小额工程服务采购合同公告（福海县解特阿热勒镇人民政府2022）
一、采购人名称：福海县解特阿热勒镇人民政府
二、供应商名称：新疆华兆建设工程有限公司
三、采购项目名称：福海县解特阿热勒镇人民政府服务市场项目
四、采购项目编号：1329854000020184757
五、合同编号：11N01051567320227620
六、合同内容：
序号
标项名称
规格型号
单位
数量
单价(元)
总价(元)
1
小额工程服务
详见附件
项
1.0
90095.03
90095.03
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
详见附件中的合同文件
八、联系方式
1、 采购人名称：福海县解特阿热勒镇人民政府
联系人：吴永轩
联系电话：17799069023
传真：/
地址：新疆福海县解特阿热勒镇镇直
2、运维公司名称：政采云有限公司
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-28215512
地址：杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
关于混凝土工程的服务市场合同(11N01051567320227620).pdf关于混凝土工程的服务市场合同(11N01051567320227620).pdf
福海县解特阿热勒镇解特阿热勒村福海县解特阿热勒镇解特阿热勒村—围墙建设项目合同围墙建设项目合同编号：11N01051567320227620采购单位（甲方）：福海县解特阿热勒镇人民政府服务单位（乙方）：新疆华兆建设工程有限公司根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、等法律法规规定，并严格遵循福海县国家机关、事业单位及（或）团体组织新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆华兆建设工程有限公司的框架协议采购项目招标文件、投标文件、新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆华兆建设工程有限公司的框架协议服务协议，就甲方委托乙方提供新疆维吾尔自治区定点服务全疆一张网（服务市场）-供应商在线征集（2021年第一批类目）-新疆华兆建设工程有限公司的框架协议服务事宜，双方经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。一、服务项目、价格一、服务项目、价格金额单位：元序号商品名称品牌型号配置要求采购数量计数单位成交单价小计1小额工程服务--品牌:1项90095.0390095.03合同总价（元）合同总价（元）90095.0390095.0390095.0390095.0390095.0390095.0390095.03合同总价（大写）合同总价（大写）玖万零玖拾伍元叁分玖万零玖拾伍元叁分玖万零玖拾伍元叁分玖万零玖拾伍元叁分玖万零玖拾伍元叁分玖万零玖拾伍元叁分玖万零玖拾伍元叁分二、付款方式二、付款方式合同签订后支付合同价的60%；；工程完工并竣工验收合格后支付至合同总价的100%。三、服务条款三、服务条款（（一）、工一）、工程概况程概况1.工程名称：福海县解特阿热勒镇解特阿热勒村—围墙建设项目2.工程地点：福海县解特阿热勒镇解特阿热勒村3.工程内容：解特阿热勒村—围墙160米（二）、合同工期计划开工日期：2023年05月21日。计划竣工日期：2023年06月20日。工期总日历天数：31天。工期总日历天数与根据前述计划开工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（三）、质量标准工程质量符合合格标准。（四）、签约合同价与合同价格形式1、本工程合同价为：人民币（大写）玖万零玖拾伍元零叁分（小写：90095.03元）；（五）、其他约定发包人的一般义务和责任1/3发包人提供施工用地范围：发包人有权根据施工现场实际情况调整营地分配（包括提供的位置、面积的调整和提供时间的调整等），承包人必须服从调整，且不能要求额外增加费用。承包人承包人承承包人的一般义务，承承包人的一般义务（（1））承包人应对投标报价以及经评标确定的工程量清单中所报的单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定的以外，上述报价包括了合同内列明和包含的全部风险、责任和义务，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。（（2））承包人在实施和完成承建合同工程及修复缺陷过程中的一切作业应保证发包人免于承担因承包人借用、占用或进出其他标段工区或影响作业等所引起的索赔、诉讼费、损害赔偿及其他开支，有义务提供与相邻标段工程施工的配合与协调。对现场作业和施工方法负责（（3））承包人对合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是工程施工质量的终身责任人。工程质量评定工程质量评定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。工程合格标准为：以质量验收规程为准，即满足单元工程质量评定标准:优良标准为：!_。达到优良的奖金为：丄。质量事故处理工程竣工验收时，发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。违约责任：1、甲方无正当理由逾期支付合同价款的，，每逾期一日，应按逾期应付款金额的1.2%向乙方支付违约金。2、乙方未能及时完成合同约定的工作造成工期延误的，每逾期一日，乙方按合同价的1.2%向甲方支付违约金。前述违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。3、工程未能一次性通过竣工验收的，乙方应当向甲方支付合同总价数1.2%的违约金，并按照甲方的要求在指定时间内进行整改，由此增加的费用和延误的工期由乙方承担。如乙方拒绝整改或整改后的工程仍验收不合格的，甲方有权解除本合同，不予支付剩备合同价款，并要求乙方支付合同总价款1.2%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。4、乙方对报送甲方竣工资料的真实性、完整性负责，峻工资料如与实际不符，每发现一处乙方应向里方支付违约金2000元。5、乙方违反合同约定进行转包或违法分包的。甲方有权解除合同，且要求乙方支付合同总价1.2%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。6、乙方擅自停工或明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款5%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。竣工验收本工程法人验收包括：本单位工程验收、分部工程验收、外观质量评定单；政府验收包括：竣工验收。验收条件为：符合相应的验收规范，验收程序为：按相应的验收程序验收。缺陷责任与保修责任缺陷责任期（工程质量保修期）起算时间本工程缺陷责任期：自全部工程完工验收合格之日起12个月。如在缺陷责任期内发生质量事故，发生质量事故部位的缺陷责任期自修复之日起从新计算。在缺陷责任期内工程出现施工质量事故由承包人承担保修责任，负责对事故部位修复，费用由承包人承担。法律适用与争议解决法：1、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。2、甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议的，应友好协商;协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院起诉。甲方（公章）：，乙方（公章）：法定（授权）代表人（签字）：，法定（授权）代表人（签字）：地址：，地址：电话：，电话：2/3开户银行：，开户银行：福海县农村信用合作联社账号：，账号：826010012010124081933签订日期：，签订日期：3/3
投标 / 标书制作要点（原创）
本小额工程服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
