道路扩宽刷黑铺装工程采购合同公告（枣阳市兴隆镇人民政府2023）
枣阳市兴隆镇人民政府本级枣阳市兴隆镇“擦亮小城镇”教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路扩宽刷黑铺装工程合同公告
一、合同编号：无
二、合同名称：枣阳市兴隆镇“擦亮小城镇”教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路扩宽刷黑铺装工程合同
三、项目编号：420683-2023-00134
四、项目名称：枣阳市兴隆镇“擦亮小城镇”教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路扩宽刷黑铺装工程
五、合同主体
1、采购人（甲方）：枣阳市兴隆镇人民政府本级
2、地址：兴隆镇发展大道325号
3、联系方式：15971037938
4、供应商（乙方）：枣阳市兴隆建筑工程有限公司
5、地址：湖北省襄阳市枣阳市兴隆镇丁家桥
6、联系方式：15971069188
六、合同主要信息
1、主要标的名称：枣阳市兴隆镇“擦亮小城镇”教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路扩宽刷黑铺装工程
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1.0000项
4、主要标的单价：2533936.7200元
5、合同金额：253.393672(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2023年05月27日至2025年06月27日
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：竞争性磋商
9、采购计划备案号：420683-2023-00134
七、合同签订日期：2023-05-27
八、合同公告日期：2023-07-21
九、其他补充事宜：
无
相关下载
教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路施工合同.pdf教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路施工合同.pdf
第一部分合同协议书发包人（全称）：深阳市兴隆镇人民政府承包人（全称）：夏阳市兴隆建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就枣阳市兴隆镇“擦亮小城镇”教育大道南端（法院南侧规划路-中心街）道路扩宽刷黑铺装工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：枣阳市兴隆镇“擦亮小城镇”教育大道南端（法院南侧规划路-中心街)道路扩宽刷黑铺装工程2.工程地点：枣阳市兴隆镇3.工程立项批准文号：枣发改投资【2022】1号4.资金来源：政府投资及单位自筹5.工程内容：设计施工图纸及工程量清单的全部内容群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6.工程承包范围：设计施工图纸及工程量清单的全部内容二、合同工期2033年月7日。计划开工日期：>03年6月计划凌工日期：日y日9工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开凌工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。（实际开工日期以监理工程师下达的开工令为准）1三、质量标准标准。工程质量符合国家现行施工验收规范合格四、签约合同价与合同价格形式1.签约暂估合同价为：人民币（大写）贰佰伍拾叁万叁仟玖佰叁拾陆元柒角贰分：小写（￥2533936.72元）合同价格形式：固定单价合同2.付款方式：工程款按3：3：3：1比例拨付。工程施工进度达到50%后付至合同价30%；工程竣工验收后付至合同价60%；工程竣工满一年并通过结算审计付至审定价90%；工程竣工满两年且无质量问题付至审定价100%。（办理竣工结算时，第三方中介机构需经枣阳国有资本投资运营集团有限公司、枣阳市住房和城乡建设局同意方可开展业务）按照市人民政府印发的枣政发【2018】8号文，可委托枣阳国投公司与东风咨询公司合作成立的枣阳瀚创项目管理有限公司办理工程造价等咨询业务。五、项目经理承包人项目经理：张柳10六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺11不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本的设书中出合义与第二部分通用合同条款中好子的会文格同。九、签订时间27日签订。本合同于2023年月十、签订地点本合同在枣阳市兴隆镇政府办公室_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自发包方和承包方的法定代表人或其委托代理人在协议书上签字并盖单位公章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。12发包人：承包人：头隆建法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理购T（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：1420683183614610J地址：地址：湖北省襄阳市枣阳市兴隆镇丁家桥邮政编码：邮政编码：441200法定代表人：法定代表人：亢留洋委托代理人：委托代理人：电话：15971069188电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司枣阳支行营业部账号：账号：4200164660805300009813附件3:人解质量保修书隆镇发包人（全称）：海市兴隆镇天良政府陈建承包人（全称）：星更联兴隆建筑工程有限公司TT发包人和承包人根据《中华人民（中国筑）建设工程质量管理条创》，的事商一致就率阳市兴险家达”教育大道皮01986端（法院南侧规划路-中心街)道路扩宽刷黑铺装工程（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：执行通用条款二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；（如有）1383．装修工程为22年；（如有）4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为22年；5.供热与供冷系统为_2个采暖期、供冷期；26．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为22_年；7.其他项目保修期限约定如下：质量保修期自工程凌工验收合格并移交给发包人之日起计算。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过陵工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。1394.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程员量铁修书出发积人，求包人在工程资工验收前共同签者，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。建建筑市兴隆承包人：发包人：法定代表人或其委托代理人：法定代表人或某委托代理人：83310001986（签字）（签字）91420683183614610J组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：湖北省襄阳市枣阳市兴隆镇丁家桥邮政编码：邮政编码：441200法定代表人：法定代表人：亢留洋委托代理人：委托代理人：电话：电话：15971069188真：传传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：中国建设银行股份有限公司枣阳支行营业部账号：账号：42001646608053000098140
投标 / 标书制作要点（原创）
本道路扩宽刷黑铺装工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
