南宁市光伏 光伏专用电缆 逆变器 逆变 动力电缆 安装辅材采购合同公告（南宁市邕宁区那楼镇人民政府2023）
一、合同编号：11N00759541420231201
二、合同名称：邕宁区那楼镇三江村、中山村、那头村、那他村光伏项目合同
三、项目编号：NNZC2023-G1-090014-JGJD
四、项目名称：邕宁区那楼镇三江村、中山村、那头村、那他村光伏项目
五、合同主体
采购人（甲方）：南宁市邕宁区那楼镇人民政府
地 址：南宁市邕宁区那楼镇那楼街386号那楼镇人民政府
联系方式：0771-4346058
供应商（乙方）：广西优创能建建设工程有限公司
地 址：南宁市友谊路48-17号联讯云谷A座910、911号
联系方式：0771-4890559
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：光伏组件 数量：2000.00 单价（元）：1330.00 规格型号（或服务要求）：品牌:品能、天合规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：光伏专用电缆 数量：9000.00 单价（元）：7.80 规格型号（或服务要求）：品牌:北京宏亮规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：逆变器 数量：1220.00 单价（元）：254.50 规格型号（或服务要求）：品牌:锦浪科技规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：动力电缆 数量：8000.00 单价（元）：35.00 规格型号（或服务要求）：品牌:北京宏亮、广西网联规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：监控 数量：4.00 单价（元）：5000.00 规格型号（或服务要求）：品牌:锦浪云规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：支架 数量：60.00 单价（元）：8050.00 规格型号（或服务要求）：品牌:天津龙泽规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：接地扁钢 数量：500.00 单价（元）：25.00 规格型号（或服务要求）：品牌:天津龙泽规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：配电开关及箱变 数量：1.00 单价（元）：250000.00 规格型号（或服务要求）：品牌:浙江民电规格型号:详见开标一览表
主要标的名称：安装辅材 数量：1.00 单价（元）：120000.00 规格型号（或服务要求）：品牌:民电、史陶比规格型号:详见开标一览表
2.合同金额（元）：4206190.00
3.履约期限、地点等简要信息：采购人指定地点,合同签订后 70 天内交货并安装调试完毕且开始并网发电。
4.采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2023年05月26日
八、合同公告日期：2023年05月26日
九、其他补充事宜：/
附件信息：
合同公示.pdf合同公示.pdf
“政采云”平台合同编号：南宁市政府采购当宁区那楼镇三江村、中山村、那头村、那他村光伏项目合同项目编号：NNZC2023-G1-090014-JGJD合同编号：11N00759541420231201采购人：南宁市省宁区那楼镇人民政府中标供应商：广西优创能建建设工程有限公司签订日期：2023年5月_26日光伏发电项目合作协议甲方（全称）：南宁市爸宁区那楼镇人民政府乙方（全称）：广西优创能建建设工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就分布式光伏并网发电系统及安装事项协商一致，订立本协议。一、项目简介1、装机容量：1200KW以上序号品名名称品牌规格型号数量/单位1光伏组件单晶硅600WP，系统转换效率21.32%2000/块2光伏专用电缆纯铜PVF1*6mm29000米3逆变器三相常压组串式逆变器380V-540V，高压400V-1500V组串逆变器带MPPT追踪,最大效率不得低于99%，使用3款不同功率的组串式逆变器，功率分别为70KW/4台，90KW/6台，100KW/4台，共计使用14台，逆变器总容量为70KW*4+90KW*6+100KW*4=1220KW1220/kW4动力电缆ZR-YJV22-8.7/51KV-3*958000/米5监控GPRS互联网监控4/套6支架40*4mm，热镀锌，热镀锌或铝合金光伏支架60/吨7接地扁钢40*4mm，热镀锌500/米8配电开关及箱变真空断路器630A共4个，光伏专用I级浪涌共4只，低压柜共4台，塑壳断路器315A共10只，隔离开关630A共4个，电流互感器4只，避雷器4组1/套9安装辅材铜铝接线头、MC4接插件、线管、胶布等.1/项中标价中标价中标价备注品牌：品能、天合品牌：北京宏亮共使用14台1220KW组串式逆变器，品牌：锦浪科技品牌：北京宏亮、广西网联21050品牌：锦浪云品牌：天津龙泽品牌：天津龙泽按照南方电网高压并网柜标准供应，品牌：浙江民电品牌：民电、史陶比4206190.00元12、项目投资总额（中标价）：￥4，206,190.00元（附采购明细表）3、合作模式：甲方出资，由乙方负责EPC建设（设计、采购、建设）及运营管理20年。（乙方对该发电站的运营管理期限与支付收益的期限一致）4、项目建设工期：本协议签订后，甲方按本协议约定向乙方支付项目预付款，在乙方收到项目预付款次日开始计算工期，工期共计70天。5、项目运营管理合作期限：项目并网通过验收且乙方自收到甲方支付的100%投资款后的30天内，开始按月向甲方（或甲方指定村委会）支付收益，共支付240期。二、权利和义务：1、甲方权利和义务：（1）自本协议签订后，将双方约定项目投资总额（中标价）￥4，206,190.00元（大写：人民币肆佰贰拾万陆仟壹佰玖拾元整）按本协议约定比例支付至乙方指定账户。项目最终结算金额以实际结算金额为准。（2）甲方为项目提供项目可利用的场地，并保证非甲方人为破坏的情况下能合法使用20年。（3）项目并网发电通过验收且甲方累计支付本协议中约定的100%款项后，甲方委托乙方负责项目电站的运营管理，确保项目电站正常运营，责任期自验收通过之日起240个月。保证自投产当月算起，年发电量不低于126万度电。(4）在乙方责任期内，甲方（或甲方指定村委会）每年累计享有本项目发电收益大于或等于项目最终结算金额的10%。（5）项目电站归甲方所有，甲方可根据工作需要，将产权划分给甲方指定村委会，产权划分给指定村委会后，后续对接工作乙方可跟甲方指定村委会进行商议确定，甲方负责监督。2、乙方权利和义务：（1）乙方保证按本协议约定的用途合理合法的利用甲方的投资款项及甲方提供的场地建设光伏分布式电站。（2）乙方建成项目后，由甲方及当地供电局根据《分布式光伏发电项目并网验收意见单》内容进行验收，验收通过且甲方累计支付本协议中约定的100%款项后，乙方负责项目电站的运营管理，确保项目电站正常运营，责任期自验收通过2之日起240个月，年限为2023年至2042年·。（3）运营年限同责任年限，自项目验收通过当月起共240月。（其中2月为28日或29日）(4）乙方对电站的设计、施工、并网验收、电费结算以及运营维护工作负全部责任，相关手续的办理和费用由乙方负责并支付。（5）责任期内，乙方负责电站的运营维护以及电费结算工作，保证电站稳定运行，运营维护期间产生的费用由乙方承担。乙方应当按照国家的有关规定合法运营该电站，运营维护过程中的一切责任由乙方承担。（5）乙方须跟甲方另行签订售后运维及收益分配协议。（6）乙方负责项目整体安全稳定的运行，对自然灾害的预防和排查由乙方负责，乙方保证该项目的整体抗风等级为十三级，即可抗十三级台风，若项目受到（含）十三级以下台风破坏，则由此产生的一切责任及经济损失由乙方承担。乙方继续履行合同义务。（7）乙方指定收款账户如下：户名：广西优创能建建设工程有限公司开户行：账号：如有变更，乙方需以书面形式通知甲方。乙方对提供的账户的合法性、真实性负责，甲方没有义务核对，如印章、账户不真实，责任由乙方自行承担。如甲方按照乙方提供的账户付款的，乙方不得以账户不真实等为由否认收到款项。三、付款时间及方式0859签订合同后7个工作日内预付合同总价的30%作为货款；所有货物设备材料运送至项目现场并经甲方确认合格后，支付合同总价的40%作为项目进度款；项目竣工验收合格以及并网投产后，经甲方确认，支付合同总价的30%作为合同尾款。乙方在付款前均须提供合格有效发票。四、违约及索赔1、甲方违反本协议约定无故要求撤回投资的，甲方应承担由此造成的全部损失。甲方需保证向乙方提供的场地具有合法使用权及20年的使用期限，若是因为甲方原因，导致场地因无合法使用权无法继续使用，则乙方有权利按无法使用3场地比例终止向甲方支付此部分收益。2、在本同履行过程中，任何一方未履行相关义务给对方造成损失的，在任何情况下，违约方将承担全部责任，以及给对方带来的全部经济损失。3、乙方若出现不能按照约定及时支付或者不足额支付约定收益的，每逾期一日，则向甲方按照应付金额的万分之五支付罚金，逾期超过70日的，甲方有权单方面解除本协议并收回本项目电站，并有权要求乙方一次性赔付甲方当年收益的三倍的违约金。4、乙方若未能按约定工期完工，每逾期一日则向甲方按照合同总额的万分之五支付罚金，逾期超过70日的，甲方有权单方面解除本协议并收回本项目电站，并有权要求乙方一次性赔付甲方当年收益的三倍的违约金。5、若乙方未按本协议约定的用途合理合法的利用甲方的投资款项和/或甲方提供的场地建设光伏分布式电站的，则甲方有权单方面解除本协议。五、争议及解决履行本协议过程中发生争议，首先应本着友好态度协商解决，若协商不成，可依法向南宁市人民法院提起诉讼，判决结果对双方具有约束力。六、其他1、不可抗力不可抗力：本协议的任何一方如遭遇到所力不能及的事由，以致全部或部分无法履行本协议，则可在下列范围内免除其责任。如：火灾、水灾、海啸、地震、雷击、旋风、疫病、爆炸、战争、暴乱、制裁或政府的政策性行为，或其它的确实非人力所能抗拒的原因。但一方必须将得到政府或有关机构证明的不可抗力原因的书面通知10天内送达另一方，并直到另一方确认收到该通知时为止。2、本协议生效与解除本协议自双方签字盖章后生效。除非经双方书面同意，任何一方不得变更或解除本协议。本协议未尽事宜，应经双方共同协商，作出书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。具有同等法律效力。（以下无正文）3、本协议甲方联系人：黄金府；电话本协议乙方联系人：霍华成；电话各方应按此约定的联系方式，采用面交、邮寄的方式发送通知等文件，向对4方送达的书面通知经对方签收或确认，或通过快递方式寄出三日后即视为送达。如任一方的联系方式发生变更，应在变更之日起三个工作日内书面通知对方，否则其他方按原联系方式发送的文件视为送达（包括邮件被退回的情况），因变更方未及时通知，导致文件无法准确及时送达的，变更方承担因此产生的一切后果和损失。上述联系方式适用于本协议相关的各类通知、协议、文书的送达，以及本协议发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，包括争议进入民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件的送达。法院可直接按上述通讯地址邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文件，也应视为送达。甲方（盖章）：南宁市幽宁区那楼镇人民政府法定代表人：电话：0771-4345025日期：2023年5月26日心有限公乙方（盖章）：广西优创能建建设工程有限公司法定代表人：开户行：账号：电话：日期：2023年5月26日5
投标 / 标书制作要点（原创）
本光伏 光伏专用电缆 逆变器 逆变 动力电缆 安装辅材涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。南宁市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
