地质灾害治理工程采购合同公告（腾冲市自然资源局2023）
4530522JH202201286：2020年度切块资金安排的5个中小型地质 灾害治理工程施工合同公告
一、合同编号：
4530522HT202300019
二、合同名称：
2020年度切块资金安排的5个中小型地质 灾害治理工程施工合同
三、项目编号：
4530522JH202201286
四、项目名称：
2020年度切块资金安排的5个中小型地质 灾害治理工程施工招标
五、合同主体
采购人(甲方)：
腾冲市自然资源局
地 址：
腾冲市腾越镇上绮罗社区邮电小区196号
联 系 方 式 ：
0875-5182489
供应商名称(乙方)：
云南省地质工程勘察有限公司
地 址：
腾冲市腾越镇
联 系 方 式 ：
0871-63122189
六、合同主要信息
主要标的名称：
2020年度切块资金安排的5
规格型号(或服务要求)：
详见合同
主要标的数量：
1
主要标的单价(万元)：
100.18
合同金额（万元）：
100.184814
履约期限、地点等简要信息：
详见合同
采购方式：
竞争性磋商
七、合同签订日期：
2022-09-30
八、合同公告日期：
2023-01-20 至 2023-01-26
九、其他补充事宜：
十、合同附件信息：
合同附件：
2020年切块资金安排的5个小型治理工程施工合同（包件二：新华龙塘完小、五合整顶寨子脚）.pdf
2020年切块资金安排的5个小型治理工程施工合同（包件二：新华龙塘完小、五合整顶寨子脚）.pdf
合同编号：TCDK20220072020年度切块资金安排的5个中小型地质灾害治理工程（包件二：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大菁不稳定斜坡治理工程）施工合同发包人：腾冲市自然资源局承包人：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司合同签订地点：腾冲市自然资源局合同签订时间：2022年9月30日扫描全能王创建、协议书发包人（全称）：腾冲市自然资源局承包人（全称）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立如下合同。一、工程概况工程名称2020年度切块资金安排的5个中小型地质灾害治理工程（包件二：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大菁不稳定斜坡治理工程。）工程地点：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚。工程内容：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理主要挡土墙和排水沟工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大菁不稳定斜坡治理主要板肋式锚杆挡墙工程。工程立项批准文号：保自规复（2020）234号资金来源：政府资金。二、工程承包范围承包范围：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大菁不稳定斜坡治理工程施工图设计及工程报价清单所包括的范围。三、合同工期开工日期：具备施工条件后，以监理方发出的书面开工通知书（开工令）为准。竣工日期：开工后120日历天。本项目施工合同签订后，承包人必须及时进驻工地开展相关工作，全部工程需于2023年3月10日前完工。四、质量标准工程质量标准：符合《工程施工质量验收规范》及其他相关标准，确保一次性验收合格。五、合同价款合同总金额（人民币大写）：壹佰伍拾捌万贰仟壹佰肆拾玖元零肆分，¥：扫描全能王创建1582149.04元，详见工程报价清单。六、付款方式承包人的人员、设备全部进场，开工令发出10天后，发包人按合同总价的20%预付工程款；工程竣工初验收合格后，支付至合同总价的75%（含20%预付款）；经过一个水文年检验并经最终验收合格后，支付至工程结算总价的97%，留结算总价的3%作为工程质量保证金，待一年保修期满，若没有质量问题则完成所有工程款支付。七、保证金缴纳承包人需向发包人缴纳合同总金额8%的履约保证金和合同总金额3%的农民工工资支付保证金。农民工工资支付保证金待初验及施工现场和资料整改完毕，由发包人在政府承认媒介上发布公告（公告期结束未收到举报和反映）以及承包人向发包人出具经项目所在地乡（镇）政府签署的本项目没有拖欠工资的证明后方可退还（不计利息）；履约保证金待项目完成终验14天后进行清退（不计利息）。收取和退还只能通过承包人基本账户进行结转。八、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.本合同专用条款3．工程报价清单4．标准、规范及有关技术文件5．图纸6.项目预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十、发包人向承包人承诺按合同约定期限和方式支付合同价款及其他应付款项。十一、合同生效合同订立时间：2022年9月30日合同订立地点：腾冲市自然资源局本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。扫描全能王创建本合同一式陆份（正本贰份，双方各壹份；副本肆份，发包人两份，承包人两份）。自然发包方：（公章腾冲市自然资源局金承包人：（公章）核工业湖南衡阳华安建设工1程有限公司11住所：腾冲市腾越镇卡绮罗社区邮电小区196号住所：衡阳市雁峰区光明路12号2）43040日00法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：陈和家联系人：了音途联系人：电话：0875-5182590电话：0734-8421877传真：0875-5182497传真：0734-8421877开户银行：中国农业发展银行腾冲市支行开户银行：中国建设银行股份有限公司衡日解放路支行账号：20353052200100000079511账号：43001540064050000251邮政编码：679100邮政编码：4210003扫描全能王创建二、专用合同条款一、词语定义及合同文件1.词语定义与通用条款一致2.合同文件及解释顺序2.1本合同协议书2.2本合同专用条款2.3工程报价清单2.4标准、规范及有关技术文件2.5图纸2.6项目预算书3.语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同使用中文。3.2适用法律和法规需要明确的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》。3.3适用标准、规范适用标准、规范的名称：云南省自然资源行业标准《保山市中小型地质灾害治理工程项目管理实施意见》《保山市中小型地质灾害治理工程施工管理规程》《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）《泥石流灾害防治工程设计规范》（DZ/T0239-2004）《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）及相关行业规定。发包人提供标准、规范的时间：发包人不提供，承包人自备。国内没有相应标准、规范时的约定：无。4.图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工时提供图纸一套。4.2发包人对图纸的保密要求：承包人不准转让、复印给第三者。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务5.工程师5.1监理单位委派的工程师姓名：谢将军职务：总监理工程师。4扫描全能王创建姓名：程峰职务：驻地监理工程。发包人委托的职权：详见监理合同。需要取得发包人批准才能行使的职权：发布开工令、停工令、复工令、现场有关的签证资料。5.2发包人派驻的主要监管人员姓名：杨建职务：哈的然览源修理作长姓名：原孕昌取职务：新华自饮及凉管理作作状职权：协调各方关系，对工程实行全面管理，对工程方案进行优化。5.3不实行监理的，工程师的职权：该项目实行监理。6.项目经理姓名：于莹职务：项目经理（1）进场项目经理应与委任书中保持一致，与委任书中承诺人员不符的，调换的人员应与原资质资格要求一致，并书面说明。（2）进场施工机械达不到最低要求的，以及因承包人机械不到位影响施工工期的，视为违约，按规定予以处理。（3）施工组织不力，严重影响工程质量及工程进度，未按照整改要求及时整改的，发包人可直接解除合同，造成经济损失的承包人应承担相应责任。7.发包人工作7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作。（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备。（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行解决（承包人自备柴油发电机的费用包含在工程报价清单的综合单价中，并且发包人不承担因柴油价格波动等因素造成的风险）。（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人自行解决，并承担所有费用。（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：无。（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同生效后15天内办理完毕。（6）水准点与坐标控制点交验要求：据设计图纸所注高程由承包人自行测量。（7）图纸会审和设计交底时间：合同签订后14天内。（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：保护工作由承包人负责，费用由承包人承担。（9）双方约定发包人应做的其他工作：发生时双方协商确定。7.2发包人委托承包人办理的工作：根据工作需要确定。8.承包人工作8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每15天提供中期施工进度计划，交发包人审核；每月25日前报送当月实际完成工作量报表、施工日志及次月施工进度计划等资料。（3）承担施工安全保卫工作及非夜问施工照明的责任和要求：由承包人承担，-5-扫描全能王创建并达到文明工地标准。（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人自行解决。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由发包人协助承包人办理，所有费用由承包人承担。（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人自费保护至竣工验收。（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按有关要求保护并承担所有费用，如因施工造成附近居民房屋及建筑物受损时承包人负责赔偿。（8）施工场地弃渣、弃土、临时建筑清洁卫生的要求：承包人应认真组织好现场管理、文明施工、每天保持施工场地、交通要道的畅通，并将建筑垃圾、废物清理出施工现场，运至指定地点；开挖、清淤等工序产生的余土须运送至安全地带统一堆放，清理、运输、摊铺、平整等费用概由承包人承担。（9）工程监测：施工及试运行期间灾害体变形监测、工地安全监测由承包人负责。如果设计有完工后试运行监测的项目，为保证监测数据准确连贯，承包人须将校核后的数据移交专业监测单位并全程配合完成专业监测点布设等相关工作。（10）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付农民工工资。承包人不得以任何借口拖欠民工工资，如果出现严重拖欠现象，给社会造成不良影响，发包人有权代为支付其拖欠的民工工资，并从应支付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不支付的，作为不良信誉记录予以通报。承包人的项目经理部是民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是民工工资支付的责任人。项目经理部要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，或委托银行发放民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报监理人备查。（10）双方约定承包人应做的其他工作：根据工作需要确定。三、施工组织设计和工期9.进度计划9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：2022年11月09日前上报施工组织设计；2022年11月10日前上报开工报告；每月30日前向监理单位及发包人提供下步进度计划，同时提交上月进度完成情况报表。工程师确认的时间：收到后7个日历天内。9.2群体工程中有关进度计划的要求：按工程师的指令执行，确保2023年3月10日前竣工。10.工期延误10.1双方约定工期顺延的其他情况：本项目约定施工工期为120日历天，确保2023年3月10日前竣工，若因不可抗力影响，报发包人同意后，工期顺延。若承包人的原因发生延长关键工程工期或合同总工期的，每延长1天承担（10000.00元+超期天数×500.00元/天）的工期违约金，工期拖延30天以上，承包人应承担合同价款5%的工期违约金，并承担因工期延误而造成发包人的一切经济损扫描全能王创建失。四、质量与验收11.隐蔽工程和中间验收中间验收：工程质量检查主要由监理和发包人派驻的工程师进行跟踪检查和随机抽样（破体）检查。若工程质量达不到标准、规范和设计要求的由承包人全部拆除和重新施工，损失由承包人自行承担。监理下达整改通知视为违约，可处2000-10000元的违约处罚，造成经济损失和不良影响的，可根据情节轻重，按照相关法律法规追究相应责任。12.工程试车试车费用的承担：由承包人承担。五、安全施工根据安全生产合同执行。六、合同价款与支付13.合同价款及调整13.1本合同价款采用方式：总价中标，固定综合单价承包，据实结算，工程施工中不得以任何方式调整合同单价；结算总价不得超过合同总价（经发包人或管辖的上级主管部门批准同意的设计变更或新增工程量除外）。（1）采用固定价格合同，固定单价应为包括直接工程费、措施费、间接费、利润、税金等全费用单价。合同价款中已经囊括物价波动、工期延误等一切风险。风险费用的计算方法：已包含在合同价款中。（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适用。（3）采用成本加酬金合同：不适用。13.2双方约定合同价款的其他调整因素：变更需要调整合同价格时，按以下原则确定综合单价：（1）因工程报价清单漏项或非承包人原因的变更，造成增加新的工程量，按已有工程报价清单中的综合单价及实际完成工程量结算，没有适用或同类综合单价时，由承包人提出，经设计单位和发包人批准后执行。增加减少工程量，工期不作调整。（2）编制新增单价时应按照本合同所确定的计价依据及计算方法，所采用的人工单价、材料价格、机械台班价格、措施费、间接费、利润、税金等费率应与原工程报价清单相应内容保持一致。（3）尽管监理人发出变更令后做出了变更价格，但仍应以发包人及设计单位预算人员审核确认后的增减金额作为最终结算支付依据。（4）签约合同中有关分部分项工程综合单价是工程结算和凌工结算的依据，绝不允许调整。14.工程预付款本项目待人员、机械设备全部进场后支付工程预付款，比例为合同总价的20%。15.工程量确认承包人向监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月5日前提供上月已完成工程量清单及支付申请表，一式叁份。16.工程款（进度款）支付（1）承包人人员、设备全部进场后，发包人按合同总价的20%预付工程款。扫描全能王创建（2）工程竣工初验收合格后，支付至合同总价的75%（含20%预付款）。（3）经过一个水文年检验并经最终验收合格后，支付至工程决算总价的97%，留决算总价的3%作为工程质量保证金。（4）待一年保修期满，若没有质量问题则完成所有工程款支付。承包人在项目所在地开设的法人账户其开户银行及账号：七、材料设备供应17.发包人供应材料设备（自行约定）18.承包人采购材料设备承包人采购材料设备的约定：本项目采用包干制，材料，设备均由承包人采购。应明确事项：承包人采购材料设备前将主要材料明细表（注明厂家、品牌、规格、质量等级、数量等)报经发包人现场代表、监理方签字后方可采购，未按照批准的采购清单购买的材料设备不予认可。八、工程变更批准的工程变更以项目监理机构、项目承担单位代表、设计单位代表共同书面签字为准；工程变更的结算：工程量以工程变更单为依据，分部分项工程单价以工程报价清单为准；新增加单价按发包人和设计单位预算人员共同审核批准的为准。应明确事项：相关变更须报发包人，经原设计单位同意（超原设计单位资质的工程变更由发包人另行委托），并由原设计单位或由具有相应资质的设计单位提出变更图纸及说明，发包人通知承包人变更。未经批准承包人不得对原设计进行变更。九、竣工验收与结算19.竣工验收19.1工程完工验收前，承包人必须按本合同及有关法规、规程要求完成相应的验收签证、质量评定并编制竣工资料，发包人将制定印发具体的管理办法，竣工资料须经监理人审定，具体内容按照以下规定及要求执行：《保山市中小型地质灾害治理工程项目管理实施意见》；《基本建设项目档案资料管理暂行规定》（国档发[1988]4号文）；《国家重大建设项目文件归档要求及档案整理规范》（DA/T28—2002）；《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328—2001）；《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）；《灌溉与排水工程技术管理规程》（SL/T2，16-1999）；《泵站施工规范》（SL234—1999）；《混凝土标准养护室检验方法》（SL138—95）；《农田排水试验规范》（SL109-95）；《公路路基施工技术规范》（JTGF71—2006）；《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041—2000）；《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTGE30—2005）；《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）；《云南省地质灾害治理工程验收与移交规程》；18-扫描全能王创建发包人和监理人制定印发的管理办法。完工资料主要内容包括（但不限于）：1、原始资料部分（原件一式二份，复印件一式三份，A4纸，电子文件一套）（1）主要原材料出厂合格证和质量检验、试验资料文件（2）质量检验原始记录（3）隐蔽工程质量验收原始记录（4）重大质量事故和工程缺陷处理资料（5）观测原始资料记录与分析（6）试验记录（混凝土及砂浆等材料试验）2、重要文件部分（一式伍份）（1）工程施工总结及大事记（2）工程实施进度及措施的记录（包括文字记录和图像资料）（3）工程竣工图及工程量清单（4）单元工程质量等级评定资料及其验收鉴定证书（5）重大质量事故及处理记录（6）重要财务和完工决算资料（7）工程施工报告及完工报告（8）设计通知单（9）监理通知单（10）发包人文件（11）工程施工会议纪要（12）发包人、承包人往来文件3、竣工图纸（一式伍份）（1）各工程竣工图（包含平面图等资料）（2）各项隐蔽工程详图（含资料等）（3）提交图纸及电子文档要求：单体工程图电子文档为AutoCAD格式，平面图为MapGIS格式。4、需提交上级验收部门及汇编成册的完工资料叁套，电子文件一套。19.2中间交工工程的范围和竣工时间：按《云南省地质灾害治理工程项目管理办法》、本项目施工组织设计和其他相关管理规定执行。20.结算根据地质灾害小型治理工程项目特点，双方约定，本工程采用“总价中标，固定综合单价承包，据实结算，工程施工中不得以任何方式调整合同单价”（经发包人和管辖的上级主管部门批准同意的设计变更或新增工程除外）。十、争议21.争议及处理本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。十一、其他-9-扫描全能王创建腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程量清单序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）第一部分建筑工程390856.81坡面整理m80021.8117448.00二挡墙工程269111.77l挡墙C25砼m367.5564.53207464.782模板m61654.1933381.043土方开挖12623.062905.564回填土方mm24522.055402.255伸缩缝m30138.564156.806碎石反滤层m63209.9313225.597黏土隔水层2126.30552.308泄水孔PVC（50）m14314.152023.45三排水工程89429.961沟槽C20砼m122.45624.1076421.052沟槽模板165.4134.895771.153土方开挖158.8123.063662.164回填土方m67.922.051497.205伸缩缝㎡15138.562078.40.四弃土外运0.8km83917.7214867.082扫描全能王创建腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大等不稳定斜坡治理工程序号工程或费用名称单位数量单价（元）合计（元）第一部分建筑工程1191292.23板肋式锚杆挡墙161805.39（一）锚杆11014.631HRB400钢筋2小25（8.5m）根11597.276569.972HRB400钢筋2小25（5.5m）根11404.064444.66（二）柱体31826.77HRB400钢筋制安（20）t0.758244.126183.092HRB400钢筋制安（14)t1.648244.6313521.193立柱C25砼m13.2593.237830.644模板m79.254.194291.85（三）基础26343.291HRB400钢筋制安（14）t2.758244.6322672.732立柱C25砼（基础）m6.16572.813528.513土方开挖m6.1623.06142.05（四）挡土板92620.702HRB400钢筋制安（14)t3.788244.6331164.703挡板C25砼m64.8575.4137286.574模板m43254.1923410.08575PVC管m13.516.15218.036开挖土方m1223.06276.727回填土方m1222.05264.60二锚杆框格梁167561.79（一）锚杆45446.193扫描全能王创建HRB400钢筋2小28（11.5m）根12965.5111586.122HRB400钢筋2小28（8.5m）根31707.9721947.073HRB400钢筋2小28（5.5m）根25476.5211913.00(二）框格梁122115.60l刻槽m14.4529.39424.692沟槽模板m²529.7634.8918483.333HRB400钢筋制安（18）t5.998244.6349385.334HRB400钢筋制安（12)t1.398244.6311460.045框格梁C25砼m57.79591.9434208.216植生袋m²30027.188154.00三护脚墙660950.561土方开挖m707.3523.0616311.492M7.5浆砌块石m1316.09347.47457301.79375PVC管m741.5716.1511976.364伸缩缝㎡87.74138.5612157.256黏土隔水层m104.1226.302738.367袋装碎石滤水层m132.57209.9327830.428M10砂浆抹面m1115.413.9015504.069土方回填m707.3522.0515597.0710材料二次搬运200m101533.761砂m639.1437.3623878.27②石m1895.2738.8873688.10③水泥m150.2826.403967.39四固床肋槛92685.861.土方开挖m108.4323.062500.40扫描全能王创建2肋槛C20砼m132.6554.6273542.613模板m26354.1914251.974土方回填m108.4322,052390.88五排水沟56919.401土方开挖m94.523.062179.172沟槽C20砼m58.9624.1036759.493沟槽模板m36034.8912560.404伸缩缝沥青木板m8.82138.561222.106橡胶止水带m19111.292114.517土方回填m94.522.052083.73六消力池4233.031土方开挖m6.9623.06160.502消力池C20砼m4.16548.162280.353模板m30.2454.191638.714土方回填m6.9622.05153.47七乡道隔水带47136.20l水泥砖块177126.4646860.662M10砂浆㎡11.7323.49275.545扫描全能王创建附件1工程质量保修书发包人（全称)：腾冲市自然资源局承包人（全称）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等规定，经协商一致，对2020年度切块资金安排的5个中小型地质灾害治理工程（包件二：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大菁不稳定斜坡治理工程）签订工程质量保修书。1.工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期（终验后一年）内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括挡土墙、截水沟、排水沟、护栏、沉砂池等工程，具体保修的内容双方约定如下：1.1在项目最终验收前，因施工质量原因造成的墙面损毁，排水渠断裂等问题，承包人应予保修。1.2在项目最终验收之前，非质量原因、非人为原因导致的小面积损毁，承包人予以保修。1.3在项目最终验收前，由外部原因而非施工质量问题造成的大面积工程损毁，承包人负责修复，发包人视情况予以适当补偿。1.4在项目完成最终验收后１年内，因施工质量问题而引起工程损毁，承包人应无偿保修。2.质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为1年。2.2质量保修期自项目终验合格之日起计算。3.质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当立即向当地主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4．保修费用4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。5.其他-6-扫描全能王创建5.1双方约定的其他工程质量保修事项：无5.2本工程质量保修书，由施工合同的发包人、承包人在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。承包（公章发包人公章人（公章照不工05c00c.s法定代表人（签字）：213040800月日9月3日年7022年-7扫描全能王创建安全生产合同为在2020年度切块资金安排的5个中小型地质灾害治理工程（包件二：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大箐不稳定斜坡治理工程）合同执行过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好安全管理工作，本项目发包人腾冲市自然资源局（以下简称“甲方”）与承包人核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特签订安全生产合同。一、甲方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程施工合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．监督乙方认真落实安全生产主体责任、及时处理各种发现的安全隐患。二、乙方职责1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规规定，认真落实施工安全主体责任、执行工程施工合同中的有关安全要求，对工程施工全过程的安全生产负全部责任，确保整个施工过程不出现安全生产事故。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，-1-扫描全能王创建所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全检查员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式份，副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份。由双方法定代表人或其授权的代队签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。乙方：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司甲方：腾冲市自然资源局江法定代表人或法定代表人或icoon合同专用章2)其授权的代理火其授权的代理人：地址：腾冲市腾越镇上绮罗社区邮电小区196号地址：衡阳市雁峰区光明路12号电话：0875-5182590电话：0734-8421877年月日日期：2022年9月30日日期：-2-扫描全能王创建项目经理委任书致：腾冲市自然资源局兹委任于莹（居民身份证编号：******************，贰_级注册级建造师，证号：湘243121222813）为2020年度切块资金安排的5个中小型地质灾害治理工程（包件二：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大不稳定斜坡治理工程）的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由于莹_代表我单位全面负责，其签名真迹如本委任书末尾所示，特此证明。承包人（盖单位章）核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司专用章合同43040509法定代表人（签名）：项目经理（签名）：日年日期：扫描全能王创建技术负责人委任书致：腾冲市自然资源局兹委任谢鹏（居民身份证编号：******************，职称：高级工程师，证书编号：A08081000000000907）为2020年度切块资金安排的5个中小型地质灾害治理工程（包件二：腾冲市新华乡龙塘村龙塘完小滑坡治理工程、腾冲市五合乡整顶社区寨子脚组大菁不稳定斜坡治理工程）项目的技术负责人。承包人（盖单位章）：核工业湖南衡阳华安建设工程有限公司法定代表人（签名）230(0803技术负责人（签名）：日年月日期：扫描全能王创建
投标 / 标书制作要点（原创）
本地质灾害治理工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
