农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建采购合同公告（那坡县教育局2023）
一、合同编号：11N008015012202311801
二、合同名称：那坡县2023年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建项目合同
三、项目编号：BSZC2023-C2-260257-GXSH
四、项目名称：那坡县2023年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建项目
五、合同主体
采购人（甲方）：那坡县教育局
地 址：那坡县睦边大道207号
联系方式：0776-6805779
供应商（乙方）：那坡县天宇建设工程有限公司
地 址：那坡县百马科教园区党校大院2栋三层四层楼
联系方式：15677675226
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：1标：那坡县龙合镇中心小学.运动场工程 数量：1.00 单价（元）：341688.36 规格型号（或服务要求）：施工范围:在教学综合楼前新建运动场 965 ㎡、新建 47 米长 2.4 米高封闭式围墙、新建 72 米长 1.7 米高挡土墙、新建 32 米长 1 米高挡土墙（具体内容及各项技术指标以项目施工图纸及工程量清单为准）。施工工期:150日历天项目经理:赵晓晴执业证书信息:桂245202101698
2.合同金额（元）：341688.36
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023年12月15日
八、合同公告日期：2023年12月18日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
1标.pdf
（GF—2013—0201）建设工程施工合同那坡县2023年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建项目1标1、那坡县龙合镇中心小学新建运动场项目编号：BSZC2023-C2-260257-GXSH发包人（全称）：那坡县教育局承包人（全称）：那坡县天宇建设工程有限公司住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：那坡县教育局承包人（全称）：那坡县天宇建设工程有限公司根据《中华人民共和民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就那坡县2023年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建项目1标（那坡县龙合镇中心小学新建运动场）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1．工程名称：那坡县2023年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机19制补助资金改扩建项目1标（那坡县龙合镇中心小学新建运动场）2．工程地点：那坡县龙合镇中心小学3．工程立项批准文号：（那发改批复【2023]175号）那坡县发展和改革局关于那坡县2023年第一批农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建项目建议书的批复。4．资金来源：（桂财教[2022]123号）关于提前下达2023年城乡义务教育中央和自治区补助经费预算的通知。5.工程内容：在那坡县龙合镇中心小学教学综合楼前新建运动场965m、新建47米长2.4米高封闭式围墙、新建72米长1.7米高挡土墙、新建32米长1米高挡土墙；工程内容包括土建工程、装饰工程、排水工程、场地硬化、挡土墙及围墙工程等。（具体内容及各项技术指标以项目施工图纸及工程量清单为准）。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6．工程承包范围：在那坡县龙合镇中心小学教学综合楼前新建运动场965m、新建47米长2.4米高封闭式围墙、新建72米长1.7米高挡土墙、新建32米长1米高挡土墙；工程内容包括土建工程、装饰工程、排水工程、场地硬化、挡土墙及围墙工程等。（具体内容及各项技术指标以项目施工图纸及工程量清单为准）。二、合同工期计划开工日期：2023年12月16日。（具体以发包人书面通知为准）计划竣工日期：2024年5月13日。1工期总日历天数：150日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1．签约合同价为：人民币（大写）叁拾肆万壹仟陆佰捌拾捌元叁角陆分（￥341688.36元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）壹万零玖拾玖元壹角伍分（￥10099.15元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）1（￥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）—（?元）；（4）暂列金额：人民币（大写）(￥/元）。2.合同价格形式：综合单价五、项目经理、项目技术负责人承包人项目经理：赵晓晴承包项目技术负责人：莫子贤六、合同文件构成7本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）成交通知书（如有）；（2）响应函及其附录（如有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；2（6）已标价工程量清单或预算书；（7）图纸；（8）其他合同文件：上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年12月15日签订。十、签订地点本合同在那坡县教育局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执叁_份，承包3人执参份，政府采购管理办公室执壹份，招标代理机构执壹份。发包人：那坡县教育局（公章）承包人：那坡县天宇建设工程有限公司（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：住所：那坡县睦边大道207号住所：那坡县百马科教园区党校大院2栋三层四层楼组织机构代码：114510260080150122_组织机构代码：91451026MA5KB4R586电话：0776-6822113电话：0776-6808829传真：0776-6822113传真：电子信箱：napoxmb0163.com电子信箱：开户银行：广西那坡农村商业银行营业部开户银行：中国农业银行那坡县支行营业室开户名称：那坡县教育局开户名称：那坡县天宇建设工程有限公司帐號号：6366012060000071帐号：20633101040017692邮政编码：533999邮政编码：533900签订日期：2023年12月15日第二部分通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。第三部分专用合同条款一般约定1:1词语定义1.1.1合同其他合同文件包括：中通知书、及函附录、技术标准和要求、已标价工程清单、招文件及附件（含所有补充通知）等_。1.1.2合同当事人发包人名称：那坡县教育局联系电话：0776-6822113电子信箱：napoxmb@163.com通信地址：那坡县睦边大道207号名称：那坡县天宇建设工程有限公司资质类别和等级市政公用工程施工总承包三级、建筑工程施工总承包三级；联系电话：15677675226电子信箱：通信地址：翔那坡县天宇御峰城开投大厦15层天宇建设办公室1.1.3工程和设备1.1.3.1作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。1.1.3.2永久占地包括：为实施合同工程需永久占用的土地。1.1.3.3临时占地包括：为实施合同工程需临时点用的土地1.2法律适用于合同的其他规范性文件：《《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》《建设工程安全生产管理条例》《广西壮族自治区建筑市场管5理条例》及相关的地方行政法规。1.3标准和规范1.3.1适用于工程的标准规范包括：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》以及相关法律、法规1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：7发包人提供国外标准、规范的名称：/1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.4合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书（如有）；（3）响应函及其附录（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）图纸；（9）其他合同文件：上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。1.5图纸和承包人文件1.5.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：_合同签订之日起3个工作日内；发包人向承包人提供图纸的数量：壹套（承包人需要增加图纸套数的，6发包人应代为复制，复制费用由承包人承担）；发包人向承包人提供图纸的内容：施工范围全部内容：1.5.2承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：开工令、施工组织设计、专项施工方案、进度计划及其他应交的施工管理文件、施工技术文件；承包人提供的文件的期限为：构件开始施工前7天内；承包人提供的文件的数量为：贰份承包人提供的文件的形式为：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；发包人审批承包人文件的期限：从收到之日起7个有效工作日内给予确认1.5.3现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：图纸会审或发包人审查后7天内1.6联络1.6.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.6.2发包人接收文件的地点：那坡县教育局项目办马文锦发包人指定的接收人为：一现场办公室承包人接收文件的地点：黄永升承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室监理人指定的接收人为：许天冠1.7交通运输1.7.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：按通用条款。1.7.2场内交通7关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划用地红线为边界_。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包方、承包方和监理方现场确定。1.7.3超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.8知识产权1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：，发包人关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第三方1.8.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：署名权属于承包人，此外权利属于发包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得复制、使用上述文件用于与合同无关的其他事项或将之提供给任何第三方1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担1.8.4工程量清单错误的修正出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：以实际发生的工程量为准。2．发包人2.1发包人代表发包人代表：8姓名：李荣善身份证号：******************职务：副局长联系电话：15978088589电子信箱：napoxmba163.com通信地址:那坡县睦边大道207号发包人对发包人代表的授权范围如下：主持该项目施工过程中及保修阶段的全过程管理。负责安全、质量、进度，监督材料、设备的定样，材料价格的确认，以及代表发包人对工程量造价的核算和工程结算、工程安全、质量、进度、变更、认价、工程量的增减等所有相关文件的签字确认。2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前7天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。对于这些资料的判断、推论和决策后果由承包人承担。其中，电源、水源提供至用地红线内、不提供住宿，承包人安装合格的计量表进行计量，并向总承包方缴纳水电费，否则发包人将从工程款中扣除2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人配合承包人于开工7日前将水、电接至施工现场围墙内，费用由承包人解决。电讯线路的接通由承包人自费解决。水、电、通讯费用由承包人支付。若供电部门的原因造成停电，承包人必须自行解决施工用电，费用自理。2.2.3资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：发包人是否提供支付担保：9次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4．按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2．依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3．你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条【变更）约定的变更不受本款限制。4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院提起诉讼。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日（备注：银行、保险公司和担保公司出具的保函格式和文本可以自拟，但是必须包含以上条款所列全部内容）49附件8:进度款支付申请（核准）表编号：序名称实际金额实际金额申请金额（元）复核金额（元）备注2累计已实际支付的工程价款其中：人工费工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期工程名称：致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了工作，根据施工合同的约定，现申请支付本期的合同款额为（大写)元，（小写）元，请予核准。号（元）1累计已完成的工程价款其中：人工费3本周期已完成的工程价款其中：人工费4本周期应扣减的金额4.1本周期实际应抵扣的预付款4.2本周期应扣减的金额5本周期应支付的合同价款其中：人工费附：上述3、4详见附件清单。承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日其期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日其期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日其期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，本周期已完成工程价款为（大写）元，（小写）元，本期间应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“口”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。50附件9竣工结算款支付申请（核准）表编号：工程名称：序名称申请金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注2累计已实际支付的合同价款应预留的质量保证金致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于至期间已完成了合同约定的工作，根据施工合同的约定，现申请支付竣工结算的工程款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号1竣工结算合同价款总额34应支付的竣工结算款金额承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，工结算款总额为（大写）元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，工结算款总额为（大写）元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，工结算款总额为（大写）元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的竣工结算支付申请经复核，工结算款总额为（大写）元，（小写）元，扣除前期支付以及质量保证金后应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“口”内作标识“√”。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。51附件10:最终结算款支付申请（核准）表工程名称：编号：序称申请金额（元）申请金额（元）复核金额（元）备注已预留的质量保证金2应增加因发包人原因造成缺陷的修复金额致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期致：（发包人全称）我方于_至期间已完成了缺陷修复工作，根据施工合同的约定，现申请支付最终结清合同款额为（大写）元，（小写）元，请予核准。号13应扣减承包人不修复缺陷、发包人组织修复的金额4最终应支付的合同价款承包人（章）造价人员承包人代表日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：口与实际施工情况不相符，修改意见见附件。口与实际施工情况相符，具体金额由造价工程师复核。监理工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期复核意见：你方提出的支付申请经复核，最终应支付金额为（大写）元，（小写）元。造价工程师日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期审核意见：口不同意。口同意，支付时间为本表签发后的15天内。发包人（章）发包人代表日期注：1.在选择栏中的“口”内作标识“√。如监理人已退场，监理工程师栏可空缺。2.本表一式四份，由承包人填报，发包人、监理人、造价咨询人、承包人各存一份。52附件11:总价合同进度款支付分解表工程名称：进度款期次形象进度形象进度进度款付款金额（元）备注第一期第二期第三期发包人代表签字：发包人（盖公章）日期发包人代表签字：发包人（盖公章）日期承包人代表签字：承包人（盖公章）日期发包人代表签字：发包人（盖公章）日期发包人代表签字：发包人（盖公章）日期承包人代表签字：承包人（盖公章）日期53附件12：暂估价表12-1：材料暂估价表序号名称单位|数量|单价（元）合价（元）备注5412-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量「单价（元）|合价（元）备注5512-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：小计：小计：小计：56日2222222彩口（真）C000T日2222222彩口（真）C000T日2222222彩口（真）C000T（真）D真樊）2A0YA5（真）D真樊）2A0YA5（真）D真樊）2A0YA5（真）D真樊）2A0YA5回号上回号上职工职工（秋（秋（秋（秋（秋
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村义务教育校舍安全保障长效机制补助资金改扩建涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
