高标准农田建设项目采购合同公告（鲁山县农业农村局2023）
一、合同编号：2023-09-22-V
二、合同名称：鲁山县2023年5万亩高标准农田建设项目
三、项目编号：2023-09-22
四、项目名称：鲁山县2023年5万亩高标准农田建设项目
五、合同主体
1. 采购人（甲方）：鲁山县农业农村局
地址：鲁山县振兴路农业农村局
联系人：崔红涛
联系方式：0375-5032374
2.供应商（乙方）：九州水文建设集团有限公司
企业规模：中型
地址：安阳市
联系人：刘安军
联系方式：15638665202
六、合同主要信息
1、合同金额：1492109.6 元
2、采购方式：公开招标
3、履约期限、地点等简要信息：
工期总日历天数176天，董周乡建设灌溉与排水、新修田间道路、桥涵、铺设低压地埋线、设备购置与安装及其他工程。
4、合同主要标的信息
序号
名称
施工范围
施工工期
项目经理
执业证书信息
1
其他水利工程施工
董周乡
176天
李永峰
豫241181834565
七、合同签订日期：2023年10月07日
八、合同公告日期：2023年12月4日
第九标段合同.pdf
鲁山县农业农村局鲁山县2023年5万亩高标准农田建设项目施工合同工程名称：鲁鲁山县2023年5万亩高标准农田建设项目发包人：鲁山县农业农村局承包人：九州水文建设集团有限公司（第九标段）鲁山县农业农村局制、合同协议书发包人（全称）：鲁山县农业农村局（以下简称甲方）法定代表人：魏二平承包人（全称）：九州水文建设集团有限公司（以下简称乙方）法定代表人：依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。（一）工程概况项目名称：_鲁山县2023年5万亩高标准农田建设项目（第九标段）工程地点：董周乡焦庄、南张庄工程规模：高标准农田建设面积1584亩工程内容：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容（建设灌溉与排水工程、建设桥涵、铺设低压地埋线、新修田间道路、设备购置与安装及其他工程等）工程立项批准文号：平农（2023）92号、鲁巩固脱贫成果办（2023）48号、鲁财预字（2023）130号。资金来源：财政资金（二）工程承包范围承包范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容（包工、包料、保工期）（三）合同工期工期总日历天数176天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。（四）质量标准工程质量标准：合格（五）签约合同价-1-合同价款（人民币大写）：壹佰肆拾玖万贰仟壹佰零玖元陆角，（￥：1492109.60元）。（六）合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：1．本合同协议书2．中标通知书3．投标书及附件4．本合同专用条款5.本合同通用条款6．标准、规范及有关技术文件7.图纸8.已标价工程量清单工程款支付方式：（1）预付款：承包方设备、材料进场，全面开工并由相关单位现场见证后，预付合同价款的50%。（2）进度款：根据实际工程形象进度付款，由承包方向发包方报送工程进度报表并由相关单位现场见证后，经监理工程师、发包方初验合格并签章认可后，累计拨款最高不超过合同价的95%，验收、审计后拨付至决算价的97%（3）竣工工程自移交之日起运行满一年，经复验合格，支付剩余的3%。双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（七）本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。（八）乙方承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。（九）甲方承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款及其他应该支付的款项。（十）合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同文件的组成部分。（十一）本合同一式六份，具有同等法律效力。（十二）合同生效-2-1、合同订立时间：7022年10月2、合同订立地点：鲁山县3、本合同双方约定签字盖章后生效。-3（本页为签署页）发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）电话：电话：传真：传真：地址：地址：信用代码：信用代码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：项目联系人：项目联系人：项目联系人电话：1810390/838项目联系人电话：日期202年10月日期：202年10月7日-4-二、通用合同条款（一）词语定义及合同文件1、词语定义通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。（1）通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。（2）专用合同条款：是发包方与承包方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。（3）承包方项目经理：指承包方在专用条款中指定的派驻施工场地的全权负责人。（4）设计单位：指发包方委托的具有相应工程设计资质等级负责本工程设计的单位。（5）监理单位：指发包方委托的具有相应工程监理资质等级对工程合同履行实施管理的单位。（6）总监理工程师（总监）：指由工程监理单位委派常驻施工现场实施管理的全权负责人。（7）合同价款：指承包方按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包方应付给承包方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。（8）工期：指承包方在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限。-5-（9）天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。（10）图纸：指合同指定的工程图纸，以及由发包方提供或由承包T方提出并经发包方批准，以满足施工实际需要的其他图纸（包括配套说明和有关资料）。（11）书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。（12）违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。（13）索赔：指在合同履行过程中，对于并非己方的过错，应由对方承担责任而造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。（14）不可抗力：指承包方和发包方在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、水灾等和专用合同条款约定的其他情形。（15）投标函：指构成合同文件组成部分的由承包方填写并签署的投标文件。（16）已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包方按照规定的格式和要求填写并标明的工程量清单。（二）合同文件使用的语言文字、适用法律1.语言文字除专用术语外,合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附-6-有中文注释。2.法律适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例、地**府规章和规范性文件。7-三、专用合同条款1．一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.1其他合同文件包括：合同履行中发包方与承包方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.1监理人：名称：郑州众诚建设咨询有限公司1.1.2.2设计人：名称：虫建联勘测规划设计有限公司1.1.3工程和设备1.1.3.1工程包括：施工图纸及工程量清单范围内的全部内容（建设灌溉与排水工程、建设桥涵、铺设低压地埋线、新修田间道路、设备购置与安装等及其他工程）。1.1.3.2设备包括：井堡及控制系统、潜水泵等机械和物品1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、项目相关文件上报和批复、评审及质疑、资金批文。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：《国家高标准农田建设通则（GB/T30600-2022）》、《农业农村部关于做好当前农田建设管理工作-8-的通知（农建发（2018）1号）》、《农业农村部关于印发高标准农田建设质量管理办法（试行）的通知（农建发）（2021）1号》《建设工程质量管理条例》《基本农田保护条例》《******关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发（2019】50号）《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）、《河南省农田建设前期工作管理指导手册》（2020年11月27日），《高标准农田建设项目验收规程（DB41/T2415-2023）》初步设计文件、图纸、标价工程量清单、评审报价及招标控制价。1.3.2发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按初步设计、实施计划和图纸标注。1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：合同协议书，中标通知书，投标书及附件，专用合同条款，通用合同条款，标准、规范及有关技术文件，图纸、已标价工程量清单，其他合同文件。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供由设计单位提供与招标活动一致的图纸，或从招标平台下载规划图纸、单体图，电子版由设计单位提供。1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：投标文件、法人代表身份证件、项目经理身份证件和资质证书、开户行证明、营业执照、公司资质证书、技术负责人、施工员、质检员、资料员、材料员、安全员相关身份证明、资质证书，实施计划等；1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在7_天内将与合同有关的通知、批-9-5.1.1特殊质量标准和要求：凡进入高标准农田建设项目施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工单位、监理单位应对原材料和中间材料见证取样和送检，并对构配件和设备等进行抽检，未经检验或经检验不合格的，不得投入使用。5.2隐蔽工程检查5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程开工前到建成后。5.2.2隐蔽工程的要求：隐蔽工程应按步骤施工，留存过程资料（含影像资料），并做到竣工资料中。且相关资料许妥善保存，如发生毁损灭失，承包方要对造成的损失承担赔偿责任，双方协商确定赔偿金额。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求，同时将书面文件复印送至发包方。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：须签订安全生产协议书6.1.2文明施工合同当事人对文明施工的要求：不寻畔滋事、不欺压人民群众、不毁坏人民群众财物。承包人妥善处理项目相关纠纷，不得出现聚众闹事等事件，如有相关纠纷反映至发包方，发包方有权扣留适当工程款。-14-7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：设备、人员、施工安排。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：签订合同后一周内。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：自接到施工组织设计后一周内。7.2施工进度计划7.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前三天。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前一天关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：签订合同一周内。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起30天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4提前竣工的奖励7.4.1提前竣工的奖励：无8．材料与设备8.1样品8.1.1样品的报送与封存-15-需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：凡进入高标准农田建设项目施工现场的建筑材料、构配件和设备应具有产品质量出厂合格证明或技术标准规定的进场试验报告。施工单位应对原材料和中间材料见证取样和送检，并对构配件和设备等进行抽检，未经检验或经检验不合格的，不得投入使用。8.2施工设备和临时设施8.2.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行承担。9.试验与检验9.1现场试验与检验所有试验与检验均由承包人自行负责施工现场需要配备的试验设备：承包人自行配备。9.2现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：承包人自行组织。10．变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：无论发生不可抗力或其它事由，合同价款的变更均不得超过合同价的10%010.2变更估价10.2.1变更估价原则关于变更估价的约定：参照财政评审、结合投标价。10.3承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：7天-16-发包人审批承包人合理化建议的期限：7天承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励方法和金额为：无奖励10.4暂估价10.4.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价均价为财政评审指导价。11，价格调整11.1市场价格波动引起的调整由于工期短，不再进行价格调整，以财政评审价和招标价为依据。12.工程进度款支付12.1.1付款周期关于付款周期的约定：（1）预付款：承包方设备、材料进场，全面开工并由相关单位现场见证后，预付合同价款的50%。（2）进度款：根据实际工程形象进度付款，由承包方向发包方报送工程进度报表并由相关单位现场见证后，经监理工程师、发包方初验合格并签章认可后，累计拨款最高不超过合同价的95%，验收、审计后拨付至决算价的97%（3）竣工工程自移交之日起运行满一年，经复验合格，支付剩余的3%。13．验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：12小时。13.2竣工验收-17-13.2.1竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：工程竣工后，承包方应在竣工验收10天之前，向发包方提交竣工初步验收报告，并同时提交以下竣工验收资料一式六份。1、施工组织设计、施工日志及月报、质量事故记录、工程量计量原始记录、单体工程竣工图纸、单元工程质量评定等资料：2、增、减设计变更的文件和工程洽商记录；3、中间验收记录、工程施工试验报告等技术资料：4、工程竣工图件、包括单体工程竣工图和项目区竣工图；5、隐蔽工程验收表：6、施工过程中的各类影像资料：7、其他必须的文字资料和图件等资料。承包方不按以上要求提供有效齐全的工程竣工验收资料的，发包方将不接受竣工验收申请报告。13.2.2移交、接收全部与部分工程承包人向项目所在乡镇移交工程的期限：竣工验收合格后7个工作日。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：双方协商确定。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：机井机电设备、水泵、地埋线、地埋管、出水栓等。（1）单机无负荷试车费用由承包方承担；（2）无负荷联动试车费用由承包方_承担。-18-14．竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工验收合格后15个工作且。竣工结算申请单应包括的内容：已完成工程量清单、已完成工程量实际金额（总额及分项工程金额）、材料合格证、材料第三方检验合格证明、竣工图纸等14.2最终结清14.2.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收合格后22个工作且。15.缺陷责任期与保修15.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：非隐蔽工程为移交后1年：隐蔽工程移交后3年。15.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：查15.3保修15.3.1保修责任工程保修期为：第三方验收合格后1年15.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：1天-19-16．违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的责任1、发包方未履行合同约定义务导致承包方工期延误的，双方协商确定违约金额；2、发包方未按合同约定支付工程款的，双方协商确定违约金（因财政拔付原因除外）16.2承包人违约16.2.1承包人违约的责任1、承包方因自身原因未按本合同约定工期完成工程施工的，处罚金额双方协商确定：2、承包方不按《劳动合同法》的有关规定支付施工人员或农民工工资的，按投标承诺处于违约金，并相应扣拨工程进度款；3、承包方在工程施工期间未按合同约定管理和组织施工，经工程监理单位书面通知整改而不纠正的，发包方有权从履约保证金中按每次500-1000元扣违约金：4、承包方因主观原因工期严重滞后，赶工措施不力，整改无果。无力在合同约定工期内完成工程，影响整个项目工程进度和农田耕种，发包方有权中止合同关系，承包方应停止施工；发包方可以另行按有关规定选择施工单位进场施工：承包方应承担违约责任，赔偿金额由双方协商确定；5、承包方不按合同约定履行义务的其他情况，由承包方承担违约责任，赔偿金额由双方协商确定。17.特别约定该项目为以工代账项目，要求承包方人工土石方开挖、运输、填-20-筑，人工开挖管道沟渠，人工沟渠清淤等。支付农民工工资不低于合同价的15%，并向发包方提供工资支付证明。施工过程中需确保安全施工，避免出现安全问题。施工过程中如发生安全事故，由承包方承担责任。18.争议解决18.1仲裁或诉讼方因合同发生争议，应及时协商，协商不成时，采用以下方式解决：1、向市农业农村局申请仲裁；2、向鲁山县人民法院起诉。-21-附件：工程质量保修书发包人（全称）：鲁山县农业农村局承包人（全称）：九州水文建设集团有限公司（第九标段）发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就鲁山县2023年5万亩高标准农田建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括施工图纸及工程量清单范围内的全部内容（建设灌溉与排水工程、建设桥涵、铺设低压地埋线、新修田间道路、机电设备购置及安装等及其他工程），以及双方约定的其他项目。二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起1年。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。-22-4．质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：（盖章）承包人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）法定代表人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）委托代理人：（签字或盖章）电话：电话：传真：传真：地址：地址：信用代码：信用代码：开户银行：开户银行：户名：户名：账号：账号：项目联系人：项目联系人：项目联系人电话：13103901386项目联系人电话：日期：2023年10月7日期：202年10月7日F-23-
投标 / 标书制作要点（原创）
本高标准农田建设项目涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
