新建力量训练馆工程 生产安全事故应采购合同公告（长兴县洪桥镇中心小学2023）
一、合同编号：11N47125182620231001
二、合同名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目合同
三、项目编号：HZJZCG-2023(003)
四、项目名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目
五、合同主体
采购人（甲方）：长兴县洪桥镇中心小学
地 址：长兴县洪桥镇洪桥街洪学弄4号
联系方式：13738247020
供应商（乙方）：杭州国途市政园林工程有限公司
地 址：浙江省杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街260号
联系方式：13615816336
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目 数量：1.00 单价（元）：880000.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:主要工作内容包括“清逸”力量训练馆土建及安装项目施工工期:120日历天项目经理:许玲玲执业证书信息:浙2332022202306200
2.合同金额（元）：880000.00
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023年08月28日
八、合同公告日期：2023年09月08日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
建设工程施工合同.pdf
HZJZCG-2023（003)建设工程施工合同工程名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目发包人：长兴县洪桥镇中心小学承包人：杭州国途市政园林工程有限公司住房和城乡建设部制国家工商行政管理总局签订日期：年竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目合同主要条款发包人（全称）：长兴县洪桥镇中心小学承包人（全称）杭州国途市政园林工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》小《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就洪桥小学新建力量训练馆工程项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目。2.工程地点：湖州市长兴县洪桥镇洪学路4号3.工程立项批准文号：HZJZCG-2023（003）4.资金来源：镇补助及自筹5.资金性质：财政及自筹6.工程内容：土建及安装项目7.工程承包范围：主要工作内容包括“清逸”力量训练馆土建及安装项目承包人必须服从发包人对本工程量清单数量的调整（增加或减少）。二、合同工期计划开工日期：年月_日（具体以批准的开工报告为准）。计划竣工日期：年月_日（具体以竣工报告监理核准时间为准）。工期总日历天数：1200天。（含节假日及其它重大社会活动引起的停工时间）工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合工程施工质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）捌拾捌万元整（￥_880000元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）_贰万叁仟零叁贰元陆角陆分（23032.66元）；（2）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）?元；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）（?元）；（4）暂列金额：人民币（大写）（￥元）。2.合同价格形式：固定综合单价五、项目经理湖州建致招标代理有限公司竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目许玲玲承包人项目经理：六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书：（2）碳商函及其附录；（3）竞争性碳商文件及其补充文件；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸（若有）；（8）已标价工程量清单或预算书、投标技术文件；（9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年_月_日签订。十、签订地点本合同在洪桥镇中心小学四楼会议室签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字、盖章并由承包人按约定提交履约保证金和追加风险金（如有）后生效。十三、合同份数本合同一式土份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执五份。湖州建致招标代理有限公司竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目发包（公章）法定代表人或委托代理人：（签字（签字法定代表人或其委托代理人：县项目负责人（签字）：口组织机构代码123305224712518266组织机构代码：91330110093314403A地址浙江省杭州市临平区南苑街道地藕花洲大街260号址：长兴县洪桥镇洪学路4号邮政编码：31000法定代表人：邮政编码：313106委托代理人：法定代表人：电话：0571-85460444委托代理人：电话：传真：0571-85460444电子信箱：传真：开户银行：杭州联合银行香积寺路支行电子信箱：账号：201000332979297开户银行：长兴农商银行洪桥支行账号：201000014903538湖州建致招标代理有限公司3洪桥小学新建力量训练馆工程项目竞争性碳商文件竞争性碳商文件附件1：单中开列的各项价格的正确性和工程质量保修书发包人（全称）：-长兴县洪桥镇中心小学青单中开列的各项价格已经全面、承包人（全称）：杭州国途市政园林工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就洪桥小学新建力量训练馆工程项且签订工程质量保修书。所必须发生的一切开支。一、工程质量保修范围和内容修补，所发生的一切费用由承包承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围和具体保修的内容，双方约定如下：本工程范围内的所有内容包括与承包人发生的第三方，全主动、及时、全力以赴处理好善二、质量保修期1.根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：宜，不得以任务理由推脱责任和拒影响长兴的安全生产责任制考核、（1）本工程保修期为2年（按承包人承诺保修期填入）。（2）其他项目保修期限约定如下：工程质量保修期在保修期内国家有新规定参新规定，保修期按新规定调整。方止因劣质产品的使用而导致大气2.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期居暑期高温的实际情况，请施工单工程缺陷责任期为24个月（按承包人承诺保修期填入），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计发与空气发生反应，产生臭氧导致算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还质量保证金（若有）。安排请各校与所在地环保所充分四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在望胶跑道铺设、改造：市政道路沥约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。费用经有关单位审定后将在质量保修金中扣除，承包乍业：建筑设施防腐、防水、防锈人且不得对价格提出疑义。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。承包人不能及时到场的可由发包人直接委托其他施工单位组织抢修，发生的费用从承包人的保修金中扣除，并扣罚该分闭遮盖，同时确保油漆桶等VOCs部工程全部保修费。亭放车辆，站点周边1公里范围内3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行减少氮氧化物排放。督促施工单政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。气污染指标不上升。切实落实安4.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程质量。因承包人原因致使工程在合理使用期安全防护等措施，坚决杜绝安全生限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：2627湖州建致招标代理有限公司竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，共有效期限至保修期满。七、保修金的退还质量保修金的返还：待整个工程验收合格满24个月（如承包人承诺延长质保期，质保时间按承诺时间执行）并经使用单位确认无质量问题后10天内无息退还承包人。承包人（公章）发包人（公章）：地址：浙江省杭州市临平区南苑街道地址：长兴县洪桥镇洪学路4号藕花洲大街260号法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）电话：电话：0571-85460444传真：传真：0571-85460444开户银行：长兴农商银行洪桥支行开户银行：杭州联合银行香积寺路支行账号：201000014903538账号：：201000332979297邮政编码：313106邮政编码：31000湖州建致招标代理有限公司28竞争性碳商文件竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目附件，其有效期限至保附件2工程建设项目廉政合同工程项目名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目质保时间按承诺时工程项目地址湖州市长兴县洪桥镇洪学路4号：建设单位（发包人）：长兴县洪桥镇中心小学施工单位（承包人）：杭州国途市政园林工程有限公司为加强工程建设中的康政建设，规施工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种课取不正当利益平区南苑街道的进法运纪行为，保护国家，集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和康政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。寺路支行（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条发包人的责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条承包人的责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及共工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。(三）不准接受或暗示为发包人、相关单位成个人装修住房，婚费爆整，配偶子女的工作安排以及出国（城）旅游等提供方便。湖州建致招标代理有限公司29竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（三）承包人违反本合同对发包人有行赔行为经监察局查实的，承包人需按查实的数额，按1：20的比例（监察局查实数的20倍）向发包人赔偿；承包人违反本合同对发包人有行赔行为经法院判定的，承包人需按查实的数额，按1:40的比例（法院判定数的40倍）向发包人赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止，但本合同第四条的违约责任有效期不受本合同终止的限制发包人（盖章）：承包人（盖章）法定代表人（签字）：法定代表人（签或委托代理人（签字）：或委托代理（签字）月日年年月日湖州建致招标代理有限公司30竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目竞争性碳商文件务的宴请、健身、娱乐等活附件3安全生产合同新建力能工的实中创造安全，商的施天开安银行本目的安全管理工项业生下在人与施工依据有关法律法规和规定单位杭州国徐市政园林工程有限公司（以下商称“系包人）特此签订安全生产合同：承包人单位造成经济损失一、发包人职责据有关法律法规和规定1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。贴人单位造成经济损失2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。额，按1：20的比例3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，院判定的，承包人投入使用。4、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。签署后立即生效。二、承包人职责1条的违约责任有1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。4、承包人在任何时候都应采取各各合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遂守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。6，对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。湖州建致招标代理有限公司31竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份副本四份由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。发包人，（盖章）：承包人（盖章）：法定代表人签字法定代表人（签字）政安光代理大学字学田栓或委托代理人（签字）：2023年月日2023年月温20083150湖州建致招标代理有限公司32洪桥小学新建力量训练馆工程项目竞争性碳商文件7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完发状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过“的原则，严肃处理相关责任人。三、违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份副本四份由双方法定代表人或授权代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。（盖章）：承包人（盖章）：发包人，法定代表人签字法定代表人（签字）政安光代理大学字学田栓或委托代理人（签字）：2023年月2023年月日温20083150湖州建致招标代理有限公司32洪桥小学新建力量训练馆工程项目竞争性碳商文件附件4：工程建设项目无欠薪合同工程项目名称：洪桥小学新建力量训练馆工程项目发包人：长兴县洪桥镇中心小学承包人：杭州国途市政园林工程有限公司为进一步加强防范处置企业欠费工作，提商欠事件预警监控和应急处置能力，严历打击爱意大新计新等通法行为，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《建筑领城农民工工资支付管理智行办法》等法规的规定，结合本项目实际，特订立本无欠薪责任书。第一条双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。第二条发包人的责任（一）建立重大紧急情况监测预警制度，组织劳动保障法律法规培训；（二）定期收集、报送、发布相关信息，联合处置相关情况，组织协调开展工作；（三）组织做好发生重大紧急情况事件调查，按照有关规定报告调查情况和处理结果等。第三条承包人的责任（一）实行实名制管理。落实专人对项目的所有务工人员进行身份实名登记（包括姓名、身份证号、联系方式、进出场时间、工种等相关信息）。建立劳动用工电子信息管理库，且实时更新，每月定期上报至相关责任科室。规范上下班刷卡（监控、摄像）考勤管理，对进出施工区域的务工人员实行实名刷卡制度，做好考勤记录信息留存。（二）实行专用账户管理。在开工前必须在相关银行设立农民工工资专用账户，并将与银行签订的《农民工工资支付专用账户开立证明》报送相关科室。发包人将工程进度款中的民工工资款项划入专用账户。民工工资每月由承包人委托银行统一代发至每个务工人员工资卡。（三）完善三表报送管理。及时上报“工资表”、“考勤表”、“花名册”，积极配合发包人开展无欠薪专项整治行动。第四条违约责任（一）承包人恶意拖欠、克扣工资的，将立案查处，责令限期改正，对拒不改正的，依法进行处罚，并及时向人民法院申请支付令；二）承包人拒不支付劳动报酬涉嫌犯罪，将移送相关部门，追究其刑事责任。（三）承包人借“讨薪”之名讨要工程款或工资表造假，涉嫌违法犯罪的，依法予以打击（四）承包人拒不配合或无消偿能力的，司法所及时启动司法程序，通过法律授助、劳动体战、诉诸法院等途径，有效保障务工人员合法权益。（五）承包人严重施欠农民工工资或拒不改正的物列入“服名单”，共同制的，直至追究相关责任。第五条本合同作为工程施工合同的附件，经双方签署后立即生效。33湖州建致招标代理有限公司竞争性碳商文件洪桥小学新建力量训练馆工程项目第六条本同的有效期为双方签署之日起至该工程项目合同结束时止共桥承包人盖章）77发包人（盖章）法定代表人法定代表人（签字）：（签字）18122或委托代理人（签字）：或委托代理大（签字）年月日年心月日0083150湖州建致招标代理有限公司34
投标 / 标书制作要点（原创）
本新建力量训练馆工程 生产安全事故应涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
