济南市提升改造工程采购合同公告（济南市市中区人民政府泺源街道办事处2022）
济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程合同公示
济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程合同公示
详细信息
济南市市中区人民政府泺源街道办事处济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程采购合同公示
一、合同编号：SDGP370103000202202000403A_001
二、合同名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程
三、采购项目编码：SDGP370103000202202000403
四、采购项目名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程
五、合同主体
采购人：济南市市中区人民政府泺源街道办事处
地址：市中区盛唐巷11号
联系方式：86157569
供应商（乙方）：济南市市中区建筑安装工程公司
地址：济南市市中区南辛庄西路179号
联系方式：13012986311
六、合同主要信息
主要标的名称规格型号（或服务要求）主要标的数量主要标的单价合同金额（万元）
房屋修缮无1342342
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022-11-18
八、合同公告日期：2022-11-18
九、其他补充事宜：
附件：
济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程合同.pdf
济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程合同.pdf
工程量清单.pdf
工程量清单.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程合同编号:SDGP370103000202202000403A_001计划编号:37010300041800120220053采购人:济南市市中区人民政府泺源街道办事处供应商：济南市市中区建筑安装工程公司采购代理机构:山东义强建设项目管理有限公司签订时间：二〇二二年一十一月一十八日电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台目录一、合同协议书二、通用条款三、专用条款四、建筑工程质量保修书五、安全生产合同六、工程建设廉政协议书七、大气污染、工地扬尘治理责任承诺书八、工程安全承诺书九、农民工工资保障承诺书电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，1一、合同协议书发包人（全称）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处承包人（全称）：济南市市中区建筑安装工程公司根据《中华人民共和国民法典》自愿、公平和诚实信用的原则，双方就济南市市中区人民政府乐源街道办事处永长街社区党电群服务中心提升改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程。工程地点：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心。工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金。5.工程内容：永长街社区党群服务中心提升改造工程。电子化政府采6.工程承包范围：详见工程量清单。停二、合同工期计划开工日期：年_月_日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：150日历日。开工时间以甲方开工令为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致白期总日历天数为准。三、质量标准福工程质量符合合格标准电子化政府站学四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）叁佰肆拾贰万元整（￥3420000.00元）；合同价格形式：固定综合单价。付款方式：政府本项目为预采购，存在取消或终止采购的可能性，根据资金到位情况按以下方式进行支付：合同签订人员设备进场后预付合同金额的50%，工程竣工验收合格，审计完成后3支付至审计金额的97%，余款自验收合格起一年后无质量问题一次性无息付清。五、项目经理承包人项目经理：张裕。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸（如果有）；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在济南市市中区人民政府泺源街道办事处签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。十三、合同份数电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，3本合同一式五份，均具有同等法律效力，发包人执一份，承包人执一份，监督机构二份，代理机构一份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理去定代表人或其委托代理人化政府（盖章或签字）（签字或盖章）子化政府采住所：济南市市中区盛唐巷11号住所：济南市市中区济微路775电话：0531-86157569电话：0531-87964690开户单位：济南市市中区建筑安装工程公司开户银行：济南农村商业银行股份有限公司市中支行账号：90104060020100054943府彩通用条款化政府采采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）经（GF-2017-0201）的通用条款。停三、专用条款合同专用条款是对合同通用条款中有关条款的补充、删改或具体化，应对照合同通用条款中同一编号的条款一起阅读和理解。如果本合同专用条款与合同通用条款之间有不同之处，以本合同专用条款为准。本合同不予否定的（或提及的）通用条款视为认同。其余的条款为中华人民共和国建设部和国家工商行政管理总局共同制定的《建设工程施工合同》（GF-20170201）中的《专用条款》。1.一般约定福电子化政府彩电子1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：承包人的书面承诺1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：9称：名府采购资质类别和等级：B1.1.2.5设计人：电电子化政府站名称：资质类别和等级1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.3.9永久占地包括：1.3.10临时占地包括：1.3法律政府采购政府采适用于合同的其他规范性文件：执行现行的国家法律法规，遵守山东省、济南市的地方新电法规和有关部门的规章、规定。公山1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家、省市现行的建设工程施工及验收规范和施工技术标准、建设工程施工操作规程、建设工程质量管理条例、工程建设标准强制性条文、建筑施工安全检查标准、建筑工程质量检验评定标准、建筑安装工程质量检验评定统一标准以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料备案证制度等有关文件、规定。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数发包人提供国外标准、规范的名称：电子化政府采停1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行《通用条款》第1.5条。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前府采发包人向承包人提供图纸的数量：Y1套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸。始电子化政府彩1.6.4承包人文件办需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计及方案承包人提供的文件的期限为：开工前承包人提供的文件的数量为：四份承包人提供的文件的形式为：书面文件发包人审批承包人文件的期限：收到文件后天内审查完毕1.6.5现场图纸准备电子化政府关于现场图纸准备的约定：开工前提供山1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人1.7.2发包人接收文件的地点：施工现场工程部发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表。承包人接收文件的地点：承包人施工现场项目部：承包人指定的接收人为：项目经理意W监理人接收文件的地点：监理人施工现场监理办公室：监理人指定的接收人为：总监或总监代表。电子化政府采停1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：双方协商1.10.3场内交通于场外交通和场内交通的边界的约定：根据项目情况。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：进门通府彩用条款。化店电子化1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由双方协商承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为府合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款及相关规定。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款及相关规定。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：自行承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格允许调整合同价格的工程量偏差范围发包人电子化政府站2.2发包人代表发包人代表：姓名：发包人对发包人代表的授权范围如下：执行通用条款。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场已具备开工条件。关于发包人移交施工现场的期限要求：2.4.2提供施工条件政府采关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及1电完成的时间：已具备开工条件。（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：由发包人协助，承包人自行解决。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人自行进行现场管线调查，若有管线迁移，经发包人确认后承担费用。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人按部门规定办（6）水准点与坐标控制点交验要求：与现有道路及管线单位协商，监理单位协助电（7）图纸会审和设计交底时间：：由发包人通知具体时间。（8）协调处理施工场地周围邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木的保护工作：由承包人提出具体保护措施和价格，经监理、审计和发包人确认后执行，费用由发包人承担。（9）双方约定发包人应做的其它工作：另行协商2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式电子化政府彩3.承包人东3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：1、完整准确的竣工图纸2、竣工内业资料。承包人需要提交的竣工资料套数：凌工图六套（要求计算机出图），其中原件五套，电文件一套：竣工内业资料三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：发生费用由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：凌工验收前。电子化政府M承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件。（10）承包人应履行的其他义务：A、承包人按规定办理环保、安全等手续。B、按照国家有关规定管理农民用工，承包人应及时支付农民工工资，并对其工作安全、劳动保险等事宜负责，若因此造成影响所有责任由承包人承担。C、承包人按照要求提交进度计划，接受监理单位定时的检查和考核，并承担由此的责任和义务。3.2项目经理3.2.1项目经理姓名：张裕潮；政府采购1身份证号：******************贰级；电子化政府采建造师执业资格等级：公停建造师注册证书号：鲁201080903538建造师执业印章号：鲁201080903538；安全生产考核合格证书号：鲁建安B（2009）0100147；承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理应常驻施工现场，每月不得少4天。政府采政府承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用电条款及相关规定。福项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元／天扣罚；如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目负责人（项目经理）如不能达到承诺的到位率，在当月的工程进度款中按2000元／天扣罚：如累计到位率不到总到位率的70%（到位率由监理工程师与发包方派驻工程师共同考核），则承包人将承担中标价2%的违约金。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。3.3承包人人员3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到开工通知后3天内。3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：由此对发包人造成的二期延误和经济损失由承包人承担。政府化政府3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意不得擅自更换主要施工管理人员，否则承包人承担中标价2%的违约金。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理班子人员在施工现场时间必须与响应文件的承诺相一致。如未经工程师书面同意达不到承诺要求的，项目技术负责人每缺一天罚款2000元，其他每缺一天罚款300元，并在当月的工程进度款中扣除。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：政府采购主体结构、关键性工作的范围：电福电子化政府采3.5.2分包的确定停允许分包的专业工程包括：其他关于分包的约定：3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材工程设备的起始时间：执行通用条款3.7履约担保致电子化政府采承包人是否提供履约担保：停承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：按照发包人与监理方签订的合同，依照合同和有关法律、法规、负责和主持整个项目的监理工作，在合同规定范围内，对工程项目施工进行全过程监理（包括工程质量、工期进度、安全文明施工管理、工程量与工程款的审核等）关于监理人的监理权限：执行通用条款化政府彩福关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：自行承担4.2监理人员总监理工程师：姓名：职务：4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行行的政府定电（1）停山（2）（3）（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：\。关于质量保证金的补充约定：保修期满后，扣除发包人代为维修发生的费用后，一次性无息支付给承包人。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行国家规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：执行通用条款。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款。（7）其他：\。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满\天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款及有关条款规定。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台16.2.2承包人违约的责任，17承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款及有关条款规定。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：\。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款及有关条款规定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：\。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后\天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款及有关条款规定。18.3其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款及有关条款规定。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款及有关条款规定。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款及有关条款规定。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：\。选定争议评审员的期限：\。争议评审小组成员的报酬承担方式：\。其他事项的约定：\。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：\。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向采购单位所在地人民法院起诉。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，18四、工程质量保修书发包人（全称）：济南市市中区人民政府泺源街道办事处承包人（全称）：济南市市中区建筑安装工程公司为保证济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修证书。承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。（一）工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目．具体保修的内容，双方约定如下：（二）质量保修责任期质量保修责任期，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修责任期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3、装修工程为2年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。（三）质量保修责任1.属于修复范围和内容的项目，承包人应在收到修复通知之日后7天内派人修复。承包人不在约定期限内派人修复，发包人可委托其他人员修复，修复费用从保留金内扣除。2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担赔偿责任。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。（四）保留金的支付无。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台（五）保留金的返还，19无。（六）其他双方约定的其他工程质量修复事项：无。本工程质量保修证书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。其有效期限至保修期满。五、安全生产合同为在济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人济南市市中区人民政府泺源街道办事处(以下简称“甲方”）与承包人济南市市中区建筑安装工程公司(全称）(以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台力或妨碍治安的行为。，205．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。六、工程建设廉政协议书工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程甲方：济南市市中区人民政府泺源街道办事处乙方：济南市市中区建筑安装工程公司为了加强经济活动的监督，维护公平、公正、公开的原则和双方的合法权益，规范工程施工活动行为，保证工程施工正常秩序，抵制商业贿赂现象和不正当交易行为，防止暗箱操作和不廉洁行为的发生，经甲乙双方约定，签订本协议，同时以乙方工程款作为廉政约定保证金。甲方廉政责任1、严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台2、甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义索要、接受乙方的红包、礼金、有价证，21券、礼品和其他馈赠。3、甲方工作人员及其家属不得以任何形式或名义接受乙方的请吃、请钓、旅游和各类娱乐消费活动。4、甲方工作人员不得以打“业务牌”的形式接受乙方钱物。5、甲方工作人员及其家属不得在乙方报销发票、开支费用和领取报酬。乙方的廉政责任1、严格遵守国家政策法令和廉政规定，恪守职业道德。2、不发生商业贿赂行为，在工程施工过程中，对甲方不以任何借口和方式馈赠礼金、礼品和有价证券，不发生宴请、旅游、其他消费娱乐行为，不提供任何不当得利。3、在工程施工过程中，不私下接触和打听公司与业主之间的各项工程事宜，不发生任何可能影响公正的言行。4、诚信自律。严格按照合同（或协议）约定，规范材料供应过程，不发生偷换材料、供应数量不符、恶意抬价，以及其它不正当供应行为。三、违约处罚1、甲方工作人员及其家属发生违约行为，一经查实，将依照公司有关规定给予严肃处理，并由甲方给予举报人1000-2000元的奖励。甲方为举报人保密。2、乙方发生违约行为，甲方依照协议根据情节轻重扣除乙方相应的廉政约定保证金，同时，乙方的工程施工合同将被废除。如因此给甲方造成其他损失，由乙方进行赔偿。四、其他规定1、本协议在乙方向甲方递交供应合同时一并签订，并作为供应合同的附件之一，并具有同等法律效力。2、甲方举报电话：乙方举报电话：举报地址及收信：甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表人法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）或其委托代理人：（盖章或签字）七、大气污染、工地扬尘治理责任承诺书济南市市中区人民政府泺源街道办事处：我作为济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程项目的施工单位，对以上项目扬尘防治工作做出以下郑重承诺：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，22一、认真贯彻执行大气污染防治的法律法规及政府和行业的有关规定，认真履行扬尘治理责任，全面加强本项目施工扬尘控制与管理。二、加强对扬尘工作防治的领导，建立本项目扬尘治理责任制，明确项目领导班子、相关人员及各分包单位的扬尘防治责任，并严格检查考核，确保扬尘治理任务、责任落到实处。三、根据本项目可能发生的扬尘情况，组织编制施工扬尘防治专项方案，报建设行政主管部门备案，并认真组织实施。四、在施工现场出入口设立扬尘治理公示监督牌，标明项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、施工工期、项目经理、扬尘防治负责人、联系电话、监督举报电话等内容，自觉接受社会监督。五、配备洒水设备，配备现场保洁员，专门负责现场洒水降尘和扬尘垃圾清扫，保持现场环境卫生整洁。六、工程按标准要求进行全封闭，建筑垃圾采用洒水降尘清理，现场建筑垃圾集中存放，封闭管理。七、重污染天气或四级以上大风天气，不进行拆除作业、土方开挖、回填及清运作业。八、自觉接受当地建设行政主管部门及有关部门的监督检查，对检查提出的问题，确保在最短时间内整改到位。九、严格落实扬尘防治工作标准和要求，切实做到“四个一律”（即所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责）和“六个百分之百”（即.施工现场100%按标准要求设置封闭围挡，施工现场主要场区及道路100%进行硬化，出场车辆100%冲洗干净，工程拆除及土方工程实施100%湿法作业，施工现场的土方、散碎物料100%覆盖严密，渣土车辆100%密闭。）以上承诺，确保全面落实，如有违反，愿接受一切处理。承诺人（盖章）：日期：年月日八、工程安全承诺书根据甲方乙方双方的约定，乙方承建甲方济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程施工任务，在施工准备阶段和施工过程中，甲方乙方都应贯彻执行国家和本市有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法、法规所赋予双方各自的安全职责。以确保建筑工程施工始终在安全文明的前提下进行。现经甲方乙方商定，进一步确认，同意就施工过程中的安全责任事宜明确如下，并就有关安全管理事项制定以下协议内容，以供双方共同遵守。一、乙方进场后应遵守国家和本市对安全及文明施工的有关文件规定，包括行业安全操电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台作规程、规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。乙方对施工现场的规定负，23全责，凡在施工现场内(含生产现场和生活区）因违章指挥、违章操作导致发生高空坠落、物体打击、机械事故、触电土方坍塌事故及管线折断、破裂、泄漏事故或由乙方自身原因造成的失火、失盗、人员伤亡事故，以及民生政治、刑事、治安案件和食物中毒、疫情、职业危害、交通事故等非正常死亡，除依法追究肇事者和有关管理人员的责任外，一切由此引起的经济损失，及所造成的不良影响和后果均由乙方承担(发生不可抗拒的灾害除外）。二、施工前，乙方必须建立安全生产责任制度。明确从项目经理到一线施工人员的安全责任，对所有进场施工人员(含管理人员在内），必须购买工伤保险，进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底(做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施方法）。向有关部门提供施工单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。三、乙方项目经理为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，乙方必须指定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监督、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发挥违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。四、乙方须严格按照相关法律、法规和操作规程、规范及标准进行施工，并做到：1、实施市政管线作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载(土堆等）或动载(泵车浇筑等）应符合相应安全规定。2、据甲方提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。3、加强暑期中暑或流感的有效防控，发现异常立即了解情况并送医隔离。4、施工作业前需对机械、设备、仪器、仪表、工具器材等进行检查，确认完好无误后方可使用。电气设备、电源线路必须绝缘良好，不得与金属物浸水位(导电物品）搭接捆绑在一起，各种临时电源线，绝缘皮要防止摩擦破损和被重物埋压。电动机、配电箱应按规定安装防护设备、漏电保护器及接地、接零和设备专一电闸等有效控制。当临时停电或停工休息时必须拉闸、上锁。5、在施工中动用明火(如进行电气焊作业）或高处作业等必须实行审批制度和安全防护措施，现场(含生活区）的消防设备、器材按有关规定配置，对易燃易爆的危险品运输、储存、保管要符合安全规定要求。6、督促施工人员做好下班后清理检查工作，对作业区域存在的危险因素(如管道沟、槽，管道井及高低压线路、变电、配电设施）要采取防护措施，设置防护围栏，设置警示标识(含晚间设置警示灯）。要严加防范、重点监控。在管道井下或密闭容器作业应严守操作规程并电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台注意通风、照明和保持通讯联络，并有两个以上人员作业，以防因缺氧造成的事故。，247、实施挖土作业和拆除工程中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。8、按规范要求及现场实际情况布置现场消防通道、消防栓、消防水龙带、消防专职安全员。五、乙方应按规定要求制定劳保技术措施，保证操作人员劳保用品和用工规范要求。六、乙方应按施工现场安全文明和环保、环卫的有关规定设置宿舍、食堂、饮用水及其他卫生设施。对施工现场的环境(如现场废水、尘雾、噪声、振动、坠落物等）进行有效的控制，避免扬尘产生，为防止职业危害提供良好的作业环境。七、外地施工人员必须有合法有效的身份证件，并及时办理暂住证、做工证、健康证、外地施工队伍进京需及时办理注册手续，签订保稳定保安全责任书。八、关心职工及外地施工队伍的生活，及时了解思想动态，最大可能满足他们的合理要求，帮助他们克服工作、生活上的困难，确保其思想稳定生产安全。九、保证责任区内符合安全、环保、环卫要求，做到：作业区域存在裸露土地的，及时绿网覆盖，避免扬尘产生。车辆清运无起尘、无遗洒、进出车辆保洁，路面有人清扫，落实门前三包。十、甲方有权对乙方施工全过程的安全进行监督，对各种不安全因素、隐患有权提出整改意见。对甲方提出的不安全问题及隐患乙方应立即整改，对当时难以解决的问题应采取临时可靠措施加以控制，对经指出不予整改的或乙方失职失误造成的事故案件的，甲方有权依据双方签订的施工合同的约定，按违约给予相应处罚。单位名称（公章）：法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：年月日九、农民工工资保障承诺书为了保证民工的合法权益,保障民工工资,供应商须严格按照国家规定、合同要求支付民工工资,保障民工工资,并承诺：1、严格遵守《******关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）、《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔2016〕41号）等国家和地方关于民工工资的有关规定。2、按照《劳动法》规定雇佣和使用民工,工资将及时如数发给民工。3、我公司劳务班组雇佣民工的将要求各班组按照规定签订用工合同,并负责督促其按照合同规定及时结付民工资。4、按照劳动法规定雇佣和使用民工，工资将直接发放给民工本人,严禁发放给包工头。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，255、供应商对民工工资的支付负直接责任,全面负责与之形成劳务关系的民工的用工管理。6、供应商在民工进场后3天内建立进场民工花名册,其中包含进场民工个人详细信息、进场时间、从事工种、所在班组等资料,随册附进场民工身份证,劳动合同、技术专业证书等相关材料,随时掌握进场民工的数量。项目负责人直接管理施工现场的民工,不得通过包工头、带班长等代管。7、民工工资的支付工作接受建设单位监督管理,双方签订的施工合同就民工工资的支付作出约定,供应商按建设单位提供的规范文本签订保障民工工资发放工作的承诺书。若有违反合同约定中民工工资支付相关条款及承诺书中条款的行为,全部责任由供应商承担,并按照合同约定的违约条款对建设单位负责。单位名称（公章）：法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：附：工程量清单电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，26投标总价招标人：招标人：工程名称：工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程投标总价（小写）：投标总价（小写）：342000034200003420000（大写）：（大写）：叁佰肆拾贰万元整叁佰肆拾贰万元整叁佰肆拾贰万元整投标人：(单位盖章)(单位盖章)(单位盖章)法定代表人或其授权人：(签字或盖章)(签字或盖章)(签字或盖章)编制人：(造价人员签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)(造价人员签字盖专用章)时间：年月日年月日年月日扉—3总说明工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共1页一、项目基本情况项目编号：SDGP370103000202202000403项目名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程一、项目基本情况项目编号：SDGP370103000202202000403项目名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程一、项目基本情况项目编号：SDGP370103000202202000403项目名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程表-01工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程项目投标报价汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号单项工程名称金额（元）其中其中其中其中序号单项工程名称金额（元）暂列金额暂列金额专业工程暂估价规费1济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造3420000259094.25259094.25190252.24工程合计工程合计3420000259094.25259094.25190252.24单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表单项工程投标报价汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号单位工程名称金额（元）其中(元)其中(元)其中(元)其中(元)序号单位工程名称金额（元）暂列金额暂列金额专业工程暂估价规费1.1济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造3420000259094.25259094.25190252.24工程合计工程合计3420000259094.25259094.25190252.24注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。注：本表用于编制竣工结算文件时，不列暂列金额及特殊项目暂估价、材料暂估价。单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表单位工程投标报价汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称金额(元)金额(元)其中：材料暂估价(元)一分部分项工程费分部分项工程费2541386.422541386.42二措施项目费措施项目费146881.77146881.772.1单价措施项目单价措施项目81735.0481735.042.2总价措施项目总价措施项目65146.7365146.73三其他项目费其他项目费259094.25259094.253.1暂列金额暂列金额259094.25259094.253.2专业工程暂估价专业工程暂估价3.3特殊项目暂估价特殊项目暂估价3.4计日工计日工3.5采购保管费采购保管费3.6其他检验试验费其他检验试验费3.7总承包服务费总承包服务费3.8其他其他四规费规费190252.24190252.24五设备费设备费六税金税金282385.32282385.32投标报价合计=一+二+三+四+五+六投标报价合计=一+二+三+四+五+六投标报价合计=一+二+三+四+五+六342000034200000分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共5页第1页共5页第1页共5页第1页共5页序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量综合单价合价其中：暂估价1010101003001挖沟槽土方1.土壤类别：综合考虑2.挖土深度：2m内3.弃土运距：综合考虑挖沟槽土方1.土壤类别：综合考虑2.挖土深度：2m内3.弃土运距：综合考虑m3155.2155.226.714145.392010103001001回填方1.密实度要求：夯填2.填方材料品种：2:8灰土回填方1.密实度要求：夯填2.填方材料品种：2:8灰土m36565231.6215055.33010103002001余方弃置1.废弃料品种：建筑垃圾2.运距：综合考虑余方弃置1.废弃料品种：建筑垃圾2.运距：综合考虑m3603.5603.526.5316010.864010201017001C15砼垫层1.厚度：80mm2.材料品种及比例：C15无筋混凝土C15砼垫层1.厚度：80mm2.材料品种及比例：C15无筋混凝土m3168168605.09101655.125010401008001填充墙1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块2.墙体类型：轻质隔墙3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆填充墙1.砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块2.墙体类型：轻质隔墙3.砂浆强度等级、配合比：混合砂浆m3135135832.87112437.456010501001001M5.0垫层1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C15M5.0垫层1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C15m312.312.3605.097442.617010501002001带形基础1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30带形基础1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30m310.510.5612.356429.688010501003001独立基础1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30独立基础1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30m3185185616.26114008.19010502001001矩形柱1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30矩形柱1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30m315.215.2786.251195110010505007001天沟（檐沟）、挑檐板1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30天沟（檐沟）、挑檐板1.混凝土种类：现浇混凝土2.混凝土强度等级：C30m310.510.5997.4910473.6511010515001001现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB335≤φ现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB335≤φt3.853.855527.7221281.721201051500100220现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：箍筋≤φ1020现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：箍筋≤φ10t1.531.538348.2812772.8713010515001003现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB335≤φ现浇构件钢筋1.钢筋种类、规格：钢筋HRB335≤φt1.551.556529.6510120.961401051600100110螺栓1.螺栓种类：地脚螺栓2.规格：详见设计图纸10螺栓1.螺栓种类：地脚螺栓2.规格：详见设计图纸m239039097.7238110.8本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计481895.51分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第2页共5页第2页共5页第2页共5页第2页共5页序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量综合单价合价其中：暂估价15010602001001钢屋架1.钢材品种、规格：型钢2.屋架跨度、安装高度：根据现场实际尺寸3.螺栓种类：满足设计要求4.含油漆、防火涂料等，满足防火要钢屋架1.钢材品种、规格：型钢2.屋架跨度、安装高度：根据现场实际尺寸3.螺栓种类：满足设计要求4.含油漆、防火涂料等，满足防火要t38.538.515543.71598432.8416010603001001求实腹钢柱1.柱类型：钢柱2.钢材品种、规格：工字钢3.螺栓种类：满足设计要求4.含油漆、防火涂料等，满足防火要求实腹钢柱1.柱类型：钢柱2.钢材品种、规格：工字钢3.螺栓种类：满足设计要求4.含油漆、防火涂料等，满足防火要t11.811.815187.78179215.817010604001001求钢梁1.梁类型：钢梁2.钢材品种、规格：工字钢3.螺栓种类：满足设计要求4.含油漆、防火涂料等，满足防火要求钢梁1.梁类型：钢梁2.钢材品种、规格：工字钢3.螺栓种类：满足设计要求4.含油漆、防火涂料等，满足防火要t12.9512.9515315.21198331.9718010605001001求钢板楼板1.钢材品种、规格：压型钢板2.钢板厚度：根据设计要求求钢板楼板1.钢材品种、规格：压型钢板2.钢板厚度：根据设计要求m2385385163.3562889.7519010802001001金属（塑钢）门1.门代号及洞口尺寸：根据现场实际尺寸2.门框、扇材质：塑钢门金属（塑钢）门1.门代号及洞口尺寸：根据现场实际尺寸2.门框、扇材质：塑钢门m23232695.0622241.9220010805008001工艺门扇1.门扇类型、规格：超白钢化玻璃门2.配件材料品种、规格：黑色铝型材门框，3mm厚铝单板饰面工艺门扇1.门扇类型、规格：超白钢化玻璃门2.配件材料品种、规格：黑色铝型材门框，3mm厚铝单板饰面m226.3326.33904.5423816.5421010807001001金属（塑钢、断桥）窗1.窗代号及洞口尺寸：根据现场实际尺寸2.框、扇材质：隔热断桥铝3.玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃金属（塑钢、断桥）窗1.窗代号及洞口尺寸：根据现场实际尺寸2.框、扇材质：隔热断桥铝3.玻璃品种、厚度：钢化中空玻璃m29494590.8555539.922010808001001单双面木质窗套1.窗代号及洞口尺寸：根据现场实际尺寸2.基层材料种类：细木工板或装饰木夹板3.面层材料品种、规格：免漆装饰板4.防护材料种类：喷刷防火涂料2遍单双面木质窗套1.窗代号及洞口尺寸：根据现场实际尺寸2.基层材料种类：细木工板或装饰木夹板3.面层材料品种、规格：免漆装饰板4.防护材料种类：喷刷防火涂料2遍m182182133.1224227.8423010901001001瓦屋面1.瓦品种、规格：树脂瓦屋面2.粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆瓦屋面1.瓦品种、规格：树脂瓦屋面2.粘结层砂浆的配合比：水泥砂浆m2439439260.13114197.07240109020010011:2屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材2.防水层数：一遍3.防水层做法：一毡二油1:2屋面卷材防水1.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材2.防水层数：一遍3.防水层做法：一毡二油m221021058.2712236.7本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计1291130.3分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第3页共5页第3页共5页第3页共5页第3页共5页序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量综合单价合价其中：暂估价25011001001001保温隔热屋面1.保温隔热材料品种、规格、厚度：聚苯板2.隔气层材料品种、厚度：钢板保温隔热屋面1.保温隔热材料品种、规格、厚度：聚苯板2.隔气层材料品种、厚度：钢板m221021048.8710262.726011102003001块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:22.结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:33.面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖1000*1000mm4.备注：综合单价包含拆除块料楼地面1.找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:22.结合层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1:33.面层材料品种、规格、颜色：全瓷砖1000*1000mm4.备注：综合单价包含拆除m2800800183.8414707227011105003001块料踢脚线1.踢脚线高度：120mm2.粘贴层厚度、材料种类：20mm1：2水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色：同地面砖4.备注：综合单价含铲除块料踢脚线1.踢脚线高度：120mm2.粘贴层厚度、材料种类：20mm1：2水泥砂浆3.面层材料品种、规格、颜色：同地面砖4.备注：综合单价含铲除m228.828.8234.626757.0628011105006001金属踢脚线1.踢脚线高度：根据设计图纸2.基层材料种类、规格：拉丝不锈钢3.面层材料品种、规格、颜色：参照设计图纸金属踢脚线1.踢脚线高度：根据设计图纸2.基层材料种类、规格：拉丝不锈钢3.面层材料品种、规格、颜色：参照设计图纸m228.4628.46291.338291.2529011201001001墙面一般抹灰1.墙体类型：墙面2.底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆（厚9+6mm）3.面层厚度、砂浆配合比：20mm4.分格缝宽度、材料种类：连接处挂钢丝网墙面一般抹灰1.墙体类型：墙面2.底层厚度、砂浆配合比：混合砂浆（厚9+6mm）3.面层厚度、砂浆配合比：20mm4.分格缝宽度、材料种类：连接处挂钢丝网m294094029.052730730011204003001块料墙面1.墙体类型：内墙2.安装方式：水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色：全瓷块料墙面1.墙体类型：内墙2.安装方式：水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色：全瓷m2335335227.5176215.8531011204003002砖块料墙面1.墙体类型：内墙2.安装方式：水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色：根据设计图纸及实际要求4.缝宽、嵌缝材料种类：密封胶5.备注：综合单价包含拆除砖块料墙面1.墙体类型：内墙2.安装方式：水泥砂浆粘贴3.面层材料品种、规格、颜色：根据设计图纸及实际要求4.缝宽、嵌缝材料种类：密封胶5.备注：综合单价包含拆除m2110110227.5125026.132011207001001墙面装饰板1.面层材料品种、规格、颜色：实木饰面墙面装饰板1.面层材料品种、规格、颜色：实木饰面m222.5622.56436.369844.28本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计310776.24分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第4页共5页第4页共5页第4页共5页第4页共5页序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量综合单价合价其中：暂估价33011207001002铝方管通幕墙1.龙骨材料种类、规格、中距：20*40铝方管间距参照设计图纸2.面层材料品种、规格、颜色：喷刷氟碳漆三遍成活，颜色按照设计要求铝方管通幕墙1.龙骨材料种类、规格、中距：20*40铝方管间距参照设计图纸2.面层材料品种、规格、颜色：喷刷氟碳漆三遍成活，颜色按照设计要求m2227.74227.74114.6326105.8434011208001001柱（梁）面装饰1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨柱（梁）面装饰1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨m2100.1100.132.963299.335011302001001吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，详细尺寸见设计图图纸3.基层材料种类、规格：细木工板4.面层材料品种、规格：石膏板造型吊顶天棚1.吊顶形式、吊杆规格、高度：跌级吊顶2.龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨，详细尺寸见设计图图纸3.基层材料种类、规格：细木工板4.面层材料品种、规格：石膏板造型m2432.9432.9125.5754359.2536011406003001层满刮腻子1.腻子种类及遍数：成品腻子两遍2.基层增加界面剂一遍层满刮腻子1.腻子种类及遍数：成品腻子两遍2.基层增加界面剂一遍m21380138018.8626026.837011407001001墙面喷刷涂料1.基层类型：砖墙或砌块墙2.喷刷涂料部位：墙面3.涂料品种、喷刷遍数：内墙粉刷环保耐擦乳胶漆两遍，外墙刷防水乳胶漆两遍，位置综合考虑墙面喷刷涂料1.基层类型：砖墙或砌块墙2.喷刷涂料部位：墙面3.涂料品种、喷刷遍数：内墙粉刷环保耐擦乳胶漆两遍，外墙刷防水乳胶漆两遍，位置综合考虑m21380138021.83008438011407001002墙面喷刷涂料1.基层类型：外墙2.喷刷涂料部位：墙面3.涂料品种、喷刷遍数：基层拉毛处理，刮防水腻子2遍，喷灰色外墙漆2遍墙面喷刷涂料1.基层类型：外墙2.喷刷涂料部位：墙面3.涂料品种、喷刷遍数：基层拉毛处理，刮防水腻子2遍，喷灰色外墙漆2遍m211.811.822.83269.3939011503001001金属扶手、栏杆、栏板1.扶手材料种类、规格：不锈钢管2.材料种类、规格、颜色：根据设计图纸金属扶手、栏杆、栏板1.扶手材料种类、规格：不锈钢管2.材料种类、规格、颜色：根据设计图纸m7373322.3923534.4740011508004001金属字1.基层类型：细木工板2.镌字材料品种、颜色：详见设计图纸金属字1.基层类型：细木工板2.镌字材料品种、颜色：详见设计图纸个88231.381851.04410116010010013.字体规格：详见设计图纸砖砌体拆除1.砌体名称：砖墙拆除2.砌体材质：红砖3.拆除高度：根据现场实际情况计算3.字体规格：详见设计图纸砖砌体拆除1.砌体名称：砖墙拆除2.砌体材质：红砖3.拆除高度：根据现场实际情况计算m318.518.5149.132758.9142011602001001混凝土构件拆除1.构件名称：顶板2.拆除构件的厚度或规格尺寸：12cm混凝土构件拆除1.构件名称：顶板2.拆除构件的厚度或规格尺寸：12cmm37.587.58453.343436.3243011608002001铲除涂料面1.铲除部位名称：墙面涂料铲除涂料面1.铲除部位名称：墙面涂料m2120012007.168592本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计180317.32分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表分部分项工程量清单与计价表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第5页共5页第5页共5页第5页共5页第5页共5页序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征项目名称项目特征计量单位工程数量工程数量综合单价合价其中：暂估价44030411001001配管1.名称：穿线管2.材质：镀锌钢管3.规格：DN254.配置形式：墙内敷设配管1.名称：穿线管2.材质：镀锌钢管3.规格：DN254.配置形式：墙内敷设m41041023.659696.545030411004001配线1.名称：管内配线2.型号：4mm2铜线配线1.名称：管内配线2.型号：4mm2铜线m7807804.733689.446030411004002配线1.名称：管内配线2.型号：八芯导线4mm2配线1.名称：管内配线2.型号：八芯导线4mm2m33533513.044368.447030412004001装饰灯1.名称：安装筒灯2.型号：根据甲方要求3.规格：按照现场实际尺寸装饰灯1.名称：安装筒灯2.型号：根据甲方要求3.规格：按照现场实际尺寸套8080126.5610124.848030412004002装饰灯1.名称：10mm线性灯条装饰灯1.名称：10mm线性灯条m460460100.154606949030412005001荧光灯1.名称：安装成套灯具2.型号：按照甲方要求3.规格：根据现场实际尺寸荧光灯1.名称：安装成套灯具2.型号：按照甲方要求3.规格：根据现场实际尺寸套5050252.51262550030414002001送配电装置系统1.名称：系统调试送配电装置系统1.名称：系统调试系统111230.421230.4251040801029001照明开关1.名称：开关及插座2.材质：满足设计要求3.规格：满足设计要求4.安装方式：暗装照明开关1.名称：开关及插座2.材质：满足设计要求3.规格：满足设计要求4.安装方式：暗装个505030.031501.552b0002弱电及设备箱弱电及设备箱套1114595014595053b0003制作安装不锈钢落水槽制作安装不锈钢落水槽，做法按照实际要求制作安装不锈钢落水槽制作安装不锈钢落水槽，做法按照实际要求m3636116742012本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计277267.02合计合计合计合计合计合计合计合计2541386.4规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表规费、税金项目清单与计价表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程标段：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共1页第1页共1页序号项目名称项目名称计算基础费率(%)费率(%)金额（元）1规费规费190252.241.1安全文明施工费安全文明施工费136168.141.1.1安全施工费安全施工费安全施工费(常规)+安全生产责任保险73389.321.1.1.1安全施工费(常规)安全施工费(常规)分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计2.342.3468968.281.1.1.2安全生产责任保险安全生产责任保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计0.150.154421.041.1.2环境保护费环境保护费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计0.560.5616505.231.1.3文明施工费文明施工费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计0.650.6519157.861.1.4临时设施费临时设施费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计0.920.9227115.731.2社会保险费社会保险费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计1.521.5244799.911.3住房公积金住房公积金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计0.210.216189.461.5建设项目工伤保险建设项目工伤保险分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计0.1050.1053094.731.6优质优价费优质优价费分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计002税金税金分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备99282385.32合计费合计费合计费合计费合计费合计费472637.56材料汇总表材料汇总表材料汇总表材料汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第6页共6页第6页共6页第6页共6页序号材料编码材料名称及规格材料名称及规格单位数量单价（元）单价（元）合价（元）备注190GB80050011水泥抹灰砂浆(干拌)1:2.5水泥抹灰砂浆(干拌)1:2.5m316.58542.72542.728995.6乙供191GB80050013水泥抹灰砂浆(干拌)1:3水泥抹灰砂浆(干拌)1:3m34.73506.88506.882399.38乙供192GB80050027水泥石灰抹灰砂浆(干拌)1:0.5:3水泥石灰抹灰砂浆(干拌)1:0.5:3m36.54496.26496.263246.73乙供193GB80050035水泥石灰抹灰砂浆(干拌)1:1:6水泥石灰抹灰砂浆(干拌)1:1:6m39.81454.51454.514460.38乙供19480210003C15现浇混凝土碎石＜40C15现浇混凝土碎石＜40m3182.1466.02466.0284863.64乙供19580210021C30现浇混凝土碎石＜20C30现浇混凝土碎石＜20m310.61485.44485.445148.09乙供19680210023C30现浇混凝土碎石＜31.5C30现浇混凝土碎石＜31.5m315485.44485.447282.1乙供19780210025C30现浇混凝土碎石＜40C30现浇混凝土碎石＜40m3197.46485.44485.4495852.56乙供198Z25000011@1成套筒灯成套筒灯套80.880806464乙供199Z25000011@2成套灯带成套灯带套371.68454516725.6乙供200Z25000011@3成套灯具（荧光成套灯具（荧光套5020020010000乙供201Z26000051灯）扳把暗装单联开关灯）扳把暗装单联开关套5120201020乙供202Z28000055@1绝缘电线铜芯截面4mm2绝缘电线铜芯截面4mm2m858332574乙供203Z28000059@1铜芯多股绝缘电线八芯截面4mm2铜芯多股绝缘电线八芯截面4mm2m361.88.88.83183.84乙供204Z29000067@1镀锌电线管公称口径25mm镀锌电线管公称口径25mmm422.38.58.53589.55乙供工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程设备汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共1页第1页共1页第1页共1页序号名称,规格,型号单位单位数量品牌/厂家单价（元）单价（元）合价（元）备注合计合计合计合计合计合计合计合计1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购工程设备（甲供设备）。1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购工程设备（甲供设备）。1.需在备注栏内写明是否为招标人自行采购工程设备（甲供设备）。人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第1页共2页第1页共2页第1页共2页序号材料名称规格型号单位数量数量市场价市场价合价一人工1综合工日(土建)工日4540.144540.14128581137.572综合工日(房修建筑)工日74.3674.361339889.533综合工日(装饰)工日1155.671155.67138159482.634综合工日(安装)工日147.41147.4113820342.585综合工日(市政)工日2.752.75117321.75小计771174.06二机械1回程费占人材机费元7894.44647894.446417894.452机械费调整元-2.2761-2.27611-2.283手持式万用表台班1.6821.6824.116.914相位表台班0.7890.7899.617.585振荡器台班0.7890.78917.0613.466电缆测试仪台班0.8410.84116.0413.497履带式推土机75kW台班0.151740.15174834.41126.618履带式单斗挖掘机(液压)1m3台班3.51743.51741086.473821.559电动夯实机250N·m台班2.992.9928.384.6210履带式起重机50t台班221372.462744.9211轮胎式起重机20t台班0.3850.385936.23360.4512汽车式起重机25t台班6.3256.3251041.396586.7913门式起重机10t台班28.462528.4625461.613138.2914门式起重机20t台班10.752510.7525649.646985.2515载重汽车6t台班4.5954.595417.361917.7716自卸汽车15t台班18.4674518.46745915.1916901.2317平板拖车组60t台班881550.0712400.5618轨道平车10t台班17.7117.7186.371529.6119洒水车4000L台班0.455220.45522439.07199.8720电动单筒慢速卷扬机50kN台班1.425241.42524207.8296.1621灰浆搅拌机200L台班1.7561.756202.44355.4822干混砂浆罐式搅拌机台班2.216622.21662249.4855323混凝土振捣器平板式台班14.8927814.892787.74115.2724混凝土振捣器插入式台班14.4108914.410898.02115.5825钢筋切断机40mm台班1.133361.1333645.151.1126钢筋弯曲机40mm台班2.330352.3303527.1563.2727木工圆锯机500mm台班0.21420.214228.236.05人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表人机汇总表工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程工程名称：济南市市中区人民政府泺源街道办事处永长街社区党群服务中心提升改造工程第2页共2页第2页共2页第2页共2页序号材料名称规格型号单位数量数量市场价市场价合价二机械28摇臂钻床50mm台班8.8558.85522.25197.0229剪板机40×3100台班3.49253.4925629.542198.6730钢板校平机30×2600台班3.49253.49252127.947431.8331刨边机12000mm台班4.37254.3725566.462476.8532砂轮切割机φ400台班0.25830.258323.986.1933管子切断机150mm台班6.9356.93535242.7334管子切断套丝机159mm台班2.29192.291922.9552.635型钢剪断机500mm台班4.734.73280.661327.5236型钢矫正机60×800台班4.734.73254.481203.6937电动弯管机100mm台班0.2460.24633.978.3638石料切割机台班13.1823813.1823848.43638.4239抛光机台班1.0951.09527.1929.7740抛丸除锈机500mm台班12.6512.65380.634814.9741电动切割机台班10.9000710.9000712130.842交流弧焊机32kV·A台班18.6577918.6577994.741767.6443交流弧焊机42kV·A台班229.5535229.5535132.3930390.5944电焊条烘干箱600×500×750台班56.292556.292528.221588.5745电焊条恒温箱台班56.292556.292521.081186.6546电动空气压缩机0.6m3/min台班0.39480.394840.2115.8747电动空气压缩机10m3/min台班5.065.06403.942043.94小计134039.73
投标 / 标书制作要点（原创）
本提升改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。济南市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
