环境整治采购合同公告（瑞安市南滨街道办事处2022）
一、合同编号：11N57652636320229205
二、合同名称：瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目的合同
三、项目编号：ZJSXCG20220904
四、项目名称：瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目
五、合同主体
采购人（甲方）：瑞安市南滨街道办事处
地 址：瑞安市南滨街道云江工业区云江公寓5号楼南滨街道办事处
联系方式：15957767078
供应商（乙方）：浙江勤奋建设有限公司
地 址：瑞安东山街道敬业路1068号4幢901室
联系方式：13958898191
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目 数量：1.00 单价（元）：2700000.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:本工程包含绿化种植、道路铺装、室外景观给排水、室外照明等（具体以工程量清单及施工图为准）。施工工期:60日历天项目经理:陈志坚执业证书信息:/
2.合同金额（元）：2700000.00
3.履约期限、地点等简要信息：/
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022年11月17日
八、合同公告日期：2022年11月18日
九、其他补充事宜：/
附件信息：
南滨街道阁一村等施工合同.pdf南滨街道阁一村等施工合同.pdf
（GF—2017—0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目第一部分合同协议书发包人（全称）：瑞安市南滨街道办事处承包人（全称）：浙江勒奋建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目2.工程地点：瑞安市南滨街道阁一村等4村3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金5.工程承包方式：包工包料。6.工程承包范围：本工程包含绿化种植、道路铺装、室外景观给排水、室外照明等（具体以工程量清单及施工图为准）。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月_日。工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格_标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰柒拾万元整（￥2700000元）其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写肆万伍仟叁佰壹拾玖元零陆分（￥45319.06元）（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元￥元）（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）元元）2.合同价格形式：单价包干。五、项目经理承包人项目经理：陈志坚六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书；（2）碳商函及其附录；（3）专用合同条款及其附件：（4）通用合同条款：（5）技术标准和要求：（6）图纸：（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同九、签订时间本合同于2022年11月_日签订。十、签订地点本合同在瑞安市南滨街道办事处办公室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字、盖章后生效。2十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执参份，承包人执参_份（此项无正文）发包人：（公章）承包人：（公章）瑞安市南滨街道办事处浙江勤奋建设有限公司法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：913303816936351044地址：地址：瑞安市东山街道敬业路1068号4幢901室邮政编码：邮政编码：325200法定代表人：法定代表人：王海呈电话：电话：057765910688传真：传真：0577-66608900开户银行：开户银行：浙商银行瑞安支行账号：账号：3330020110120100148730第二部分通用合同条款通用合同条款使用住房城乡建设部、工商总局2017年02月01日印发的“住房城乡建设部工商总局关于印发建设工程施工合同（示范文本）的通知”（建市[2017]56号家第三部分专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：O招标文件、2招标文件的澄清、修改、补充文件、③经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议，如“履约过程中经发承包双方确认的会议纪要”等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称;资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.2.5设计人：名称：资质类别和等级：联系电话：电子信箱：通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见总平1.1.3.9永久占地包括：详见总平1.1.3.10临时占地包括：详见总平1.3法律适用于合同的其他规范性文件：①使用现行已公布的法律和法规1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的按现行国家、浙江省和市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书：（2）成交通知书：（3）投标函及其附录：（4）本合同专用条款及附件：（5）本合同通用条款：（6）技术标准和要求：7）图纸：（8）已标价工程5量清单或预算书：（9）其他合同文件。注：双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前14天。发包人向承包人提供图纸的数量：合同生效后，提供两套图纸发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计，工程施工进度计划表，每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表。承包人提供的文件的期限为：开工后7天内承包人提供的文件的数量为：一式五份。承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子文件。发包人审批承包人文件的期限：收到施工组织设计（施工方案）和施工进度计划后14天内1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸，供发包人、监理及有关人员进行工程检查时使用1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用。110.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：由发包人现场指定关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由发包人现场指定。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：不经发包人同意，不得擅自给第三方。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不经发包人同意，不得擅自给第三方。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自理并包括在投标总价内。1.13工程量清单项目和工程量及单价的修正一、工程量清单项目和工程量调整1采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目应予调整（1）发包人提供的工程量清单项目漏缺项、重复列项（2）工程变更引起新增或减少清单项目（3）施工图纸、工程变更后与原招标工程量清单的特征描述不符2采用工程量清单综合单价计价工程，发生下列情况的，工程量清单项目的工程量应予调整（1）发包人提供的工程量清单项目工程量有偏差；（2）工程变更引起的工程量的增减3清单项目或工程量调整应根据合同约定、施工图纸、工程变更联系单等内容，按“计价规范”、浙江省“计价依据”等要求进行列项、计量。二、综合单价调整因第一条的工程量清单项目或工程数量变化，按以下规定调整综合单价：1已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价按本条第3款处理。2已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按本条第3款重新计算综合单价。3已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算承包人报价浮动率=（1-中标价/预算价）×100%以上公式中的中标价及预算价扣除暂列金额、暂估价。代2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。（3）如当前试行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行三、投标综合单价异常的处理1投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差士30%以上（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差士30%以上。（3）其他异常情况2综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按上一条第3款重新确定综合单价，计算合价：（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除，减少超过15%以外部分工程量，按上一条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。四、措施项目调整。因本项第一条的工程量清单项目及工程数量变化，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目内容、工程数量发生变化，应调整措施项目内容及措施费。1采用综合单价计价的措施项目，按第二条规定计价：2采用以“项”计价的技术措施项目，工程量清单项目及工程数量变化引起措施变动部分应重新组价。3施工组织措施项目按合同约定的费率内容调整相关措施费用五、其他项目费调整1施工总承包服务费应根据合同约定费率（或金额）计算，如发生调整的，以发承包双方确定调整金额计算：2计日工应按发包人实际签证确认的事项所发生的数量计算：3暂列金额在减去工程价款调整与索赔、现场签证等金额后，如有余额，归还发包人2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名身份证号：职务：联系电话：电子信箱：通信地址：发包人对发包人代表的授权范围如下：现场全过程协调、监督、鉴证等：对投资进行管理，负责本合同投资控制的履行、负责承包人上报的设计变更和工程结算资料等涉及工程价款的事项的复核2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应于开工日期15天前向承包人移交施工现场2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程前期工作已完成，具备施工条件（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应的要求：施工现场用水、电已通，移交承包人保管使用，由承包人自行申报接入经监理人批准的位置并承担相关费用，水电费用由承包人支付（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本工程现状已经满足，承包人需对现场进行平整回填，费用自理，施工现场周围道路畅通，承包人应遵守当地交通管理限制通行的有关规定。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后至工程开工前7天内。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：15天完成。（6）水准点与坐标控制点交验要求：以书面形式，于开工前10天内办理交接手续。（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按实际需要由承包人提出解决方案，经工程师批准后才能实施，费用由发包人承担。（9）双方发包人应做的其他工作：无。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无发包人是否提供支付担保：无发包人提供支付担保的形式：无3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：整个工程的竣工图纸，提供过程性验收确认单，材料跟踪单等。承包人需要提交的竣工资料套数：承包人在工程（包括本次招标范围内的所有工程）竣工验收合格后1个月内向发包人提交完整的竣工图纸及其他竣工资料2套，电子档案1份。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后一个月内，否则每逾期天承担合同金额万分之五的逾期违约金承包人提交的竣工资料形式要求：完整的竣工图纸及其他竣工资料2套，电子档案1份（6）承包人应履行的其他义务：承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无2）应提供计划、报表的名称及完成时间：向工程师提供年度、季度、月度工程计划：每月25日前向发包人提交月度完成工程量、月工程产值报表及下月工程进度计划，一式三份。每周一报告附件9:预付款担保格式预付款担保（发包人名称）：根据（承包人名称）（以下称“承包人”与（发包人名称）（以下简称“发包人”于年__月_日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元（￥）。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日32附件10：支付担保格式支付担保浙江勤奋建设有限公司（承包人）鉴于你方作为承包人已经与瑞安市南滨街道办事处（发包人名称）（以下称“发包人”）于2022年11月_日签订了瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的100%，数额最高不超过人民币元（大写：贰佰柒拾万元整）。二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除331.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条（变更）约定的变更不受本款限制4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第（1）种方式解决：（1）向瑞安市仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：浙江勤奋建设有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：瑞安市东山街道敬业路1068号4幢901邮政编码：325200电话：0577-65910688传真：057766608900年月日34附件11:11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注3511-2:工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注3611-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注3附件12:建设工程廉政责任书发包人：瑞安市南滨街道办事处承包人：浙江勤奋建设有限公司为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书一、双方的责任1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应道守以下规定：2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理台同有关的业务活动：不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。心3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理：涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止六、责任书份数本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。发包人：（公章）承包人：（公章）瑞安市南滨街道办事处浙江勤奋建设有限公司法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：含车小中（签字或盖章）（签字或盖章）组织机构代码：组织机构代码：913303816936351041地址：地址：瑞安市东山街道敬业路1068号4幢901邮政编码：邮政编码：325200法定代表人：法定代表人：王海呈委托代理人：委托代理人：电话：电话：0577-65910688传真：传真：057766608900电子信箱：电子信箱：3314050356qq.com开户银行：开户银行：浙商银行温州瑞安支行账号：账号：333002011012010014873039附件13：农民工工资承诺书（业主名称）瑞安市南滨街道办事处：为了切实维护建筑农民工的合法权益，确保社会和企业稳定，根据各级政府和相关主管部门的相关要求，结合我公司承包瑞安市南滨街道阁一村等4村环境整治项目工程的劳务施工实际情况，特作如下慎重承诺1、我公司将严格按照温州市住建委关于规范温州市建筑工程工资款与其他款分账管理的通知（温住建发[2018]4号）的相关要求，切实做好农民工工资发放工作；2、我公司一定按照文件规定实行银行卡足额支付农民工工资，按月考核农民工工作量并如实编制工资支付表，经农民工签字确认后，将工资通过银行卡转账方式支付给农民工本人：保证将每月发放的农民工工资表（表格形式、现场负责人和班组长签字认可、农民工本人签字）于每月30日前将上月农民工工资如实、及时上报给贵司项目部，否则我司（或个人）愿意接受贵司的处理3、如因农民工工资发放、处置不力，导致农民工有不同形式的上访、闹访、集访等事件发生，项目部将立即停止对我公司（或个人）劳务工程款的支付，我公司（或个人）愿意将剩余工程款用作民工工资保证金。由此造成的一切不良后果和损失由我公司（或个人）承担。特此承诺！承诺单位：（盖章）法人代表：（签字）日期：年月日4
投标 / 标书制作要点（原创）
本环境整治涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
