嘉兴市劳动智能合约采购合同公告（嘉兴市南湖区人民法院2023）
一、合同编号：11N00255002220224402
二、合同名称：嘉兴南湖劳动智能合约项目的合同
三、项目编号：JXZX-2022-003
四、项目名称：嘉兴南湖劳动智能合约项目
五、合同主体
采购人（甲方）：嘉兴市南湖区人民法院
地 址：嘉兴市南湖区望湖路616号
联系方式：13819306090
供应商（乙方）：深圳海规网络科技有限公司
地 址：深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路八卦岭工业区414栋1001-2-E1
联系方式：13732298424
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：嘉兴南湖劳动智能合约项目 数量：1.00 单价（元）：1088000.00 规格型号（或服务要求）：服务范围:详见竞争性磋商文件服务要求:详见竞争性磋商文件服务时间:合同签约后起12个月服务标准:详见竞争性磋商文件
2.合同金额（元）：1088000.00
3.履约期限、地点等简要信息：/
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2022年12月23日
八、合同公告日期：2023年03月16日
九、其他补充事宜：/
附件信息：
劳动智能合约合同1.3 (4).pdf劳动智能合约合同1.3 (4).pdf
技术服务采购合同项目名称：嘉兴南湖劳动智能合约项目委托方（甲方）：嘉兴市南湖区人民法院受托方（乙方）：深圳海规网络科技有限公司签订时间：2022年12月签订地点：嘉兴招标编号：JXZX-2022-003采购人（以下称甲方）：嘉兴市南湖区人民法院供应商（以下称乙方）：深圳海规网络科技有限公司代理机构：嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司采购方式：竞争性碳商根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照嘉兴南湖劳动智能合约项目购结果签订本合同。第一条合同组成本次政府采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：（1）本合同文本；（2）招标文件与采购投标文件；（3）中标或成交通知书；组成本合同的所有文件必须为书面形式。政府采购合同备案时，须提供以上（1）、（3）两项，如由社会中介机构代理，须提供代理协议，合同如有变更的，须提供变更协议。第二条合同标的本次采购的是嘉兴南湖劳动智能合约项目合序号名称型号、规格单位数量预算金额（元）采购金额（元）预算金额（元）采购金额（元）1嘉兴南湖劳动智能合约项目定制110900001088000合计合计合计110900001088000第三条合同价款及付款方式1、本合同项下总价款为（大写）人民币壹佰零捌万捌仟圆整，分项价款在“投标报价表”中明确。2、本合同总价款包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、售后服务、税费等全部费用。3、本合同付款方式为以下第1项：（1）本合同项下的采购资金系甲方自行支付，付款程序为：合同签订后7个工作日内支付合同价的55%作为预付款，项目完成并通过验收后一个月内支付合同价的剩余款项。；若收取了履约保证金，则不应重复设置尾款支付条件。第四条履约保证金按以下第1项处理：1、本项目不设置履约保证金。第五条质量保证及售后服务1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新合格产品。乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。2、乙方提供的产品在质保期内因产品本身的问题发生故障，乙方应负责免费修正。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。T(2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用j（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。244、使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后3小时内到达甲方现场。5、质保期3年。质保期内，乙方对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。6、产品服务期内，若甲方产生新的需求，经双方协商一致后，乙方可提供相应服务。第六条交货（服务期）1、交货期（服务期）：2023年12月31日前交货；2、交货（服务）地点：嘉兴市南湖区人民法院3、安装、调试事宜：由乙方负责4、乙方在交货同时，应向甲方提供使用货物的有关技术资料。第七条调试和验收1、乙方交货前应对产品作出全面检查，对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。2、提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。3、甲方对乙方提交的货物需在五个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方负责。4、验收完毕乙方应出具验收结果报告，符合要求的给予签收，验收不合格的不予签收。第八条合同的变更和终止除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更。确有特殊情况的，须经同级财政部门批准。第九条合同的转让与分包乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方分包的，应经过甲方书面同意。第十条数据安全1、因法院信息化建设具有一定的特殊性，信息涉及到众多法院、企业及个人信息安全问题，乙方需采取多种安全保密措施，以确保智审系统安全运行、数据信息不被泄露。2、乙方系统的硬件和软件都要采用可靠措施来保证其安全性，如安全保密措施、抗干扰措施、数据备份和恢复、严格的权限控制、防止计算机病毒侵入、严格管理制度等。第十一条违约责任1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标（或竞争性谈判、询价）文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。5、在本合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄漏与本项目、本合同有关的技术、资料等，不得以任何形式侵害甲方的知识产权。6、项目设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，提出建议，并向甲方提出书面报告。如果由于拟提出的建议会提高项目预算，或延长工期，应当事先取的甲方的同意；7、乙方需对项目的所有内容可能涉及的侵权行为与指控负责，保证不伤害甲方的利益。乙方为执行本项目合同而提供的技术资料等归甲方所有。8、本项目的知识产权归甲方所有（包括软件著作权），同时在获得甲方允许的情况下，乙方单位可以作为商业使用。9、乙方项目的建设必须符合浙江法院网络安全管理办法第十二条不可抗力事件处理1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。第十三条争议的解决1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第1种方式解决争议：（1）向原告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；第十四条合同生效及备案1、合同经双方法定代表人或被授权人签字并加盖单位公章后生效。2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国政府合同法》有关条文执行。4、本合同一式三份，甲乙双方各执二份，二份留嘉兴市震鑫建设工程技术咨询有限公司备查。甲方：嘉兴市南湖区人民法院乙方：深圳海规网络科技有限公司地址：浙江省嘉兴市南湖区望湖路616号地址：杭州市余杭区良睦路999号阿里巴巴乐佳国际园区4号楼10楼法定代表人或被授权人法定代表人或被授权人：签订地点：嘉兴签订日期：02年12月
投标 / 标书制作要点（原创）
本劳动智能合约涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。嘉兴市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
