装修改造 工程采购合同公告（涟源市工贸职业中等专业学校2023）
涟源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程合同公告
公告日期:2023年06月28日
一、采购项目名称：涟源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程
二、编号：
1、政府采购编号：涟源财采计-2023-0049
2、采购代理编号：DLGCLD-2023-006
3、开标日期：2023年6月20日
4、采购预算（最高限价）：2151144.57元
5、成交金额：2132000元
三、合同双方：
甲方：涟源市工贸职业中等专业学校
乙方：湖南金罡建设有限公司
四、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
采购人名称：涟源市工贸职业中等专业学校
联系人：魏兵
电话：13875453939
地址：涟源市石马山街道
采购代理机构：东霖工程管理有限公司
地 点：涟源市六亩塘镇牛角社区先志组122栋2楼
联系人：梁灿
联系电话：18573859353
附件下载：
中标合同.zip中标合同.zip
（GF-2017—0201）建设工程施工合同工程名称：连源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程工程地点：连源市工贸职业中等专业学校内发包人：连源市工贸职业中等专业学校承包人：湖南金罡建设有限公司住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一节：合同协议书发包人（全称）：连源市工贸职业中等专业学校承包人（全称）：湖南金罡建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就连源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：连源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程。2.工程地点：连源市工贸职业中等专业学校内。3.工程立项批准文号：财政拨款4.资金来源：5.工程内容：学生公寓楼男生女重型各一楼，七层砖混结构，建筑高度25.2m，装修改造工程项目包括防水维修、室内装修、水电改造等（具体以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。6.工程承包范围：连源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程内容，包括防水维修、室内装修、水电改造等（具体以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。二、合同工期计划开工日期：2023年6月28日。计划竣工日期：2023年8月18日。工期总日历天数：50天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰壹拾叁万贰仟元整（￥：2132000.00元）；其中：（1）绿色施工安全防护措施项目费：人民币（大写）柒万壹仟柒佰贰拾玖元陆角伍分（￥：71729.65元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）：/；：元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）：；￥：/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）：；：元)；2.合同价格形式：综合单价合同。五、项目经理姓名：彭玲；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师；注册证书号：湘243002293677；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：湘建安B（2022）1400000687；联系电话：通信地址：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书及连源市财政投资评审中心：连源市财政投（融）资项目评审报告（连财评审预字[2023]131号）；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。2八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年6月26日签订。十、签订地点本合同在连源市工贸职业中等专业学校校园内签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份有限公司设光是建发包人：（承包人：意法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：91431382MA4RACA18J地址：1243138244721083XW邮政编码：邮政编码：：417100颜雄林法定代表人：刘连桂法定代表人：电话：电话：：0738-4825288开户银行：开户银行：账号：账号：3第二部分：通用合同条款说明：“通用合同条款”采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的“通用合同条款”（略）4第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：按招投标文件的发包范围，设计图纸，施工说明，变更通知和甲方提供的建筑补充说明等内容，包括防水维修、室内装饰、水电改造等。（以施工图纸及工程量清单为准）。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称称：湖南勤正项目管理有限公司资质类别和等级：房屋建筑和市政，乙级；联系电话：15951725215电子信箱：通信地址：连源市1.1.2.5设计人：名称：中建筑设计有限公司资质类别和等级：建筑工程，乙级联系电话：13807386487电子信箱：7娄底市通信地址：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无永久占地包括：建设永久工程的用地及永久工程的附属设施用地。临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需场地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：按国家、省、市及行业部门发布的相关文件规定执行。51.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：工程内容：具体建设内容详见设计施工图。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。工程承包范围：连源市工贸职业中等专业学校学生公寓楼装修改造工程内容，包括防水维修、室内装修、水电改造等（具体以招标人提供的施工图及工程量清单为准）。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按通用条款执行。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同生效后7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：22套发包人向承包人提供图纸的内容：与工程建设有关的所有图纸等。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工方案、工程进度计划、专项安全施工方案（如有）、隐蔽工程验收申请单（联系单）、工程款支付申请等：G承包人提供的文件的期限为：事项发生前后7日内；承包人提供的文件的数量为：一式二份；承包人提供的文件的形式为：书面、电子；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7日内。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络61.7.1发包人和承包人应当在15天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：连源市工贸职业中等专业学校；发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人负责施工现场内的道路和交通设施，并承担费用。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自行解决并承担费用，施工必经地的场外运输道路由甲方负责1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在签约合同价中。71.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：2.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名颜雄林身份证号：******************;校长职务：电子信箱：/通信地址：/发包人对发包人代表的授权范围如下：2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：指定施工用水、电力的接入点至施工现场范围内（围挡处），由承包人自行接至施工现场内并承担表后费用。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：无发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：无。3.承包人3.1承包人的一般义务（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、完整的施工技术资料和工程视频等，工程视频作为工程验收的依据。承包人需要提交的竣工资料套数：肆套承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。8承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工后一个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面、电子（10）承包人应履行的其他义务：1.开工前负责协助办理相关报建手续。2.自行承担施工场地内施工过程中发生的一切大小安全事故等，并承担由此产生的一切费用。3.本工程乙方不得转包或变相转包，一旦发现，甲方有权废止本合同，由此造成的一切损失由乙方负责。4.切实做好文明施工，尽量减少噪音，不影响周围居民正常生活和工作。5.乙方必须做好与各种工种的配合工作，服从甲方的统一安排，并有责任对其他工种已完工程及产品进行保护，如有损坏，由乙方负责赔偿。6.施工过程中用水用电，由乙方负责，水电费按实际发生的数量计费，金额由乙方负责，在施工款中扣除。7.必须履行招标文件、投标文件和其他承诺的内容，否则甲方有权解除合同，并由乙方赔偿甲方的一切损失。8.乙方在投标中承诺的组织机构人员，根据湘建建【2020】208号文配备要求（包括项目经理、主要技术负责人、施工员、安全员），并保证按规定驻守现场工作，不得离岗、脱岗。如果有特殊情况需要变更的，必须经甲方同意，否则甲方可以认为乙方违约，甲方可以中止合同，并由因乙方违约承担所造成的一切损失。9.施工噪音管理、夜间施工，农民工工资等事项均由乙方负责处理并承担一切费用。3.2项目经理3.2.1项目经理：姓名：彭玲；身份证号：******************；建造师执业资格等级：二级建造师；建造师注册证书号：湘243002293677；建造师执业印章号：一；安全生产考核合格证书号：湘建安B（2022）1400000687；联系电话：通信地址：承包人对项目经理的授权范围如下：全面履行项目的总承包管理职责，为工程参与各方做好协调和服务，在资金、质量、安全、环境保护、文明施工等合约目标范围内向业主直接负责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于22天。项目管理班子其他主要成员（包括项目技术负责人、施工员、质量员和安全员等）必须常驻施工现场，有事确需离开工地，必须书面向发包人代表或监理工程师请假。94、已标价工程量清单中无适用单价，也无同期项目类似子目单价参考，根据建设单位提供的改造要求、根据湖南省建设厅《关于印发湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》及其统一解释、同期《娄底建设造价》、及有关法律法规及其他补充规定、连源市财政投（融）资评审管理办法为计算依据等，最后以审计审定为准5、如果本工程的变更指示是因承包人过错、承包人违反合同或承包人责任造成的，则这种违约引起的任何额外费用应由承包人承担。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第一种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：10.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定造价支付部分暂列金额。暂列金额是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金额不计入工程款付款的基数。11.价格调整1611.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：见通用条款。①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。12.合同价格、计量与支付合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：主要是安全、价格等一切风险。招标中标项目风险内17容和范围含在已标价工程量清单内。风险费用的计算方法：无。风险范围以外合同价格的调整方法：无。合同结算价款的组成：合同价款+变更项目造价+材料价格调差+政策性调差。2、总价合同。总价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：3、其他价格方式：12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：本项目不预付工程款。预付款支付期限：预付款扣回的方式：12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：预付款担保的形式为：12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：按2020年版《湖南省建设工程消耗量标准》的计算规则计量。12.3.2计量周期关于计量周期的约定：按通用条款执行。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：按通用条款执行。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项[总价合同的计量]约定进行计量：1812.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：／。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：本项目不预付工程款，按工程形象进度支付80%工程款，工验收后付足工程合同价款的80%，决算审计后可付至工程结算价款的97%，另3%质量保证金待缺陷责任期（两年）满后付清。（所有款项的拨付必须财政拨款到位后方按合同条款足额拨付，若财政款项未及时到位则甲方不承担延迟付款的利息等费用。）12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：！（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：按专用条款12.4.1约定。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无违约金支付。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用条款规定执行。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：由承包人编制申报，由监理方、业主审批。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收1913.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：自应接收之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：自应移交之日起承担照管、成品保护、保管等与工程有关各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：（1）单机无负荷试车费用由承担；（2）无负荷联动试车费用由／承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1凌工退场承包人完成竣工退场的期限：凌工验收合格后15天内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。发包人完成竣工付款的期限：除合同留取质量保证金外，按专用条款12.4.1约定付款。20正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2.1承包人违约承包人违约的情形（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人违反第8款【材料与设备】的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：按通用条款执行（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人违约的其他情形：结算资料和竣工验收资料不全、不及时、不按约定清场、不给予或不配合分包管理等其他事项。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：①采取补救措施；②继续履行；③赔偿给发包人造成的损失或承担违约金；④延长缺陷责任期。（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：发包人有权解除合同。（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：返工并承担相关费用。（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的：返工并承担相关费用。（4）承包人违反第8款[材料与设备】的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的：发包人有权解除合同。（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的：每延误一天罚款1000元。（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的：发包人可委托第三方进行修复，相关费用由承包人承担。23（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的：发包人有权解除合同。（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：发包人有权解除合同。（9）施工期间由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人不得延误总工期，如有延误参照专用合同条款7.5.2。（10）施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等（含消防人员扑救火灾），承包人应支付5000元／次的违约金。（11）发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次支付违约金500元。累计3次后，每次支付违约金1000元。（12）必须由承包人组织，每月进行一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向发包人和监理汇报。（13）针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人员参加），并以书面形式向监理汇报，经认同后方可开工。对安全有特别要求的分部分项工程，承包人必须按发包人、监理的要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。（14）施工中若由承包人原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。承包人编制的施工安全措施计划报送监理人的时间：发布开工通知书后7天内。因承包人过错发生安全事故的：由承包人负全部责任且1）发生一次一般安全事故的，承担2万元的违约金；2）发生一次三级以下（含三级）重大安全事故的，承担10万元的违约金；3）发生一次二级以上（含二级）重大安全事故的，承担50万元的违约金，发包人有权解除合同；4）发生两次三级以下（含三级）重大安全事故的，按一次二级以上（含二级）的24重大安全事故处理；16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：经双方协商确定。17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不利物质条件，如：异常恶劣的气候条件，政府禁令等。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。18.3其他保险关于安全生产责任保险的约定：按通用条款执行。关于其他保险的约定：无。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自已负责处理。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：查。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：25争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向连源市人民法院起诉。限公设有企业学校甲方（公章）乙方（公章）罡建金中本甲方法人代表乙方法人代表：甲方委托代理人：乙方委托代理人：A在场人：3方龙226天心
投标 / 标书制作要点（原创）
本装修改造 工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
