蒲松龄故宅保护修缮项目 文物保护建筑修缮采购合同公告（淄博市博物总馆2023）
蒲松龄故宅保护修缮项目合同公示
蒲松龄故宅保护修缮项目合同公示
详细信息
淄博市博物总馆蒲松龄故宅保护修缮项目采购合同公示
一、合同编号：SDGP370300000202302000068A_001
二、合同名称：蒲松龄故宅保护修缮项目
三、采购项目编码：SDGP370300000202302000068
四、采购项目名称：蒲松龄故宅保护修缮项目
五、合同主体
采购人：淄博市博物总馆
地 址：淄博市张店区商场西街153号
联系方式：2184161
供应商（乙方）：山东省文物工程公司
地 址：济南市上新街51号
联系方式：18663769991
六、合同主要信息
主要标的名称 规格型号（或服务要求） 主要标的数量 主要标的单价 合同金额（万元）
文物保护建筑修缮 / 1 108 108
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023-04-19
八、合同公告日期：2023-04-19
九、其他补充事宜：
附件：
蒲松龄故宅保护修缮项目合同.pdf
蒲松龄故宅保护修缮项目合同.pdf
山东省政府采购合同（工程类）项目名称:蒲松龄故宅保护修缮项目合同编号:SDGP370300000202302000068A_001计划编号:37030000001001220230001采购人:淄博市博物总馆供应商：山东省文物工程公司采购代理机构:山东盈美智信息咨询有限公司签订时间：二〇二三年四月一十九日电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台目录一、合同协议书二、通用条款三、专用条款四、房屋建筑工程质量保修书五、安全生产合同电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，1一、合同协议书采购人（全称）：淄博市博物总馆供应商（全称）：山东省文物工程公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就蒲松龄故宅保护修缮项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：蒲松龄故宅保护修缮项目。2.工程地点：淄博市淄川区蒲松龄故居。二、合同范围蒲松龄故宅保护修缮项目，本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。三、合同总价本合同总价为人民币：壹佰零捌万元整（￥：1080000.00元）。四、质量保证及服务承诺（1）质量保证：合格且通过采购人的验收。（2）施工过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。乙方在完成本项目施工等过程中必须按照国标、部标或行业标准要求。五、工期要求项目工期：签订合同后四个月内完工，具体开工日期以采购人通知为准。项目地点：淄博市淄川区蒲家庄东西大街中段路北。六、付款方式甲乙双方签订合同后5个工作日内付合同价款的30%；项目完成经甲方验收合格后30日内付至合同价款的70%；经有关部门结算审计完成后30日内付至合同价款的100%（因资金由国库授权支付，具体支付时间以财政拨款到位时间为准，若财政拨款未到位，可顺延至拨款到位后5个工作日）。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，2发票开具时间：甲方付款前，乙方开具增值税发票。承包人不能以发包人资金不到位为由，拒绝施工或延误工期，否则发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿由此造成的全部损失。七、技术标准及要求执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《淄博市建筑市场管理若干规定》以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料准用证制度等有关文件、规定；施工图纸、技术交底等有关技术说明；“建筑工程质量验收标准”、“建筑工程质量检验评定标准”等。八、安全文明施工及环境保护要求(1)施工期间必须严格按照有关规定，做好施工现场管理，做到安全文明施工，包括施工人员安全和其他工作人员安全，否则出现的一切人身伤亡事故均由成交投标人负责；对于不按规定要求施工的，采购人有权中止其施工，不听劝阻的，将做罚款处理，直至停止施工。(2)施工现场要设置醒目的符合安全规定的安全警示标志、安全标语、夜间须设警示灯，设置标准及数量需满足安全法的相关规定，并设专人负责值班，作业现场有安全操作规章制度。(3)成交人应做好施工现场环境保护，防止环境污染。成交人使用任何机械前，须经采购人同意；施工中不得污染周边环境；做好各类设施的维护。任何因施工造成的环境破坏和污染，成交人都有责任采取措施予以防止和消除。由于成交人过失、疏忽或未按采购人指示做好环境保护工作导致需要另外采取环境保护措施，这部分额外工作的费用应由成交人负担。(4)在施工期间或竣工后，注意保护施工现场的环境卫生，工程施工中的余土及垃圾要及时外运，不得在工地存放。工程竣工后，将施工垃圾全部清理完毕，做到工完、料净、场地清。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台九、验收标准，3须满足国家、省市相关规范及其他相关专业现行规范要求，达到采购人有关要求。十、其他技术及服务要求(1)工程施工用水、电、施工现场的临时设施和场地平整以及竣工后的清理工作，均由承包人自行解决。(2)工程施工过程中造成的地下管线、人行道、路面、路缘石及其它设施的损坏，由承包人负责恢复原状，一切责任由承包人承担。(3)工程施工过程中如需中断交通，承包人有义务配合交通管理部门和发包人组织施工现场的交通管理，做好有关交通警示。(4)承包人必须自行协调处理好与当地群众的关系和外部环境等事宜，负责协调处理施工现场发生的有关事宜，以确保工程正常顺利的进行。(5)发包人可对承包人随时抽查，若发现不良行为或对工作不尽责行为，可酌情对其进行处罚。十一、争议解决本合同在履行过程中发生争议，因上级政策变化或不可抗拒因素导致合同不能继续履行，双方协商解决，协商不成，双方均可向淄博市人民法院提起诉讼。十二、合同的生效本合同签字、盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同一式柒份，甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，备案部门执壹份。采购人：(公章)，供应商：(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：淄博市张店区联通路417号淄博文住所：济南市上新街51号化中心法定代表人：，法定代表人：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，4委托代理人：，委托代理人：电话：，电话：传真：，传真：开户银行：，开户银行：账号：，账号：邮政编码：，邮政编码：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，5（一）通用合同条款略（二）专用合同条款1.一般约定1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：可调。允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差超过15%时，可进行调整。3.承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的施工技术资料；按监督部门和发包人要求的竣工备案和归档内容提供。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后10日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料及电子文档。（2）承包人应履行的其他义务：/。3.2项目经理姓名：杨新寿；身份证号：******************；文物保护工程责任工程师证书号：ZRGC20060329；联系电话：0531-81692980；电子信箱：/；通信地址：济南市上新街51号；承包人对项目经理的授权范围如下：/。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责，6任：因承包人与项目经理的劳动争议由承包人自行处理，发包人将视情况给予承包人500-3000元的处罚，因该劳动争议严重影响工程进度、工程质量或者争议牵连发包人等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，由承包人赔偿发包人的所有损失，包括但不限于再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：不在施工现场、中途换人或不服从发包人调度指挥的，发包人将视情况给予承包人500-3000元的处罚，因该行为影响工程进度、工程质量或导致安全事故等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，由承包人赔偿发包人的所有损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等。3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：若遇特殊情况必须更换，则由承包人提出书面申请，得到发包人同意并书面许可后方能更换，否则，因承包人擅自更换项目经理导致工期延误的，每延误一日，由承包人向发包人支付3000元的违约金。项目经理和技术负责人离开施工现场必须取得发包人代表的批准，并不得影响现场正常施工。发包人有权要求承包人更换其不称职的项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员，如承包人未按发包人的要求予以改进，发包人有权与其解除全部合同，更换施工队伍，并要求承包人承担全部经济损失。项目经理、技术负责人、各专业主要管理人员必须具有相应的资格证书，合同履行期间以上人员未经发包人许可，不在施工现场、中途换人或不服从发包人调度指挥的，发包人将视情况给予承包人500-1000元处罚，因以上行为影响工程进度、工程质量或导致安全事故等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，由承包人赔偿发包人的所有损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人将视情况给予承包人500-1000元处罚，因该行为影响工程进度、工程质量等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，由承包人赔偿发包人的所有损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等。3.3承包人人员电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：。，73.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人将视情况给予承包人500-1000元处罚，因该行为影响工程进度、工程质量等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，由承包人赔偿发包人的所有损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：此类人员离开施工现场必须取得发包人代表的批准，并不得影响现场正常施工。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人将视情况给予承包人500-1000元处罚，因该行为影响工程进度、工程质量等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，由承包人赔偿发包人的所有损失，包括但不限于损害赔偿金、再次采购费用、诉讼费、保全费、律师费等。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人将视情况给予承包人500-1000元处罚，因该行为影响工程进度、工程质量或者导致安全事故等情节严重的，发包人有权单方面解除合同，给发包人造成损失的，发包人有权继续追偿。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：/。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：/。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台3.7履约担保，8承包人是否提供履约担保：/。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：无。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：合格。6.1.4关于治安保卫的特别约定：合格。关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：执行本合同通用条款第20、21、22条内容及省市有关规定。承包人应加强安全管理，严禁发生重大安全事故，如果发生安全事故，由承包人承担全部赔偿责任。承包人应按时支付工人工资或材料款，若因承包人拖欠工人工资或材料款引发上访、聚众哄闹或其他事件等，发包人有权从未支付的工程款中直接予以支付。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：/。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：/。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期，913.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前/小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：/小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：竣工20日内向发包人提供竣工图叁份。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：/。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：/。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第/种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）/的工程款；（3）其他方式:/。15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第/种方式：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数，16不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：/。15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：执行有关规定。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。16.违约16.1承包人违约16.1.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。16.1.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。16.1.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：/。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①烈度7度以上地震；②发生社会动乱、战争；③8级以上大风持续24小时；④24小时内降雨量达到80㎜以上的降雨；⑤50年一遇持续7天的高温天气或严寒天气；（以上五项以当地有关部门发布的实际报告为准）⑥区域性、突发性、流行性、传染性疫情；⑦通电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台用条款中列明的事项。，1717.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向淄博市人民法院起诉。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，18三、工程质量保修书采购人（全称）：淄博市博物总馆供应商（全称）：山东省文物工程公司为保证蒲松龄故宅保护修缮项目（工程名称）在合理使用期限内正常使用，采购人和供应商协商一致签订工程质量保修证书。供应商在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量缺陷修复责任。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括本合同范围内所有内容。具体保修的内容，双方约定如下：本合同范围内所有内容。二、质量保修期2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为/年。（3）装修工程为/年。（4）电气管线、上下水管安装工程为/年。（5）供热及供冷为/个采暖期及供冷期。（6）其他项目保修期限如下：本项目保修期为5年。2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，193.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。四、质量保修金的支付4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。五、质量保修金的返还/.六、其他6.1双方约定的其他工程质量保修事项：/。6.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至质保期满。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，20四、廉政合同格式根据《关于工程建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人淄博市博物总馆（以下简称“甲方”）与施工单位山东省文物工程公司（以下简称“乙方”）特订立如下合同。1、甲乙双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及建设部的有关规定。(2)严格执行蒲松龄故宅保护修缮项目工程的合同文件，自觉按合同办事。(3)双方的业务活动坚持公开、公正、公平、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2、甲方的义务(1)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。(2)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。(4)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料、设备供应、工程分包、劳务等经济活动。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台(5)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购，21买合同规定外的材料和设备。(6)甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动、安排个人施工队伍。3、乙方义务(1)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。(2)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。(3)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。(4)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。4、违约责任(1)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予以赔偿。(2)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿，情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。5、双方约定本合同由双方或双方上级单位的监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关邀请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。6、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格后截止。7、本合同作为（项目名称）工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台8、本合同一式七份，甲方执三份、乙方执二份，代理机构执一份，备案部门执一份。，22五、安全生产合同为在蒲松龄故宅保护修缮项目施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目招标人淄博市博物总馆(以下简称“甲方”)与供应商山东省文物工程公司(全称)(以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：一、甲方职责1．督促乙方严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则要求乙方进行安全生产管理，要做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。4．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。二、乙方职责1．乙方是安全施工第一责任人，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，23按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政站电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财东东政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，24本合同一式五份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。甲方：淄博市博物总馆，乙方：山东省文物工程公司单位名称(公章)：，单位名称(公章)：住所：淄博市张店区联通路417号淄博文住所：济南市上新街51号化中心法定代表人或授权代理人：，法定代表人或授权代理人：（签字或盖章），（签字或盖章）电话：，电话：签订日期：2023年4月19日，签订日期：2023年4月19日电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台，25
投标 / 标书制作要点（原创）
本蒲松龄故宅保护修缮项目 文物保护建筑修缮涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
