临沂市园林绿化养护保洁 园林绿化管理服务采购合同公告（临沂市园林环卫保障服务中心2023）
2022年园林绿化养护保洁项目二期A包合同公示
2022年园林绿化养护保洁项目二期A包合同公示
详细信息
临沂市园林环卫保障服务中心2022年园林绿化养护保洁项目二期A包采购合同公示
一、合同编号：SDGP371300000202202000782二期A_001_002
二、合同名称：2022年园林绿化养护保洁项目二期A包
三、采购项目编码：SDGP371300000202202000782
四、采购项目名称：2022年园林绿化养护保洁项目二期A包
五、合同主体
采购人：临沂市园林环卫保障服务中心
地 址：
联系方式：8729556
供应商（乙方）：临沂国控园林集团有限公司
地 址：山东省临沂市银雀山路4号
联系方式：13516390679
六、合同主要信息
主要标的名称 规格型号（或服务要求） 主要标的数量 主要标的单价 合同金额（万元）
园林绿化管理服务 无 1 250.26 250.26
履约期限、地点等简要信息：
采购方式：公开招标
七、合同签订日期：2022-11-17
八、合同公告日期：2023-11-30
九、其他补充事宜：
附件：
2022年园林绿化养护保洁项目二期A包合同.pdf
二期合同正式版A.docx
山东省政府采购合同（服务类）项目名称:2022年园林绿化养护保洁项目二期A包合同编号:SDGP371300000202202000782二期A_001计划编号:37130000021401220220164采购人:临沂市园林环卫保障服务中心供应商：临沂国控园林集团有限公司采购代理机构:山东金昇工程咨询有限公司签订时间：二〇二二年一十一月一十七日电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台采购人（全称）：临沂市园林环卫保障服务中心供应商（全称）：临沂国控园林集团有限公司根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，府采购政府采本着诚实守信、互惠互利的原则，就2022年园林绿化养护保洁项目二期A包项业电站目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：、项目概况1.项目名称：2022年园林绿化养护保洁项目二期A包2.服务地点：临沂市。3.服务内容和范围：二、服务期限政府采购三、服务标准子化政府彩办电电子化政府采站符合标准。停四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）玖佰伍拾柒万贰仟玖佰元（￥9,572,900.00_元)；2.合同价格形式：五、项目经理政府采购供应商项目经理：化政府彩六、资金来源电电子化政府站预算内资金0元；财政专户资金：0元；自筹资金：0元。七、付款方式口一次性支付方式口分期支付方式：口其他支付方式：电子化政府航八、合同融资事项按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。九、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标或成交通知书；（2）投标函及其附录；（3）合同条款；（4）服务标准和要求；（5）图纸（如果有）；（6）服务费用报价表；（7）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。十、承诺1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集项目资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.供应商承诺按照法律规定及合同约定开展服务工作，确保服务质量和效率，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的责任。3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的协议。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台十一、签订时间本合同于2022年11月17日签订。十二、签订地点本合同在临沂市签订。十三、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十四、合同生效本合同自生效。十二、合同份数本合同一式五份，均具有同等法律效力，采购人执贰份，供应商执贰份，代理机构一份。采购人：(公章)，供应商：(公章)法定代表人或其委托代理人：，法定代表人或其委托代理人：（签字），（签字）住所：，住所：山东省临沂市银雀山路4号法定代表人：，法定代表人：委托代理人：，委托代理人：电话：8729556，电话：13516390679传真：，传真：开户银行：，开户银行：临商银行金都支行账号：，账号：800001801003200002845邮政编码：，邮政编码：电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台合同条款第一条合同内容1.1采购人委托供应商实施提供本项服务工作，供应商承诺提供并完成此项服务工作。1.2服务阶段：。1.3服务内容：。具体包括：1.4服务的进度安排：。1.5服务的机构、职责与人员配备安排1.5.1服务机构。供应商按照服务内容和目标要求成立服务机构如下：___________________________。1.5.2职责。服务机构在项目经理领导下，按照职能要求和目标任务确定工作职责，于项目启动后三日内建立健全各项规章制度。1.5.3人员。供应商根据部门职能和采购人需要配备有关专业人员。1.6服务自合同生效之日起至服务工作完成之日止，供应商提供服务的同时，应及时向采购人报告服务工作推进情况和进展。第二条双方的责任和义务2.1采购人应向供应商提供与项目有关的资料、图纸、信息等，并给予供应商开展工作提供力所能及的协助，在适当时候指定一名代表与供应商联系。2.2采购人应为供应商就项目服务推进提供正当工作便利，费用由供应商负担。2.3除了合同第一条所列的技术人员外，供应商还应提供足够数量的称职的技术人员来履行本合同规定的义务。供应商应对其所雇的履行合同的技术人员负完全责任并使采购人免受其技术人员因执行合同任务所引起的一切损害。2.4供应商应根据服务的内容和进度安排，按时提交技术报告及有关资料。2.5供应商为采购人的技术人员前往供应商驻地和考察提供必要的设施和交通便利。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台2.6供应商对因执行其提供的服务而给采购人工作人员造成的人身损害和财产损失承担责任并予以赔偿，但这种损害或损失是由于供应商人员在履行本合同的活动中的疏忽所造成的。供应商仅对本合同项下的工作负责。2.7供应商对本合同的任何付出和所有责任都限定在供应商因付出专业服务而收到的合同总价之内。第三条服务报酬3.1计取依据：________________________。3.2本合同总价包括供应商所提供的所有服务和技术费用，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。合同总价包括供应商因履行本合同义务所发生的一切费用和支出和以各种方式寄送技术资料到采购人所发生的费用。如发生本合同规定的不可抗力，合同总价可经双方友好协商予以调整。如采购人所要求的服务超出了本合同附件一规定的范围，双方应协商修改本合同总价，任何修改均需双方书面签署，并构成本合同不可分割的部分。3.3服务价款支付：______________________________。3.4对供应商提供的服务，采购人将以上述方式或比例予以付款。采购人向供应商支付服务报酬时，供应商按照财务制度提供发票。第四条保密4.1由采购人收集的、开发的、整理的、复制的、研究的和准备的与本合同项下工作有关的所有资料在提供给供应商时，均被视为保密的，不得泄漏给除采购人或其指定的代表之外的任何人、企业或公司，不管本合同因何种原因终止，本条款一直约束供应商。4.2合同有效期内，双方采取适当措施对相关资料或信息予以严格保密，未经一方的书面同意，另一方不得泄露给任何第三方。4.3一方和其技术人员在履行合同过程中所获得或接触到的任何保密信息，另一方有义务予以保密，未经其书面同意，任何一方不得使用或泄露从他方获得的上述保密信息。第五条税费5.1国家根据税法对甲乙双方征收的与执行本合同或与本合同有关的一切税费均由甲乙双方各自方负担。第六条保证电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台6.1供应商保证其经验和能力能以令人满意的方式富有效率且迅速地开展服务，其合同项下的服务由胜任的技术人员依据双方接受的标准完成。6.2如果供应商在其控制的范围内在任何时候、以任何原因向采购人提供本合同附件一中的工作范围内的服务不能令人满意，采购人可将不满意之处通知供应商，并给供应商三天的期限改正或弥补，如供应商在采购人所给的期限内未能改正或弥补，所有费用立即停止支付，直到供应商能按照本合同规定提供令采购人满意的服务为止。第七条服务成果的归属7.1所有提交给采购人的技术报告及相关的资料的最后文本，包括为履行技术服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于采购人的财产，供应商在提交给采购人之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。7.2供应商可保存上述资料的复印件，包括采购人提供的资料，但未经采购人的书面同意，供应商不得将上述资料用于与本服务项目之外的任何项目。第八条转让8.1未经另一方事先书面同意，无论是采购人或是供应商均不得将其合同权利或义务转让或转包给他人。第九条不可抗力9.1任何一方由于战争及严重的火灾、台风、地震、水灾和其它不能预见、不可避免和不能克服的事件而影响其履行合同所规定的义务的，受事故影响的一方将发生的不可抗力事故的情况及时通知另一方。9.2受影响的一方对因不可抗力而不能履行或延迟履行合同义务不承担责任。受影响的一方应在不可抗力事故消除后尽快通知另一方。9.3双方在不可抗力事故停止后或影响消除后立即继续履行合同义务，合同有效期和/或有关履行合同的预定的期限相应延长。第十条仲裁10.1因本合同履行引起的或与本合同有关的任何争议，可提交_______仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.2除非另有规定，仲裁不得影响合同双方继续履行合同所规定的义务。第十一条语言和标准电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台11.1除本合同及附件外，采购人和供应商之间的所有往来函件，供应商给采购人的资料、文件和技术咨询报告、图纸等均采用中文。第十二条合同的生效及其它12.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期自合同生效之日起为服务工作结束且支付完毕服务报酬后失效。。12.2所有对本合同的修订、补充、删减、或变更等均以书面完成并经双方授权代表签字后生效。生效的修订、补充、删减、或变更构成本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。12.3双方之间的联系应以书面形式进行。12.4补充条款：_____________________。电子化政府采购电子化政府采购业电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财楼省东东R引政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购站财站东发政电子化政府采购电子化政府采购电子化政府采购财站财停山山台项目名称：2022年园林绿化养护保洁项目二期项目书同合二期项目A包2022年园林绿化养护保洁项目第一部分协议书二期项目合同书2022年园林绿化养护保洁项目二〇二二年十一月承包单位：临沂市滨河景区经营有限责任公司发包单位：临沂市园林环卫保障服务中心2.项目地点:小埠东园林环卫管理办公室、桃园园林环卫管理办公室、柳杭园林环卫管理办公室、罗程园林环卫管理办公室、凤凰广场管理办公室、古城园林环卫管理办公室、人民公园管理办公室、人民广场管理办公室、雕塑公园管理办公室管理范围。1.项目名称：2022年园林绿化养护保洁项目二期项目一、工程概况根据《中华人民共和国民法典》、《城市绿化条例》、《临沂市城市绿化管理办法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2022年园林绿化养护保洁项目二期项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：承包人（全称）：临沂市滨河景区经营有限责任公司发包人（全称）：临沂市园林环卫保障服务中心二、承包期限7.管理养护项目内容：上述范围内绿化养护、卫生保洁、设施设备维护维修。包括乔灌木模纹及草坪修剪、病虫害防治、施肥、浇水、涂白、抹芽、防寒、扶正、树穴整理、绿地切边、补植、补苗、行道树修剪、苗木防寒等；厕所保洁、广场园路清扫冲洗、沙滩养护、果皮箱垃圾桶保洁、水域水草打捞及水面保洁、枯枝落叶清理、生产垃圾清运等；园林建筑物维护维修、景区照明设施维护维修、市政设施维护维修、护坡栏杆维护维修、宣传牌维护维修等；全部绿化养护保洁工作内容。6.资金来源：财政拨款5.项目立项批准文号：/4.绿地养护等级：一级、二级3.项目管理范围：详见附件9《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护环卫保洁二期管理区域划分》1.签约合同价为：9572900.00元，人民币（大写）玖佰伍拾柒万贰仟玖佰；四、签约合同价与合同价格形式维修工程质量符合国家施工及验收规范规定的合格标准。养护及保洁质量符合《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理标准》、《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理标准》《临沂市城市园林绿化养护管理技术导则》等有关园林绿化养护保洁技术规范和标准。三、养护及保洁标准自2022年11月1日起至2022年12月31日止。人民币（大写）/；（3）专业工程暂估价（时令花卉）金额：人民币（大写）/(/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/；其中：本协议书与下列文件一起构成合同文件：五、合同文件构成2.合同价格形式：固定单价合同。人民币（大写）/。（4）暂列金额：（6）已标价工程量清单或预算书；（5）技术标准和要求；（4）通用合同条款；（3）专用合同条款及其附件；（2）投标函及其附录（如果有）；（1）中标通知书（如果有）；2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成项目管理养护工作，确保质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。1.发包人承诺按照法律规定履行项目相关手续、筹集园林绿化养护管理资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。六、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。（7）其他合同文件。九、签订地点本合同于2022年11月签订。八、签订时间本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。七、词语含义3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。十二、合同份数本合同自双方签字盖章之日起生效。十一、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十、补充协议本合同在临沂市兰山区签订。（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执壹拾份，承包人执贰份。电话：电话：0539-8115598委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：皮晓鹏邮政编码：276000邮政编码：276000地址：地址：山东省临沂市银雀山路4号组织机构代码：组织机构代码：9137130067451962681.1.1合同1.1词语定义1.一般约定.第二部分合同专用条款账号：账号:800001801003200002845开户银行：开户银行：临商银行金都支行名称：无1.1.2.2设计人：名称：无1.1.2.1监理人：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.1其他合同文件包括：本合同协议书、中标通知书、投标函承诺书及其附件、招标文件、本合同专用条款、补充条款及其附件、本合同通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件、履行合同过程中双方书面确认的对合同有实质性影响的会议纪要、签证、变更等资料。适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《建设工程质量管理条例》及国家现行相关法律、法规。1.3法律1.1.3.3临时占地包含：/1.1.3.2永久占地包含：/1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：/1.1.3工程和设备1.6.1出入现场的权利1.6交通运输合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款。1.5合同文件的优先顺序1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市现行有关标准、规范及招标文件中《技术规范》执行。1.4标准和规范运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担。1.6.4超大件和超重件的运输关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/。关于场外交通和场内交通的边界的约定：/。1.6.3场内交通关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入养护管理现场所需的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用及建设费用。2.2.1提供养护施工现场2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人全面负责承包人日常养护保洁作业的督导、验收和考核工作。包括批准承包人上报的养护施工组织设计、进度计划、技术方案等，下达养护任务单、开工令、停工令、变更、经济签证或其他指令；监督指导承包人养护保洁工作、对完成养护保洁工作进行验收和计量，组织进行日常考核；必要时协调养护施工现场和各方面的关系等。各管理办公室主要负责人；2.21发包人代表2.发包人发包人是否提供支付担保：/。发包人提供资金来源证明的期限要求：/。2.3资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工养护用水、施工养护用电由发包方指定接点，接点至施工现场段管道管线、计量设备由承包人自行解决。2.2.2提供养护施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。项目经理：项目经理：3.1.1项目经理及区域负责人3.1项目经理3.承包人发包人提供支付担保的形式：/。电子信箱：/；联系电话：/；安全生产考核合格证书号:/；职称证书号：鲁201200033200635；职称等级：高级工程师；姓名：朱杰；身份证号：******************；3.2.4承包人擅自更换主要养护管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，并支付5000元违约金。3.2.3承包人主要养护管理人员离开养护现场的批准要求：项目经理同意，发包人认可后方可离开。3.2.2承包人无正当理由拒绝撤换主要养护管理人员的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失，并支付5000元违约金。3.2.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：养护项目开工前2天。3.2承包人人员通信地址：/；3.3.2分包的确定主体结构、关键性工作的范围：/。禁止分包的工程包括：/。3.3.1分包的一般约定3.3分包3.2.5承包人主要养护管理人员擅自离开养护现场的违约责任：承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。4.1将养护工程区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场书面签字确认。4发包人权利和义务关于分包合同价款支付的约定：/。3.3.3分包合同价款其他关于分包的约定：/。允许分包的专业工程包括：/。4.7发包人应做的其它工作，双方在补充条款内约定。4.6在承包人开展养护工作时，应承包人要求，协调承包人与政府部门、相关单位和人员（包括养护范围内的游客）的关系。4.5负责依据考核结果及时拨付承包人每月度的养护费用。4.4发包人有权要求承包人更换其认为不称职的项目负责人。4.3负责承包人的日常养护作业的督导、验收计量和考核。4.2组织召开养护作业技术交底会，负责向承包人提供中标绿地的有关资料。5.2.3应按照常态化养护管理标准要求，配备足够的养护作业人员和机械设备，机械设备必须符合国家排放标准。5.2.2养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交发包人备案。5.2.1分区域固定配备管理技术人员和养护工人。5.2建立项目管理机构及养护队伍，制定养护管理制度（包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度）。5.1根据本合同约定，在合同签订后5日内，制定养护期内相应的总体绿化养护管理方案，报请发包人代表审核批准，作为实施依据。发包人代表收到承包人方案后，应于5日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。5承包人权利和义务5.4建立巡视报告制，每天有专人对绿化、设施巡视，并做好每日巡视记录。5.3.3做好因不可抗力造成的抢修保养工作。5.3.2按时按量完成发包人交办的其它突击性任务和指令性任务。5.3.1根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作。5.3应根据合同约定的养护标准和作业规范，完成承包范围内园林绿化养护管理全部工作，养护管理质量符合标准和规范要求。5.2.4负责本合同约定所有园林绿化管理养护项目的安全生产，负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由承包人自行承担。5.8如有移伐树木、占用绿地事项，应发包人要求，承包人应及时移伐树木、做好占用绿地后的绿地修复工作。5.7养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作；但发包人须在承包人进场前，将养护范围内的地下管线、地下构筑物的情况向承包人进行交底。5.6开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工；对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于发包6人指定位置，除双方另有约定外，垃圾由承包人负责清理外运。5.5接受发包人的督导、检查和考核，对发包人发出的整改通知，应及时按发包人的要求进行整改。承包人无正当理由拒绝整改时，发包人可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由承包人承担。5.4.2巡视中发现绿地内有违章搭建及其它破坏绿化等现象，必须当场予以制止并及时报告发包人。5.4.1如发现绿化苗木和设施损坏缺失，应及时向发包人报告，并按发包人要求进行恢复。6.36.4养护保洁作业实际进度与经确认的进度计划不一致时，承包人应进行整改。因承包人的原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。6.2涉及重大活动或其他原因，发包人代表认为确有必要暂停养护工作或调整养护保洁方案时，应当以书面形式要求承包人养护人员调整养护时间或更改养护措施。承包人应遵从发包人要求。6.1承包人必须按经发包人确认的进度计划组织养护保洁作业，接受发包人对进度的检查、监督。6养护保洁方案及调整5.10承包人应做的其它工作，双方在补充条款内约定。5.9建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送发包人备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给发包人。8.2发包人按照条款中约定的考核奖惩办法进行考核。具体考核标准及办法见附件1：《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理考核办法》、附件2《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核办法》。发包人若对《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理考核办法》、《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核办法》进行修改或补充，则无条件执行新的考核标准。8.1承包人随时接受发包人的检查和考核，为检查和考核提供便利条件。8检查和考核7.2对于养护保洁质量不符合要求的，发包人通知限期整改，承包人在规定日期内未整改或不符合整改要求的，发包人有权委派其它队伍整改，费用在承包人养护费中扣除。承包人连续2次整改不合格的，发包人有权终止合同。7.1养护保洁质量标准按照条款约定的质量标准进行养护。养护保洁质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。7养护保洁质量9.1.3发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行养护工作。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。9.1.2承包人应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。承包人和养护场地的工作人员，在养护过程中因自身导致的安全事故及伤害均有承包人承担责任。9.1.1承包人负责养护期间养护项目的安全生产，承担安全生产责任，制定安全生产管理制度，接受行业安全检查人员依法实施的监督，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。9.1一般要求9安全文明作业8.3执行临沂市园林环卫保障服务中心及上级下发的其他绿化管理考核规定。9.3环境保护9.2.3承包人喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报发包人批准，按发包人批准的时间和路线进行喷洒。承包人对土壤进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，承包人应按规定妥善收集和处理。承包人未按规定使用药剂，造成的责任由承包人自行承担。9.2.2承包人应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，承包人应按照发包人要求设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。9.2.1承包人在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由承包人自行承担。9.2安全防范9.1.4养护作业人员应做好各项安全防范措施，统一着装上岗。10.1由于承包人养护管理不到位等原因，导致政府职能部门处罚和停工整改，或因安全措施不力造成事故的一切责任，全部由承包人承担。10事故处理9.4安全文明施工其它要求：见通用条款。9.3.3养护期间，承包人应按合同约定修整水体堤岸，防止坍塌；但不能擅自挖掘堤岸以扩大水面，亦不能擅自改变堤岸形状、走向。9.3.2承包人应按合同约定进行施肥、沤肥。施肥、沤肥不得造成绿化景观和周边环境污染。9.3.1养护期间，承包人应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按规定清理、外运。污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。11.1养护工作量的确定：承包人对完成的工作内容进行报验并上报工作量；发包人进行验收，同时对验收合格的工作进行收方计量。发包人会同财审单位人员对各管理单位上报的工作量进行抽查核实，经抽查上报工作量与实际完成工作量不符多报的，按照双倍扣罚的原则，按比例对养护单位的全部工作量进行扣减。11.合同价款与计量10.3.2承包人养护管理范围内造成的第三者人身伤亡或财产损坏、损失，承包人承担全部法律责任。10.3.1合同期间，承包人应该严格按照园林养护安全操作规范进行养护作业和管理，如在绿化养护管理工作中承包人的任何员工及雇工发生伤亡事故和其他安全事故，由承包人承担全部法律责任。10.3赔偿责任10.2有关事故处理程序和要求执行《合同通用条款》，12.2养护工作量以发包人、财政评审单位、承包人三方共同确定的数量签证据实结算，全费用单价包干。12.1本项目养护工作量在绿地交接时按实计算，在合同实施过程中，发包人据实际情况有权对实际养护中的工作量进行增减。发包人有权对工程质量随时进行抽查检验，承包人应保证工程的质量合格并和清单描述的规格型号一致。12.工程量及变更价款的调整11.4承包人应向发包人提交月度养护作业统计报表。发包人在接到报表的7天内进行计量与考核，考核结果作为合同价款支付的依据。11.3对承包人养护工作质量不合格和因承包人原因造成返工的工作量，发包人不予计量。11.2如实际养护作业量与招标报价数量有出入时，承包人按照补充条款约定的时间上报计划变更单，经发包人审核并报有关部门审定后方可在下季养护计划中调整。暂估价采购前必须经发包人、财政评审单位共同考察确认或依法招标确定价格，工程结算时，暂估价据实调整。12.5暂估价价格调整12.4因工程材料规格、型号等导致的变更，结算时只计取两种材料的全费用价差。相应新编全费用单价的确定依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013等，定额执行鲁建标字[2016]39号规定的《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程消耗量定额》，价目表依据鲁建标字〔2020〕24号文选用《山东省建筑、安装、市政、园林绿化工程价目表》(2020)、《山东省人工、材料、机械台班单价表》（2020），取费依据《山东省建设工程项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）、《临沂市住房和城乡建设局关于发布临沂市建设工程规费计取标准的通知》（临建价发[2017]3号）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整山东省建筑和市政工程安全文明施工费费率标准的通知》（鲁建标函[2017]23号）、《关于调整市政工程安全文明施工费中环23页境保护费费率标准的通知》鲁建标字〔2019〕26号、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（鲁建标字[2019]10号）、《临沂市住房和城乡建设局关于调整部分建设工程规费项目组成的通知》（2019年11月18日）、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程规费项目组成的通知》鲁建标字【2019】22号中关于环境保护税的规定、山东省住房和城乡建设厅关于调整建设项目工伤保险费率的通知》鲁建标字〔2020〕17号，人工调整为66元/工日，按照中标价和招标控制价的下浮率进行下浮。调增价款=∑（新增项目工程量*相应新编全费用单价）12.3变更增加新的清单项目，应调整价款。14.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。14.2承包人不能达到所承诺的养护质量和有关技术规范标准，或因养护管理不善造成绿化苗木死亡损失情况严重的，发包人有权解除合同。承包人按协议条款支付违约金，赔偿因违约给发包人造成的损失。14.1发包人代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不能按合同约定履行自己的各项义务、以及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任。14.违约责任养护保洁管理经费按照管理区域分区按月核算并拨付进度款，承包人按月提报养护保洁管理费用进度款拨付申请报告，分区提报养护保洁管理工作量，由发包人、承包人、财政评审单位共同确定养护保洁管理工作量，由财政评审单位根据《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理考核办法》、《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核办法》审核汇总得出月养护保洁管理完成投资，按照当月完成投资的90%拨付进度款。养护保洁管理工作结束后，承包人提交结算申请，财政评审单位出具结算报告后，拨付至结算价款的100%。13.费用核算和资金拨付15.2因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。15.1不可抗力的确认15不可抗力14.5对某些需紧急处置的情况，在接到发包人通知后，承包人应无条件在规定时间内完成。承包人如处置不及时，发包人有权指派其他队伍进场，所发生的费用在承包人养护费用中扣除，对承包人累计三次（包括三次）以上未完成发包人交办的任务，发包人有权终止合同，后果由承包人承担。14.4承包范围内的养护管理项目，承包人不得采取任何形式实施分包和转包，凡违反此规定的，发包人将立即取消承包人的承包资格，解除养护承包合同，由此产生的一切法律责任和经济损失由承包人承担。关于其他保险的约定：/。16.2其他保险关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。16.1工程保险16.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。（1）向临沂仲裁委员会申请仲裁；因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：17.仲裁或诉讼关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。16.3通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行。18.4承包人中标后，签订合同之前，双方应共同测量核实养护管理范围内绿地面积，清点行道树及绿地内苗木、园林设施，经双方签字后一式两份，双方各执一份，合同履行期满后，苗木应保持原有数量和正常生长状态。18.3承包人须与所用劳务工人和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因承包人原因造成的拖欠工程款问题，由承包人自行解决。对于因此而造成的影响和责任由承包人承担。18.2合同生效与终止双方在合同协议书中约定合同生效方式。双方履行合同全部义务，合同价款支付完毕后，本合同即告终止。18.1在本合同执行过程中如遇和法律、国家政策、地方法规不符时，按有关政策法规执行。18.其它（2）向/人民法院起诉。19.附件18.9合同执行过程中，如国家、省、市等有关部门对养护管理标准和要求等作出重大调整的，按调整后的标准和要求执行。18.8承包人对数字化城市管理平台派遣的案件及时处理，案件按时处置率、返工率等处理整改等情况纳入考核成绩，同养护经费核拨挂钩。18.7考核、工程量核定和养护经费核拨均按各管理办分区域进行，核定后进行汇总。18.6在日常养护管理中，发现由于承包人养护或管理不当造成园林树木失去正常生长形态或死亡，承包人应及时进行处置、补植，补植的品种、规格应与原树木相同。同时，发包人将在月考核总评分中加以惩罚性扣分。18.5合同履行期满后，双方共同清点苗木及设施，对照接收时的清单若发生苗木缺株或设施被盗。按清点当月市场价赔偿，并在合同价价款中扣除，不足款项由承包人另行支付。附件6:《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核评分标准》附件5:《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核办法》附件4：《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理标准》附件3：《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理考核办法》附件2：《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理评分标准》附件1：《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理标准》(一）园林植物管理临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理标准附件1：附件9：《临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护环卫保洁二期管理区域划分》附件8:《2022年园林绿化养护保洁项目二期项目报价清单表》附件7：《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核直扣项目说明》1.5无病虫害。每年二月下旬普喷一遍杀虫杀菌剂消灭越冬虫态和病原菌。根据不同季节、不同树种适时喷洒药物，病虫危害程度主干小于1%，叶部小于5%，无明显药害。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、流胶现象，地面无害虫粪屑。出现病虫害的，应于2日内完成整治。行道树每年施药不少于6次。1.4落叶树新梢生长健壮，叶片形态、颜色正常。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔、流胶现象，正常叶片保存率在95%以上。针叶树针叶宿存3年以上，结果枝条在10%以下。1.3树木树冠完整美观、合理修剪，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜、修剪科学合理；内膛疏空，通风透光。根据不同树种适时进行抹芽、修剪；架构合理，疏密得当，整齐美观。及时清理枯枝、病枝、残枝；剪口平滑，留茬高度小于1cm。大树修剪，需由养护企业拿出具体修剪方案和计划，由主管部门确定后再行修剪。1.2树木生长旺盛、健壮。树干粗壮，有明显的生长量，枝繁叶茂，无弱株、病株、歪斜株(最大倾斜度不超过5度，整形性歪斜除外）。无枯枝、病枝、残枝、悬挂物。1.1树木存活完好。单株生长健壮、树形自然美观，主、侧枝分布均匀，数量适宜，内膛通风透光。无死树、缺株，保存率达100%。若有缺损，按同等品种、规格、标准，乔木在适宜的季节于5日内更换补植，灌木于3日内更换补植。缺株补植苗木与原苗木径级相差不超过10%。1、树木管理2、草坪管理1.10根据甲方工作安排，对护栏和行道树粉刷及涂白，每年不少于2次。1.9对不耐寒的树种和树势较弱的植株按甲方要求的标准及时采取防冻措施。确保安全越冬。1.8树穴整齐一致，树木胸径(φ）≤10cm，树穴直径为60cm～70cm；胸径(φ）＞10cm，树穴直径为100cm～110cm。土壤疏松，无杂草污物；树干无绑缚物及攀缘植物；树冠无悬挂物；1.7合理施肥。每年施肥不少于三次。胸径小于15cm的，施有机肥1.2公斤/株，无机肥0.1公斤/株；胸径大于15cm的，施有机肥2.0公斤/株，无机肥0.20公斤/株，土壤肥力必须达到城区种植土氮磷钾含量的正常范围(氮70-90mg/kg、磷15-30mg/kg、钾120-260mg/kg），无肥烧现象。1.6墒情良好，适时浇水。生长期内，根据不同树种、旱涝程度适时浇水，入冬前、开春后必须浇灌防冻水、返青水；定期对树冠进行喷水，保持树叶清洁，无灰尘色变。每年浇水不少于8次。2.6合理施肥，每年施肥不少于三次，施肥数量为0.1公斤/平方米，且均匀一致。2.5墒情良好，适时浇水、喷水，无明显涝、洼现象，入冬前、开春后必须浇灌防冻水、返青水。平均每年浇水不少于15次。2.4病虫害防治及时，病害症状小于1%，虫害现象小于5%.出现病虫害的于2日内完成整治。绿地每年施药不少于10次。2.3修剪及时合理，坪面整齐，高度控制在6±1厘米。2.2草坪生长茂盛，适时梳草，密度适宜，无明显干枯草丛，枯草率小于1%；草坪叶色绿润，无明显色差。2.1坪地平整，无坑洼现象。冷季型草坪绿期保持300天以上，暖季型草坪绿期保持210天以上。草坪及地被植物整齐，覆盖率高于99%；无裸露地面，生长季节出现的枯黄面积小于10×10平方厘米。杂草率小于5%。3.4无病虫害，病害症状小于1%，虫害现象小于5%，无明显药害。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔，好叶率达95%。3.3生长茂盛、均匀，生长期内无枯枝残花，花期在始花期和盛花期之间，及时更新，品种多样，色调搭配合理，稀密度适宜。3.2所用花卉必须是F1代种苗，株形饱满、规格一致。四月中旬前普遍种植，“五·一”至“十·一”期间对长势不好的随时进行更换；“十·一”前普遍进行更换；冬季栽植羽衣甘蓝或其它露地越冬花卉。3.1全年更换花卉4次。3.花卉管理2.7土壤保持良好的通透性。在生长期内，根据草坪生长情况和土壤情况适时打孔、填沙(土）两次，确保草坪生长旺盛。4.2苗木生长势良好。枝繁叶茂，出现非季节性黄叶、焦叶、卷叶、落叶株数不超过1%。无弱株、病株、歪斜株(最大倾斜度不超过5度，整形性歪斜除外），有明显的生长量。4.1绿篱管理到位，存活率100%，无死株、缺株，若有缺损，按同等品种、规格、标准，在适宜的季节于3日内更换补植。4、绿篱及地被管理3.7合理施肥。在生长期内，视土壤肥力状况，时令草花、宿根花卉每年施肥不少于三次，施肥数量为0.06公斤/平方米；月季每年施肥不少于四次，冬季施土杂肥，地径1公分以下的施肥量不少于0.3公斤/株，地径1公分以上的施肥量不少于0.5公斤/株，其它季节可施有机肥，施肥量为0.15-0.25公斤/株。施肥要均匀一致，无肥烧现象。3.6种植地内清洁，无污物、杂草。3.5土壤墒情良好，浇水、排水及时，无旱涝现象。5.1应保持生长旺盛，自然美观，无倒伏，无枯桩，及时疏伐和清除老竹头。5、竹类管理4.7绿篱、模纹切边宽度在5—7cm之间，土壤疏松，无杂草污物、无冲刷沟坑，无悬挂物，需防寒的苗木按甲方要求的标准及时采取防冻措施。4.6合理施肥。模纹、绿篱每年施肥2次，每次施肥量为0.25千克/平方米，2次施肥量共计0.5千克/平方米。无肥烧现象。4.5土壤墒情良好，适时浇水。生长期内，根据不同树种、旱涝程度适时浇水，入冬前、开春后必须浇灌防冻水、返青水；定期对树冠进行喷水，保持树叶清洁，无灰尘色变。平均每年浇水不少于10次，4.3修剪造型美观。模纹、绿篱每年的3月上旬、4月中旬、8月下旬、9月下旬、11月上旬各修剪一次。其余时间根据生长量适时修剪，新梢生长量不能超出20厘米。模纹、绿篱修剪要平整，层次分明，错落有致；突出造型修剪艺术。4.4病虫害防治措施到位。每年二月下旬普喷一遍杀虫杀菌剂消灭越冬虫态和病原菌。根据不同季节、不同苗木适时喷洒药物，病虫危害程度主干小于1%，叶部小于5%，无明显药害。枝叶完整，无枯黄、干焦、卷曲、钻孔，好叶率达95%。绿地每年施药不少于10次。1.1景区附近停车场应车位标记线、交通标志清晰，并设专人负责。1、基础设施管理(二）设施管理保持良好的株型姿态，定期修枝整形，不乱牵乱爬，无枯枝败叶，长势良好。景区的墙体、建筑、构筑均应垂直绿化，因地制宜选择多种藤蔓植物进行覆盖。6、藤蔓植物5.2除特殊情况外，每四年疏伐一次老竹，每两年打老竹头一次；小竹类，每五年翻栽一次。1.7亮化灯具具体开启关闭时间由甲方根据季节不同进行安排确定。若有重大节日和接待任务，按要求进行开启。1.6木材构筑物(平台、栏杆、栈道等）应于每年春季(4月20日前)进行一次全面油漆，发现残损应及时修补更换。1.5金属设施(铁门窗、铁围栏、花栏及其他金属装饰构件）应每年除锈，油漆一次，发现锈蚀、残损应及时修补更换。1.4道路、广场、平台、步级、路沿、护栏保持平整完好，损坏要及时修补，局部维修当日完成，面积较大或工艺复杂的，在5-7日内修复，不得出现道路坑洼、步级缺损、护栏倒伏的现象。需粉刷的围栏至少每年粉刷一次。1.3水电管理应配备专业技术人员，配电室应24小时专人值班。水电设施、管线铺设要符合水电管理部门的技术安全规范。要经常对水电设施作安全检查，景区内音响、喷泉设施、照明设施、浇灌设施发现损坏要及时维修更换。一般维修的时间不得超过24小时。喷泉及附属设施设备(潜水泵、防水电缆等）每年秋季(或春季）大修、保养一次。设施维修、保养要有记录。1.2景区入口处明显位置应当设置游览示意图、景区简介、游览须知；殿堂、展室入口处应当设置简介；主要路口应当设置指示标牌；危险地带应当设置警示标牌；非游泳区、防火区、禁烟区应当设置明显的禁止标志。需粉刷的至少每年粉刷一次。2.5喷泉、水景设施完好。无缺失、破损、断裂、喷头倾倒、倾斜或因此造成流水不止的现象；喷泉水池、排水篦子破损、缺失的应在1日内完成补充、更换、维修；无跑、漏水现象。2.4绿化浇灌等设施完好，无井盖丢失，管道无跑、冒、滴、漏损坏现象，若有损坏应在1日内完成补充、更换、维修；杜绝跑、漏水现象。2.3亭、廊、花架、景石、护栏等园林建筑小品无安全隐患，外观无残缺和破损，及时维护，景观效果良好。每年粉刷一次，若有损坏，在20天内修复。2.2园路、铺装地坪平整、光洁，无积水(雪）、无油污、污物；园路铺装、木铺装、石材地面、压顶石完好无破损，维修及时。若有损坏、丢失，需在5日内及时维修、更换。2.1指示牌、禁令牌、宣传牌维修保养及时，放置合理、醒目、完善、规范；座凳、果皮箱及厕所内公共设施完好无破损、涂刻，不影响使用和观展。若有损坏、丢失，需在5日内及时维修、更换。2、绿化设施管理1.3认真做好“三防”(防风、防汛、防旱）工作，确保景区利人民的生命财产安全。1.2做好安全用电、防火工作，按规定配备消防、抢救器材和物资，并定期保养、更新和补充。1.1景区水边、假山、雕塑、游乐设施及景区易发生危及安全事故的地段和场所，应设置明显的警示标志。1、安全保障(三）安全管理2.6以上设施粉刷保养每年不少于2次。2.3景区内电路不得随意更变、破坏。其他单位或个人到景区内用电时需向相关部门申请报批。2.2所有的地面走线须设有走向标记和安全标志；在必须横跨道路或有重物挤压危险的路段，需将相应线路穿硬管保护，硬管必须固定；当位于交通繁忙区域或重型设备经过的区域时，应用混凝土件对其进行保护，并设置安全警示标志。2.1所有的配电箱都必须标上电压标识和危险标识。室外的临时用电配电盘、箱及开关、插座应设有安全锁具，有防雨、防潮措施。2、用电安全1.5景区水位控制应严格按照有关规定执行；河道堤坝、排洪道及水闸门，应经常检查，确保使用功能。1.4景区内大型养护、维修作业，应在作业区外做维护，并设立警示标志。(五）河道、驳岸维护管理1.4因交通事故等原因破坏的绿地，事故发生后或事故现场清理后24小时修复。1.3随时发现并坚决制止摘花、折枝行为。1.2游园内无摆摊设点、摊晒物品。1.1绿地、树池内无违章占绿或违法建设情况，无堆物堆料、乱搭乱建情况，对破坏绿地行为一经发现的，按原标准自行恢复。(四）绿化保护1.8混凝土及钢筋混凝土结构表面无脱壳、剥落、侵蚀、裂缝、碳化、露筋、钢筋锈蚀情况。1.7砌石体表面无松动、裂缝、破损、勾缝脱落、鼓肚、渗漏、坡脚淘空情况。1.6泄水孔通畅。1.5墙体无下沉、倾斜、滑动情况，墙基无冒水、冒沙现象。1.4驳岸无蚁穴、兽洞。1.3驳岸无塌陷、裂缝，无渗漏、管涌现象，顶面和坡面无冲刷情况。(七）其它1.4补植更换苗木，施工时必须采用塑料布等物品进行铺垫，采取有效措施防止污染路面。1.3在树木修剪或较大绿化工程施工时，必须在作业地域内设置警戒标志，必要的要进行围挡。1.2养护作业产生的垃圾清运及时；浇水时不能溢水于马路或人行道上；喷水时避开道路交通高峰时段，避免溅湿非机动车及行人；养护工具、车辆摆放整齐，不得随意乱停乱放。1.1养护企业必须根据甲方要求在养护绿地内设置统一格式的公示牌，对外公示养护内容，接受社会监督。(六）文明安全养护6、养护企业必须按经业主确认的进度计划组织养护作业，接受业主对进度的检查、监督。养护作业实际进度与经确认的进度计不一致时，养护企业应按业主的要求提出整改措施，经业主代表确认后执行。因养护企业的原因导致实际进度与计划进度不符，养护企业无权就改进措施提出追加合同价款。5、景区苗木在病虫害发生时，养护企业除常规防治外，还应根据统一的要求进行防治。若在规定时间内未按要求防治，业主有权指定其他专业队伍防治，费用从管理费中扣除。4、养护企业必须保证足够的设备、机械用于本标段使用。若挪做他用影响养护水平的，业主及主管部门有权终止合同，并不返还履约保证金，不拨付机械挪用以后的养护经费。3、中标养护企业需在签订合同后五日内将中标绿地养护项目负责人和技术负责人(与资格预审资料相符），用书面材料报业主，若在规定时间内专业技术人员、技术工人不到位，影响养护水平的，业主及主管部门有权终止合同，不拨付人员不到位以后的养护经费。2、中标企业用于养护管理的工具和养护人员的交通工具放置在规定的场所且放置规范，不得乱扔乱放。1、养护人员必须在中标进场后一月内根据规定统一着装。车辆设备统一标识。费用由中标企业承担。(一）园林植物管理临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理考核评分标准附件2：9、甲方安排的会议，必须是乙方主要负责人参加，主要负责人不能参加的要向甲方主要负责人请假;甲方要求的各类报表要及时送达，不得无故拖延。8、参考响应文件制定的机械设备必须按甲方要求按时到位。按每个标段1名项目经理，每6万平米1名管理员和每1万平米1名养护工人的标准上足人员，项目经理及管理人员持证上岗，甲方不定期检查。7、养护企业建立巡视报告制，每天有专人对绿化、设施巡视。并做好每日巡视记录。1.5缺失苗木未按规定补植的，每株扣1分。1.4树冠有悬挂物，或有乱搭、乱栓、乱挂、依树当架搭棚晾衣物等现象的，每处扣0.5分。1.3由于管理不善造成树木严重倾斜，树穴不整齐，每株扣0.2分。1.2有死苗、断桩等未及时清除，每株扣0.5分。1.1因管理不善造成树木出现枯黄，每株扣2分；树木死亡、缺株除按市场价扣除费用外，每株加扣5分。1、树木管理2.2成片死亡在1平方米以上的，每平方扣1分，限3日内补植，两次通知未补植每平方米扣2分。2.1草坪生长季节枯黄，有色差。每平方米扣0.5分。2、草坪管理1.8上述工作经要求未能按时完成的，延误一天扣0.5分。1.7苗木未及时修剪，扣5分；花灌木未按其生长规律及技术规范修剪，每株扣1分；绿篱修剪无造型轮廓，不美观、无层次，扣5分；修剪断桩、残桩未及时清理，每处扣1分。1.6新补植苗木无扶架措施，每株扣0.5分；新补植苗木成活率低于95%，扣2分。2.8人为破环绿地未及时整改，每平方扣0.5分。2.7绿地内停放车辆，每辆车扣5分。2.6绿地内种菜，每平方扣0.5分。2.5草坪内有枯枝败叶每平方扣0.5分。2.4草坪边缘线不清晰，每处扣0.5分。2.3生长高度超出6±1厘米的，每平方米扣0.5分。3.1所栽植花卉不具备F1代种苗特征的，乙方应无条件进行更换。拒不更换的，甲方指定专业队伍进行更换，所有费用从乙方费用中扣除。并每次扣5分。3、草花管理2.12草坪修剪不整齐，每平方米扣1分。2.11草坪杂草率高于3%的，扣2-5分。2.10年度内未按规定梳草、打孔每次扣5分。2.9有三处以上裸露地面超出10×10平方厘米的，每处扣0.1分。4.1苗木有死株，缺株，未及时清理补栽的，每平方扣0.5分。4、绿篱及地被管理3.5未按照甲方要求次数更换草花，每次扣5分。3.4所植花卉处于末花期未及时清理、更换，每处每天扣0.5分。3.3生长期内枯枝、残花、倒伏，每平方米扣0.2分。3.2所植花卉株型大小不一，色泽不均匀。每平方米扣2分。5、竹类管理4.6绿篱、模纹上有悬挂物、蜘蛛网未及时清理，每处扣0.5分。4.5绿篱、模纹苗木因管理不善长势弱，每平方扣2分。4.4绿篱修剪无造型轮廓，不美观、无层次，扣5分。4.3绿篱、模纹切边不整齐，未按要求及时修剪的，每次扣5分。4.2成片死亡在1平方以上的，每平方扣1分。7、肥水管理。6.1生长不旺或未修剪整形或乱爬乱挂的，每株扣0.5分。6、藤蔓植物5.3未按标准疏伐、打老竹头的，翻栽小竹类的，每缺一次扣2分。5.2因管理不善生长不旺的，每株扣0.2分。5.1苗木有死株，缺株，未及时清理补栽的，每株扣0.5分。8.2花灌木、绿篱内病虫害现象超过1平方米，扣1分；草坪及地被植物发生病虫害超过5㎡，扣1分。8.1乔木病虫害防治不及时的，打药不及时或不彻底，每株扣1分。枯黄、干焦、卷曲、缀拈、穿孔、流胶，地面有虫粪屑等现象每株扣1分。8、病虫害防治7.3未浇返青水、防冻水，每缺一次扣10分。7.2由于肥、水管理不善造成的枯黄、卷叶现象，每株每平方米扣0.2分。7.1未按季节、标准要求进行施肥、浇水，每缺一次，除扣除材料及人工费外，每株、每平方米扣1分。9.2未及时抹芽或剪除残花败果的，每株扣2分。9.1苗木修剪未形成良好架构的，每株扣2-5分。9、修剪8.5每年二月下旬未普喷杀虫杀菌剂消灭越冬虫态和病原菌的，每次扣5分。8.4发现病虫害现象未及时上报，造成危害的，每次扣5分。8.3在规定时间内未完成防治任务每延误一天扣5分。9.8攀援植物新稍生长量大于80厘米未引扶的每平方米扣0.5分。9.7未按甲方要求修剪，修剪过重或过轻每株、每平方米扣1分。9.6病枝、重叠枝超5%，剪口不平，留茬高度超1厘米的，每处扣0.1分。9.5具有造型条件的树种，剪型率未达到要求的，每低一个百分点扣2分。9.4模纹、绿篱、草坪修剪不平，未体现造型艺术的，每平方米扣0.5分。9.3模纹、绿篱未按照规定时间修剪的，每缺一次扣5分。1.4设施设备未按要求检修影响正常使用的，一次扣1-5分。1.5设施设备没有维修、保养、运行记录的，每做一次扣2分1.3有“地、冒、滴、着”和井盖丢失、不盖井盖等情况，未及时处理的，每发现一处扣2分。1.2景区内设施损坏未及时维修更换，每处扣1分。1.1未按要求设置交通标志、游览示意图、景区简介、游览须知、殿堂、展室简介、主要路口指示标牌、危险地带警示标牌等，每次每处扣0.2分。1、基础设施管理(二）设施管理2.1园林建(构）筑(亭、台、楼、阔、廊、榭、轩、馆、大门等）出现丢失、损坏等，不能正常使用的现象，未按时按要求进行更换、维修的，每次每处扣3分；2、园林绿化设施管理1.9需粉刷设施未按规定时间粉刷的每发现一次扣5分。1.8亮化灯具、背景音乐、水景喷泉等不按要求开启，每次扣2分，并扣罚其按功率测算应承担的电费。1.7配电室未按要求值班，每发现一次扣5分。由此发生的安全事故和责任问题，由中标方承担。1.6未按规定时间、工艺做法、材料等要求保养、维修设施设备的，每发现一次扣2-5分。2.7各种铺装面、侧石、台阶、坡道等破损未及时修复的，每处扣1分；无障碍设施破损、存在安全隐患的，扣2-5分。2.6输配电及照明设施不能正常运转，存在安全隐患的，扣2-5分；照明设施不及时保修养护、线缆裸露的，扣2-5分。2.5供水排水管道不通畅的，扣5分；窨井、渗井存在安全隐患、不清洁的，扣10分；消防设施不完好、运行无效的，扣2-5分。2.4娱乐健身设施不整洁的，扣2-5分；运转不正常、存在故障的，扣2-5分；定期不检查的，扣5分。2.3游览设施、服务设施、游乐设施等引导和指示标牌设置不完善的，扣1分；破损严重未及时更换修复的，扣2分。2.2雕塑、花架、喷泉、假山、塑石、栏杆、汀步、景门、景墙等园林小品，未按要求维护的，每次每处扣2分。1.2安全用电、消防器材和物资不全的，每次扣0.5分。1.1景区水边、假山、雕塑、游乐设施及景区易发生危及安全事故的地段和场所，未设置明显的警示标志的，每处扣0.5分。1、安全保障(三）安全管理2.9未按规定保养、维修、粉刷的每次每处扣5分。2.8园林设施出现污损、乱贴乱画现象的，每次每处扣0.5分。1.2游园内摆摊设点、摊晒物品的，每处扣5分。1.1发现绿地内违章占绿或违法建设的，每处扣5分；发现绿地乱堆乱放、乱搭乱建情况，每处扣5分。(四）绿化保护2.2私自更变、破坏景区内电路的，每次每处扣2分。2.1配电箱及其他电力设施未标上电压标识和危险标识的，每处扣0.5分。2、用电安全1.1养护企业未设置公示牌的，每处扣1分。(六）文明安全养护1.2砌石体表面松动、裂缝、坡脚淘空的，每处扣1分。1.1驳岸破损未及时修复的，每处扣2分。(五）河道、驳岸维护管理1.3发现摘花、折枝行为的，每处扣3分。3、管理中出现问题，被市级部门下发专项督查单的，给予该标段扣罚3-5分，罚款500-2000元；未按督查单要求完成整改的，加倍处罚。2、行风热线反应问题属实的，政府12345公开电话、市政12319服务热线、新闻媒体曝光、群众举报等对绿化管理的投诉，经查属实，视情况扣罚1-3分，罚款500-1000元。1、市级领导对绿化管理提出批评，经查属实的，一次扣罚10分，罚款500-5000元。(七）其它1.3在树木修剪或较大绿化工程施工时，未设置警戒标志的，一处扣2分。1.2养护作业产生的垃圾未及时清运的，一处扣0.5分；养护工具、车辆乱停乱放的，一处扣0.5分。9、养护企业操作人员未按照统一规定的款式、颜色着装作业，每缺一人次扣1分。养护企业养护作业车辆、设备未按照规定的款式、颜色统一标识的，每拖一天扣2分。8、养护企业必须保证足够的设备、机械用于本标段使用，挪做他用的(水车中标后五日内不到位），每拖一天每车扣3分。因设备机械原因影响养护水平的，业主及主管部门有权终止合同，并不返还履约保证金，不拨付机械挪用以后的养护经费。7、养护企业绿地养护项目负责人、技术负责人、水电工、维修工、绿化技术人员、技术工人(与资格预审资料相符）不到位，每缺1人次每天扣2分。因人员技术能力不足影响养护水平的，业主及主管部门有权终止合同，并不予返还履约保证金，不拨付人员不到位以后的养护经费。6、养护企业无养护日志，扣2分。养护日志及各种报表不完整，不详尽，书写不认真，未按规定时间上报的，每拖一天每项0.5分。5、养护企业未按时上报年、季度、月度养护计划和汇报的，每项扣2分。4、考核中，养护企业未按要求整改到位的，一次扣2分，罚款500-2000元；在考核中弄虚作假的，一次扣3分，罚款500-5000元。为加强园林绿化管理，进一步推行绿化养护市场化运行，提高养护管理水平，建立健全长效管理机制，根据国务院《城市绿化条例》、《山东省城市绿化管理办法》、《临沂市绿化管理办法》等法律法规及有关规定，制定本办法。临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护管理考核办法附件3：13不准时或不参加业主会议、活动及各类业务培训的，每次扣1分。12行道树修剪：由养护企业拿出具体修剪方案和计划，由市园林部门确定后再行修剪。未提报计划就修剪的，每次扣5分；未按要求修剪的，每株扣0.1分。10、养护企业建立巡视报告制，每天有专人对绿化、设施巡视，并做好每日巡视记录。无巡视纪录的每缺一次扣2分。养护范围内绿化、公用设施缺损未发现上报的，每次扣2分。11、养护企业更换项目负责人，应提前5天以书面形式通知业主，并征得业主同意。若私自更换项目负责人，每人次扣5分。(一）考核方式分为定期考核、不定期考核。定期考核包括日常考核、月考核、季点评；不定期考核指根据养护工作需要或重大活动期间组织的专项检查考核和对养护工作量计量的随机抽查。三、管理考核方式通过招标确定的本项目业务承包单位。二、管理考核对象本项目所涉及全部养护区域。一、管理考核范围2、管理单位根据中标人上报的工作计划及本月管理内容下达当月绿化管理工作任务单，工作任务单明确各项工作内容的标准及完成时间。1、中标人每月按时向园区管理责任单位上报养护工作计划。(一）日常管理流程四、日常管理考核(三）为加强园林绿化养护管理高新技术应用，提高养护管理水平，引入智慧园林管理系统。园林养护管理工作参与各方的上传下达、数据采集、计量结算等工作均通过智慧管理系统智能平台运行管理。主要包括养护单位上报工作计划、申请报验及工作情况；管理单位下达任务单、整改通知、管理巡查情况、考核成绩和收方计量工作；中心下达指令、月度考核和不定期考核检查成绩等内容。(二）园区直接责任管理单位负责日常管理考核和养护工作量收方计量工作，每周进行汇总上报。月考核由中心组织，每月下旬进行，由考核小组进行考核。不定期考核根据工作需要随时组织。(3）管理单位考核小组进行验收时，发现需进一步整改的地段应下达整改通知书，规定整改期限。中标人按整改通知书要求整改完毕后，再次上报，直至验收合格。对整改达不到要求的，予以扣分并罚款，业主单位有权安排其他队伍代为完成，费用由该标段养护企业全部承担。(2）管理单位考核小组接到养护单位报验单后及时安排检查验收。对报验内容的每一项工作的完成情况及效果进行评分。对质量合格的养护工作内容收方计量并及时上报智慧园林管理系统。(1）管理单位对养护单位的养护工作加强巡查，实行全过程监督管理。4、管理单位考核验收中标人如不按要求或不能按时将管理作业完成情况书面上报的，作未完成任务处理，该项考核不得分，不予计量养护工作量。如因下雨等不可抗拒原因，需推迟完成作业的需书面报请管理单位同意后方可有效。3、中标人报验工作完成情况。中标人按照《工作任务单》或整改通知书要求，按时间节点将完成的养护工作内容及时上报园区管理单位，申请检查验收。（四）日常考核成绩、月考核成绩按比例累加后减去扣罚分数得出月综合成绩，作为成（三）月考核成绩由中心考核小组根据每月考核情况，综合不定期考核、季点评成绩后得出。（二）日常考核成绩采取扣分制，由管理单位每周对日常考核扣分累计汇总扣除后得出，按月取平均值得出日常考核成绩。（一）采取百分制，根据《园林绿化养护管理标准》、《园林绿化管理考核评分标准》进行评分。五、考核评分办法(4）管理单位每周五汇总日常考核成绩通过智能平台上报，并反馈养护单位。(三）养护费用拨付与考核成绩挂钩。(二）费用核算。养护经费核算实行按月核算。由财审单位根据经核实的养护工作量和投标报价，核算出养护单位的月养护结算价款。(一）收方计量。养护单位对完成的工作内容进行报验并上报工作量；管理单位进行验收，同时对验收合格的工作进行对收方计量。中心相关部门会同财审单位人员对各管理单位上报的工作量进行抽查核实，经抽查上报工作量与实际完成工作量不符多报的，按照双倍扣罚的原则，按比例对养护单位的全部工作量进行扣减。六、养护费用核拨月综合成绩=日常考核成绩*60%+月考核成绩*40%-扣分绩排名、养护资金拨付的依据。计算方法：(2）二级绿地：一级绿地养护经费核拨计算方法表月综合成绩95分(含）以上的标段，应拨付养护费用为全部月结算价款减罚款；80分(含）至95分(不含）的，以95分为标准分，每降低1分，扣当月结算价款的1%，再减罚款；65分(含）至80分(不含）的，以95分为标准分，每降低1分，扣当月结算价款的2%，再减罚款；低于65分(不含），扣除当月相应权重养护经费。1、一级绿地：根据月综合成绩对月养护结算价款进行扣减，并扣除养护过程中因养护单位养护质量不合格被上级部门或领导督查、新闻媒体曝光等原因罚款，最终得出养护单位应拨付月养护费用。考核成绩月应拨付养护费用备注95分（含）以上月结算价款-罚款80分（含）至95分（不含）月结算价款*[1-（95-得分） *1%]-罚款65分（含）至80分（不含）月结算价款*[1-（95-得分） *2%]-罚款65分（不含）以下0八、凡管理中出现问题，被市级部门下发专项督查单的，给予该标段扣分，并罚款；未按督查单要求完成整改的，加倍处罚。凡出现管理责任问题，造成重大影响，或被市级领导点名批评的，给予该标段扣分，并罚款，并黄牌警告一次。七、考核人员应本着公平、公正的原则，严格接考核标准进行考核，严禁彻私舞养、弄虚作假。对在考核过程中弄虚作假、显失公正的，由市临沂市园林环卫保障服务中心予以通报批评；情节严重的，追究相关人员的责任。涉及的管理企业给予扣分，并罚款。3、考核成绩低于75分(不含）的给予黄牌警告。连续六个月内累计三次被黄牌警告的企业，终止合同，三年内不得参与市直管绿地养护招标。二级养护经费核拨计算方法表月综合成绩90分(含）以上的标段，应拨付养护费用为全部月结算价款减罚款；75分(含）至90分(不含）的，以90分为标准分，每降低1分，扣当月结算价款的1%，再减罚款；60分(含）至75分(不含）的，以901分为标准分，每降低1分，扣当月结算价款的2%，再减罚款；低于60分(不含），扣除当月相应权重养护经费。考核成绩月应拨付养护费用备注90分（含）以上月结算价款-罚款75分（含）至90分（不含）月结算价款*[1-（90-得分） *1%]-罚款60分（含）至75分（不含）月结算价款*[1-（90-得分） *2%]-罚款60分（不含）以下02、绿地内纸屑、烟头、断枝、碎石等弃物垃圾不超过2处/1000m2。1、绿地实行全天候保洁，确保绿地无卫生死角，清洁干净。一、绿地环卫保洁标准临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理标准附件42、广场园路铺装用水冲洗每周不少于一次，绿道洗扫每天不少于一次。表面无油1、广场、园路实行全天候保洁，果皮、纸屑、烟头、断枝等垃圾不超过4处/1000m2。二、广场、园路环卫保洁标准5、绿地养护生产垃圾随时清运，日产日清。4、草坪、模纹修剪过后及时清理、无修剪弃物。3、行道树及绿地内树木树穴洁净无垃圾，树木无刻画、张贴、搭挂等现象。2、护栏、坐凳、栈道、平台等设施完好，清洁卫生，无张贴刻划，每日擦拭。1、各类警示牌、导游牌、宣传牌完好，清洁卫生，无张贴刻划，每日擦拭。三、园林绿化设施环卫保洁标准4、雨、雪过后及时清理，道路、广场无积水、积雪。3、广场道路随弃垃圾及时清扫，随时清运，日产日清。迹污渍、无尘土污泥。四、河道水面保洁标准6、建筑物的外墙、窗户定期清洁，每月一次。5、管理房、垃圾存放处及周围清洁卫生，物品、车辆摆放整齐有序。张贴刻划，每日擦拭。4、亭廊轩榭、雕塑小品等景观设施保持完好，清洁卫生，无积尘、无蜘蛛网、无3、果皮箱、垃圾桶完好，使用得当，无歪斜、乱摆放现象；垃圾清掏、清运及时，无垃圾外溢，每日擦拭。五、公厕管理5、打捞的垃圾、杂物应及时清理运走，做到垃圾、杂物日产日清，环境整洁。4、岸边无聚集性漂浮物，水面基本无零星漂浮物。护岸范围内无暴露垃圾、堆砌物、无死角。3、保洁人员佩证上岗，文明作业，使用有统一标记的船只，有必备的救生设备，船况良好，船容整洁，水上作业时必须穿救生衣。2、保洁范围：河道沿岸视觉范围内的水面，护岸、护岸内的滩地、生态护岸。1、河道保洁实行全天候保洁，正常情况下保洁员每早规定时间前完成保洁一次，平时巡迴清理产生的垃圾。5、公厕内无张贴、刻划、无蝇蛆，无蜘蛛网（高温季节灭蚊虫每日一次）。4、公厕标志牌和指向牌设置醒目、标识规范统一；3、公厕维护及时，外观清洁无破损；内部设施及设备完好，清洁卫生，无锈蚀、歪斜、破损。2、公厕内始终保持清洁卫生，无异味、无污渍，无粪便堆积、外溢。每天定时进行清洗、冲刷（清洗、冲刷每小时一次），便池定期用盐酸冲刷（每周不少于一次）。化粪池清理及时、无外溢。厕开放时间为春夏秋季5:30～22:00，冬季6:30～21:00。1、公厕按照管理级别分为一类公厕和二类公厕，一类公厕24小时开放，二类公3、作业工具、车辆无乱停乱放及占压盲道、绿地现象。2、保洁人员按规定完成保洁任务，文明礼貌，严禁打闹、辱骂现象发生；不准跨越拦杆，不准串岗、聚岗、坐岗、脱岗、做与本职工作无关的事情。1、保洁人员在作业时间内，统一着装并保持干净整洁。六、作业队伍及人员管理标准7、门前禁止摆摊设点，长时间停放各类车辆。6、公厕周边环境卫生整洁，工具摆放整齐，无堆放物料。际，制定本考核办法。为进一步加强中心直管绿地环境卫生管理，提升滨河景区环境卫生质量和管理水平，健全长效管理机制，实现直管绿地环境卫生管理科学化、精细化，结合工作实临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核办法附件5：5、建立健全安全生产管理制度。4、作业车辆车容应整洁,车体外部无污物、灰垢，车牌号码与标志应清晰。2、工作内容本项目所涉及全部保洁区域。1、考核范围二、考核范围与工作内容本项目中标作业单位。一、考核对象本项目保洁范围绿地（不包括铺装硬化地面）内园林绿化垃圾清理运输工作，包（5）交接范围内生活垃圾、园林绿化等各类垃圾的收集、运输和处置工作。（4）公厕管理和保洁工作。保洁范围内的公厕保洁和维护管理工作。（3）水面保洁工作。包括水面漂浮垃圾打捞和清理转运工作。（2）园林绿化及环卫设施保洁工作。包括宣传牌、桌凳、护栏、亭台廊架、灌溉系统等各类设施设备的保洁工作；雕塑小品保洁工作；果皮箱、垃圾桶的清掏保洁和维护管理工作等。（1）绿地、广场、园路保洁工作。包括保洁范围内绿地、广场、园路、护岸卫生保洁工作。2、月度考核。由中心成立考核小组每月下旬进行考核。考核。1、日常考核。由各管理单位每日组织对管理范围内保洁单位作业内容进行全面（一）考核方式三、考核办法括园林修剪废弃物、枯枝落叶以及绿化养护产生垃圾的收集清理、运输。2、日常考核成绩采取扣分制，由管理单位每周对日常考核扣分累计汇总扣除后准》、《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理评分标准》进行评分。1、考核成绩采取百分制，根据《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理标（二）计分方式作业经费。3、设立考核直扣项目。对作业区域内因中标作业单位自身原因发生的领导督办、媒体曝光、群众投诉、造成不良影响的重大环境卫生等问题直接扣除分数并扣罚具体考核内容及评分标准见附件6《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核评分标准》和附件7《临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核直扣项目说明》。（三）考核评分办法。月综合成绩=日常考核成绩*60%+月考核成绩*40%-扣分4、日常考核成绩、月考核成绩按比例累加后减去直接扣罚分数得出月综合成绩，作为成绩排名、养护资金拨付的依据。计算方法：3、月考核成绩由中心考核小组根据每月考核情况，综合不定期考核成绩后得出。得出，按月取平均值得出日常考核成绩。扣0.1分，扣发当月保洁经费的0.5%。根据月综合考核结果核算保洁经费。考核成绩95以上（含95分）的，全额拨付当月保洁经费；考核成绩95分至90分（不含95、含90)的，每扣0.1分（以90分为基准）扣发当月保洁经费的0.1%;考核成绩90分至85分（不含90、含85)的，每扣0.1分（以85分为基准）扣发当月保洁经费的0.2%；85分以下（不含85)的，每（二）作业经费核拨与考核成绩挂钩。通报。（一）实施通报。核实行按月通报制度。次月10日前，对本月考核结果进行四、结果运用临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核评分标准附件6：（三）一年内累计三次考核成绩低85分的中标作业单位，由招标人依法解除合同。直扣项目，在拨付当月作业经费时直接扣除相应作业经费。临沂市城市管理综合服务中心环境卫生管理考核评分标准临沂市城市管理综合服务中心环境卫生管理考核评分标准临沂市城市管理综合服务中心环境卫生管理考核评分标准临沂市城市管理综合服务中心环境卫生管理考核评分标准临沂市城市管理综合服务中心环境卫生管理考核评分标准临沂市城市管理综合服务中心环境卫生管理考核评分标准考核项目序号考核内容分值评分标准备注2行道树及绿地内树木树穴洁净无垃圾，树木无刻画、张贴、搭挂等现象5每发现一处扣0.2分，扣完为止绿地环卫保洁（20分）1绿地内有无纸屑、果皮、烟头、断枝、碎石等弃物垃圾5每发现一处扣0.2分，扣完为止绿地环卫保洁（20分）3草坪、模纹修剪过后及时清理、无修剪弃物。5每发现一处扣0.2-1分，扣完为止绿地环卫保洁（20分）4绿地养护生产垃圾随时清运，日产日清5每发现一处扣0.2分，扣完为止1广场园路有无纸屑、果皮、烟头、断枝、碎石等弃物垃圾5每发现一处扣0.2分，扣完为止广场、园路环卫保洁（20分）2广场园路铺装用水冲洗每周不少于一次绿道洗扫每天不少于一次。表面无油迹污5每发现一处扣02分，扣完为止广场、园路环卫保洁（20分）3广场道路随弃垃圾及时清扫，随时清运，日产日清。5每发现一处扣0.2分，扣完为止4雨、雪过后及时清理，道路、广场无积水积雪5每发现一处扣0.2-1分，扣完为止2护栏、坐凳、栈道、平台等设施完好，清洁卫生，无张贴刻划，每日擦拭4每发现一处扣0.2分，扣完为止3果皮箱、垃圾桶完好，使用得当，无歪斜乱摆放现象：垃圾清掏、清运及时，无垃圾外溢，每日擦拭。4每发现一处扣0.2分，扣完为止园林绿化设施环卫保洁（20分）1各类警示牌、导游牌、宜传牌完好，清洁卫生，无张贴刻划，每日擦拭。4每发现一处扣0.2分，扣完为止4亭廊轩树、雕塑小品等景观设施保持完好，清洁卫生，无积尘、无蜘蛛网、无张贴刻划，每日擦拭。4每发现一处扣0.2分，扣完为止5管理房、垃圾存放处及周围清洁卫生，物品、车辆摆放整齐有序。4每发现一处扣0.2分，扣完为止2玻璃、门窗明亮无破损、污迹、灰尘：墙壁无乱写、乱画、乱贴，无污迹、蜘蛛网7每发现一处扣0.2分，扣完为止3小便器无积尿、尿碱、污物：大便器无堵塞，地面无积水、纸屑、污迹，地漏通畅：纸萎清理及时4每发现一处扣0.2分，扣完为止公厕管理（20分）1公厕标志牌和指向牌整洁完好，工具间、管理间卫生好，摆放整齐无杂物，，周边卫生区无积水、杂物4每发现一处扣0.2分，扣完为止4公厕维护及时，外观清洁无破损：内部设施及设备完好，清洁卫生，无锈蚀、歪斜破损。4每发现一处扣0.2分，扣完为止5化粪池无破损、溢类，周边无积水、杂物2每发现一处扣0.2分，扣完为止6厕内无明显臭味，有无蚊蝇2根据具体情况的情打分1保洁人员有无佩证上岗，文明作业，有无必备的救生设备，船况是否良好，船容是否整洁，水上作业时有无穿救生衣。2每发现一处扣0.5分，扣完为止2岸边无聚集性漂浮物，水面基本无零星漂浮物。护岸范围内无暴露垃圾、堆砌物、无死角。6每发现一处扣0.2分，扣完为止3打捞的垃圾、杂物应是否及时清理运走日产日清，环境是否整洁。2每发现一处扣0.5分，扣完为止23保洁人员在作业时间内，统一着装并保持干净整洁2每发现一处扣0.2分，扣完为止24保洁人员有无打闹、辱骂现象发生：有无跨越拦杆，不准串岗、聚岗、坐岗、脱岗做与本职工作无关的事情。2每发现一处扣0.2分，扣完为止25有无作业工具、车辆无乱停乱放及占压盲道、绿地现象。2每发现一处扣0.5分，扣完为止26作业车辆外观是否整洁，车体外部有无污物灰垢，车牌号码与标志是否清晰。2每发现一处扣0.5分，扣完为止27安全生产管理制度是否健全2根据具体情况韵情打分河道水面保洁（10分）作业队伍及人员管理（10分）3、如有领导批评督办、创城测评、媒体曝光的环境卫生问题，每个问题扣除作业经费5000元。如被市民投诉举报、领导批评督办、属地部门反映、创城测评、媒体曝光、巡查发现反馈问题整改不及时、不到位的，在该标段当月考核成绩中直扣1分，并扣除10000元作业经费。2、如造成重大环境污染及其重大、紧急可能危害公共安全行为，被上级领导部门或相关部门下达处罚决定的，在当月成绩中直扣3-10分，并处30000-100000元罚款。1、作业标段内中标作业单位如发生安全事故并承担全部或主要责任的，一般安全事故在当月总成绩中直扣1分，并扣除10000元作业经费；较大安全事故在当月成绩中直扣3分，并扣除30000元作业经费；重大安全事故在当月成绩中直扣10分，并扣除100000元作业经费；特大安全事故甲方可按合同要求直接解除合同。环境卫生作业区域内因中标作业单位自身原因发生领导督办、媒体曝光、群众投诉、造成不良影响的重大环境卫生等问题，直接扣除分数并扣罚作业经费。临沂市园林环卫保障服务中心园林环卫保洁管理考核直扣项目说明附件7：9、广场和园路冲洗需按每周冲洗一次要求制定工作计划，且有工作台帐。台帐每周上报1次，未上报的扣除1000元作业经费，当月均未上报的扣除所有人行道冲洗经费，并扣除5000元作业经费。检查发现实际情况与所报台帐不符的，扣除当周广场、园路冲洗经费，并扣罚500元。8、中标作业单位必须建立内部监督检查小组，制定管理考核办法，并每周将自查记录、监督检查日志及下周工作安排上报甲方。如无故未上报管理考核办法、自查记录和监督检查日志的作业单位，当月有一周未上报在当月成绩中直扣0.1分，并扣除1000元作业经费。整月未上报的在该标段当月成绩中直扣0.5分，并扣除5000元作业经费。7、中标作业单位必须按照管理单位要求，配合搞好各种重大活动及节假日环境卫生工作。如在重大活动中未按照要求做好环境卫生或垃圾清运工作的，则相应路段每条在当月标段考核成绩中直扣1-5分，并扣除10000至50000元作业经费。6、中标作业单位要制定并完善科学的工作方案，制定并完善应对各种恶劣天气、突发情况的应急预案。如应急缓慢，处理效果不佳的，在该标段当月成绩中直扣1-2分并扣除10000至20000元作业经费。5、中标作业单位必须妥善处理自身经营、人员管理、作业保洁、安全生产过程中发现的各种问题，如因处理不善造成社会影响，在当月成绩中直扣1-5分，并扣除10000至50000元作业经费。造成严重社会影响的，甲方有权直接解除合同。4、由于中标作业单位原因造成人员上访的，在当月考核中对相应标段（单位）扣除3-10分，并罚款30000-100000元；因上访造成严重后果的，甲方有权解除合同，并扣除100000元作业经费。16、本考核条款由临沂市园林环卫保障服务中心负责解释。15、中标业单位有违反国家法律法规、行业行政性规章和合同其他条款的行为，甲方有权提出扣分、扣款和解除合同等要求。14、生活垃圾及园林废弃物必须桉要求送往指定的垃圾处理终端场所。每发现一次乱倾倒垃圾行为，在该标段当月成绩中直扣1-5分，并扣除10000至50000元作业经费。13、严禁焚烧垃圾和园林废弃物，每发现1处（次）中标作业单位保洁员焚烧垃圾，在该标段当月成绩中直扣1分，并扣除10000元作业经费，每月发现一个标段内3次以上保洁人员焚烧垃圾情况，甲方有权解除合同。11、中标作业单位对作业范围内绿地乱倾倒垃圾有制止和举报的义务。如发现其对该类现象不制止、不举报、不处理，每发现一次在该路段当月得分中直扣1分，并扣除1000元作业经费。10、公厕如关停需提前上报并在显著位置张挂停用说明。如未上报或未悬挂停用原因的，在该标段当月成绩中直扣1分,并扣除1000元作业经费。如当月两次检查发现同一座受检环卫设施存在未运行且未上报未说明现象，在该标段当月成绩中直扣3分，扣除该座公厕当月作业经费，并扣罚5000元。管理区域划分临沂市园林环卫保障服务中心园林绿化养护环卫保洁二期附件9：2022年园林绿化养护保洁项目二期项目报价清单表附件8：序号项目名称项目特征计量单位金额(元)全费用单价一行道树养护1修剪，含修剪枝条的清理外运棵·次24.982剥芽（含清除萌蘖枝）棵·次0.123病虫害防治棵·次2.29 4施肥棵·次0.825浇灌棵·次2.316树穴整理棵·次0.627涂白，含调制、粉刷、清理等m3.258清理枯枝及死膀，含枯枝的清理外运棵·次0.429扶正支撑棵·次0.8310植物保温，包含保温材料、人工等所有工作内容m33.2511更换钢管支撑，规格满足甲方要求m12.6812更换支撑的抱箍金属固定器1、内垫保温棉布2、为防盗，安装后需要将接口进行焊接处理个20.1913更换杉木棒支撑m4.4714更换支撑的抱箍塑料固定器套杯，杯口直径4.3-5.1cm个4.0615更换支撑的抱箍塑料固定器套杯，杯口直径6.5cm个5.5516更换支撑的抱箍塑料固定器绑带，长50-80cm个4.0317更换支撑的抱箍塑料固定器绑带，长100cm个5.8218香樟树修剪1、设立围挡、清除保温材料、修剪枯枝、清理现场。棵179.98二绿化养护19绿地养护二级绿地养护二级，包含浇水、施肥、修剪、病虫害防治、绿地切边、整理树穴、除草、抹芽、涂白、植物保护措施、苗木补植、垃圾清理、绿地巡视保护、园区秩序管理等全部绿化养护管理工作内容m2·年3.3820绿地养护一级（精品园）包含浇水、施肥、修剪、病虫害防治、绿地切边、整理树穴、除草、抹芽、涂白、植物保护措施、苗木补植、垃圾清理、绿地巡视保护、园区秩序管理等全部绿化养护管理工作内容m2·年5.98三保洁及清理21绿地保洁1、保洁范围：绿地；2、达到保洁标准m2·年0.6322广场园路人工清扫保洁 m2·年0.5623广场园路冲洗 广场园路冲洗,每周清洗一次,全年按300天计,共42次/年m2·年0.3524绿道高压清洗 绿道用8t高压洗扫车清洗,每天清洗km .年6110.00 25枯枝落叶清理1、保洁范围：北城新区主干道和双岭路绿化带内；2、仅进行枯枝落叶清理收集；3、达到保洁标准m2·年0.4126一类公厕管理保洁1、保洁范围：建设单位要求达到一类公厕保洁标准的所有公厕；2、保洁要求：对公厕周围环境进行清扫、冲洗、消毒，保持清洁并维护设施完好；3、达到保洁标准，包含人工、日常维护小修等完成保洁要求所需的全部费用座·年43300.00 27移动公厕管理保洁1、保洁范围：建设单位要求达到移动公厕保洁标准的所有公厕；2、保洁要求：对公厕周围环境进行清扫、冲洗、消毒，保持清洁并维护设施完好；3、达到保洁标准，包含人工、日常维护小修等完成保洁要求所需的全部费用厕位·年2190.00 28果皮箱清洁管理1、保洁要求：果皮箱清掏、擦洗，周边保洁；2、达到保洁标准只·年325.00 29垃圾桶清洁管理 垃圾桶清掏、擦洗，周边保洁只·年475.00 30园林废弃物清运 使用作业工具、运输车辆对枯枝落叶、园林养护产生垃圾进行收集并运至指定地点。吨69.04 31景区生活垃圾清运 使用作业工具、运输车辆对生活垃圾进行收集并运至指定地点.吨69.04 四水草打捞备注：机械费中含驾驶员、油费、折旧、摊销、维修费等32零工（运、装垃圾等普通工）工日89.72 33打捞人工工日115.49 34铁笊篱把43.0835竹耙把10.32 36巡逻船台班908.15 37水草打捞-普通船只台班392.61 38机动三轮车台班172.48 39垃圾压缩运输车台班785.24 40装载机台班610.82 41自卸汽车台班670.12 五沙滩养护42翻地、松软沙滩m2·次0.10 43沙滩内杂草修剪及垃圾清理m2·次0.10 44警示牌1、“水深危险，请勿靠近”警示牌70*90cm铝板，φ60镀锌钢管3m，样式、材质及规格要求达到建设单位要求个336.42六拆除工程45拆除石材板1、材质：花岗岩板m221.8946拆除园路砖1、材质：花砖m24.2547拆除侧、平（缘）石1、材质：路沿石m5.99 48拆除混凝土结构1、结构形式：混凝土或钢筋混凝土基础、路面、垫层等结构2、拆除机械：人工凿除m3134.2549拆除路面1、材质：沥青路面、水泥稳定碎石基层2、拆除方式：人工拆除m3117.15 50拆除路面1、材质：沥青路面及水稳基层2、拆除方式：破碎锤拆除m312.50 51拆除混凝土结构1、结构形式：混凝土或钢筋混凝土基础、路面、垫层等结构2、拆除机械：破碎锤拆除m341.8652拆除砖石结构1、结构形式：砖石砌体m3141.7853铣刨路面1、材质：沥青路面2、厚度：5cm以内m24.6154余方弃置1、废弃料品种：综合土方、2、运距：装车、外运，运距综合考虑m334.72 55余方弃置1、废弃料品种：砖、石、砼、水泥稳定碎石、沥青砼等拆除破碎的建筑渣子类2、运距：装车、外运，运距综合考虑m352.1856挖一般土方1、土壤类别：综合土方、不需破碎的基础垫层等2、开挖方式：综合考虑m38.9757回填土1、土质要求：原土回填2、运输距离：内运，转运自行考虑如需外购土方，土方单价另计3、方式：人工、机械松填，方式综合考虑m35.6858回填方1、密实度要求：夯填，满足压实要求2、填方材料品种：原土回填3、填方来源、运距：内运、转运自行考虑；如需外购土方，土方单价另计m315.4859回填砂1、密实度要求：满足规范要求2、填方材料品种：回填砂3、填方来源、运距：自行考虑m3148.23七园路铺装修复60沥青混凝土1、沥青品种：彩色沥青混凝土，人工摊铺m31645.10 61沥青混凝土1、沥青品种：细粒沥青混凝土，人工摊铺m31290.52 62沥青混凝土1、沥青品种：中粒沥青混凝土，人工摊铺m31155.21 63沥青混凝土1、沥青品种：粗粒沥青混凝土，人工摊铺m31066.26 64粘层1、材料品种：乳化沥青m20.9665透层1、材料品种：乳化沥青m23.1766水泥稳定碎（砾）石1、水泥含量：水泥稳定碎石基层，人工摊铺m3330.85 67园路1、垫层厚度、宽度、材料种类：C20砼垫层、基础m3581.41 68园路1、路面厚度、宽度、材料种类：C20素色透水混凝土路面m31020.89 69园路1、路面厚度、宽度、材料种类：C20彩色透水混凝土路面m32025.00 70园路1、路面种类：荷兰砖、透水砖等花砖铺装，不含花砖主材费2、砂浆强度等级：水泥砂浆结合层3、做法：水泥砂浆找平层、结合层、铺贴花砖m239.42 71嵌草砖（格）铺装1、嵌草砖（格）品种、规格、颜色：嵌草砖铺装，砂垫找平层m266.71 72水泥混凝土1、混凝土强度等级：C25砼路面m3613.45 73园路1、路面种类：鹅卵石路面，拼花2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴鹅卵石面层，含主材m2268.19 74园路1、路面种类：鹅卵石路面，素墁、不拼花2、做法：水泥砂浆找平层、结合层,铺贴鹅卵石拼花面层,含主材m2168.06 75园路1、路面种类：花岗岩、大理石板铺装，不含板材主材费2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴板材m258.19 76碎拼园路1、路面种类：花岗岩、大理石板碎拼，不含板材主材费2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴板材m280.09 77台阶面铺装1、路面种类：花岗岩板台阶面，不含花岗岩主材费2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴台阶平、立面m296.7978压顶石铺装1、路面种类：花岗岩、大理石板压顶或坐凳面铺装，不含板材主材费2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴板材m3929.12 79压顶石铺装1、压顶材料：预制混凝土块，含主材2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴预制块m31082.65 80石汀步（步石、飞石、石礅、车止石等）1、石料种类、规格：花岗岩，不含花岗岩主材费m3201.26 81石汀步1、石料种类、规格：水泥混凝土汀步石，含主材m3583.83 82路牙铺设1、路牙材料种类：石质路牙石，不含路牙石主材费2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺设路牙石m15.2483路牙铺设1、路牙材料种类：混凝土路牙石,含主材2、做法：水泥砂浆找平层、结合层，铺贴路牙石m36.82 84墙面镶贴块料1、饰面材料种类：花岗岩、大理石板平、立面铺贴，不含花岗岩、大理石板主材费2、做法：水泥砂浆结合层，铺贴面层m2103.85 85墙面镶贴块料1、饰面材料种类：文化石平、立面铺贴，含文化石主材费2、做法：水泥砂浆结合层，铺贴面层m2171.5386墙面镶贴块料1、饰面材料种类：瓷砖平、立面铺贴，含瓷砖主材费2、做法：水泥砂浆结合层，铺贴面层m2112.05 87园路1、材质： 塑胶地面，13mm厚透气型m2180.04 八设施养护设施养护备注一：该清单主材根据建设单位确认的工作联系单计入主材，主材价格由各方共同认可的价格签证单确定。88金属构件油漆1、防护材料种类：除锈、清扫、清洗、刷防锈漆及调和漆m226.9589金属构件油漆1、油漆品种、刷漆遍数：除锈、清扫、清洗、刷氟碳漆二遍m239.62 90混凝土艺术围栏油漆1、钢材品种、规格：混凝土艺术围栏油漆2、油漆品种、刷漆遍数：混凝土围栏清理基层、打磨、涂刷仿木涂料m243.5991拆除板材铺装1、拆除塑木、防腐木等板材铺装，含清理外运m216.7692拆除板材铺装1、栏杆拆除（金属、铁艺、不锈钢、防腐木、塑木等成品安装型栏杆），含清理外运m22.9693护栏拆除1、PVC塑料护栏拆除，含清理外运m7.9894金属扶手、栏杆、栏板1、金属栏杆安装（不含栏杆主材费），执行备注一m42.8395铁艺栏杆1、铁艺栏杆（不含栏杆主材费），执行备注一m241.1996塑料栏杆1、栏杆高度：花坛PVC栏杆，栏高0.7m以内2、塑料种类：含栏杆基础，不含栏杆主材，执行备注一m21.4797塑木栏杆安装塑木栏杆1、包含塑木栏杆购置安装，栏杆样式需与周边栏杆配套m396.89 98石栏杆安装石质栏杆1、包含普通花岗岩材质栏杆购置安装，栏杆样式需与周边栏杆配套m660.21 99车挡U型挡定制、安装m2220.07 100抹灰面墙漆养护1、墙漆种类、做法：清理基层、满刮腻子、打磨、喷刷真石漆m293.35 101抹灰面墙漆养护木构件油漆1、防护材料种类：基层处理、刷底油一遍、刷桐油二遍m220.89102墙面彩绘、描字m2248.54 103护栏维修加固m3.47104金属栏杆安装（不含栏杆主材费）m33.46105防腐木构件购安1、木材种类：含防腐木主材费2、连接方式：综合考虑3、计算方式：以防腐木体积计算m35602.85106塑木构件购安1、木材种类：塑木构件购安2、连接方式：综合考虑3、计算方式：以塑木体积计算m34396.90 107瓦屋面1、屋面瓦种类：仿古瓦，含脊瓦2、计算方式：以新铺屋面净面积计算，含主材费m2124.08 108现浇混凝土构件1、混凝土强度等级：C202、含模板m3835.24109预制混凝土构件1、混凝土强度等级：C20预制砼构件制作安装，含制作模板m31276.15110构件钢筋1、钢筋种类：HPB300、HRB400kg5.70 111预埋铁件1、螺栓、铁件等预埋、安装kg8.61 112石护岸1、石料种类、规格：浆砌石m3430.59 113框格花木护岸1、框格种类与规格：砼联锁块m2152.65 114石挡土墙1、石料种类、规格：毛石挡土墙m3444.21 115空心砖墙1、砖品种、规格、强度等级：空心砖2、砂浆强度等级、配合比：砂浆砌筑m3381.05 116砖石砌体1、砖种类、规格：机砖砌体2、砂浆强度等级、配合比：砂浆砌筑m3592.52 117墙、柱面、天棚抹灰1、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆等抹灰，满足具体现场要求m236.04118标志牌宣传牌1、材料种类、规格：普通喷绘版面更换m221.91119标志牌宣传牌1、材料种类、规格：户外防水粘贴式写真广告更换m246.92120标志牌宣传牌1、材料种类、规格：UV户外写真版面更换m266.32121故障点排查（电缆），埋地电缆探伤 ，以查清故障点为准点325.26 122大气防尘治理-防尘网㎡0.48123车位限位器购安，橡塑，新购材料规格：长60cm，宽12cm，高8cm，实心，钢钉固定个79.75 124铁蒺藜围栏1、安装单股铁蒺藜m5.70 125更换井盖直径90cm1、旧井盖、井筒拆除，井筒修补砌筑，井盖安装等。套184.09 126井盖拆除、安装套79.85 127地面喷彩色面漆1.清理、冲水、凉干、吹扫、调配、喷漆等；m251.22128铁皮压纹围挡 （彩钢瓦）成品铁皮压纹围挡 ，高度为2.2m，挡板为彩钢瓦，方管、圆管、角铁等为锌钢方。做法：膨胀丝固定底座，燕尾丝固定铁皮，直角形镀锌铁架固定背面m205.08 129镀锌钢管U形车档购安材质锌钢，长80cm，高50cm，壁厚2.5mm，预埋30cm，水钻打孔，内灌混凝土个323.60 130车位限位器购安橡塑，新购材料规格：长60cm，宽12cm，高8cm，实心，钢钉固定个79.75 九主材费、混凝土调差等备注二：下列各类主材的工程量均为清单工程量，其损耗量已包含在单价中。花岗岩石材费与加工费分列，按照石材品种和加工方式执行各自单价组合为石材加工后成品单价。131铺装主材1、品种：荷兰砖2、按实际铺装完成面计算m235.67132铺装主材1、品种：透水砖2、按实际铺装完成面计算m274.43 133铺装主材1、品种：黑砖2、按实际铺装完成面计算m245.86 134铺装主材1、品种：青砖2、按实际铺装完成面计算m235.67135铺装主材1、品种：耐火砖2、按实际铺装完成面计算m230.57136花岗岩石材1、种类：五莲花2、按实际铺装完成面计算m31018.50 137花岗岩石材1、种类：五莲红2、按实际铺装完成面计算m31832.60 138花岗岩石材1、种类：临沭青2、按实际铺装完成面计算m32240.90 139花岗岩石材1、种类：鲁灰2、按实际铺装完成面计算m33260.90 140花岗岩石材1、种类：莒南青2、按实际铺装完成面计算m31835.45 141花岗岩石材1、种类：济南青2、按实际铺装完成面计算m31835.45 142花岗岩石材1、种类：芝麻白2、按实际铺装完成面计算m32039.55 143花岗岩石材1、种类：芝麻灰2、按实际铺装完成面计算m32038.60 144花岗岩石材1、种类：芝麻黑2、按实际铺装完成面计算m32140.80 145花岗岩石材1、种类：黄锈石2、按实际铺装完成面计算m32243.75 146花岗岩石材1、种类：将军黑2、按实际铺装完成面计算m32854.67 147花岗岩石材1、种类：中国黑2、按实际铺装完成面计算m32854.67 148花岗岩石材1、种类：蒙古黑2、按实际铺装完成面计算m33262.85 149花岗岩石材1、种类：将军红2、按实际铺装完成面计算m33250.00 150花岗岩石材1、种类：青石2、按实际铺装完成面计算m3683.25 151花岗岩石材1、种类：砂岩（各色）2、按实际铺装完成面计算m31730.98 152花岗岩石材加工费，加工普通矩形板材（厚度≤8cm）m3898.25 153花岗岩石材加工费，加工普通矩形路牙石或较厚的压顶石板等（厚度＞8cm）m3398.52 154花岗岩石材加工费，加工异形板材（厚度≤8cm）m31798.65 155花岗岩石材加工费，加工弧形路沿石或较厚的压顶石板等（厚度＞8cm）m31099.50 156磨盘石，按相关要求制作的成品磨盘石m31298.65 157混凝土级号调差1、每调增或调减一个级号的差额m314.98158花岗岩石材磨边倒角费m4.74159铸铁井盖套349.52 160树脂井盖套178.25 161树脂雨水篦子套148.65 十零工、机械162零工（维修工、技术工）1、需具有相关部门核发的特种作业证（如电工作业证等）工日224.35163零工（普通工、夜间巡查人工）工日93.421648t吊车台班897.4516525t吊车台班1425.6216650t吊车台班2791.55 16716米高空作业车台班950.49168叉车小时179.96十一照明设施维护备注三：该清单主材根据建设单位确认的工作联系单计入主材，主材价格由各方共同认可的价格签证单确定。备注四：照明灯具、灯杆等更换维修，按照现场签证、实际耗用人材机测算后，以各方共同签证的价格计入结算。169顶管1、顶管工作方式：土石综合考虑，含工作坑、顶进、管材、泥浆外运、工作坑处恢复至原貌等所有工作内容2、管道材质及规格：φ75PE管道m134.58170路灯基础制作1、C20商品砼，含基础内埋设的牛筋管m3585.56 171钢筋笼钢筋1、钢筋种类：HPB300kg6.62 172钢筋笼钢筋1、钢筋种类：HRB400kg5.77173预埋铁件1、铁件等预埋、安装kg10.18174配管1、材质：不含管材费，执行备注三2、规格：原管规格3、配置形式：地埋敷设m17.46175电缆1、材质：铜芯/铝芯电缆，不含主材，执行备注三2、敷设方式、部位：埋地或灯杆内穿管m13.45176电缆防盗点1、做法：路灯间开挖0.5*0.5*0.6m2、断管后浇筑C20商品砼0.5*0.5*0.4恢复处62.05 177灯杆内防盗点1、做法：采用高度30公分的DN150PVC管套住电缆，在管道内浇筑混凝土，以达到防盗目的处14.81 178井内防盗点1、做法：将检查井内电缆的出管口内填筑30公分的混凝土，并在管口处浇筑混凝土密封。处39.25179电缆终端头1、型号：干包式个141.86 180电缆中间头1、安装方式：干包式个210.99 181分支缆头制作1、名称：主缆与路灯接头制作安装2、安装方式：干包式个134.95182电缆中间头1、材质、类型：使用电缆中间接头专用密封套件（不含材料），执行备注三2、安装方式：密封式/浇筑式个340.15 183分支缆头制作1、名称：主缆与路灯接头制作安装2、材质、类型：使用分支缆头专用密封套件（不含材料），执行备注三3、安装方式：密封式/浇筑式个218.32 184供电系统调试1、型号：该项用于道路路灯整体改造时，接入箱变时的相间平衡调试。常规维护不计入。2、电压（KV）：1kv以内系统845.48 185接地母线（维修完毕达到甲方要求）m23.35186接地极（含自检，要求接地阻值＜10Ω）1、材质：热镀锌角钢，不含主材，执行备注三根61.09 187配线1、名称：照明线路管内穿线，含拆除、安装，不含电线主材，执行备注三m1.06188照明器件更换1、镇流器，含拆除、安装，不含主材，执行备注三套83.49189照明器件更换1、触发器，含拆除、安装，不含主材，执行备注三套42.09190照明器件更换1、电容器，含拆除、安装，不含主材，执行备注三套42.09191其他电器1、名称：太阳能电池板2、规格：灯珠高综合考虑3、安装方式：含拆除、安装，不含主材，执行备注三块162.56 192更换熔断器1、名称：瓷插螺旋式/插入式熔断器，含拆除、安装，不含主材，执行备注三个20.45193更换空气开关1、DZ装置式自动空气开关，含拆除、安装，不含主材，执行备注三个112.54 194更换交流接触器1、交流接触器，含拆除、安装，不含主材，执行备注三台221.85 195更换继电器1、控制中间继电器，含拆除、安装，不含主材，执行备注三个68.62 196更换时间控制器1、含拆除、安装，不含主材，执行备注三个36.47197更换光电控制器1、含拆除、安装，不含主材，执行备注三个40.72 198埋地电缆探伤 ，以查清故障点为准点325.38 199铝芯电缆规格：VLV4*50+1m23.85 200铝芯电缆规格：VLV4*35+1m20.46 201铝芯电缆规格：VLV4*16m12.54 202铝芯电缆规格：VLV4*25m18.22203铜芯电缆规格：YJV4*70+1m298.65 204铜芯电缆规格：YJV4*50m188.12 205铜芯电缆规格：YJV4*50+1m200.71206铜芯电缆规格：YJV4*25+1m110.62207铜芯电缆规格：YJV3*16+1m55.78208铜芯电缆规格：YJV3*10+1m40.99209铜芯电缆规格：YJV3*4m16.50 210铜芯电缆规格：YJV3*6m20.49 211铜芯电缆规格：YJV5*6m30.72212铜芯护套线规格：2*1.5m3.62213铜护套线规格：2*2.5m6.26214铜芯护套线2*6m10.23215穿线管规格:PE75m11.38 216穿线管规格:PE50m9.09 217穿线管规格:PE40m7.39 218灯带，满足甲方要求m22.7521970W镇流器个150.41 22070w触发器个37.56221电容个20.48 22270W双瑞泡个156.95 22318W T5支架套29.61224更换灯杆1、旧灯杆拆除，灯柱柱基杂物清理,立杆,找正,紧固螺栓并上防锈油；2、灯杆＜5m不含主材费。根123.25225一般路灯1、旧灯杆拆除，灯柱柱基杂物清理,立杆,找正,紧固螺栓并上防锈油；2、灯杆大于5m＜10m，不含主材费。根303.10 226灯杆安装检修口1、制作检修口盖板，安装。个28.45227时控开关调整1、调整时控开关时间、测试。个56.89228管道维护1、名称：管道拆除2、材质、规格：HDPE DN1603、其他：含直接、变径、三通、四通、堵头、管道锚栓等m19.65229管道维护1、名称：管道安装（含主材费）2、材质、规格：HDPE DN1603、其他：含直接、变径、三通、四通、堵头、管道锚栓等m154.37 230管道维护1、名称：管道安装（不含主材费）2、材质、规格：HDPE DN1603、其他：含直接、变径、三通、四通、堵头、管道锚栓等m39.35231管道维护1、名称：管道拆除2、材质、规格：HDPE DN1003、其他：含直接、变径、三通、四通、堵头、管道锚栓等m15.01 232管道维护1、名称：管道安装（含主材费）2、材质、规格：HDPE DN1003、其他：含直接、变径、三通、四通、堵头、管道锚栓等m84.42 233管道维护1、名称：管道安装（不含主材费）2、材质、规格：HDPE DN1003、其他：含直接、变径、三通、四通、堵头、管道锚栓等m30.02 234变压器维护座1795.65235水泵维护1、名称：抽水泵维护座1369.85236出水口井维护1、名称：出水口井维护座16.39237室外消火栓1、名称：消防栓维护套11.98238变频控制系统维护1、名称：变频控制系统维护个198.99十二绿地补植239整理绿化用地1、整理绿地：±30cm以内就地挖、填、平整、渣土堆放。2、原土过筛：取土、碎土、过筛、余渣集中堆放，清理现场。3、地面换土：装运土到种植地、堆放。4、松土：翻挖土、破碎土块、清理杂物、集中堆放。m23.36240清理死树1、树干胸径：胸径15cm以内株26.49241清理死树1、树干胸径：胸径16-20cm株51.19 242清除地被植物1、植物种类：含色带、花卉等地被植物的起挖、外运m26.32243清除草皮、花卉，方式综合m22.84244起挖色带m213.02 245栽植色带1、苗木、花卉种类：清单不含苗木主材费，苗木主材执行备注五确定m214.29 246铺种草皮1、草皮种类：清单不含草皮主材费，草皮主材执行备注五确定2、铺种方式：成品草皮m28.75247铺种草皮1、草皮种类：草种、花种等2、铺种方式：播种，含草种、花种m28.41248铺种草皮1、草皮种类：麦冬m212.17249扶芳藤苗木主材费1、规格：高度30cm，40株/m2m229.95 250冬青苗木主材费1、规格：冠幅25cm，高度30-40cm，30株/m2m264.86 251小龙柏苗木主材费1、规格：冠幅25cm，高度30-40cm，30株/m2m259.86 252红叶石楠苗木主材费1、规格：3-5分枝，盆栽苗高30-40cm，30株/m2m263.92253金森女贞苗木主材费1、规格：3-5分枝，高30-40cm，30株/m2m263.92254金叶女贞苗木主材费1、规格：3-5分枝，高30-40cm，40株/m2m257.93255金边黄杨苗木主材费1、规格：高度30-40cm，40株/m2m257.93256百慕大成品草皮主材费㎡12.48257马尼拉成品草皮主材费㎡9.49258冷季型草坪成品草皮主材费㎡10.99备注：本全费用单价包含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、措施费、应缴纳的规费、9%税金以及本工程明示或暗示的所有风险、责任和义务等全部内容。序号管理所管理范围绿化养护等级1小埠东园林环卫管理办公室负责沂河左岸沂何路至解放路,右岸沂河路至涑河入沂何口(滨河路涑河桥)至南京路河段二级2桃园园林环卫管理办公室负责沂河左岸解放路至南京路,右岸祊河入沂河口(含隧道北出口入口)至南京路河段二级3柳杭园林环卫管理办公室负责沂河南京路之长春路左右岸二级4罗程园林环卫管理办公室负责沂河自刘家道口水利枢纽至沂河路左右岸二级5凤凰广场管理办公室负责祊河左岸自入沂河口至长春路枋河桥,右岸祊河入沂河口至沂蒙路桥二级6古城园林环卫管理办公室负责北城新区南京路以北,长春路(含)以南，枋河北路以东，滨河路以西建设范围内(含柳青河)二级7人民公园管理办公室负责人民公园一级8人民广场管理办公室负责人民广场、兵学文化公园一级9雕塑公园管理办公室负责雕塑公园一级1.1.1.1合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。1.1.1合同合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：1.1词语定义与解释1.一般约定第三部分通用合同条款1.1.1.7图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。1.1.1.6技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。1.1.1.5投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。1.1.1.4投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。1.1.1.3中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。1.1.1.2合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。1.1.2.2发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.2.1合同当事人：是指发包人和（或）承包人。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.1.10其他合同文件：是指经合同当事人约定的与管理养护项目有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。1.1.1.9预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。1.1.1.8已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。1.1.2.8项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。1.1.2.7发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。1.1.2.6分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。1.1.2.5设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。1.1.2.4监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。1.1.2.3承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。1.1.3.4单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。1.1.3.3临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.1.3.2永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。1.1.3.1工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。1.1.3工程和设备1.1.2.9总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。1.1.3.10临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。1.1.3.9永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。1.1.3.7施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。1.1.3.6施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。1.1.3.5工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。1.1.4.5保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。1.1.4.4缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。1.1.4.3工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。1.1.4.2竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。1.1.4.1开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。1.1.4日期和期限1.1.5.3费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。1.1.5.2合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。1.1.5.1签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。1.1.5合同价格和费用1.1.4.7天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。1.1.4.6基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。1.1.6其他1.1.5.8总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。1.1.5.7质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。1.1.5.6计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。1.1.5.5暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。1.1.5.4暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地**府规章等。1.3法律合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。1.2语言文字1.1.6.1书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：1.5合同文件的优先顺序1.4.3发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。1.4.1适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。1.4标准和规范（6）技术标准和要求；（5）通用合同条款；（4）专用合同条款及其附件；（3）投标函及其附录（如果有）；（2）中标通知书（如果有）；（1）合同协议书；1.6图纸和承包人文件在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。（9）其他合同文件。（8）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；1.6.3图纸的修改和补充承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。1.6.2图纸的错误因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。1.6.1图纸的提供和交底除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.6.5图纸和承包人文件的保管除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。1.6.4承包人文件图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。1.8严禁贿赂1.7.3发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。1.7.2发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。1.7联络1.10交通运输承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。1.9化石、文物承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。1.10.3场内交通发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。1.10.2场外交通承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。1.10.1出入现场的权利1.10.5道路和桥梁的损坏责任由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。1.10.4超大件和超重件的运输场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。1.11.2除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11知识产权本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。1.10.6水路和航空运输因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。1.13工程量清单错误的修正除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。1.12保密1.11.4除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。1.11.3合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。2.1许可或批准2.发包人（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；（1）工程量清单存在缺项、漏项的；除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。2.2发包人代表因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.1提供施工现场2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。2.3发包人人员（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；（1）将施
投标 / 标书制作要点（原创）
本园林绿化养护保洁 园林绿化管理服务涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。临沂市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
