云南省科研工作站改造项目采购合同公告（云南省呈贡体育训练基地2023）
合同编号：
4530000HT202313723
合同名称：
云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目合同
项目编号：
4530000JH202315457
项目名称：
云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目
采购人（甲方）：
云南省呈贡体育训练基地
供应商（乙方）：
云南开邦建设工程有限公司
所属地域：
省级
所属行业：
建筑装饰业
合同金额：
2913619.12元
合同签订日期：
2023-09-11
合同公告日期：
2023-09-12
代理机构：
云南招标股份有限公司
进口产品审核前公示：
采购公告（或单一来源审核前公示）：
云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目竞争性磋商公告
专家抽取记录：
4000128776
中标、成交公告：
云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目成交结果公告
合同附件：
政府采购合同书--科研工作站改造.PDF
政府采购合同书--科研工作站改造.PDF
2023/9/611:08sj-yngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contractid=-78899460.18a64fce358.-6a28&modelcustomid=13合同编号：4530000HT202313723合同自编号：招标编号：本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效云南省省级政府采购（委托采购）合同书签订地点：云南省昆旧市员区云南省财政厅制sj.yngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contract_id=-78899460.18a64fce358.-6a28&modelcustom_id=131/22023/9/611:08sjyngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contractid=-78899460.18a64fce358.-6a28&modelcustom_id=13主甲方子采购人公章）名称：云南省呈贡体育训练基地地址区南商总明市题路比号下65000邮编：法定代表人或委托代理人：：牛晓东项目（技术）负责人：电话：087167492124签订日期：2023年9月二1日乙方（供应商公章）名称：云南开邦建设工程有限公司地址：昆明经开区都市高尔夫花同酒店国防精区区1号邮编：6500b0法定代表人或委托代理人：日经办人：电话：0871-61109签订日期：2023年9日1日丙方（鉴证方公章）名称：云南招标股份有限公司通南武明市金华区人民面路328地址：75010邮编：法定代表人或委托代理人：5301经办人：田恩泽电话：0871-65330131sj-yngp.com/contract_contract.do?method=printCover&contractid=-78899460.18a64fce358.-6a28&modelcustom_id=132/2第一部分合同协议书发包人（全称）：云南省呈贡体育训练基地承包人（全称）：云南开邦建设工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：、工程概况1.工程名称：云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目2.工程地点：云南省呈贡体育训练基地内。3.工程立项批准文号：4.资金来源：政府资金5.工程内容：科研工作站2楼、3楼、卫生间、消防楼梯及其他零星部分改造，主要内容包含墙面抹灰、地面砖、地胶地面、木地板、防静电地板、门窗、实验室工作台、吊顶及水电安装等，详见工程量清单。6.工程承包范围：云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目，详见工程量清单。二、合同工期1.计划开工日期：以发包人开工令为准2.工期总日历天数：90天。如因天气原因或不可抗力因素不能施工的，经承包人书面报告发包人并征得发包人同意后，工期可以延顺。三、承包形式包工包料四、质量标准和验收工程质量符合国家、地方现行相关标准和规范及《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013，一次性验收合格五、签约合同价及支付方式1.签约合同价为：人民币（大写）贰佰玖拾壹万叁任陆佰壹拾玖元壹角贰分（￥2913,619.12元)；实际金额以最终结算金额为准。若竣工结算价格低于最终碳商报价（成交价），以竣工结算价格进行结算，若竣工结算价格高于最终碳商报价（成交价），则按最终碳商报价（成交价）进行结算。2.支付方式：银行转账（1）名称：云南开邦建设工程有限公司；（2）纳税识别号：915301005600539954；（3）地址、电话：昆明经开区都市高尔夫花园酒店国际商务楼D区16号0871-65109575；（4）开户行及账号：建设银行昆明体育城支行53001945047052501938六、保修期参照工程质量保修书。七、项目经理承包人派驻项目经理：李慧梅。八、合同文件构成1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书；（2）响应文件及其附录；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）勘察设计方案及图纸（如有）；（7）已标价工程量清单：（8）其他合同文件。2.在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。九、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内免费承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。十一、签订时间本合同于2023日签订十二、签订地点本合同在云南省呈贡体育训练基地内签订。十三、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。十四、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。十五、合同份数本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执贰份。（以下无正文）（签署页）发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：统一社会信用代码：125300004312073965统一社会信用代码：915301005600539954地址：昆明市呈贡区兴呈路555地址：昆明经开区都市高尔夫花园酒店国际商务楼D区16号邮政编码：650500邮政编码：650000电话：0871-67492124电话：0871-65109575传真：0871-6749传真：0871-65109575开户银行：中国工商银行呈贡县支行开户银行：建设银行昆明体育城支行账号：2502019009219900238账号：530019450470525019382023年9月二日2023年9月）第二部分通用合同条款详见《建设工程施工合同》（GF-2017—0201）第二部分通用合同条款。第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：无1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：1.1.2.5设计人：1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：1.1.3.10临时占地包括：1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《云南省建筑工程质量优良等级评定标准》（GBJ53/T-24-2008）、国家《工程建设标准强制性条文》等国家及云南省现行的有关标准、规范。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：无；发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）响应文件及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）勘察设计方案及图纸（如有）；（8）已标价工程量清单或预算书（9）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的内容：1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人提供的文件的期限为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的形式为：发包人审批承包人文件的期限：1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在叁_天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：发包人驻现场办公室发包人指定的接收人为：谭力成、屈成刚承包人接收文件的地点：现场项目经理部承包人指定的接收人为：李慧梅1.10交通运输1.10.1出入现场的权和关于出入现场的权利的约定：不得干扰发包人正常工作秩序1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：无关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人确保三通一平1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归属发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：无。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。1.14工程量发生增减不调整合同单价。2.发包人2.2发包人代表发包人代表：谭力成、屈成刚。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应在承包人进场7日前移交施工现场2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前7日内办理施工所需文件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续，协助承包人做好施工工地的治安安全工作，及时处理施工范围内的拆迁及影响施工的正常进行的事项。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：发包人提供支付担保的形式：3．承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：各分部分项工程检验批资料、材料进场报验资料、维修清单资料、照片资料、工程签证、竣工图、工程合同等按相关工程竣工验收管理办法及工程备案要求所需的工程资料。格后10个工作日拨付至合同价的80%，竣工结算审核完成并且收到乙方提交的质量保证金后10个工作日支付至工程结算审核价的100%。乙方须向甲方提供合法、有效的发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担违约责任。承包人应当在竣工结算审核完成后5个工作日内，按工程结算审定价的3%将质量保证金汇入发包方指定的银行账户。缺陷责任期结束后，承包人向发包人提出返还保证金申请，发包人在接到承包人返还保证金申请后于14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实，如无异议将保证金无息返还给承包人。发包人指定的保证金银行账户：名称：云南省呈贡体育训练基地账号：2502019009026401577开户行：中国工商银行呈贡支行营业室13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前_／小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：自工程竣工后承包人向发包人提请竣工验收后，发包人应当自收到竣工验收通知后10个工作日内组织验收。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限竣工验收之日起5日内移交。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照专用合同条款[因承包人原因导致工期延误处理]执行承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：自工程移交之日起5日内退场14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后14天内向发包人提交14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：收到承包人提交的竣工结算申请单后14天内。发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成并且收到乙方提交的质量保证金后10个工作日支付。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：双方协商决定。14.3其他1、本合同的最终竣工结算价采用固定合同单价的结算方式。2、签约合同价为成交总价，包括了暂列金额、暂估价、计日工等的合同总金额。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：4份。承包人提交最终结算申请单的期限：。14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：L。（2）发包人完成支付的期限：。工程结算资料提报要求：A、时限性要求（1）承包人应在工程竣工验收合格后14日内提报工程结算资料，如承包人无正当理由在工程竣工验收合格后超过一年并经发包人催告仍不能提供的，发包人有权按现已有资料或已付工程款办理结算，停止拨付工程款，承包人因此造成的经济损失，责任自负。（2）为保证送审资料的严肃性，结算资料应一次性送交，一式肆份。B、准确性要求（1）承包人须按实编制工程结算，严禁高估冒算。核减率（核减率=（施工单位送审金额-项目审定金额）/施工单位送审金额）超过5%，由此产生的成效附加费由承包人承担。成效附加费由发包人代为从工程尾款中扣除。（2）由于承包人结算书中存在遗漏造成大额核增的，由此产生的成效附加费由承包人承担，成效附加费由发包人代为从工程尾款中扣除。（3）成效附加费执行《云价综合[2012]66号收费标准》15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：结算金额的3%15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：按工程质量保修书约定执行15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：无16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担_。（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：由发包人承担（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：由发包人承担（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：由发包人承担。（7）其他：无。16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满3天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：1、工程施工质量未达到合同约定的质量标准；2、以挂靠、借用资质、合作等任何方式将本合同约定的工程转包或分包给任何第三方和与任何第三方串通损害发包人利益均视为承包人违约。3、承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的：4、因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；5、承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；6、承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；7、承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；8、承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，发包人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正，承包人逾期不改正的，发包人有权解除合同。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、工程施工质量未达到合同约定的质量标准，承包人应无条件返工，费用由承包人自理工期不予顺延。承包人须承担发包人为纠正该质量问题（如委托第三方修复）而发生的一切费用。此外，由于施工质量不合格导致发包人产生的损失，由承包人承担赔偿责任（含第三方追诉发包人的赔偿）2、以挂靠、借用资质、合作等任何方式将本合同约定的工程转包或分包给任何第三方和与任何第三方串通损害发包人利益均视为承包人违约。承包人除须应向发包人支付签约合同价【5】%的违约金，给发包人造成损失的，还须赔偿损失。发包人并有权单方解除本合同。3、除本合同特别约定外，其他违约行为的违约责任承包人除须应向发包人支付签约合同价【5】%的违约金，给发包人造成损失的，还须赔偿损失。发包人并有权单方解除本合同。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：无发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由双方届时协商处理17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：（1）6.5级以上的地震；（2）10级以上持续2天的大风；（3）50年来未发生过，持续3天以上高温天气的；（4）30年来未发生过，持续3天严寒天气的；（5）50年以上未发生过的洪水；（6）50年以上未发生过的大雨；（7）出现不明坠落物；（8）战争或其他政治、政策因素的；（9）其他合同双方认定的不可抗力的情况。上述事项发生且已经影响工程的实施条件下界定为不可抗力。不可抗力发生后确实不能履行的合同终止履行；合同可以履行的要求进行延期履行的，双方协商延期履行；造成的损失，各自承担相应的损失。17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。18．保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：由承包人负责办理并承担全部费用。18.3其他保险关于其他保险的约定：承包人依规自行办理并承担全部费用。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人依规自行办理并承担全部费用。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：无。20.争议解决20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向项目所在地人民法院起诉。附件1:工程质量保修书发包人（全称）：云南省呈贡体育训练基地承包人（全称）：云南开邦建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就云南省呈贡体育训练基地科研工作站改造项目（工程全称）签订工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年：5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．其他项目保修期限约定如下：2年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期本项目工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自提交竣工验收报告之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费由承包人承担。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。（以下无正文）（签署页）发包人（公章）：云南省呈贡体育训练基地承包人（公章）：云南开邦建设工程有限公司法定代表人或其委托代理人法定代表人或其委托代理人：2023年日2023年9月）月附件2:廉政责任书项目名称：云南别体育训练基地科石开工作站改选项南省呈更体高训练基地项目地址：为切实加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特签订本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，严格遵守国家关于工程施工、市场活动的相关政策和有关法律法规，以及廉政建设的各项规定。严格执行项目建设合同文件，自觉按合同条款办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则，不得为谋取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反项目建设的各项规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门和纪检监察部门报告或向司法机关举报。第二条甲方的责任甲方领导和相关工作人员，在项目建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼品礼金、有价证券、信用卡及任何好处费、感谢费等。（二）不准向乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；不准参加乙方和相关单位举行的任何祝贺庆典活动和接受有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作的安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准向乙方和相关单位介绍自己的配偶、子女、亲属承包或从事与工程有关的设备材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜装修、组织提供劳务等经济活动；不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买合同约定以外的材料和设备。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行项目建设的有关政策，尤其是有关强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及任何好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方、相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作的安排及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，并视情节轻重，给予批评教育或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方和相关单位造成经济损失的，应给予赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，并视情节轻重，给予批评教育或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方和相关单位造成经济损失的，应给予赔偿。第五条乙方在项目建设中购赔甲方和相关人员，被纪检监察部门或司法机关立案查处的，甲方有权中止项目建设合同。由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，损失可从结算款中扣除。第六条凡是未按规定签定《廉政责任书》的项目，不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理）。违者将由纪检监察部门追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。第七条本责任书自双方签字盖章后即生效，并与项目建设合同具有同等的法律效力。第条体责任书一式陆份：甲方叁份、乙方壹份，甲乙双方的上级主管部门或监督部门各壹份省甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）当祥周法定代表人法定代表人：项目负责人：牛晓车正人：李慧桥项目负责人：地址：昆明经开区都市高尔夫花园酒店国际商务楼0区16号地址：云有省昆明市呈区程比号联系电话：087-67492124联系电话：0811-65109575
投标 / 标书制作要点（原创）
本科研工作站改造项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。云南省项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
