东莞市地下管线探测采购合同公告（东莞市南城街道办事处2023）
东莞市南城土地储备中心东莞市索特电子有限公司地下管线探测项目
采购项目名称：
东莞市南城土地储备中心东莞市索特电子有限公司地下管线探测项目
采购项目编码：
4419000046713944262301120167
项目业主：
东莞市南城街道办事处
服务机构：
东莞市莞宇地理信息有限公司
合同名称：
东莞市南城土地储备中心东莞市索特电子有限公司地下管线探测项目
合同编号：
4419000046713944262301120167
合同总金额：
￥36,399.55元
合同签订时间：
2023年01月28日
履约人员：
合同服务期限：
2023年01月28日至2023年02月28日
服务内容：
项目位于东莞市南城区索特电子有限公司，地块面积30716.92平方米，需探测地下管线。
合同附件
东莞市索特电子有限公司地下管线测量项目合同.pdf
东莞市索特电子有限公司地下管线测量项目合同.pdf
东莞市南城街道办事处 2023年01月29日
东莞市索特电子有限公司地下管线探测合同项目名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程地点：东莞市南城区发包人：东莞市南城土地储备中心承包人：东莞市莞宇地理信息有限公司签订日期：1月28日年中华人民共和国建设部监国家工商行政管理局制发包人（甲方）：东莞市南城土地储备中心承包人（乙方）：东莞市莞宇地理信息有限公司发包人委托承包人承担东莞市索特电子有限公司地下管线探测任务。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经发包人、承包人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测1.2工程建设地点：东莞市南城区索特电子有限公司1.3地下管线探测任务（内容）与技术要求：①根据甲方提供的红线范围进行地下管线探测。②技术要求按国家、省现行有关规范、规程要求进行。1.4承接方式：委托，合同价为￥36399.55元。第二条：发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1用地（附红线范围）。2.2提供工程任务委托书、技术要求。第三条：承包人向发包人提交测量成果资料并对其质量负责。3.1承包人负责向发包人提交地下管线探测成果资料纸质版三份及电子版一份。第四条：收费标准及付费方式4.1本项目费用依据（2002年修订版《工程勘察设计收费标准计价格【2002】10号文件），既合同价为￥36399.55_元（人民币大写：叁万陆仟叁佰玖拾玖元伍角伍分）。除本合同另有约定外，本合同总金额包括了现场测绘费、人工费、差旅费、印刷费、税费以及合同实施过程中不可预见费用等完成本合同项下的全部费用，后续不作调整。项目费用结算一览表工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测工程名称：东莞市索特电子有限公司地下管线探测序号测绘类型预估工作量单位单价合计（元）备注1地下管线盲探30716.92平方米1.5￥46075.38备注1合计合计合计合计合计￥46075.38（优惠折扣7.9折）折后总价：（优惠折扣7.9折）折后总价：（优惠折扣7.9折）折后总价：（优惠折扣7.9折）折后总价：（优惠折扣7.9折）折后总价：￥36399.55探管线中等备注1：根据2002年修订版工程勘察设计收费标准计价格【2002】10号7.工程物探工程物探实物工作收费基价表13.地下管线探测盲4.2付款方式：承包人完成探测并出具探测成果资料经发包人验收合格后，承包人应向发包人提出请款申请并提供等额合法增值税发票，发包人在收到承包人请款申请及等额合法增值税发票后，30个工作日内，支付该项目100%合同款，即￥36399.55元（人民币大写：叁万陆仟叁佰玖拾玖元伍角伍分。4.3如承包人的收款账户信息有变更的，承包人应在变更之日起1天内以书面形式分别告知发包人，否则因未及时通知或因账户被查封、冻结或发生其他非因发包人原因导致款项未能及时到账的，引起的相关后果均由承包人自行承担。发包人在规定时间内向财政部门提出办理财政支付申请手续的，即视为发包人已经按期支付款项，承包人不得以此追究发包人的违约责任。第五条：发包人、承包人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向承包人明确测量任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在探测工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），承包人应负责查清地下埋藏物，若承包人在测量工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由承包人自行承担民事责任。5.1.3发包人应及时为承包人提供并解决测量现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4若测量现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用，承包人应当根据法律法规的规定为承包人员购买社会保险或者其他人身商业保险，在测量过程中，因承包人的原因导致的任何人身损害、财产损失均由承包人承担。5.1.5工程测量前，若发包人负责提供材料的，应根据承包人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与承包人的人员一起验收。5.1.6测量过程中的任何变更，承包人应当提前向发包人申请变更，经发包人同意并办理正式变更手续后，发包人按实际发生的工作量支付探测费。5.1.7为承包人的工作人员提供必要的生产、生活条件，但费用由承包人承担。5.1.8发包人应保护承包人的投标书、探测方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，但已经被公众知悉的信息或者经公权力机关依职权需要调阅或披露的信息除外；如发生上述情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2承包人责任5.2.1承包人应按国家、地方技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行地下管线探测，按本合同规定的时间提交质量合格的测量成果资料，并对其负责。5.2.2由于承包人提供的测量成果资料质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格，因此增加的费用由承包人自行承担；5.2.3承包人现场工作人员的安全生产责任由承包人负责，并应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。25.2.4在工程测绘前，提出测绘纲要或测绘组织设计。5.2.5测绘过程中，根据工程地现场情况（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作绘或修改测绘工作的意见。经发包人书面同意后，办理正式变更手续。5.2.6承包人不得未经发包人书面同意将本合同标的的全部或部分转包给第三方。5.2.7承包人应保证具有从事该工程测绘活动的相关资质，以及保证从事测绘活动的专业技术人员具备相应的执业资格条件。5.2.8未经发包人书面同意，承包人不得将发包人提供的文件、资料泄露，不得擅自修改、传送，或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。5.2.9本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于承包人原因造成停、窝工或来回进出场地造成工期延误的，工期不予顺延。每逾期一日出具探测成果的，承包人应以合同总价款百分之一的标准向发包人支付逾期违约金。逾期超过【X】日，发包人可以单方解除合同，要求承包人以合同总价款百分之三十的标准向发包人支付违约金。6.2由于承包人原因造成测量成果资料质量不合格、结论错误或无效、不能满足技术要求或违反有关规定标准时，其返工测量费用由承包人承担，测量单位对测量成果资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。6.3合同履行期间，由于发包人原因导致工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，承包人应及时无条件协助发包人进行工作交接和结算，承包人未进行测量工作的，发包人无需支付任何费用；已进行测量工作的则按照双方确认的实际完成工作量支付相应费用。6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付探测费，每超过一日，应偿付未支付测量费的百分之一逾期违约金。6.5承包人违反本合同或补充协议有关条款规定的，发包人可以单方解除合同，要求承包人以合同总价款百分之三十的标准支付违约金，且发包人有权要求承包人赔偿损失，损失范围包括但不限于发包人为本合同履行而发生的前期支出、诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全担保费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、查询费、律师费、差旅费、调查取证费、财务费用、向第三人支付的赔偿款/违约金/费用、向政府部门支付的罚款等。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条：本合同履行过程中发生争议的，双方应协商解决；无法协商解决的，交由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。第九条：本合同自发包人、承包人签字盖章后生效，发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式肆份，发包人贰份、承包人贰份。3甲方名称：东莞市南城土地储备中心乙方名称：东莞市莞宇地理信息有限公司（盖章）（盖章）委托代理人或法定代表人（签章）：委托代理人或法定代表人（签章）电话：电话：13794813477开户银行：招商银行股份有限公司东莞厚街支行银行帐号：769907966210488签订日期：2023年1月28日签订日期：2033年／月28日
投标 / 标书制作要点（原创）
本地下管线探测涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。东莞市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
