大队改造 办公家具采购合同公告（聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队2022）
寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目合同公示
寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目合同公示
详细信息
聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP371521000202202000086A_001
二、合同名称：寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目
三、采购项目编码：SDGP371521000202202000086
四、采购项目名称：寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目
五、合同主体
采购人：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队
地址：阳谷县淮河路567号
联系方式：13706356188
供应商（乙方）：百创建设有限公司
地址：城市东昌府新区办事处建设路与光岳路交汇处西南角绿岛新天地商铺B幢B-315
联系方式：15506678616
六、合同主要信息
主要标的名称规格型号（或服务要求）主要标的数量主要标的单价合同金额（万元）
其他建筑物、构筑物修缮无1428.11635428.11635
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2022-08-01
八、合同公告日期：2022-11-18
九、其他补充事宜：
附件：
寿张中队西湖中队事故科车管所大队改造及办公家具购置项目合同.pdf
寿张中队西湖中队事故科车管所大队改造及办公家具购置项目合同.pdf
【合同】阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造等项目.doc
【合同】阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造等项目.doc
国家工商行政管理总局住房城乡建设部制定制定建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）一）项目管理机构组成表1、项目经理（负责人）执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明执业或职业资格证明职称称级别证号专业建造师二级鲁2372010202246990建筑工程职务姓名养老保备注新点网上招险项目负邓永增在险责人还系新点网上招投新点网上招投新点网上新点网上附：邓永增项目扫描件：序号证书名称查看1建造师证书点击查看2项目经理身份证点击查看3项目经理养老保险证明点击查看4项目经理安全生产考核合格证书（B证）点击查看新点网上招投标系招投标系统招投标系统招投标系招投标系招投标系2、项目管理机构其他人员组成表职务姓名职称设称级别执业或职业资格证明证号专业养老保险备注劳务员张园园其他资务身初级2201P43000393516建筑工程在险资料员高阳其他资料员初级2201050000092484建筑工程在险预算员陈玉芹其他预算员初级2001100007092建筑工程在险机械员田绍阁其他机械员初级2201110000092910建筑工程在险技术负责人工程师工程师中级鲁211402033302487建筑工程在险安全员王保伟其他安全员初级鲁建安C（2020)1500713建筑工程在险质量员**其他质量员初级2001030034657建筑工程在险施工员杨灿其他施工员初级2201010100095633建筑工程在险新点网上招投标系点网网新点网上招投标系点新点网上招投标系新点网上招投标系《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目负责人、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（一）合同协议书《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。一、《示范文本》的组成为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：说明1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：（三）专用合同条款通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。（二）通用合同条款发包人（全称）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队第一部分合同协议书《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务二、《示范文本》的性质和适用范围3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.工程立项批准文号：/。2.工程地点：阳谷县境内。1.工程名称：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造等项目。一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造等项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：百创建设有限公司二、合同工期招标文件、工程量清单范围内的全部内容。6.工程承包范围：群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。5.工程内容：寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造、考试用房、车站警务室。招标范围：寿张中队（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，院内下水道改造，内外墙涂料，建设房屋，防水工程，绿化工程特殊警用设备维修及更换）；西湖中队(项目包括装饰装修，路面修复，防水工程，绿化工程，院内下水道改造，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料粉刷，特殊警用设备维修及更换)；事故科(包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料院内下水道改造，绿化工程)；车管所（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料院内下水道改造，绿化工程）；阳谷大队（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料，院内下水道改造，绿化工程）；考试用房（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料，绿化工程）；车站警务室（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料）。(具体详见工程量清单）4.资金来源：财政资金。四、签约合同价与合同价格形式工程质量符合达到国家验收标准合格标准。三、质量标准工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。计划竣工日期：年月日。计划开工日期：年月日。（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）壹拾伍万肆仟柒佰柒拾壹元柒角(¥154771.70元)；（1）安全文明施工费：其中：人民币（大写）肆佰贰拾捌万壹仟壹佰陆拾叁元伍角(¥4281163.50元)；1.签约合同价为：2.合同价格形式：单价合同。人民币（大写）/(¥/元)。（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；本协议书与下列文件一起构成合同文件：六、合同文件构成承包人项目负责人：邓永增。五、项目负责人（8）其他合同文件。（7）已标价工程量清单或预算书；（6）图纸；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。七、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。本合同在阳谷县签订。十、签订地点本合同于2022年月日签订。九、签订时间本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。八、词语含义本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执叁份，代理公司壹份。十三、合同份数本合同自双方签字盖章后生效。十二、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、补充协议法定代表人：杨正强法定代表人：周保佳地址：阳谷县淮河路567号地址：山东省聊城市东昌府区新区办事处建设路与光岳路交汇处西南角绿岛新天地商铺B幢B-31（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队承包人：(公章)百创建设有限公司通用合同条款直接引用建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本（GF—2017—0201）中“通用合同条款”。第二部分通用合同条款账号：账号：638900366510903开户银行：开户银行：招商银行股份有限公司聊城分行电话：0635-6382330电话：0635-6589888委托代理人：宋从丽委托代理人：周保佳1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件、补充协议、补充条款、施工现场统一管理协议、和解调解协议、有关工程洽商、变更、工程会议纪要及备忘录等。1.1.1合同1.1词语定义1.一般约定第三部分专用合同条款通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.4监理人：通信地址：。电子信箱：；联系电话：；资质类别和等级：；名称：；1.1.2.5设计人：适用于合同的其他规范性文件：工程所在地政府及建设行政主管部门颁发的有关文件。1.3法律1.1.3.10临时占地包括：双方在合同履行中建设临时工程的用地或用于施工所需场地，如：临建用地、仓储、组装用地、居住生活用地，临时占路、占人行道、占公共用地等。1.1.3.9永久占地包括：依据图纸确定建设永久工程的用地及永久工程设施用地。1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时租用的土地、修建现场围墙占用的公共人行道、占路、占用公共场地等。1.1.3工程和设备1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：/。发包人提供国外标准、规范的份数：/；1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；1.4.1适用于工程的标准规范包括：合同期内适用于工程的国家标准、行业标准，工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。1.4标准和规范（2）中标通知书；（1）本合同协议书；组成本合同的文件包括：合同文件组成及优先顺序为：合同文件及解释顺序1.5合同文件的优先顺序如投标文件中承诺低于招标文件要求，以招标文件为准。（8）已标价工程量清单。（7）图纸；（6）标准、规范及有关技术文件；（5）本合同通用条款；（4）招投标文件、答疑、投标函及投标函附录；（3）本合同专用条款；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的期限：/；1.6.1图纸的提供1.6图纸和承包人文件双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。（9）本合同实施过程中，由双方签署的补充协议、备忘录等补充性文件，一方向另一方签发的承诺书、保证书等文件；承包人提供的文件的形式为：书面和电子；承包人提供的文件的数量为：4；承包人提供的文件的期限为：开工前7日内；需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计和施工进度计划，材料和设备采购计划等；1.6.4承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：/。1.7.2发包人接收文件的地点：项目所在地发包人办公室；1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7联络关于现场图纸准备的约定：执行通用条款。1.6.5现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件7日内。1.10交通运输监理人指定的接收人为：总监代表和总监。监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；承包人指定的接收人为：承包人项目负责人。承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；发包人指定的接收人为：发包人代表。1.10.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：双方另行确定。关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门（或围挡）为界；1.10.3场内交通关于出入现场的权利的约定：在本工程施工期间，由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，同时保障出入现场的畅通，并承担相关手续费用和建设费用。1.10.1出入现场的权利关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人许可，承包人不得以任何形式用于或转给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。1.11知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。2.2发包人代表2.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：/。出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。1.13工程量清单错误的修正1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在承包人的合同总价中，不再另行计取。电子信箱：；联系电话：；职务：；身份证号：；姓名：；发包人代表：2.4.2提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：开工日2天前移交。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表，工程进度款支付审核。通信地址：。3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：执行通用条款。2.5资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后2个月内。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人需要提交的竣工资料套数：4套。（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整的施工技术资料等；按质监部门、档案管理和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。1.总承包人应对发包人的统一管理。结算资料或竣工验收资料不全、不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理、未提供总承包服务等其他事项。（总承包服务包括以下内容：（1）、按专业工程施工需要的要求提供工作面并对施工现场进行统一管理，竣工资料进行统一整理汇总。（2）、为专业工程承包人提供现有垂直运输机械和焊接电源接入点，其发生的费用由分包人承担。2发包人供应材料：对发包人供应的材料进行验收及保管和使用发放。）3.1承包人的一般义务身份证号：******************；姓名：邓永增；3.2.1项目负责人：3.2项目负责人（10）承包人应履行的其他义务：双方另行确定。承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子。电子信箱：843520754@qq.com；联系电话：15506678616；安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2011）0900030；建造师执业印章号：/；建造师注册证书号：鲁2372010202246990；建造师执业资格等级：二级；4、进度款支付申请、竣工验收申请、最终结清申请单。3、同意涉及合同价款变化超过1万元或合同工期变化超过3天的变更指示。2、与本工程相关的任何分包合同、采购合同的签订；1、与本工程相关的任何补充协议的签订；承包人对项目负责人的授权范围如下：项目负责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同，但下列事项必须经发包人同意，并加盖承包人单位公章有效：通信地址：山东省聊城市东昌府区新区办事处建设路与光岳路交汇处西南角绿岛新天地商铺B幢B-315；3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：原项目负责人如能够继续履行职责的，监理人应责令承包人撤销其更换决定，承包人承担1万元违约金；如原项目负责人客观上已经无法继续履行职责的，发包人有权审核承包人更换的项目负责人，承包人应承担违约金3万元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。3.2.2承包人更换项目负责人：承包人应报有关部门备案后更换项目负责人。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离场≤3天，承包人承担1万元违约金；擅自离场＞3天，发包人有权要求承包人更换项目负责人，并承担3万元违约金。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的发包人有权要求承包人更换项目负责人，承包人承担违约金3万元。由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：25天；3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：建设单位有权解除合同，承包人7天内退场并承担相应的法律责任，赔偿建设单位的经济损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人代表认可后方可离开。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：监理人应再次发出通知要求承包人3天之内予以更换，并承担违约责任5000元；如承包人收到的第二次更换通知3日内人拒绝更换的，监理人应书面主要施工管理人员停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按投标文件中的承诺的项目管理机构及施工现场管理人员开工7天前提交。3.3承包人人员3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：监理人应在承包人收到的第二次更换通知第29日书面通知该项目负责人停止工作，并指示暂时停止施工。按照7.8.2款【承包人原因引起的暂停施工】处理。3.5.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：执行通用条款。3.5.1分包的一般约定3.5分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场累计（规定应到岗的天数）≥７天，视为承包人违约。承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，至颁发接收证书之日止，费用由承包人承担。3.6工程照管与成品、半成品保护关于分包合同价款支付的约定：/。3.5.4分包合同价款其他关于分包的约定：/允许分包的专业工程包括：/。关于监理人的监理内容：见《建设工程监理委托合同》。4.1监理人的一般规定4.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。承包人是否提供履约担保：/。3.7履约担保职务：；姓名：；总监理工程师：4.2监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见《建设工程监理委托合同》。关于监理人的监理权限：见《建设工程监理委托合同》。4.4商定或确定关于监理人的其他约定：详见监理合同。通信地址：；电子信箱：；联系电话：；监理工程师执业资格证书号：；关于工程奖项的约定：/。5.1.1特殊质量标准和要求：/。5.1质量要求5.工程质量（1）/；在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：6.安全文明施工与环境保护5.4责任约定：工程质量必须符合国家质量安全标准，在施工过程中或竣工后发生安全、质量问题,中标人承担全部责任并赔偿一切损失。关于延期最长不得超过：48小时。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：应在共同检查前48小时书面通知监理人。5.3隐蔽工程检查合同当事人对文明施工的要求：满足市级安全文明施工达标工地要求等。6.1.5文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：双方共同编制。责任认定经当地治安主管部门认定责任，双方依据认定的责任承担相应费用。6.1.4关于治安保卫的特别约定：双方共同编制施工现场治安管理制度，制定突发事件紧急预案等。6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝各类伤亡事故，如因为承包人未尽到管理责任，未按规范施工，发生的人员安全事故以及日后因施工产生安全隐患引起的安全事故，均由承包人自行承担全部责任。6.1安全文明施工承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：最迟不超过约定开工日期前7天；7.1.2施工组织设计的提交和修改7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：①专业性较强的专项工程安全施工组织设计，②安全技术措施，③施工现场临时用电方案，④达到规定规模的危险性较大的作业方案等。7.1施工组织设计7.工期和进度6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同步支付。7.3.1开工准备7.3开工发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。7.2.2施工进度计划的修订7.2施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内，施工组织设计仅作为施工组织与指导用。7.4测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.3.2开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。关于承包人提交工程开工报审表的期限：提交进度计划时同时提交。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：7.5.2因承包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人未按期供货；直接发包专项工程工期延误等情况。7.5.1因发包人原因导致工期延误7.5工期延误7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟为约定开工日期7天前。（1）、连续强降雨、雪3天以上；发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：7.7异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：/。7.6不利物质条件逾期竣工违约金：延误工期赔偿金为合同总价款的万分之三/天。逾期竣工违约金最高限额为合同总价款的3%。8.4材料与工程设备的保管与使用8.材料与设备7.9.2提前竣工的奖励：提前竣工不奖励。7.9提前竣工的奖励（3）、大风8级以上。（2）、40℃以上或低于-10℃以下并持续3天以上；8.8施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：由承包人承担。如由发包人统一采购的材料，发包人负责送货（含卸货）到施工现场指定地点。承包人负责接货、收货、验货，此后的一切责任包括看护、使用、包装运输材料和工具（配件）的回收以及现场内的二次运输，都由承包人负责。发包人采购的材料经发包人、材料供应商、监理、承包人、审计五方共同验收，验收合格交与承包人保管，交接后材料丢失或损坏，承包人承担由此造成的损失。8.6.1样品的报送与封存8.6样品8.4.2施工中所需主材，承包人需得到招标人认可。8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：暂无发包人供应的材料设备，在实施过程中如发生，双方另行约定。施工现场需要配置的试验场所：承包人自行承担实验场所建设费用，实验场所应满足工程需要。9.1.2试验设备9.1试验设备与试验人员9.试验与检验关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担修建临时设施及其费用；如需临时占地由承包人自行承担。8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施10.1变更的范围10.变更现场工艺试验的有关约定：/。9.4现场工艺试验施工现场需要具备的其他试验条件：/。施工现场需要配备的试验设备：按工程要求配置等。监理人审查承包人合理化建议的期限：/。10.5承包人的合理化建议关于变更估价的约定:/。10.4.1变更估价原则10.4变更估价关于变更的范围的约定：设计变更。10.7.1依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7暂估价/。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：/。10.8暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：由双方共同协商确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由双方共同协商确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由共同依法组织招标方式确定。第1种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。11.1市场价格波动引起的调整11.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：/。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。（2）关于基准价格的约定：以招标控制价中的价格为基准价格。第2种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；风险费用的计算方法：/。综合单价包含的风险范围：综合单价指为完成工程量清单项目每计量单位工程量所需的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用，还应包括深化设计费、检验费（包括出厂检验、到场检验及相关部门规定的各项检验检测等所有检验费用）、竣工图绘制、扬尘治理等费用。中标的综合单价在合同期内不得调整，法律法规政策除外。1、单价合同。12.1合同价格形式：单价合同。12.合同价格、计量与支付第3种方式：其他价格调整方式：/。3、其他价格方式：/。风险范围以外合同价格的调整方法：/。风险费用的计算方法：/。总价包含的风险范围：/。2、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：/。12.2.2预付款担保预付款扣回的方式：/。预付款支付期限：/。预付款支付比例或金额：/。12.2.1预付款的支付12.2预付款12.3.2计量周期工程量计算规则：执行GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及配套的计算规则。12.3.1计量原则12.3计量预付款担保的形式为：/。承包人提交预付款担保的期限：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。关于总价合同计量的约定：/。12.3.4总价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。12.3.3单价合同的计量关于计量周期的约定：工程形象目标。2.结算方式：1、投标人根据招标文件及工程量清单要求自主报价，中标综合单价包死。2、在施工过程中，工程量如有变化，按中标单价包死加招标人中标人双方、监理等有关部门有效签证后进行结算，原有工程量清单中已有的项目按中标综合单价，原有工程量清单中没有的项目按照招标中标与预算额同比例下浮，确定最后结算价。1.关于付款周期的约定：工程完成总工程量的50%，付至工程合同价款的50%，工程完成总工程量的80%，付至工程合同价款的80%，工程验收合格并结算完成付至结算价款的97%，余款3%质保期满后14天内无息付清。12.4.1付款周期12.4工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：/。12.3.6其他价格形式合同的计量（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请7天内。12.4.4进度款审核和支付（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。12.4.3进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：执行通用条款12.4.2，其中不包含第（3）项内容。12.4.2进度付款申请单的编制3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。12.4.6支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。（2）发包人支付进度款的期限：签发进度款支付证书后14天内。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到申请7天内。13.2.2竣工验收程序13.2竣工验收关于延期最长不得超过：48小时。13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。13.1分部分项工程验收13.验收和工程试车承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。13.2.5移交、接收全部与部分工程发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。关于竣工验收程序的约定：执行通用条款及当地相关部门规定。13.3.3投料试车（2）无负荷联动试车费用由/承担。（1）单机无负荷试车费用由/承担；工程试车内容：/。13.3.1试车程序13.3工程试车14.1竣工结算申请14.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书后14天内。13.6.1竣工退场13.6竣工退场关于投料试车相关事项的约定：/。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。发包人完成竣工付款的期限：/。发包人审批竣工付款申请单的期限：/。14.2竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：/。承包人提交竣工结算申请单的期限：/。（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。14.4.2最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：/。承包人提交最终结清申请单的份数：。14.4.1最终结清申请单14.4最终结清关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3质量保证金缺陷责任期的具体期限：自实际竣工验收之日起计算,24个月。15.2缺陷责任期15.缺陷责任期与保修（2）发包人完成支付的期限：/。15.3.2质量保证金的扣留（3）其他方式:/。（2）3%的工程款；（1）质量保证金保函，保证金额为：/；质量保证金采用以下第2种方式：15.3.1承包人提供质量保证金的方式15.4保修关于质量保证金的补充约定：质量保证金不计利息。（3）其他扣留方式:/。（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：16.1发包人违约16.违约承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内到场。15.4.3修复通知工程保修期为：见工程质量保修书。15.4.1保修责任（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。发包人违约责任的承担方式和计算方法：16.1.2发包人违约的责任发包人违约的其他情形：/。16.1.1发包人违约的情形16.1.3因发包人违约解除合同（7）其他：/。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.2.2承包人违约的责任承包人违约的其他情形：/。16.2.1承包人违约的情形16.2承包人违约承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无。17.1不可抗力的确认17.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行约定。关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。16.2.3因承包人违约解除合同18.3其他保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款。18.1工程保险18.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。17.4因不可抗力解除合同20.3争议评审20.争议解决关于变更保险合同时的通知义务的约定：关于变更保险合同时的通知义务的约定：双方要通过监理人相互通知并获得同意，但工伤保险变更除外（要强制投保）。18.7通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人办理。关于其他保险的约定：/。其他事项的约定：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的确定：/。20.3.1争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。（2）向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。（1）向/仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：20.4仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：/。20.3.2争议评审小组的决定附件3：工程质量保修书附件2：发包人供应材料设备一览表专用合同条款附件：附件1：承包人承揽工程项目一览表协议书附件：附件附件9：预付款担保格式附件8：履约担保格式附件7：分包人主要施工管理人员表附件6：承包人主要施工管理人员表附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表附件4：主要建设工程文件目录附件2：承包人承揽工程项目一览表附件1：附件11：暂估价一览表附件10：支付担保格式单位工程名称建设规模建筑面积(平方米)结构形式层数生产能力设备安装内容合同价格（元）开工日期竣工日期承包人（全称）：百创建设有限公司发包人（全称）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队工程质量保修书附件3：发包人供应材料设备一览表序号 材料、设备品种规格型号单位数量单价（元）质量等级供应时间送达地点备注根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：二、质量保修期质量保修范围包括寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造、考试用房、车站警务室。招标范围：寿张中队（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，院内下水道改造，内外墙涂料，建设房屋，防水工程，绿化工程特殊警用设备维修及更换）；西湖中队(项目包括装饰装修，路面修复，防水工程，绿化工程，院内下水道改造，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料粉刷，特殊警用设备维修及更换)；事故科(包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料院内下水道改造，绿化工程)；车管所（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料院内下水道改造，绿化工程）；阳谷大队（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料，院内下水道改造，绿化工程）；考试用房（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料，绿化工程）；车站警务室（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料），以及双方约定的其他项目。承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造等项目签订工程质量保修书。6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；3．装修工程为2年；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；1．基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。三、缺陷责任期本项目质量保修期自项目验收合格之日起两年，在保修期内负责工程完好，及时修整，因管理不善和各种质量责任事故造成的损失，由中标人负责。7.2起算日：自竣工验收合格之日。7.1工程保修期按照法律、法规规定执行。7．其他项目保修期限约定如下：4．质量保修完成后，由发包人组织验收。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。四、质量保修责任缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。阳谷大队发包人(公章)：聊城市公安局交通巡逻警察支队承包人(公章)：百创建设有限公司工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、保修费用账号：账号：招商银行股份有限公司聊城分行开户银行：开户银行：招商银行股份有限公司聊城分行电话：0635-6382330电话：0635-6589888委托代理人(签字)：宋从丽委托代理人(签字)：周保佳法定代表人(签字)：杨正强法定代表人(签字)：周保佳地址：阳谷县淮河路567号地址：山东省聊城市东昌府区新区办事处建设路与光岳路交汇处西南角绿岛新天地商铺B幢B-31承包人用于本工程施工的机械设备表附件5：主要建设工程文件目录附件4：文件名称套数费用（元）质量移交时间责任人序号机械或设备名称规格型号数量产地制造年份额定功率(kW)生产能力备注分包人主要施工管理人员表附件7：承包人主要施工管理人员表附件6：名 称姓名职务职称主要资历、经验及承担过的项目一、总部人员项目主管其他人员二、现场人员项目负责人项目副经理技术负责人造价管理质量管理材料管理计划管理安全管理其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员其他人员1.担保金额人民币（大写）元（¥）。（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（发包人名称）：履约担保附件8：担保人：（盖单位章）6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。年月日传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。（发包人名称）（以下简称“发包人”）根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）：预付款担保附件9：6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。1.担保金额人民币（大写）元（¥）。传真：电话：邮政编码：地址：法定代表人或其委托代理人：（签字）担保人：（盖单位章）鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：（承包人）：支付担保附件10:年月日1.我方保证的方式为：连带责任保证。二、保证的方式及保证期间3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。一、保证的范围及保证金额1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。四、代偿的安排我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。三、承担保证责任的形式3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。五、保证责任的解除3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。六、免责条款5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。八、保函的生效（2）向人民法院起诉。（1）向仲裁委员会申请仲裁；因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：七、争议解决4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。传真：邮政编码：地址：法定代表人或委托代理人：（签字）担保人：（盖章）本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。11-3：专业工程暂估价表11-2：工程设备暂估价表11-1：材料暂估价表附件11：年月日序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注序号专业工程名称工程内容金额小计：对于原合同中用工人员工资支付的规定变更为：甲、乙双方于年月日签订了《聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造等项目》（以下称“原合同”），合同编号为371521220613000，为进一步明确双方之间的权利与义务，在平等自愿、友好协商的基础上，甲、乙双方根据实际情况，变更原合同的部分内容，特订立以下补充协议承包人（以下称“乙方”）：百创建设有限公司发包人（以下称“甲方”）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队施工合同补充协议6、工程项目竣工验收（或完工验收）并已足额支付农民工工资后，乙方可向甲方提出农民工工资专用账户撤销申请（包括工资结算情况和无拖欠农民工工资承诺等），经甲方审核通过后，可凭甲方出具的同意撤销证明，到农民工工资专用账户开户银行办理撤销手续。农民工工资专用账户撤销后，账户余额划至合同约定的乙方账户。5、对少量临时用工，不能实行委托银行按月代发工资的，乙方可与农民工约定以现金方式及时足额支付工资，农民工本人签字的工资支付表和相关资料应存档备查。4、农民工工资专用账户只能用于该项目划拨人工费和支付农民工工资，不得多个项目共用一个农民工工资专用账户或挪作他用。3、乙方应每月向工程项目所在地住房城乡建设主管部门报送所在工程项目农民工工资工资发放明细（银行发放记录）。2、工程项目开工建设后，甲方根据乙方每月提报的已完成施工产值中的人工费清单，按月将农民工工资拨付到农民工工资专用账户。1、根据山东省人力资源和社会保障厅等11部门关于印发《山东省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（鲁人社发【2022】10号）要求，应设立农民工工资专用账户制度，确保人工费拨付到位、专款专用、按月发放、月结月清。二、本协议中的违约金标准统一按照的标准支付。9、乙方未经甲方同意将其他项目共用本项目的农民工工资专用账户，甲方有权要求乙方改正，并要求乙方向甲方支付违约金。8、乙方擅自将农民工工资专用账户的款项挪作他用，甲方有权要求乙方赔偿挪用的款项，并要求乙方向甲方支付违约金，情节严重，甲方有权向甲方所在地的法院提起诉讼。7、乙方未能严格落实农民工工资专用账户制度，未能如实向甲方提供施工产值中的人工费清单、未能配合甲方实行农民工工资专用账户监管工作，甲方有权要求乙方赔偿甲方的损失，并要求乙方向甲方支付违约金。甲方和乙方应主动对接农民工工资专用账户开户银行，共同做好农民工工资专用账户监管工作，确保人工费拨付到位、专款专用、按月发放、月结月清。法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）甲方（公章）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队四、本补充协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。三、本补充协议与原合同内容有相互冲突时，以本补充协议为准。附件：工程量清单法定代表人或授权代表（签字或加盖名章）乙方（公章）：百创建设有限公司山东省政府采购合同（工程类）项目名称:寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目合同编号:SDGP371521000202202000086A_001计划编号:37152100002300120220005采购人:聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队供应商：百创建设有限公司采购代理机构:山东正信招标有限责任公司签订时间：二〇二二年八月一日电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台目录一、合同协议书二、通用条款三、专用条款四、房屋建筑工程质量保修书五、安全生产合同电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，1、合同协议书（全称）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队供应商（全称）：百创建设有限公司北政府采根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改S山造及办公家具购置项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况工程名称：寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目。工程地点：阳谷县境内。3.工程批准文号：电子化政府采4.资金来源：财政资金。停5.工程内容：寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造、考试用房、车站警务室。招标范围：寿张中队（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，院内下水道改造，内外墙涂料，建设房屋，防水工程，绿化工程特殊警用设备维修及更换）：西湖中队（项目包括装饰装修，路面修复，防水工程，绿化工程，院内下水道改造，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料粉刷，特殊警用设备维修及更换）：事故科（包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料院内下水道改造，绿化工程）：车管所（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料院内下水道改造，绿化工程）：阳谷大队（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料，院内下水道改造，绿化工程）：考试用房（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料，绿化工程）：车站警务室（项目包括装饰装修，路面修复，电路改造维修，门窗维修更换，内外墙涂料）。群体工程应附《供应商承揽工程项目一览表》（附件1）6.工程承包范围：府采招标文件、工程量清单范围内的全部内容电电子化政府站二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年_月日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不以工期总日历天数为准。质量标准化政府采购工程质量符合达到国家验收标准合格标准。福电子化政府采四、签约合同价与合同价格形式公1.签约合同价为：人民币（大写）肆佰贰拾捌万壹仟壹佰陆拾叁元伍角（￥4.281.163.50元；其中暂列金额付采人民币（大写）1元）。R海政府采购电子化政府采工程竣工结算值不包含暂列金额。停2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理供应商项目经理：邓永增。资金来源府采欧府采预算内资金0元；财政专户资金：0元：自筹资金：0元。心七、付款方式电子化电子化政府财口一次性支付方式口分期支付方式：X政府口其他支付方式：电八、合同融资事项停1按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标或成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十、承诺1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，43.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十一、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十二、签订时间本合同于2022年8月1日签订。十三、签订地点本合同在阳谷县签订。十四、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十五、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十六、合同份数本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。采购人：(公章)，供应商：(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：城市东昌府新区办事处建设路与光岳路交住所：阳谷县淮河路567号，汇处西南角绿岛新天地商铺B幢B-315法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：13706356188，电话：15506678616电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台传真：，传真：，5开户银行：，开户银行：招商银行账号：，账号：638900366510903邮政编码：，邮政编码：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，6二、通用条款用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）的通用条款。专用条款子化政府采电子化政府菜合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201中的《专用条款》。一般约定电子化政府采电子化政府采1.1词语定义停东1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：供应商的书面承诺。合同当事人及其他相关方2.4监理人名称：政府采购名福资质类别和等级：W始电子化政府彩谷联系电话：电子信箱：通信地址：1.2.5设计人：化政府彩名称：电电子化政府站资质类别和等级：山联系电话：电子信箱：通信地址：1.3法律适用于合同的其他规范性文件家法律法规，遵守山东省、济南市的地府采方法和有关部门的规章、规定1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的市政建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。化政1.5合同文件的优先顺序华电子化政府采合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第1.5条。停单1.6图纸和供应商文件1.6.1图纸的提供采购人向供应商提供图纸的期限：开工前购人向供应商提供图纸的数量：2套；采购人向供应商提供图纸的内容：华数府采购福政1.7联络电子化政府彩电子a单1.7.1采购人和供应商应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人1.7.2采购人接收文件的地点：采购人指定的接收人为：业主派驻现场代表供应商接收文件的地点：供应商施工现场项目部：电子化政府站供应商指定的接收人为：项目经理监理人接收文件的地点监理人指定的接收人为：1.11知识产权11.11关于采购人提供给供应商的图纸、采购人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映采购人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于采购人府采关于采购人提供的上述文件的使用限制的要求：未经采购人书面同意，供应商不得为了合同电以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。2.采购人2.2采购人代表采购人代表：名：身份证号：R化政府采购电电子化政府采职务：停联系电话：电子信箱：通信地址：4施工现场、施工条件和基础资料的提供.4.1提供施工现场化政府采购福关于采购人移交施工现场的期限要求：已具备开工条件。电子化政府彩谷2.4.2提供施工条件关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备开工条件。（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由采购人协助，府府彩供应商自行解决。电（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。停（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由供应商自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经采购人确认后承担费用。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：\。关于工程奖项的约定：\。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：6.1.4关于治安保卫的特别约定：______________________关于编制施工场地治安管理计划的约定：\。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：\。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：无。7.1.2施工组织设计的提交和修改供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：收到成交通知书后三天内。采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：在供应商提供施工组织设计后七天内审定完毕；若采购人对其施工组织设计提出质疑或要求供应商进行修正，供应商在规定期限内应提供修正的施工组织设计，采购人应在七日内对供应商修正的施工组织设计进行最后审定。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订采购人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：\。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台7.3开工，137.3.1开工准备关于供应商提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。关于供应商应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。7.3.2开工通知执行通用条款。7.5工期延误7.5.1因采购人原因导致工期延误（7）因采购人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。7.5.2因供应商原因导致工期延误因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：。因供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的3%。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：无。8.材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。8.8施工设备和临时设施8.8.1供应商提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：工程设计变更联系单（图）以及业务联系单涉及到合同规定结算需要调整的，供应商必须在该项目内容实施前经采购人同意签证盖章，并在该项目完成7天内，电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台将调整原因，调整价款金额（附价款调整结算书、单价分析表）一式二份报采购人，采购人，14在2天内审核确认，返还给供应商。供应商未按规定时间上报的，视为该项变更不涉及合同价款变更。采购人未按时间签证的，视为变更工程报告已被确认。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:执行通用条款。10.5供应商的合理化建议监理人审查供应商合理化建议的期限：采购人审批供应商合理化建议的期限：供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：竣工结算时应按供应商实际完成的工作内容结算，剩余部分仍归采购人所有。11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式本工程为固定综合单价合同。但是，工程竣工结算价不得超出本次采购预算。付款方式：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。，15关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。采购人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。13.3工程试车执行通用条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场执行通用条款。14.竣工结算14.1竣工付款申请执行通用条款。14.2竣工结算审核采购人审批竣工付款申请单的期限：以审计机关出具的工程结算报告日期为准。采购人完成竣工付款的期限：执行合同相关条款。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：自竣工验收通过之日起1年。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：否。15.4保修15.4.1保修责任电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台工程保修期为：执行国家规定。，1616.违约16.1采购人违约执行通用条款。16.2供应商违约16.2.1供应商违约的情形执行通用条款及有关条款规定。20.争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，17四、工程质量保修书采购人（全称）：聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队供应商（全称）：百创建设有限公司为保证寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商一致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。（一）工程质量保修范围和内容供应商在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：（二）质量保修责任期质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、装修工程为2年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。（三）质量保修责任电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台1.属于修复范围和内容的项目，供应商应在收到修复通知之日后7天内派人修复。供应，18商不在约定期限内派人修复，采购人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。2.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非供应商施工质量引起的事故，抢修费用由采购人承担。3.在国家规定的工程合理使用期限内，供应商确保地基基础工程和主体结构的质量。因供应商原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，供应商应承担赔偿责任。4.质量保修完成后，由采购人或其指定的第三方专业公司（如监理等）组织验收。（四）其他双方约定的其他工程质量修复事项：无。本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同采购人供应商双方共同签署。其有效期限至保修期满。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，19五、安全生产合同为在寿张中队、西湖中队、事故科、车管所、大队改造及办公家具购置项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人聊城市公安局交通巡逻警察支队阳谷大队(以下简称“甲方”)与供应商百创建设有限公司(全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应，20按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，21本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：聊城市公安局交通巡逻警察支队乙方：百创建设有限公司阳谷大队单位名称(公章)：，单位名称(公章)：住所：阳谷县淮河路567号，住所：城市东昌府新区办事处建设路与光岳路交汇处西南角绿岛新天地商铺B幢B-315法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：（签字或盖章），（签字或盖章）电话：13706356188，电话：15506678616签订日期：2022年8月1日，签订日期：2022年8月1日电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，22
投标 / 标书制作要点（原创）
本大队改造 办公家具涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
