监理 建设工程 新审判信息化采购合同公告（肥西县城乡建设投资(集团)有限公司2023）
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
合同编号：
2022AEEBZ00239-001
合同名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
项目编号：
2022AEEBZ00239
项目名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥西县城乡建设投资（集团）有限公司
合同甲方编号：
913401235621956712
中标人(乙方)：
合肥信息工程监理咨询有限公司
合同乙方编号：
91340100754888819N
所属地域：
安徽省
合同金额：
48.571200万元
合同签订日期：
2022年10月14日
合同公告日期：
2022年10月14日
代理机构：
肥西县公共资源交易有限责任公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件:
信息化建设监理合同.pdf
2_中标通知书.pdf
2_中标通知书.pdf
2_合同备案延期说明.pdf
2_合同备案延期说明.pdf
履约信息详情
主体代码：
91340100754888819N
主体名称：
合肥信息工程监理咨询有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
招标人
交易项目编号：
2022AEEBZ00239
交易项目名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
标段编号：
2022AEEBZ00239
标段名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
合同金额(元)：
485712.0
合同结算金额(元)：
485712.0
合同工期(天)：
180
实际工期(天)：
180
合同签署时间：
2022-10-14 11:43:58
履约信息递交时间：
2023-01-03 11:45:25
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥西县人民法院
附件:
履约信息详情第2次
主体代码：
91340100754888819N
主体名称：
合肥信息工程监理咨询有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2022AEEBZ00239
交易项目名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
标段编号：
2022AEEBZ00239
标段名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
合同金额(元)：
48.5712
合同结算金额(元)：
48.5712
合同工期(天)：
365
实际工期(天)：
365
合同签署时间：
2022-10-14 00:00:00
履约信息递交时间：
2023-04-17 15:08:12
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥西县城乡建设投资（集团）有限公司
附件:
履约信息详情第3次
主体代码：
91340100754888819N
主体名称：
合肥信息工程监理咨询有限公司
主体类型：
法人
主体角色：
投标人
交易项目编号：
2022AEEBZ00239
交易项目名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
标段编号：
2022AEEBZ00239
标段名称：
肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理
合同金额(元)：
485712.0
合同结算金额(元)：
485712.0
合同工期(天)：
180
实际工期(天)：
180
合同签署时间：
2022-10-14 00:00:00
履约信息递交时间：
2023-05-25 15:59:29
安全达标情况：
合格
环保达标情况：
合格
质量达标情况：
合格
发布部门：
肥西县城乡建设投资（集团）有限公司
附件:
中标通知书编号：HFZTB-GC-2022-020001重要提示：合肥信息工程监理咨询有限公司1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。你单位于肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理（项目编2、中标人应当按照约定履行合同对未能按时、按质、按量履行合同的中号：2022AEEBZ00239）招投标中，经评定，被确定为中标人。中标价款标人，将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行为肆拾捌万伍仟柒佰壹拾贰元整（￥485712.00元）（大写）。中标工期150记录并予以披露。日历天，工程质量达到国家施工验收规范合格标准。附则：请你单位在收到中标通知书后，于30日内与招标人签订合同，无故逾期视《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同1为放弃中标资格。的组成部分；工程名称：肥西县人民法院新审判法庭信息化建设工程监理2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》：工程地点：肥西县3、合同自签订之日起五个工作日内，须办理合同备案手续结构层次：详见招标文件建筑面积：详见招标文件4、办理合同见证和备案时须携带以下资料预算价：750000.00元中标价：485712.00元（1）合同原件项目负责人：王尚涛（2）履约保证金等各种担保（复印件开工日期：／（具体以开工令为准）中标范围：招标文件约定的所有内容招标人：（盖章）招标代理机构：（盖章）2022年07月18日2022年07月18日关于肥西县人民法院新审判法庭信息化建设监理项目合同备案延期情况说明肥西县公共资源交易中心我司项目肥西县人民法院新审判潮州信息化建设监理项目，中标单位为合肥信息工程监理咨询有限公司，因签订合同过程中涉及各方审核以及合同协议会签单领导审批时间过长等原因，导致监理合同备案延期。现各项工作已完成，具备合同备案条件，尽请给予合同备案。特此说明。情地属定肥西县城乡建设投资（集团）有限公司2022年10月13日
投标 / 标书制作要点（原创）
本监理 建设工程 新审判信息化涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
