云南部分建筑大型修缮采购合同公告（云南机电职业技术学院2023）
4530000JH202300990：云南机电职业技术学院部分建筑大型修缮项目合同公告
一、合同编号：
4530000HT202301191
二、合同名称：
云南机电职业技术学院部分建筑大型修缮项目
三、项目编号：
4530000JH202300990
四、项目名称：
云南机电职业技术学院部分建筑大型修缮项目
五、合同主体
采购人(甲方)：
云南机电职业技术学院
地 址：
昆明市盘龙区龙泉路704号云南机电职业技术学院
联 系 方 式 ：
65237312
供应商名称(乙方)：
云南炎融建设工程有限公司
地 址：
云南省昆明市经开区阿拉街道办顺通社区新广丰工业标准厂房8栋1单元
联 系 方 式 ：
15912453400
六、合同主要信息
主要标的名称：
云南机电职业技术学院部分建筑
规格型号(或服务要求)：
一次性验收合格
主要标的数量：
1
主要标的单价(万元)：
265.72826
合同金额（万元）：
265.728269
履约期限、地点等简要信息：
分两阶段实施，中标签订合同后实施值班室、校企办、连杆车间、27幢二期实训车间，工期40个日历天；2023年暑假实施1幢教学楼、2幢办公楼，工期40个日历天。云南机电职业技术学院
采购方式：
竞争性磋商
七、合同签订日期：
2023-03-13
八、合同公告日期：
2023-03-16 至 2023-03-21
九、其他补充事宜：
十、合同附件信息：
合同附件：
部分建筑大型修缮项目合同.pdf
部分建筑大型修缮项目合同.pdf
2023/3/8sjyngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contract_id=-5af68265.186bad1100f.3500&modelcustom_id=13合同编号：4530000HT202301191合同自编号：招标编号：本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效云南省省级政府采购（委托采购）合同小书签订地点：南省昆明市云南省财政厅制sjyngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contract_id=-5af68265.186bad1100f.3500&modelcustom_id=131/22023/3/8sj-yngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contract_id=-5af68265.186bad1100f.3500&modelcustomid=13甲方（采购人公章）名称：云南机电职业技术学院地址：河南省昆明市长泉路704号邮编：法定代表人或委托代理人：项目（技术）负责人Y电话：签订日期：00小3-3-13乙方（供应商公章）名称：云南炎融建设工程有限公司易收经开阿拉线查加顺通社享新年2业标准度81单元4样地址：邮编：65203）法定代表人或委托代理人：经办人：50100113607电话：1337885298签订日期：丙方（鉴证方公章）名称昆明晨晟招标有限责任公司以市峰博路6足你碳牛距2层址低邮编：850定代表人或委托代理人：0a3u经办人：电话：1838805441sj-yngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contract_id=-5af68265.186bad1100f.3500&modelcustom_id=132/2（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：云南机电职业技术学院承包人（全称）：云南炎融建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南机电职业技术学院部分建筑大型修维项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：云南机电职业技术学院部分建筑大型修维项目。2.工程地点：云南机电职业技术学院。3.工程立项批准文号：4.资金来源：财政资金。5.工程内容：工程量清单及图纸所示的所有内容_。6.工程承包范围：本项目为云南机电职业技术学院部分建筑大型修维项目：具体以采购人提供的图纸及工程量清单为准。二、合同工期计划开工日期：以书面开工令为准。计划竣工日期：分两阶段实施，各阶段自开工令签发之日起40日历天。工期总日历天数：分两阶段实施，中标签订合同后实施值班室、校企办、连杆车间、27幢二期实训车间，工期40个日历天；2023年暑假实施1幢教学楼、2幢办公楼，工期40个日历天。三、质量标准工程质量符合：符合国家现行相关标准，且一次性验收合格。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰陆拾伍万柒仟贰佰捌拾贰元陆角玖分（￥2657282.69元；其中：税金为人民币（）￥元；不含税金额为人民币（二￥元。其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）元)；（￥2（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元)；（￥7（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）工元）；（?元）；（4）暂列金额：人民币（大写）壹拾玖万柒仟元整（￥197000.00元）。2.合同价格形式：固定单价合同五、项目经理承包人项目经理：白万全，联系电话：18308713268六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标（成交）通知书：（2）响应文件及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括台同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。3八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年3_日签订十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执贰份。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）陈加兴（签字）本册0100261技术负责人（签字）:技术负责人（签字）：全经办人（签字）：经办人（签字）组织机构代码：12530000431200725Y组织机构代码：91530100MA7KN21EXW地址：昆明市盘龙区龙泉路704号地址：云南省昆明市经开区阿拉街道办顺通社区新广丰工业标准厂房8栋1单元邮政编码：邮政编码：650000电话：0871-65237328电话：15912453400传真：0871-65237330传真：L电子信箱：电子信箱：375049446@qq.com开户银行：开户银行：招商银行股份有限公司昆明金星支行账号：账号：871912828710801通用条款此部分采用《建设工程施工合同》示范文本（GF-2017-0201）中《第二部分通用合同条款》第三部分专用条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他台同文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书：（3）响应文件及其附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款：（6）技术标准和要求：（7）图纸：（8）已标价工程量清单：（9）其他合同文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：资质类别和等级：1.1.2.5设计人：名称：云南城市规划建筑设计院（集团）有限公司：资质类别和等级：联系电话：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：采购人规定的施工现场范围内。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行国家及云南省颁布的现行法律、法规和条例。51.4标准和规范1.4.1的标准规范包括：执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、云南省工程建设地方标准《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》及市级的现行规范及行业标准要求执行。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及解释优先顺序为：合同协议书、碳商文件、响应文件、本合同专用合同条款及其附件；本合同通用合同条款：技术标准和要求：施工图纸：已标价工程量清单或预算书；其他合同文件及采购活动所有相关文件1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：本合同生效后7天内、开工前：发包人向承包人提供图纸的数量：4套：发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：61.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人按照发包人的管理要求办理人员及设备、物品出入场手续，并支付相关费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：按施工现场的红线划分为准关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：按通用合同条款执行。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担l.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：L。允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：沈翔祥身份证号：******************职务：联系电话：18608714669电子信箱：149053445@QQ.com通信地址：昆明市盘龙区龙泉路704号云南机电职业技术学院。发包人对发包人代表的授权范围如下：本工程合同期内对其他相关方履约情况进行监督，向发包人法人代表或其授权人传递承包人、监理人提供的书面材料。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：运输、水电、清理等与施工相关的费用由承包人承担，包含在本合同价格中，其余内容按通用条款执行。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。发包人是否提供支付担保：否发包人提供支付担保的形式：3．承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人必须加强现场管理，保证工程质量，严格按照相应的施工规范和技术要求进行控制施工，如达不到质量要求的不予计量。（3）承包人必须结清和施工所在地政府、当地群众的所有拖欠款项及施工中发生的相应款项，如不结清，发包人一旦发现，承包人每次须向发包人支付已完工程总价3%的违约金，情节严重的，发包人除有权终止合同，承包人应对由此引起的一切后果负责。（4）本工程的工程款，承包人必须专款专用，不得挪作他用。如经核实，承包人须向发包人支付1万元/次的违约金。（5）承包人有义务按发包人或监理人的指示为其他参建单位提供施工配合与协调，包括场地清理与工作面移交。承包人应充分考虑这种配合对施工进度的影响，发包人不另行支付这种配合与协调所发生的费用。（6）承包人须按发包人要求在施工过程中协调处理周边关系（包括但不限于：环卫、消防、道路交通、综合执法等），以保证正常施工。8（8）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：①若因承包人原因工程（包括分部分项工程）质量达不到一次性验收台格，除返工达外，承包人还需向发包人支付合同价款的10%作为质量违约金，若返工后质量仍不合格的，发包人有权单方面解除合同。②工程质量不符合合同规定的，承包人应负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付或工程交付时间不符合规定的，承包人应按7.5.2条约定承担工期延误责任。③在工程保修期内负责对工程保修，不负责保修的，相应比例保修金将不予退还。未按要求时限进行保修的，每逾期一次向发包人支付违约金￥5000元。④承包人未能办理有效的履约担保，发包人有权停止支付所有工程款项并不承担违约责任。（担保有效期期限从本合同生效至竣工退场结束）。承包人擅自转包、分包本合同项下工程或者由于承包人原因导致发生安全事故的，发包人有权单方面解除合同并有权要求承包人支付合同总价款20%的违约金。关于承包方与本项目其他施工单位交叉作业的要求：（1）承包方接到发包方通知后，须在5个工作日内提交与本项目其他施工单位配合的工程时间进度计划书（计划书必须由本项目其他施工单位商签字认可）。合同签订后承包方未按提交的时间进度计划实施相关工作，发包方对承包方发出整改通知书3个工作日后承包方仍未整改的，视为承包方违约，发包方有权单方终止合同，发包方不承担任何责任，由此造成的损失及产生的费用由承包方自行承担。（2）承包方参与本次招标活动所作出的承诺函，合同有效期内经查如有不符现象，发包方有权单方终止合同，因工期延误造成的损失发包方有权要求赔偿。①承包人必须严格按政府有关部门的有关规定及现场安全文明施工管理规定组织施工，若未达到现场安全文明施工管理规定的要求，须向发包人交纳违约金1000～5000元/次；竣工验收后十天内，做到料净场清。16.2.2承包人违约的责任25承包人违约责任的承担方式和计算方法：以违约金方式承担。承包人应承担造成发包人增加的费用或支出、发包人因此受到的损失；工期延误的违约金按7.5.2计算：影响发包人正常工作、生活、声誉的，按所有受影响人员的工薪金额承担。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：除合同另有约定外，合同解除后按合同价款的20%计算违约金。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：突发公共卫生事件，须提交以下证明文件：①政府部门的各类公告、通知、文件获取方式为通过政府官方网站等信息公开渠道：②因执行政府、有关部门防治疫情措施导致合同不能履行的证据，如停工令、隔离令、住院证明、诊断证明、出院证明、隔离留观证明等：③通过第三方出具的有关不可抗力的证明，如向中国国际贸易促进委员会电请出具《不可抗力证明》或委托第三方鉴定机构出具《鉴定意见》等。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：无。18.3其他保险关于其他保险的约定：发包人和承包人为其各自施工现场相关人员办理意外26伤害保险并支付保险费。若因承包人未购买相应保险或擅自变更保险，导致发包人损失或工期延误的，承包人应承担全部赔偿责任。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更保险的，及时通知承包人及监理人：承包人变更保险的，事先征得发包人同意，并通知监理人。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：无选定争议评审员的期限：无。争议评审小组成员的报酬承担方式：无。其他事项的约定：无。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：无20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向无仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。21.其它约定事项21.1发包人自购工程配套设备、办公设施项目21.2需要监理人和发包人检测的重要隐蔽工程项目21.3工程材料检测21.4其他：21.4.1承包人若因报价过低致使合同履行中无故要求变更碳商承诺和变更碳商报价（含单价、合价和总价）的，按下列规定执行：27（1）不全面履行合同的，除扣除履约担保金外，还应承担由此造成发包人的实际损失。此外，发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录；（2）在合同履行中，承包人无故要求变更碳商承诺和变更碳商报价（含单价、合价和总价）的，发包人不给予调整，可视情况终止合同，由此造成发包人的实际损失由承包人承担赔偿责任。发包人可将有关情况报建设行政主管部门，由建设行政主管部门依照有关法律、法规给予相应处罚，并作为不良市场行为记录。21.4.2承包人必须保证资金专款专用，绝不挪作他用，在收到工程预付款和进度款前必须列出开支计划，确保民工工资的支付，并接受发包人的监督。若发生挪作他用或不按开支计划合理使用工程资金，发包人有权停止支付款项，并有权直接支付相应开支，且承包人不能因此而停止工程的施工，因此导致的所有损失（工期、投资、质量、安全等）和违约责任均由承包人承担。21.4.3承包人通过对现场考察，应结合本工程的实际情况，对施工现场作周密布置，除充分考虑上述规定外，还应对现场施工用水的排放及排污做统一安排。若因排水、排污妨碍沿线居民正常生活或工农业生产，一切责任由承包人承担。21.4.4若工程师对承包人所用材料有疑虑，以云南省质量技术监督局或其它专业资质机构鉴定结果为准，检验费用由承包人承担，若因此产生工期延误，违约金按7.5.2计算。28工程质量保修书发包人（全称）：云南机电职业技术学院承包人（全称）：云南炎融建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就云南机电职业技术学院部分建筑大型修维项目（工程全称）签订工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_五年；3．装修工程为二年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；5.供热与供冷系统为无个采暖期、供冷期6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为无年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收台格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任291．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在接到维修指令后，须在24小时内赶到现场进行维修。否则，发包人有权委托他人进行处理，维修费用从保修金内扣除。同时，承包人应按发包人实际支付维修费用的一倍向发包人支付违约金：如保修金经扣减后不足以支付发包人相关维修费用或违约金的，发包人有权要求承包人按本合同工程总价款的3%予以补足。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人（公章）：云南机电职业技术学院承包人（公章）：云南炎融建设工程有限公司地址：昆明市盘龙区龙泉路704号地址：云南省昆明市经开区阿拉街道办顺通社区新广丰工业标准厂房8栋1单元法定代表人（签字）：陈加盛法定代表人（签字）：陈加盛委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：技术负责人（签字）：技术负责人（签字）：白万全电话：0871-65237328电话：15912453400传真：0871-65237330传真：L电子信箱：电子信箱：375049446@qq.com开户银行：开户银行：招商银行股份有限公司昆明金星支行账号：账号：87191282871080130安全生产合同为在云南机电职业技术学院部分建筑大型修维项且的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人云南炎融建设工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：一、甲方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。、乙方职责1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。业4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动31车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同共捌份，发包人陆份，承包人贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：或委托代理人：或委托代理人：0102技术负责人（签字）：技术负责人（签字）：万全Y电话：电话：18308713268期：2023年3月13日日日期：2023年月日32工程廉政合同发包人（全称）：云南机电职业技术学院承包人（全称）：云南炎融建设工程有限公司根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用以及投资效益，本项目业主（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”），特订立如下合同1.甲乙双方的权利和义务（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。（2）严格执行云南机电职业技术学院部分建筑大型修维项目的同文件，自觉按合同办事。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利.2.甲方的义务（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动：不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。L（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞赞，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。3.乙方义务33（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行赔或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4.违约责任（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿：情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6。本合同有效期：甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。7.合同生效条件：经合同双方签字盖章生效。8本合同壹式捌份，发包人肆份，承包人贰份，送交甲乙双方的监督单位各壹份。建设单位（甲方）：承建单位（乙方）：地址：昆明市盘龙区龙泉路704号地址：云南省昆明市经开区阿拉街道办顺通社区新广丰工业标准厂房8栋1单元法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：技术负责人（签字）：技术负责人（签字）：白万全经办人530:002613经办人联系电话：联系电话：133788529纪检监察机关、部门（公章）纪检监察机关、部门（公章）纪检监察机关、部门负责人：纪检监察机关、部门负责人：联系电话：联系电话：2023年3月13日2023年月日34
投标 / 标书制作要点（原创）
本部分建筑大型修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。云南项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
