茶产业园项目采购合同公告（梧州市龙圩区广平镇人民政府2022）
广平镇武陇村六堡茶产业园项目的合同公告
一、合同编号：11N00767964220221401
二、合同名称：广平镇武陇村六堡茶产业园项目的合同
三、项目编号：WZZC2022-C2-060123-GXSW
四、项目名称：广平镇武陇村六堡茶产业园项目
五、合同主体
采购人（甲方）：梧州市龙圩区广平镇人民政府
地 址：梧州市龙圩区广平镇
联系方式：0774-2700018
供应商（乙方）：广西楗恒林业科技有限公司
地 址：广西壮族自治区梧州市龙圩区龙圩镇林水村宜二组300号301-303室
联系方式：13707749073
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：广平镇武陇村六堡茶产业园项目 数量：1.00 单价（元）：1070997.99 规格型号（或服务要求）：施工范围:种植六堡茶183亩：开垦边坡，修建茶园便道3.5公里，购买50万株茶苗，人工施肥及养护；供水系统：采购一批水管，抽水机、发电机各1台；一间临时生产用房；质量要求：合格。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件、设计图纸以及工程量清单。施工工期:270日历天项目经理:/执业证书信息:/
2.合同金额（元）：1070997.99
3.履约期限、地点等简要信息：/
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022年10月27日
八、合同公告日期：2022年11月14日
九、其他补充事宜：/
附件信息：
施工合同.pdf施工合同.pdf
全购代理机构收到施工承包点同原件的日期为2022年明月1日广平镇武陇村六堡茶产业园项目施工承包合同发包人：梧州市龙圩区广平镇人民政府承包人：广西键恒林业科技有限公司2022年10月发包人（全称）：梧州市龙圩区广平镇人民政府承包人（全称）：广西键恒林业科技有限公司根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就广平镇武陇村六堡茶产业园项目建设有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1工程名称：广平镇武陇村六堡茶产业园项目2.工程地点：广平镇武陇村3.资金来源：财政资金4、工程内容：种植六堡茶183亩：开垦边坡，修建茶园便道3.5公里，购买50万株茶苗，人工施肥及养护：供水系统：采购一批水管，抽水机、发电机各一台：一间临时生产用房：（详见工程量清单及图纸）5工程承包范围：详见工程量清单。二、合同工期计划开工日期：202年10月27日。（具体以发包人书面通知为准）计划竣工日期：2022年6月26日。工期总日历天数：270天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）壹佰零柒万零玖佰玖拾柒元玖角玖分￥1070997.99元）2.合同价格形式：总价合同五、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）成交通知书（如有）（2）碳商函及其附录（如有）：（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款（5）技术标准和要求；（6）已标价工程量清单或预算书（7）图纸：（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。六、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。七、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同八、签订时间本合同于2022年10月27日签订。九、签订地点本合同在梧州市龙圩区签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分十一、合同生效本合同自双方签章后生效。十二、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份发过人：（公章）承包人：公法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托（签（签字）社会信用代码社会信用代码：91450406MAA7DB547U邮政编码：邮政编码：543006电话：电话：13707749073开户银行：开户银行：广西苍梧农村商业银行股份有限公司营业部账号：账号：44761201101118170759第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017—0201）。第三部分专用合同条款一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件1.1.3工程和设备11.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：包括永久占地、临时占地1.1.3.9永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地1.1.3.10临时占地包括：为实施合同工程需临时占用的土地1.5合同文件的优先顺序（1）合同协议书（2）成交通知书（如果有）（3）竞标函及其附录（如果有）：（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款（6）技术标准和要求：（7）图纸：（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后3天内发包人向承包人提供图纸的数量：壹套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担：发包人向承包人提供图纸的内容：见图纸目录1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：:承包人提供的文件的期限为：文件实施前7天承包人提供的文件的数量为：二式叁份承包人提供的文件的形式为：纸质文件：发包人市批承包人文件的期限：收到文件后7天内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：图纸会审或发包人审查后7天内1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：香，允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：无。2.发包人2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：水通、电通、道路通，但施工用水、用电费用由承包人承担，施工用水、用电开户由承包方自行解决，发包人可协助办理相关手续2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：开工前7天内发包人是否提供支付担保：查发包人提供支付担保的形式：查3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料及国家、地方规定的其他资料。承包人需要提交的竣工资料套数：二式叁份。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工验收通过后7天内，承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料，同时竣工图提供电子版（10）承包人应履行的其他义务：协助发包人做好施工所需的条件、报监报建手续及其他政府部门需要的报批手续，告知义务，按时足额将农民工工资保障金存入建设行政主管部门指定的账户，对农民工工资保障金的使用做出承诺，不尽事宜由双方另行协商确定3.5分包本工程不允许分包。关于分包合同价款支付的约定：无5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：无关于工程奖项的约定：无7.工期和进度7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件（1）零度以下低温天气（2）连续暴雨3天以上（3）连续3天8级以上（含）大风7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无（如有则另签订补充协议）10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：超出招标图纸和工程量清单的子且10.3变更程序10.3.1（1设计变更和工程签证，按各市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理（2）建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字确认（3）当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：工程变更合同价款按下列方法进行：（1）合同中已有相同清单项目的，按合同该清单项目价格进行计算：（2）合同中只有类似清单项目的，参照该类似清单项目价格进行计算：（3）合同中没有适用或类似清单项目的价格计算方法：有定额的套定额，其中材料价格按施工期间的《梧州市建设工程造价信息》相应价格信息进行计算：《梧州市建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算：无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格，并经当地审计部门审定，工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.13.工程量清单错误的修正”执行。10.7暂估价无12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本工程采用总价合同价格形式。（1）单价合同单价合同采用综合单价方式确定，工程量按实际结算综合单价包含的风险范围：风险范围以外合同价格的调整方法：（2）总价合同。总价包含的风险范围风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3）其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同金额的60%预付款支付期限：合同签订后7天之内支付预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：合同签订后3天内，采购人向中标人支付60%预付款：开工后根据完成工程量，完工后支付至80%的进度款（扣除预付款），工结算后15日内付清。1.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工验收合格后60天内17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：由办理方告知。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）提请梧州仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力（2）向梧州市龙圩区人民法院起诉21补充条款本项目优先雇佣本地贫困户，以工代服
投标 / 标书制作要点（原创）
本茶产业园项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
