n清单 第100章 总 则\n\n\n\n\n\n\n\n子目号\n子目名称\n单位\n数量\n单价\n合价\n\n\n\n\n\n\n\n101\n通则\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n101-1\n保险费\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n-a\n按合同条款规定，提供建筑工程一切险\n总额\n1\n930.22\n930.22\n\n979.18\n930.221\n930.22\n\n\n\n-b\n按合同条款规定，提供第三者责任险\n总额\n1\n930.22\n930.22\n\n979.18\n930.221\n930.22\n\n\n\n102\n工程管理\n\n\n\n\n\n\n0\n0\n\n\n\n102-3\n安全生产费\n总额\n1\n10223.95\n10223.95\n\n10762.05\n10223.9475\n10223.95\n12084.39\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第100章 合计 人民币 12084 元\n清单 第100章 合计 人民币 12084 元\n清单 第100章 合计 人民币 12084 元\n清单 第100章 合计 人民币 12084 元\n清单 第100章 合计 人民币 12084 元\n清单 第100章 合计 人民币 12084 元\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n清单 第 1 页\n共 3 页\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n\n\n\n\n\n\n\n合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0+000~K1+000、K6+000~K7+000段）路面提升工程\n\n\n\n\n标表2\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第200章 路 基\n清单 第200章 路 基\n清单 第200章 路 基\n清单 第200章 路 基\n清单 第200章 路 基\n清单 第200章 路 基\n\n\n\n\n\n\n\n子目号\n子目名称\n单位\n数量\n单价\n合价\n\n\n\n\n\n\n\n202\n场地清理\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n202-2\n挖除旧路面\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n-a\n水泥混凝土路面\nm3\n502.2\n101.93\n51189.246\n\n107.29\n101.9255\n101.93\n\n\n\n-b\n碎石路面\nm3\n410.14\n38.03\n15597.6242\n\n40.03\n38.0285\n38.03\n66786.8702\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第200章 合计 人民币 66787 元\n清单 第200章 合计 人民币 66787 元\n清单 第200章 合计 人民币 66787 元\n清单 第200章 合计 人民币 66787 元\n清单 第200章 合计 人民币 66787 元\n清单 第200章 合计 人民币 66787 元\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第 2 页\n清单 第 2 页\n清单 第 2 页\n清单 第 2 页\n清单 第 2 页\n共 3 页\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n工程量清单表\n\n\n\n\n\n\n\n合同段：阳朔县中南至土岭公路（K0+000~K1+000、K6+000~K7+000段）路面提升工程\n\n\n\n\n标表2\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第300章 路面\n清单 第300章 路面\n清单 第300章 路面\n清单 第300章 路面\n清单 第300章 路面\n清单 第300章 路面\n\n\n\n\n\n\n\n子目号\n子目名称\n单位\n数量\n单价\n合价\n\n\n\n\n\n\n\n306\n级配碎（砾）石底基层、基层\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n306-3\n级配碎石基层\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n-a\n15cm厚级配碎石基层\nm2\n1945.3\n39.57\n76975.521\n\n41.65\n39.5675\n39.57\n\n\n\n312\n水泥混凝土面板\n\n\n\n\n\n\n0\n0\n\n\n\n312-1\n水泥混凝土面板\n\n\n\n\n\n\n0\n0\n\n\n\n-a\nC30水泥混凝土路面20cm厚\nm3\n357.3\n881.56\n314981.388\n\n927.96\n881.562\n881.56\n\n\n\n-b\nC30水泥混凝土路面35cm厚\nm3\n253.575\n864.73\n219273.90975\n\n910.24\n864.728\n864.73\n\n\n\n312-2\n钢筋\n\n\n\n\n\n\n0\n0\n\n\n\n-b\n带肋钢筋（HRB335、HRB400）\nkg\n675.1\n5.32\n3591.532\n\n5.6\n5.32\n5.32\n614822.35075\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第600章 合计 人民币 614822 元\n清单 第600章 合计 人民币 614822 元\n清单 第600章 合计 人民币 614822 元\n清单 第600章 合计 人民币 614822 元\n清单 第600章 合计 人民币 614822 元\n清单 第600章 合计 人民币 614822 元\n\n\n\n\n\n\n\n清单 第 3 页\n清单 第 3 页\n清单 第 3 页\n清单 第 3 页\n清单 第 3 页\n共 3 页\n\n\n\n\n\n\n\n采购合同（合同主要条款及格式）采购合同（合同主要条款及格式）项目名称：阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程项目编号：YSZC2022-W2-01249甲方：阳朔县公路建设养护中心（采购人）乙方：四川省玉隆建筑工程有限责任公司（中标供应商）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程。2.工程地点：阳朔县杨堤乡。3.工程立项批准文号：桂发改投资〔2022〕587号。4.资金来源：上级补助、县财政配套。5.工程内容：路基、路面。6.工程承包范围：阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程。二、合同工期计划开工日期：2022年11月7日。计划竣工日期：2022年12月6日。工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程合同价人民币693694元；（项目预算由建设单位送广西明兆工程咨询有限公司进行评审进行评审，审核后的各项目造价中的建筑安装费下浮5%作为该项目合同价）。五、项目经理承包人项目经理：张磊。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1、阳朔县2019-2021年度房屋建筑及装修装饰工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程（20万≤采购金额＜400万）定点施工单位采购中标通知书复印件2、本合同专用条款3、本合同通用条款1/184、已标价工程量清单5、阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程施工图设计文件6、其他相关资料在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包、分包及其他违法行为，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2022年11月7日签订。十、签订地点本合同在阳朔县公路建设养护中心签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。十三、合同份数本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执2份，政府采购监督管理部门执1份。发包人：阳朔县公路建设养护中心(公章)承包人：四川省玉隆建筑工程有限责任公司(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：组织机构代码：组织机构代码：地址：阳朔县荆凤路55号地址：成都市武候区佳灵路3号2栋9楼918号邮政编码：541900邮政编码：610000法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：0773-8828056电话：0773-7592889电子信箱：ysgls056@126.com电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：2/18第二部分通用条款采用国家工商行政管理局和住房和城乡建设部制定的《建设工程施工合同》(GF-2013-0201)的通用条款。3/18第三部分专用条款1.一般约定一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：/。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/。1.1.2.5设计人：名称：桂林市汇通路桥勘察设计有限公司；资质类别和等级：桂林市汇通路桥勘察设计有限公司公路行业（公路）专业丙级；联系电话：/；电子信箱：桂林市汇通路桥勘察设计有限公司邮箱glshtlq090@126.com；通信地址：/。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。1.1.3.9永久占地包括：按合同约定建造并移交给发包人的工程（包括工程设备）。1.1.3.10临时占地包括：为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程及设施所占用的土地，由承包人根据现场踏勘情况结合施工现场所处位置自行解决。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：现行的国家法律和行政法规，工程所在地政府的有关法规和规章。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：除按通用条款约定外，承包人还必须遵守《合同法》、《政府采购法》、《建筑安装工程承包合除按通用条款约定外，承包人还必须遵守《合同法》、《政府采购法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及现行国家部门和地方性的法律、法规、桂林市有关条例规定。，同条例》以及现行国家部门和地方性的法律、法规、桂林市有关条例规定1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无；发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。1.5合同文件的优先顺序4/18合同文件组成及优先顺序为（（1）本合同协议书、（，）本合同协议书、（2）本合同专用条款、（，）本合同专用条款、（3）本合同通用条款、（，）本合同通用条款、（4）技术标准和要求、，）技术标准和要求、（（5）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）、（，）图纸（含图纸修改通知单及图纸设计变更文件）、（6）已标价工程量清单、（，）已标价工程量清单、（7）本工程预算控制价造价成果文件、（，）本工程预算控制价造价成果文件、（8）其）其他合同文件。他合同文件1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订生效7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：合同签订生效后五天内向承包人免费提供施工图纸叁分；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工图以外的大样图、加工图、标准图等；承包人提供的文件的期限为：构件开始施工前7天内；承包人提供的文件的数量为：8份；承包人提供的文件的形式为：纸质版；发包人审批承包人文件的期限：7天。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：/；发包人指定的接收人为：/。承包人接收文件的地点：/；承包人指定的接收人为：/。监理人接收文件的地点：/；监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责场内道路和交通设施的修建并承担相应费用。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类5/18似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名以外著作权属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用条款执行。允许调整合同价格的工程量偏差范围：15%。2.发包人发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：吴顺舟；身份证号：/；职务：/；联系电话：0773-8828056；电子信箱：ysgls056@126.com；通信地址：阳朔县荆凤路55号。发包人对发包人代表的授权范围如下：/。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：/。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无。发包人是否提供支付担保：无。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：①、工程具备竣工验收条件，承包人按工程竣工验收有关规定，向发包人提交符合档案归档要求的内容装订成册的完整竣工资料及竣工验收报告、工程竣工图；②、承包人所提交的竣工资料必须符合相关档案归档要求。承包人需要提交的竣工资料套数：全套竣工资料一式4份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担相关费用。6/18承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后14天内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。（6）承包人应履行的其他义务：①、承包人应当协调好施工现场周边农村及村民的关系，确保项目施工顺利进行；②、农民工工资按市建规[2005]58号文件执行，中标单位应按时支付农名工工资，设立专门的农名工工资账户，配备专门常驻工地的劳资专管员，在开工前缴存足额的农民工保证金，实行劳务用工实名制，与农民工签订劳务合同（一人一签），采取银行代发工资方式并按月支付，在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌。发包人支付到合同价款或结算价款的80%时，承包人应全部支付完农民工工资，之后如果有农民工到发包方单位及上级部门反映索要工资现象视为违约，每发生一次扣最终结算价的1%。发包方可从应向承包方支付的款项中扣除；③、本工程必须是中标人独立完成，不得转包。如一经发现转包，发包人有权终止合同，依法另行选择承包人，原承包人无条件退出现场；④、发包人另行发包的招标范围以外的工程，承包人必须无条件配合；⑤、承包人在承包工程施工期间所发生的一切责任事故，全部由承包人承担经济责任和法律责任。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：张磊；身份证号：******************；建造师执业资格等级：公路工程二级建造师；建造师注册证书号：川25111247351；建造师执业印章号：/；安全生产考核合格证书号：川交安B（18G）02650；联系电话：028-87797358；电子信箱：Scylgx168@163.com；通信地址：成都市武候区佳灵路3号2栋9楼918号；承包人对项目经理的授权范围如下：/。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22个工作日。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权更换项目经理直至解除承包合同。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：超过3次，业主有权解除承包合同。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人若不能按竞标文件的承诺派驻项目经理必须承担违约责任：若经发包人检查发现人员未齐、不符合要求的，发包人发出整改通知书，承包人按整改通知书进行整改，每整改任不符合要求一次，则扣款2万元，直至按承诺完成整改，若未经发包人同意，承包人擅自更换注册建造师，每更换一次，扣款2万元，直至实现承诺。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：解除承包合同。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款执行，无特殊约定。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：解除承包合同。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行，无特殊约定。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人若不能按竞标书的承诺派驻主要技术管理人员及施工人员，必须承担违约责任：若经发包人检查发现人员不齐、不符合要求的，发包人发出整改通知书，承包人按整改通知书进行整改，若整改扔不符合要求，发包人有权终止合同，原承包人无条件退出现场，所完成工程量不予以支付工程款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：解除承包合同。3.5分包7/183.5.1分包的一般约定本项目不允许分包。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：无。其他关于分包的约定：无。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：无。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：合同价格5%以转账方式，于签订合同前缴纳。项目完工后需经交工验收合格，施工方提交完整的竣工资料，待结算审计完成后，退还履约担保金。4.监监理人理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：/。关于监理人的监理权限：/。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：按通用条款执行。4.2监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/；监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/；电子信箱：/；通信地址：/；关于监理人的其他约定：/。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）无；（2）无；（3）无。5.工程质量工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无。8/18关于工程奖项的约定：无。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：任何部位的工程需要覆盖或隐蔽前，均应提前24小时通知监理工程师及采购人代表进行中间验收并拍照，没有监理工程师及采购人代表的批准，均不得隐蔽或验收。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人进场后，在围墙施工前，沿围墙建设临时安全护栏（封闭式压型彩钢板围栏2.5米高）。承包人必须根据校方的实际要求确定施工方案后进行施工，不得影响学校在放假期间的教学安排。承包人必须保持学校周边和施工场地的清洁，如承包方达不到发包人的要求。发包人可自行排人员进行清理，费用由承包方全部承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前7天内承包人编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照国家及地方安全文明施工的有关规定执行。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。7.工期和进度工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①、管理人员名单、职称、职务、上岗证等；②、按照国家及地方有关规定应当提交的内容。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款执行。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.2施工进度计划的修订7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：承包人进入工地后进行现场书面交桩。9/187.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：开工时间由发包人确定，发包人提前7天向承包人发出书面通知，期间的工期顺延，发包人不赔偿承包人因延期开工造成的损失。7.5.2因承包人原因导致工期延误因每拖延一天工期支付给发包人最终结算价的0.4%/天的违约金。因承包人原因造成工期延误，逾违约金最高限额为最终结算价的1%。7.6不利物质条件无。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）当地6级以上的破坏性地震；（2）暴雨级以上的持续3天的大雨；（3）5年以上未发生过的，持续5天的高温天气。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人按设计及图纸要求根据工程所需采购材料且①按竞标单位报价指定的材料采购，其品种。规格。型号、质量等级应与竞标清单相符，采购的样品必须先经监理和发包人认，①按竞标单位报价指定的材料采购，其品种。规格。型号、质量等级应与竞标清单相符，采购的样品必须先经监理和发包人认可；如因特殊原因不能从发包人推荐品牌中采购相应材料或设备时，应报请发包人并取得发包人书面同意方可采用，否则因此造成，可；如因特殊原因不能从发包人推荐品牌中采购相应材料或设备时，应报请发包人并取得发包人书面同意方可采用，否则因此造成的一切后果由承包人负责；②货到接受监理、发包人检查；③在监理监督下，按规定送检或试验；④工程量清单中的暂定价的材，的一切后果由承包人负责；②货到接受监理、发包人检查；③在监理监督下，按规定送检或试验；④工程量清单中的暂定价的材料，必须经发包人在品牌、规格、颜色及单价等方面审定后方能采购。，料，必须经发包人在品牌、规格、颜色及单价等方面审定后方能采购8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。9.试验与检验试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。施工现场需要配备的试验设备：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。施工现场需要具备的其他试验条件：根据国家及地方有关规定和现场实际情况配置。9.4现场工艺试验10/18现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：按通用条款执行。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:因变更引起价格调整的其他处理方式：结算综合单价的确定按下列方法进行：（1）、竞标报价中已有使用于变更工程的综合单价，可参照竞标报价中已有的综合单价确定；（2）、竞标报价中有类似变更工程的综合单价，可参照竞标报价中已有的综合单价确定；（3）、竞标报价中没有适用或类似于变更工程的综合单价，则有定额的套用定额计算，执行本工程编制招标控制价的参考依据，其中材料价格有信息价的按合同该新增子项实施期间《桂林市建设工程造价信息》之阳朔县信息价的平均价计取，无信息价时按市场价格共同协商初步确定；新增结算综合单价=按定额计算（管理费、利润取中值）的综合单价×（成交的竞标报价÷预算价），新增项目无定额可套用时，由发包人、承包人及监理三方共同协商确定。暂定价调整方法为：暂定材料价格部分仅调整合同实施期间材料市场价暂定之间的差额并计相应的税金，竞标书中相应的综合单价不再调整。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承无。11.价格调整价格调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。第3种方式：其他价格调整方式：项目建设单位将项目施工图预算送广西明兆工程咨询有限公司进行评审进行审核，审核后的预算造价下浮5%作为合同价格。建设单位因设计变更或其他原因事先无法预料的特殊情况，经有关部门审核后可以调整结算价格，但所增加的金额未经批准，不得超过合同金额的5%。项目完工后，建设单位与施工单位以相关计价依据按实际计算的造价（不含安全文明施工费、规费、税金）下浮5%后送阳朔县财政性预决算评审中心审核，阳朔县财政性预决算评审中心审核后的结算价格为工程结算价。未经批准，工程结算价不得超过建设单位申报的采购预算。12.合同价格、计量与支付合同价格、计量与支付12.1同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：由于承包人因施工方法的修正、变更而引起的费用增加，由承包人自理，发包人不另追加费用。项目措施费包干使用，结算时不做调整。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：本工程合同实施期间因不可预见因素或设计及发包人要求所发生的工程量增减（由变更签证产生），其工程量按实际发生经发包人代表签证确认，其结算综合单价的确定按下列方法进行：（1）、报价中已有适用于变更工程的综合单价，按已有的综合单价确定，综合单价不随工程量的增减而变化；（2）、报价中有类似变更工程的综合单价，可参照报价中已有的综合单价确定；（3）、政府采购合同在履行过程中，如采购人需增加与合同标的相同工程的工程量，增加的采购金额原则上不得超过原合同采购金额的百分之十；如改变原有设计或变更合同中材料的规格、型号、品牌，必须在项目实施前报阳朔县人民政府采购管理办公室，未经批准擅自变更或增加的，财政部门将不予结算审核及拨付款项，改变部分的采购金额所占的份额原则上不得超过原合同采购金额的百分之十且不得突破原采购预算（结算方式为：1、房屋建筑类综合单价按2013年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》及其配套的费用定额结算；2、装饰装修工程、园林绿化工程类综合单价按2013版《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》及其配套的费用定额结算；3、市政工程类综合单价按2014版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套的费用定额结算；4、安装类工程综合单价按2008版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套的费用定额结算；材料价差按合同实施期间《桂林市建设工程造价信息》公布的阳朔县信息平均值，结算综合单价=定额计算的综合单价×（成交的竞标报价/预算控制价）；5、公路工程类综合单价按2018版《公路工程预算定额》及相关费率编制计算，材料价按合同实施期间《桂林市建设工程造价信息》公布的阳朔县信息平均值，结算综合单价=定额计算的综合单价×（成交的竞标报价/预算控制价）。11/1812.2预付款无。12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）或其使用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：无。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：无。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无。12.4工程进度款支付关于付款周期的约定：项目完工验收合格后，按规定程序若结算价大于或等于合同价时，最多支付至合同价款的80%；若结算价小于合同价时，最多支付至结算价款的80%。经阳朔县财政性预决算评审中心审核工程结算造价，施工方缴纳质保金至阳朔县公路建设养护中心账户后，工程款付至审定结算价的100%（含已支付的工程款），已缴纳的质保金待工程缺陷责任期满后支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：无。12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到相关资料后7天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到相关资料后7天内。（2）发包人支付进度款的期限：收到相关资料后7天内。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。13.验收和工程试车验收和工程试车13.1分部分项工程验收12/1813.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每拖延一天工期支付给发包人最终结算总价的0.4%/天的违约金，违约金最高限额为整个工程总价款的1%。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：按通用条款执行。（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：无。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后。14.竣工结算竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：经审定工程竣工结算并由承包人提出申请后28天内。竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算由承包人提交相关结算资料（主要包括合同、工程量计算书、结算书、变更设计通知单、签证单、竣工图）齐全后经监理初审、发包人审核后，必须经发包人审定后方可办理工程结算或竣工决算，最终以阳朔县财政性预决算评审中心的结算审计结果为准。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的30天内。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式四份。承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后14天内向监理人提交4份竣工付款申请单及相关证明材料。14.4.2最终结清证书和支付13/18（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后的30天内。15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：合同价款的3%。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（2）种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的工程款；（3）其他方式:无。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:无。关于质量保证金的补充约定：发包人在质保期（壹年）满后一个月内将质保金的全部返回给承包人。质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1.本工程保修期为壹年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人应当在接到保修通知之日起七天内派人保修。承包人不再约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所产生的费用由承包人承担。16.违约违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。14/18（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（7）其他：/。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满/天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：按通用条款执行。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：每拖延一天工期支付给发包人最终结算价的0.4%/天的违约金。误期时间从合同规定竣工日期起直到全部合同工程或相应工程的全部移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一日的按一日计算）。项目法人建立施工单位人员的考勤制度，施工单位必须按照投标承诺到位相关的管理人员，按施工组织计划足额配备相应的劳务人员及施工机械设备，项目经理部项目经理、技术负责人在施工期间每月在施工现场的时间不得少于10天，质量检查员及专职安全员在施工期间每月在施工现场的时间不得少于15天。执行考勤制，由项目法人驻工地代表执行，每月累总一次，如不按投标承诺到位，按相关规定给予罚款（以月份计）。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有以下情况之一者，发包人有权解除合同，并视情况扣除其履约保证金：（1）个人承包工程，包括本人单位及外单位人员承包，发包人不承认其个人拥有任何资质等级及营业许可资格；（2）几个人联合承包工程，就地组织暗分包队伍，不具备完成本工程的技术、机械能力，被发包人判定为没有能力履行的；（3）就地转包全部的工程，以谋取高额转让费、管理费的；（4）承包人有部分分包现象（其中包括冒充承包人下属单位的，凭口头协议参与施工的分包人及其他暗分包个体户），一经发现核实，发包人将采取驱逐该暗分包人措施，并对承包人处予违约处罚金，违约处罚金金额为履约保证金金额的5%～20%（视情节严重而定）。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无偿使用。17.不可抗力不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力包括因战争、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、停工、火灾，以及：1、当地气象部门规定的情形；2、当地地震部门规定的情形；3、当地卫生部门规定的情形；4、提供政府相关部门对不可抗力的证明材料。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。18.保险保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人应投保建筑工程一切险并承担相关费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。15/1820.争议解决争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向桂林市仲裁委员会申请仲裁；（2）向阳朔县人民法院起诉。16/18工程质量保修书发包人（全称）：阳朔县公路建设养护中心承包人（全称）：四川省玉隆建筑工程有限责任公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就阳朔县中南至土岭公路（K0+000-K1+000、K6+000-K7+000段）路面提升工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括施工图纸包含的内容以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在承包人承包范围内，属承包人责任造成的工程质量问题，由承包人承担质量保修责任。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1．桥梁工程为设计文件规定的合理使用年限（建议桥梁隧道主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限）；2．道路工程为2年（建议路基、路面、桥面为2年）；3．排水（雨水）工程为3年（建议道路工程中的排水工程为3年）；4．绿化工程为单位工程竣工验收合格后/年；5.地下防水工程为5年（建议为5年）；6．其他附属工程为1年；7．其他项目保修期限约定如下：无质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程双方约定的质保金按工程结算金额的3%缴纳至发包人账户，保修期满后按规定支付。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：阳朔县公路建设养护中心承包人（公章）：四川省玉隆建筑工程有限责任公司17/18地址：阳朔县荆凤路55号地址：成都市武候区佳灵路3号2栋9楼918号代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：电话：0773-8828056电话：0773-7592889传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：541900邮政编码：18/18
投标 / 标书制作要点（原创）
本公路工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
