可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程 电气安装及F113房改造工程采购合同公告（工业和信息化部电子第五研究所2023）
一、合同编号： ZBG2309GCZ(HT)0100-000143
二、合同名称： 可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程
三、项目编号： TC239408T
四、项目名称： 可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程
五、合同主体
采购人（甲方）： 工业和信息化部电子第五研究所
地 址： 广州市增城区朱村大道西78号
联系方式：13512732600
供应商（乙方）：广东万泰建设有限公司
地 址：广州市天河区大观中路95号7栋310房
联系方式：020-82572007
六、合同主要信息
主要标的名称：电气安装及F113房改造工程
规格型号（或服务要求）：无
主要标的数量：1
主要标的单价：4020333.69
合同金额： 402.033369万元
履约期限、地点等简要信息：广州
采购方式： 公开招标
七、合同签订日期： 2023-11-30
八、合同公告日期： 2023-11-30
九、其他补充事宜：
本合同对应的中标成交公告：
附件：
合同.pdf
合同.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
合同编号：ZBG2309GCZ（HT）0100-000143可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程合同签订地：广州发包方（甲方）：工业和信息化部电子第五研究所承包方（乙方）：广东万泰建设有限公司依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，双方就本项目施工等相关事宜达成一致，签订本合同，双方共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程1.2工程地点：广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号1.3承包范围：可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。1.4承包方式：包深化设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用，综合单价包干、项目措施费包干。1.5工期：30日历天。实际开工日期与约定日期不一致的，以实际开工日期为准。1.6工程质量标准：合格，本工程所有的设备和材料所涉及的设计标准、规范，产品标准、规范，工程标准、规范，验收标准、规范等必须完全符合中华人民共和国相应的标准和规范。1.7签约合同价：人民币4020333.69元（含税），大写金额：肆佰零贰万零叁佰叁拾叁元陆角玖分第二条甲方权利义务2.1合同签订后，甲方向乙方提供最终确认的施工图纸或做法说明。2.2指派贺良胜为甲方驻工地代表，联系方式：13660631567一，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。2.3委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，联系方式为：，其职责在监理合同中应明确，并将合同交乙方！份。（如有，请填写，反之，请划上“”)。2.4如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。第三条乙方权利义务3.1参加甲方组织的相关会议，拟定施工方案和进度计划，按甲方要求的时间交甲方审定，3.2指派陈光峰为乙方驻工地代表，联系方式为180240016688，负责合同履行。按要求组织施工保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算等。3.4遵守相关管理规定，保护周围建筑物、设备管线、古树名木等不受损环，如发现损坏风险或已受损坏破坏的情况，应及时报告甲方并进行相关维护工作，如因乙方急于维护造成损坏的，应赔偿由此造成的一切损失。做好施工现场保卫、消防和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系，如因乙方保管不善或其他过错致其损害的，乙方应承担连带赔偿责任。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方前，负责对现场的设施和工程成品进行保护保管。3.7乙方应加强安全文明施工管理，因非甲方原因导致的事故或产生的纠纷由乙方承担全部法律责任和费用，包括但不限于甲方为解决此纠纷花费的诉讼费、公证费、鉴定费、律师费等费用3.8由于下列原因造成工期延误的，承包人有权要求顺延工期，发生的费用及利润不予以索赔：（1）甲方未能按照约定时间提供施工设计图纸或其它开工条件的（如有）（2）甲方未能按照约定的时间支付工程预付款、进度款而影响工期进度的（3）监理工程师未及时提供所需指令、回复等，致使施工不能正常进行；（4）因甲方原因导致的工程变更和工程量增加的；（5）一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过48小时的：（6）因甲方原因导致的每次暂停施工时间超过3天的；（7）非乙方失误、违约，以及监理工程师同意的工期顺延（8）因不可抗力或甲方造成工期延误的其他原因。如因甲方原因致使乙方暂时无法进行正常施工时，所延误的工期，乙方应想方设法弥补，对影响部分经甲方核准并视影响程度再另定顺延期限。第四条关于工期约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应提前通知乙方。4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条关于工程质量及验收的约定5.1以施工图纸、作法说明、设计变更和相关部门制订的现行施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，乙方在隐蔽工程、中问工程施工前，应当至少提前一个工作日书面通知甲方，甲方检查合格的，方可进行隐蔽施工。乙方应向甲方提出参加隐蔽工程和中间工程验收的书面申请，甲方不按时验收的，乙方有权暂停施工，造成工期延误的乙方不承担责任。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工的责任由甲方承担；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期顺延5.5乙方原因造成质量事故的，返工费用由乙方承担，并承担由此产生的一切责任，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应向甲方书面提起验收申请，并按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工技术资料、竣T图及竣工验收报告。甲方自接到竣工验收报告后组织对工程质量及工程竣工资料进行验收，如验收不通过的，乙方应按要求整改，直至验收合格为止。由此产生的一切费用由乙方承担，由此导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。验收合格后，乙方清理好场地并办理验收、移交手续。如甲方规定时间内未能组织验收，应及时通知乙方，双方另行约定验收时间。第六条条关于最终工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同最终价款的结算方式采用第一种（1）综合单价包干：固定综合单价，工程量按实结算（2）总价包干：固定价格加%包干风险系数计算，包干风险包扩人工、材料、机械等工程量或单价等因素的变动导致合同价格变动。（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，经工程审计后进行调整和竣工结算。6.2变更、签证工程和新增工程本合同工程量清单中漏列而发包人现场签证确认的工程项目：由于项目需要，会引致工程量清单内数量、内容发生变化发包人设计变更新产生的工程项目等因发包人原因造成的变更、签证工程和新增工程按主以下先后顺序确定综合价格：（1）工程量清单中有相同适用项目的，则采用该项目综合单价；工程量清单中相同适用项目有多个的，取价格最低的相同适用项目综合单价。（2）工程量清单中只有类似适用项目的综合单价，则采用类似项目的综合单价并更换主材价格进行调整换算，其他费用不变。如工程量清单中类似项目的综合单价有多个的，则选最低的综合单价进行换算。工程量清单中已有适用的材料价格，按已有的价格执行。反之，优先采用广州市建设工程造价管理站每月（每季度）发布的《关于广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中的综合价格；若造价站发布的综合价中没有的价格，参考施工当季度的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的价格适当下浮计算若《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的价格，则采用市场询价工程所在地非广州区域，可参照执行。定额采用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修继工程综合定额（2012）》。（3）工程量清单报价中没有相同或类似适用项目的，按以下原则计价：①由乙方依据变更工程资料，计量原则，按项目所在地相关现行定额标准及工程实施期工程造价管理机构发布的材料设备参考价格编制综合单价并下浮20%。其中材料、设备价格，优先采用广州市建设工程造价管理站每月（每季度）发布的《关于广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》中的综合价格：反之，参考施工当季度的《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》中的价格适当下浮计算若《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》没有的价格，则采用市场询价，工程非广州区域，可参照执行。②按上述原则确定价格时，措施项目费用不计取。6.3本合同生效后，按下表约定支付工程款。①发包人在签定合同后15个工作日内支付合同价款（扣除暂列金）的30%；②所有施工内容完成，经监理单位、发包人验收合格后支付合同价款（扣除暂列金）的50%③乙方提供符合当地城市档案管理部门要求的竣工资料，经业主委托的第三方审计单位审定并交齐完整请款资料后十五个工作日内支付至工程结算总价的97%；④剩余款3%作为质量保证金，待工程质量保修期结束后15天内发包人申请支付结清（不计利息）。提供质保函替代质保金的，余款在结算审计后全部付清。【注意】：因甲方使用的是财政资金，本合同规定的甲方付款时间为向相关部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），甲方在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付，因财政资金不按期到位而导致的延期支付的，不视为甲方违约。如乙方采用邮寄方式提供发票的，按如下信息邮寄，如因填写信息有误或非按如下内容填写，导致发票丢失，损失由乙方承担，并视乙方未提供发票：收件人及联系方式：罗高义13512732600收件地址：，广州市增城区朱村街朱村大道78号6.4工程竣工验收合格后，如需提交第三方审计的，需在第三方审计完成后，乙方提出工程结算申请，甲方在收到乙方开具的正规增值税发票后15个工作内，结清工程款（预留3%的工程质量保修金，待保修期满后再支付）6.5工程合同价400万元以上（含）的工程项目，预警线为10%；对于工程合同价60万元以上（含）、400万以下的工程项目，预警线为15%；对于工程合同价60万元以下的工程项目，预警线为20%；工程结算的核减率（核减率=一审二审累计审减额/施工方送审额）应控制在预警线以内。如果核减率超过预警线，乙方同意支付产生的全部审核费用，审核费甲方可直接从工程结算款中扣除。第七条，关于材料供应的约定7.1如有甲方供应的材料，若约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方承担运输费用。甲方供应的材料、设备需经乙方验收并由乙方负责保管，保管费已含在合同价款中，如乙方保管不当造成损失，乙方应赔偿，7.2凡由乙方采购的材料、设备，应符合设计要求、全新的合格产品，如不符合国家、行业标准及本工程实际需要的质量要求或规格有差异，应禁止使用，若甲方发现乙方隐满使用的，甲方有权要求乙方重新购买、并返工重作，工期不予顺延，由此产生的费用由乙方自行承担。如因此造成工程质量问题，侵害第三人权益的，乙方承担一切赔偿责任。第八条有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，乙方有告知提醒的义务，甲方不采纳乙方的建议导致发生安全或火灾事故，甲方自行承担由此产生的一切经济损失。8.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。8.3乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例或其他过错，导致发生安全或火灾事故的，乙方应承担相应的责任，赔偿甲方的一切损失第九条工程保修期9.1保修期：贰年（相关法律法规有规定的，则按法律法规的规定执行），自验收合格之日起计算。9.2保修期内，如出现质量问题，乙方应当在收到甲方通知之时起24小时内派员到达现场，并在到达现场之时起8小时内提出修复方案，经甲方确认后，在方案确定期限内修复；到期未派员到达现场或未提交修复方案或未按确定期限修复的，甲方有权自行或另行委托他人维修，相关的费用由乙方承担，甲方有权直接从应付乙方款项中扣除，不足部分甲方有权向乙方追索。9.3因质量问题或未按时履行保修义务而造成甲方或第三人损失或其他损害发生，由乙方承担赔偿责任，且甲方有权从保修金中扣除或拒绝支付剩余款项。9.4上述维修费用、赔偿金、违约金，甲方可从保修金中扣除，保修金不足的，乙方应另行支付。第十条违约责任10.1乙方逾期竣工的，每逾期一日，应向甲方支付合同总金额的0.1%的违约金。逾期超过15天的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额的30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应进行赔偿。10.2乙方按期竣工，未存在违反合同约定的前提下，因甲方自身原因未按期支付款项，经乙方催告后超过30个工作日仍未支付的，每逾期一日，甲方应向乙方支付应付款项的0.3%的违约金。10.3乙方应妥善使用、保护甲方提供的设备、对工程场地滞留物和工程成品进行有效管理和保护，如造成损坏损毁的，应按当期市场价赔偿。10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失，甲方有权在工程结算时扣除签约合同价15%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方予以追偿。10.5非乙方原因导致未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10.6乙方未按图纸或作法说明进行施工，或违反相关施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定的，应承担由此产生的一切责任，且甲方有权直接扣除签约合同价15%的违约金。10.7因乙方原因导致安全生产事故、质量事故的，由乙方承担一切责任，且甲方有权在工程结算时直接扣除签约不低于台同总价50%的违约金，违约金不足以弥补中方损失的，中方予以追偿。10.8如乙方违反本合同第7.2款的规定，甲方有权在工程结算时直接扣除签约合同价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应了以赔偿。10.9乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失，同时中方有权在工程结算时直接扣除签约合同价30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。d10.10未经甲方同意而分包或乙方非法转包本工程的，甲方有权解除合同，乙方除应退还甲方已付全部工程款，并赔偿甲方因此遭受的全部损失外，还应按照签约合同价的15%支付违约金。10.11任何乙方应向甲方支付的款项，甲方均有权直接从工程款或保修金中予以扣除，乙方对此无异议，包括但不限于甲方为主张权利支付的诉讼费、公证费、鉴定费、律师费等。第十一条合同的解除及赔偿11.1乙方有如下的事项，甲方有权解除合同，并由乙方承担甲方因此遭受的全部损失，甲方解除合同通知到达乙方本合同地址即生效：（1）在本承包工程完成之前，未经甲方书面同意自行停工的。（2）未按本合同约定履行义务达3次以上的或甲方认为情节严重的。（3）拒绝遵从或漠视甲方的管理指令，达3次（含3次）以上的。（4）因乙方原因，经三次整改仍未达到施工质量及技术要求标准的。（5）有质量问题或安全事故，或遭到建设主管部门停工整顿、通报批评的。（8）出现本合同约定解除的情形的。（9）其他甲方认为乙方工作不符合约定的情况。11.2解除合同的处理及赔偿（1）因乙方原因导致合同解除的，乙方须在三个工作日内撤离工程施工现场并移交全部工程技术资料若逾期仍未撤离，甲方有权将工程施工现场的设施设备及其它物品作无主处理，因此产生的相关费用，甲方有权在工程款中予以扣除。乙方未按本约定期限按时撤场的，甲方有权不予结算。（2）因乙方原因导致合同解除的，甲方另行委托第三方施T，因此而增加的工程款均由乙方承担。（3）因乙方原因导致甲方解除合同的，甲方有权要求乙方支付合同总金额的30%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方予以追偿。第十二条不可抗力12.1本合同在履行过程中发生不可抗力致使合同无法履行的，遭受不可抗力一方应在不可抗力消除后3天内取得相关主管部门的证明并提交至对方后（对方书面表明无需证明的除外），本合同自动解除，双方均不承担任何违约责任，但遭受不可抗力的一方应承担减损义务。12.2因一方迟延履行本合同义务或其他过错并遭受不可抗力的，不免除相关的违约责任。第十三条合同争议的解决方式合同履行过程中发生争议，双方协商解决。协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。胜诉方为了维护自身权益而支出的费用，包括但不限于诉讼费、保全费、公证费、律师费、鉴定费、调查费、差旅费等均由败诉方承担。第十四条附则14.1本工程需要进行保险时，应另订协议。14.2附件：工程量清单第十五条其他约定本合同共肆份：双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。本合同签订后，预付、进度、工程尾款按电汇或转账的方式结算-以下无正文-甲方（盖章）、工业和信总化部电子第五研究所签约代表：单位地址：广东省广州市增城区朱村太道西78号电话：020-87937550邮编：510610开户银行：中信银行广州分行银行帐号：7443020183100002212签订日期：2023年11月28日乙方（盖章）：广东万泰建设有限公司签约代表：单位地址：广州市天河区大观中路951号7栋310房（仅限办公）电话：020-82572007邮编：510000开户银行：广州银行股份有限公司东圃支行银行帐号：800220244908089签订日期：年月日
投标 / 标书制作要点（原创）
本可靠性环境实验系统电气安装及F113房改造工程 电气安装及F113房改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
