武汉市电力增容采购合同公告（武汉市汉口医院2023）
武汉市汉口医院市汉口医院总院区心肺康复大楼项目电力增容项目合同公告
一、合同编号：HKJJ2023006
二、合同名称：市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计施工合同
三、项目编号：WHSHKYYZB-2023-065
四、项目名称：市汉口医院总院区心肺康复大楼项目电力增容项目
五、合同主体
1、采购人（甲方）：武汉市汉口医院
2、地址：武汉市江岸区二七侧路7号
3、联系方式：82283289
4、供应商（乙方）：湖北拓普源电力工程有限公 司
5、地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关凤大道2号当代国际花园D区2-502号
6、联系方式：+86-13476031231
六、合同主要信息
1、主要标的名称：市汉口医院总院区心肺康复大楼项目电力增容项目
2、规格型号（或服务要求）：详见合同文本
3、主要标的数量：1.0000项
4、主要标的单价：3795640.3800元
5、合同金额：379.564038(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
履约期限：2023年09月06日至2024年03月31日
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：公开招标
9、采购计划备案号：420100-2023-04882
七、合同签订日期：2023-09-06
八、合同公告日期：2023-09-08
九、其他补充事宜：
无
相关下载
市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计施工合同1.pdf市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计施工合同1.pdf
市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计施工合同工程名称：市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目工程地点：武汉市汉口医院总院区发包方：武汉市汉口医院承包方：湖北拓普源电力工程有限公司签订时间：2023年9月6日页1市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计施工合同发包人：武汉市汉口医院（甲方）承包人：湖北拓普源电力工程有限公司（乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发承包双方就汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计施工项目协商一致，特签订本合同。本合同及其附件是双方经过平等协商拟定，双方对有疑义之条款已进行了充分的沟通和说明，双方已充分理解其全部条款的内容，并对此无异议。、合同主要条件要素：1.工程概况1.1工程名称：市汉口医院总院区心肺康复大楼电力增容项目设计&施工1.2工程地点：武汉市汉口医院总院区1.3工程承包范围及内容工程设计范围：依据供电答复函，结合初设清单，深化设计并出具能通过供电主管部门的设计备案或图审的图纸，出图范围：IOKV电源接入点至低压柜出线端及配套通道土建等，出具的图纸能符合后续的供电工程的验收要求工程施工范围：依据供电答复函和初设清单，按照供电设计单位出具的最终备案或图审通过的图纸来施工，并通过行政主管部门的验收。2、工程工期2.1开工日期：具体开工时间以发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期为准：开工通知发出后，尚不具备开工条件的，承包人应将不具备开工条件的原因通知发包人，最终以开工条件具备的时间为开工日期。2.2工期：90天3、工程质量标准工程质量标准为合格。工程质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依页2据，通过供电公司验收即为合格。工程质保期12个月。4、合同价格4.1合同价格形式：本合同价格采用固定单价，据实结算4.2合同价格为：本项目签约合同金额为：3795640.38元，含9%税，其中：设计费为：105153.48元（暂估价，结算时按《工程勘察设计收费标准》（2002版）打8折，根据发票据实结算），实施设计工作单位为武汉丙城电力有限公司，为联合体成员。施工总承包费为3690486.9元，实施施工总承包工作单位为：湖北拓普源电力工程有限公司，为联合体牵头人。4.3合同价格形式：本合同价格采用固定单价，据实结算。4.4物价波动引起的单价调整方法：不调整4.5合同签订后，发生与招标清单不符需变更时，经甲乙双方确认变更后，相应合同价格子以相应调整增减5、付款方式5.1计量和计价的依据（1）合同及增补合同。（2）甲方或者监理书面通知。（3）设计变更通知、会议纪要、洽商记录、经批准的乙方书面报告等能够证明工程量变更的书面凭证。双方在确定工程量变化同时应当对工程价款增减金额、工期顺延时间同时作出安排，并在前述书面文件中子以签注确认。存在争议不能及时达成一致的，应当在结算时协商解决，经协商仍然不能达成一致的，可按本合同争议处理方式解决。5.2预付款预付款为合同总金额的30%，于合同签订后甲方在7个工作日内支付至乙方。5.3工程进度款（1）工程进度款按每月已完成工程量的70%支付工程进度款，承包人须于每月25日前向发包人及监理方提交申请进度款的相关资料，发包人审核合格后，于次月月初进行会签完毕，以开具发票并在发包人收到增值税专用发票后的10日内支付至70%的工程进度款。（2）工程变更、签证等与进度工程款支付同步。5.3若甲方需向供电部门支付高可靠供电费等费用，发包人按供电部门要求付款，具体金额及付款时间以供电部门的缴款通知书为准。页3HHHAn5.4工程竣工验收款本供电工程通过供电主管部门竣工验收合格通电后，甲方支付至合同总金额的90%。5.5工程结算款经政府审计部门进行项目竣工决算后，付至结算金额的98.5%。质保期自工程竣工验收合格之日起计12个月，质保期到期后的7个工作日内付清。结算审减额：若核减率【（工程承包人送审额-审定额）/工程承包人送审额】在5%以内（含5%）时，工程承包人不承担结算审核咨询服务费，由发包人承担：若核减率超过5%时，工程承包人需承担结算审核咨询服务费，结算审核咨询服务费按审减额（不含5%以内的部分）的8%计取，结算审核咨询服务费在应付工程款中扣除。5.6支付方式发包人支付工程款应以银行转账方式汇入承包人指定银行账户，非由承包人书面正式委托，不得汇入其他第三方账户，否则由发包人承担相应后果。若属于支付供电公司款项，发包人应按照承包人财务出具的书面付款委托函进行支付。发包人付款的同时，承包人应当提供与付款等金额的增值税发票。6合同价格变更6.1变更的范围关于变更的范围的约定：设计变更通知、会议纪要、洽商记录、经批准的乙方书面报告等能够证明实际施工工程量与招标初设工程量变更的书面凭证6.2变更原则（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定：（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。二、合同文件的组成和解释顺序如下：1、本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；2、本合同书；3、本项目中标或成交通知书：4、乙方的本项目响应文件或响应文件：5、本项目采购文件或采购文件中的合同条款页46、本项目采购文件或采购文件中的采购需求：7、其他合同文件（需列明）上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。三、合同条款1、权利瑕疯担保1.1乙方保证对其提供的服务享有合法的权利，甲方接受乙方服务不会因此而侵犯任何人的合法权益。1.2乙方保证在提供服务上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。甲方接受乙方服务不会因此而存在合同外义务的负担。1.3乙方保证其提供服务没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。I.4如所提供服务构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任2、保密2.1在履行本合同的过程中，如果甲方或乙方提供、接触、知悉的内容属于保密的，应签订保密协议，甲乙双方均有保密义务。2.2保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。3、服务质量标准和要求3.1乙方所提供的服务标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高者（严格者）为准，没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定3.2乙方所提供的服务还应符合国家和湖北省、武汉市之有关规定。4、乙方的权利和义务4.1乙方有权在履行合同期间内取得按合同约定应有的报酬4.2乙方在项目服务过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。4.3乙方有权在合同履行期间得到甲方必要的支持，有权拒绝执行甲方任何不符合有关法律、法规规定的要求。4.4乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。4.5乙方应按本合同所述的时间、服务范围和内容，尽自己的一切努力，按行业通常接受的技术惯例和专业机构承认的标准，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持和维护国家和甲方的合法利益：页54.6向甲方提供与本项目服务有关的资料，包括项目服务单位、人员的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、项目服务工作计划等，并按合同约定的范围、时间工作依据、工作标准等，出具内容齐全、规范、准确的相关报告等。4.7乙方应对履行本合同所规定的服务以及在履行中因自已违约而给甲方造成的损失承担责任并应当向甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超过酬金总额。但下例情况除外：（1）非乙方的行为、过失、违约或失职造成的损失或伤害；（2）不可抗力造成的损失。4.8乙方必须为本项目涉及的各种资料、数据和收据等保密。未经甲方书面同意，乙方及乙方员工不得泄露、遗失、复印与本合同规定业务活动有关的一切资料和内容。所有甲方或第三人（与合同业务有关相关单位）提供的与本合同规定业务活动有关的一切资料，在合同结束后均应归还。4.9乙方应对本项目所提供服务结果的可靠性、准确性、全面性向甲方负责，由于服务结果的可靠性、准确性、全面性不足而导致甲方工作偏差或失误，乙方应承担责任。4.10乙方在履行合同期间或合同规定期限内，履行本合同所确定的项目负责人及主要专业技术、管理人员等必须是本单位职工和该项目的实际操作者，未经甲方同意，乙方不得调换或撤离上述人员。4.11按本合同支付给乙方的报酬应为本合同服务的唯一报酬。4.12乙方在本合同履行期间均不能直接或间接从事与本合同中活动相冲突的商业或职业活动，不得以任何理由向甲方任何工作人员行赔或有类似的行为4.13乙方应依本合同要求，配合甲方完成项目绩效考核，同时按合同约定退还因绩效考核不合格所扣除的费用。5、甲方的权利和义务5.1甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容，有权检查乙方的服务工作质量，有权要求乙方以书面形式就前述内容进行汇报。5.2甲方有权对具体的问题提出建议和意见。5.3当甲方认定项目服务专业人员不按项目服务合同履行其职责，或专业能力、管理能力，责任心较差，不能有效与甲方配合并履行其项目服务义务：或与第三人串通给甲方造与经济损失的，甲方有权要求更换项目服务专业人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。5.4甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求.页65.5甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有井使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。5.6甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项5.7甲方应当在7个工作日内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方可根据自己的能力负责协调、转达及资料转送，但并不成为甲方当然的义务。5.8甲方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给乙方造成的直接经济损失。6、违约责任6.1乙方按合同约定的质量标准履行服务职责而甲方逾期支付服务费用的，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，违约金最高为逾期支付服务费用的5%。6.2乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改：乙方达到服务质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。6.3乙方未按合同约定的质量标准履行服务职责，给甲方造成损失的，乙方应按实赔偿，并向甲方支付违约金，违约金最高为合同金额的5%。因乙方服务能力、服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同并根据情况向乙方追回已付合同款项及追索最高为合同金额5%的违约金。6.4因乙方原因导致违反法律、法规和规章规定的行为的，甲方有权单方解除合同并要求乙方按合同6.3条承担违约金并赔偿相关损失。6.5合同履约过程中，若乙方在合同中承诺的主要服务人员安排情况自行变动而未经甲方同意的，将按照合同6.3条的违约责任处理，情况严重者，甲方有权终止合同。6.6合同履约过程中，乙方无理由延迟交付项目成果的，应以合同总金额为基准按银行同期贷款利息向甲方支付违约金，违约金最高为逾期支付服务费用的5%；超过30天仍未交付成果的，甲方有权解除合同，并要求乙方按合同6.3条承担违约金并赔偿相关损失6.7合同履约过程中，乙方因最终项目绩效考核原因需向甲方退还费用，但乙方逾期不退还的，由乙方承担违约责任，应以应退还金额为基准按银行同期贷款利总向甲方支付违约金，超过30天仍不退还费用的，乙方需将全部第三期费用退还甲方。7.争议解决方式页77.1双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解：也可（请在选择项中打“√”）口提请武汉仲裁委员会仲裁。目向甲方所在地法院提起诉讼。8、合同生效8.1本合同经双方签字、盖章后生效。本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份。8.2合同中有关双方的地址、传真等联系方式等信息均为双方的文书信息送达地址，同时也作为双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行阶段等），变更须书面通知对方。9、合同附件9.1本合同附件与合同具有同等效力。9.2合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。10、合同修改10.1除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。1四、合同附件：1、投标分项报价及明细表签约各方：甲方：武汉市汉口医院乙方：湖北拓普源电力工程有限公司（盖章1、uM）（盖章）法定代表人或法定代表人或D3授权委托人（签食）授权委托人（签章）P合同签订地点：湖北武汉合同签订地点：湖北武汉2003年9月6日203年9月6日页8附件一：投标分项报价及明细表：见下表格页9专用序号汇总内容金额：（元）一分部分项工程费3090155.741.1其中：人工费174120.751.2其中：施工机具使用费130397.251.3已建铁医开闭所18508.081.4已建专用中心配电室12715.071.5新建专用分配电室716760.541.6电缆565242.161.7室外管群、电缆井1776929.89二措施项目合计41287.892.1单价措施2.1.1其中：人工费2.1.2其中：施工机具使用费2.2总价措施41287.892.2.1安全文明施工费38704.232.2.2其他总价措施费2583.66三其他项目费254236.873.1其中：人工费3.2其中：施工机具使用费四规费66010.67五人工费调整30547.71六增值税313401.5七甲供费用（单列不计入造价）八含税工程造价3795640.38投标报价合计：3，795,640.38分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价已建铁医开闭所030402008001互感器1.名称：高压电流互感器2.型号：0.5/10P20600/5ALZZBJ9-103.其他详见招标文件及图纸设计台A4568.4618273.842030402008002互感器1.名称：原有高压电流互感器拆除2.其他详见招标文件及图纸设计台458.56234.24分部小计18508.08已建专用中心配电室3030402017001高压成套配电柜1.名称：拆除现有高压柜2.其他详见招标文件及图纸设计台12362.114345.32403B001配电房标化建设1.名称：配电房标准化建设2.包含：配电房内的地胶、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、登高梯、高压操作杆、工器具及柜子、操作规范标示牌、消火栓、工具箱等满足行业验收标准的必备器材的采购及安装项18369.758369.75分部小计12715.07新建专用分配电室5030402017002高压成套配电柜1.名称：进线柜1AH12AH12.型号：KYN28A-123.规格：根据项目总体需求自行设计4.基础形式、材质、规格：槽钢10#5.安装方式：落地安装台2104365.16208730.32本页小计239953.47页10分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价6030402017004高压成套配电柜1.名称：PT及避雷器柜1AH22AH22.型号：KYN28A-123.规格：根据项目总体需求自行设计4.基础形式、材质、规格：槽钢10#5.安装方式：落地安装台264185.32128370.64030402017005高压成套配电柜1.名称：出线柜1AH32AH32AH42.型号：KYN28A-123.规格：根据项目总体需求自行设计4.基础形式、材质、规格：槽钢10#5.安装方式：落地安装台3100267.59300802.77803B002配电房标化建设1.名称：配电房标准化建设2.包含：配电房内的地胶、挡鼠板、绝缘手套、绝缘鞋、登高梯、高压操作杆、工器具及柜子、操作规范标示牌、消火栓、工具箱等满足行业验收标准的必备器材的采购及安装项119435.9419435.949030404017001配电箱1.名称：照明配电箱2型号：非标3.安装方式：明装台15632.625632.6210030411004001配线1.名称：电气配线2.型号、规格：DZC-BYJ-2.53.配线部位：管内敷设m3002.968881030411004002配线1.名称：电气配线2.型号、规格：WDZC-BYJ-43.配线部位：管内敷设田6003.56213612030408001001电力电缆1.名称：电力电缆2.型号、规格：WDZCN-YJY-5*43.电压等级（kv）：1田30030.529156I30304080010021.名称：电力电缆电力电2.型号、规格：VV-3*4+1*2.5m150缆3.电压等级（kv）：1本页小计16.352452.5468874.47页11分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价台价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位综合单价台价暂估价14030408001003电力电缆1.名称：电力电缆2.型号、规格：VV-3*43.电压等级（Kv）：1m15012.68190216030408002001控制电缆1.名称：控制电缆2.型号、规格：KVV-4*2.53.电压等级（kv）：115013.952092.516030411003001桥架1.名称：10kV高压桥架2.规格：600*2003.接地方式：详见图纸设计4.含桥架支架m31286.358876.8517030404034001照明开关1.名称：三联单控翘班开关2.规格：250V5A3.安装方式：暗装个223.6247.2418030404035001插座1.名称：安全型单相二、三极组合插座2.规格：详见图纸3.安装方式：暗装个519.6598.2519030412005001荧光灯1.名称：双管荧光灯（自带蓄电池）2.型号：2*36W3.安装形式：吸顶安装套19152.382895.2220030404033001风扇1.名称：轴流风机2.规格：370W3.安装方式：墙壁安装台24135.858271.721030409008001等电位端子箱，测试板1.名称：总等电位联结端子箱台153.2653.2622030409001001接地极1.名称：钢端子板2.规格：100*100，厚10块534.67173.3523030409008002等电位端子箱、测试板1.名称：临时接地端子2.规格：详见图纸设计个88.256624030409002001接地母线1.名称：接地线2.材质、规格：热镀锌扁钢-50*5m20024.62492425030409002002接地母线1.名称：中性点接地电缆2.材质、规格：VV-1*185田1714.77251.0926030414011001接地装置1.名称：接地装置调试系统1976.54976.54本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计30628页12分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价台价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价台价暂估价27030414002002送配电装置系统1.名称：高压配电房成套调试系统16825.436825.4328030817008001套管制作安装1.类型：刚性防水套管2.规格：介质管道公称直径（mm以内）200个4425.581702.32分部小计716760.54电缆29030408001004电力电缆1.名称：电力电缆2.型号、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3*2403.电压等级（kV）:8.7/15kVm390641.36250130.430030408001005电力电缆1.名称：电力电缆2.型号、规格：2R-YJV22-8.7/15kV-3*1203.电压等级（KV）：8.7/15kVm680371.62252701.631030408006003电力电缆头1.名称：冷缩电缆头2.型号、规格：120mm23.电压等级（KV）:8.7/15kV个42861.3911445.5632030408006002电力电缆头1.名称：冷缩电缆头2.型号、规格：240mm23.电压等级（KV）：8.7/15kV个43625.3514501.433030410004001故障寻址仪1.名称：故障寻址仪2.其他：详见设计图纸及规范要求组8386.543092.323403B003电子标识牌1名称：电子标识牌2.规格：FRID个3235.241127.683503B004充气式防火封堵器1.名称：充气式防火封堵器2.其他详见图纸设计个200120.652413036030408008001防火堵洞1.名称：防火封堵材料2.材质：详见图纸设计kg8035.342827.237030414002003送配电装置系统1.名称：输配电装置系统调试2.电压等级（KV）：10KV系统41321.55286分部小计565242.16室外管群、电缆井本页小计573769.91页13分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价38010101003001挖沟槽土方1.土壤类别：综合【清单量按湖北18定额规则计算】2.挖土深度：根据设计和相关规范要求3.其他：详见设计图纸及规范要求m3678.148.765940.5139010103001001回填方1.密实度要求：满足设计和规范要求【清单量按湖北18定额规则计算】2.填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后可填入，并符合相关工程的质量规范要求3.填方来源、运距：由投标人根据现场实际情况自行考虑m3162.2112.912094.1340010103002001余方弃置1.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑【清单量按湖北18定额规则计算】m3515.9361.8931930.91403B005土方消纳费1.名称：土方消纳费m3515.9334.6517876.9742040504002001现浇井3.0m×2.0m现浇直通电缆井1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层2.侧墙面混凝土强度等级：250厚C30混凝土3.盖板材质、规格：C30现浇钢筋混凝土，盖板均设置拉环，拉环需镀热锌4.外运：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑5.模板材质及支设方式：由投标人自行考虑6.其他：详见设计图纸及规范要求座428091.67112366.68本页小计170209.2页14分部分项工程和单价措施项目清单与计价表页15序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价43040504002002现浇井3.0m×2.0m现浇三通电缆井1.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土垫层2.侧墙面混凝土强度等级：250厚C30混凝土3.盖板材质、规格：C30现浇钢筋混凝土，盖板均设置拉环，拉环需镀热锌4.外运；由投标人根据施工现场实际情况自行考虑5.模板材质及支设方式：由投标人自行考虑6.其他：详见设计图纸及规范要求座435958.12143832.4844040501008001水平导向钻进1.名称：20孔拖管2.材质PE管3.规格：内径2004.其他：详见设计图纸及规范要求5.含泥浆及土方外运6.图纸说明：D800扩孔2次，回拖2次1005182.7451827445040501008002水平导向钻进1.名称：15孔拖管2.材质：PE管3.规格：内径2004.其他：详见设计图纸及规范要求5.含泥浆及土方外运6.图纸说明：D800扩孔2次，回拖2次1004459.8444598446040803003001电缆排管1.名称：15孔中压电缆排管2.材质：涂塑钢管3.规格：内径2004.敷设方式：地下敷设，每孔内预留8#铁丝一根5.管道底板：碎石垫层6.管道基础：C25混凝土包封7.通讯管规格：pvc1008.其他：详见设计图纸及规范要求1003744.87374487本页小计本页小计本页小计本页小计1482577.48分部分项工程和单价措施项目清单与计价表序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位金额（元）金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位综合单价合价其中序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量综合单价合价暂估价47040803003002电缆排管1.名称：15孔中压电缆排管2.材质：MPP管3.规格：内径2004.敷设方式：地下敷设，每孔内预留8#铁丝一根5.管道底板：碎石垫层6.管道基础：C25混凝土包封7.通讯管规格：pvc中1008.其他：详见设计图纸及规范要求302365.2670957.848040806001001接地极1.名称：接地极2.材质、规格：镀铜接地棒长度2.44m，直径1.42cm根20168.233364.649040806002001接地母线1.名称：接地母线2.材质、规格：镀锌扁钢-50*515024.62369350030414011002接地装置1.名称：接地极调试组10391.993919.951010202006001钢板桩1.名称：拉森钢板桩（25b#槽钢）2.规格：长6米十126.644333.2842207.91分部小计1776929.89措施项目分部小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计本页小计124143.21台计表一08台计表一08台计表一08台计表一08台计表一08台计表一08台计表一083090155.74页16其他项目清单与计价汇总表序号项目名称金额（元）结算金额（元）备注暂列金额1157765.79明细详见表-12-1暂估价296471.082.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价96471.08明细详见表-12-33计日工明细详见表-12-4总承包服务费4明细详见表-12-55索赔与现场签证费院合计254236.87注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。表—12页17序号项目名称金额（元）备注结算金额（元）1暂列金额明细详见表-12-12暂估价157765.7996471.082.1材料暂估价明细详见表-12-22.2专业工程暂估价明细详见表-12-396471.083计日工明细详见表-12-44总承包服务费明细详见表-12-55索赔与现场签证费合计254236.87暂列金额明细表序号项目名称计量单位暂定金额（元）备注一157765.79合计合计合计157765.79注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12-1页18序号工程名称工程内容暂估金额结算金额（元）差额士（元）备注设计费（结算时根据发票据实结算）96471.08工程勘察设计收费标准》（2002版）打8折专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19专业工程暂估价及结算价表（元）合计96471.08注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12-3页19
投标 / 标书制作要点（原创）
本电力增容涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。武汉市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
