石家庄市书屋施工 书屋采购合同公告（石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局2023）
石家庄市鹿泉区书香鹿泉·城市书屋施工合同
发布时间： 2023-12-22
一、合同编号：SG20231130 二、合同名称：石家庄市鹿泉区书香鹿泉·城市书屋施工合同 三、项目编码：HB2023093570010034 四、项目名称：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局书香鹿泉·城市书屋项目 五、合同主体 采购人：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局 地址：海山大街北头宣传文化中心 联系方式：郝亚茹 供应商：山西卓正建筑工程有限公司 地址：太原市小店区龙城南街95号1栋B座5层0516 联系方式：于淼0351-2873057 六、合同主要信息 主要标的名称：石家庄市鹿泉区书香鹿泉·城市书屋 规格型号：新建书屋一座，柱下独立基础，地上1层，钢框架结构，装修书屋一座。 主要标的数量：一座 主要标的单价：1940160.07 合同金额：1940160.07 履约期限、地点等简要信息：计划开工2023年11月30日；计划竣工2023年12月31日。工程地点：新建书屋地点，石铜路与京赞线交叉口东南角；装修书屋地点，全民健身中心滨水服务中心。 采购方式：公开招标 七、合同签订2023-11-27 八、合同公告2023-12-22 九、其他补充事宜：
施工合同
发布时间：
2023-12-22 采购人：
石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局
（GF-2017-0201）建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局承包人（全称）：山西卓正建筑工程有限公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就石家庄市鹿泉区书香鹿泉·城市书屋工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：石家庄市鹿泉区城市书香鹿泉·城市书屋。2.工程地点：新建书房地点，石铜路与京赞线交叉口东南角，装修书房地点全民健身中心滨水服务中心。3.资金来源：财政资金。4.工程内容：新建书屋一座，柱下独立基础，地上1层，钢框架结构。装修书屋一座。二、合同工期计划开工日期：2023年月30日。计划凌工日期：023年12月31日。工期总日历天数：L天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合国家合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为（含税）：人民币（大写）壹佰玖拾肆万零壹佰陆拾元零柒分1940160.07元）；（￥）其中：（1）安全文明施工费：人民币（￥）88806.74元）；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）元）；￥（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）￥_元)；（4）暂列金额：人民币（大写）_元)。2.合同价格形式：五、项目经理承包人项目经理:郭荣荣六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；(2)投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求：（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间年1月27日签订。本合同于22023十、签订地点本合同在石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执参份发包人：（公章）承包人阜三法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人.（签字）（签字）组织机构代码13018500022133x22组织机构代码：91140100MAOGUFKW52(5-1)地址：海山大街北头宣传文化中心地址：太原市小店区龙城南街95号1栋B座5层0516邮政编码：050200邮政编码：030000法定代表人：晋日欣法定代表人：于森委托代理人：郝亚茹委托代理人：电话：82012447电话：0351-2873057传真：传真：0351-2873057电子信箱：电子信箱：开户银行；中行鹿泉支行开户银行：太原农村商业行股份有限公司账号：101544853443账号：101103010300080143662第三部分专用合同条款1一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：河北千至工程项目管理有限公司；资质类别和等级：市政公用工程监理乙级，房屋建筑工程监理乙级机电安装工程监理乙级，电力工程监理乙级联系电话：0311-86338236电子信箱：hbqz2019@126.com通信地址：石家庄市建设北大街223号中浩第一商务A座9C。1.1.2.5设计人：名称：河北凌源工程勘察设计有限公司建筑设计分公资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级联系电话：17832319875电子信箱：hbivsi2013@163.com通信地址：河北省石家庄市宝翠商务B座1206；1.1.3工程和设备1051.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：无。1.1.3.9永久占地包括：无11.3.10临时占地包括：施工临时用地。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》等。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的施工规范及验收标准和现行的设计规范标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称L发包人提供国外标准、规范的份数：无发包人提供国外标准、规范的名称：无1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：执行通用条款。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：开工前发包人向承包人提供图纸的数量：提供四套图纸发包人向承包人提供图纸的内容：施工图纸151.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计；施工总体进度计划；企业资质、人员资质及项目管理机构等全部与工程相关的资料：承包人提供的文件的期限为：签订合同后5日内；承包人提供的文件的数量为：二式四份承包人提供的文件的形式为：文本发包人审批承包人文件的期限：收到相应文件后5日。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在2天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：石家庄市鹿泉区；发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：石家庄市鹿泉区郭荣荣承包人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：监理人指定的接收人为：赵春燕1.10交通运输1.101出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：由承包方负责办理相关施工出入的手续，如需支付费用由承包方承担。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工围挡为边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利，专有技术。技术密的使用费的承担方式：承包人承担1.13工程量清单错误的修正（2）总价合同进度付数申请单提交的约定：（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（2）发包人支付进度款的期限：发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款13.2.5移交、接收全部与部分工程123承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款发包人来按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容：无。（1）单机无负荷试车费用由L承担；（2）无负荷联动试车费用由承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款14.竣工结算14.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工后经相关部门验收合格或经审计机构依法审计后14日竣工付款申请单应包括的内容：相关规范文件要求14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款124发包人完成竣工付款的期限：根据工程进度付款。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：承包人提交最终结算申请单的期限：14.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（2）发包人完成支付的期限：15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：响应招标文件条款15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：—在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第（3种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：125的工程款；（3）其他方式：工程审计价款的3%作为质保金15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第3种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式：审计结算后，付至工程款的97%，留工程款的3%作为质保金，质保期满工程无任何问题，发包人根据承包人申请后支付质保金，最迟付款时间按照12.4.1执行。关于质量保证金的补充约定：无15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：1年。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款16.1.2发包人违约的责任125发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：仅考虑工期相应顺延（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款。（3）发包人违反第10.1款【变更的范围]第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用条款（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期相应顺延，赔偿承包人的损失（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期相应顺延，赔偿承包人的损失。（7）其他：无16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项[发包人违约的情形]约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形127承包人违约的其他情形：执行通用条款16.2.2承包人违约的责任执行通用条款外参承包人违约责任的承担方式和计算方法：照河北省计价依据其他约定条款16.2.3因承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：执行通用条款17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无17.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后7天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定：为分散工程中产生的风险，承包人应投保本工程所涉及的全部保险，包括但不限于工程保险，工伤保险，意外伤害险等因承包人未投保产生损失由承包人承担。12818.3其他保险关于其他保险的约定：执行通用条款承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款。20.争议解决20.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：工20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的报酬承担方式：其他事项的约定：720.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向—仲裁委员会申请仲裁；（2）向石家庄市鹿泉区_人民法院起诉。129附件3：工程质量保修书发包人（全称）：石家庄市鹿泉区文化广电体育和旅游局承包人（全称）：山西卓正建筑工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_石家庄市鹿泉区书香鹿泉·城市书屋（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按照工程量清单内容，进行工程质量保修，保修期为工程交付使用后一年二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗1313.装修工程为年4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5.供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为__年；7、其他项目保修期限约定如下：竣工验收合格后，保修期一年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为_个月缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门搬告采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人132提出保修方案，承包人实施保修。4质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：执行通用条款工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。欠晋发包／章）:承包人（公章）：U）地址：道山大街北头宣传文化中心地址：太原市小店区龙城南街95号1栋B座5层0516法定代表人（签字）:法定代表人（签字）:委托代理人（签字):委托代理人（签字）:电话：82012447电话：0351-2873057传真：0351-2873057传真：开户银行：中行鹿泉支行开户银行：太原农村商业银行股份有限公司账号：101103010300000143662账号：101544853443邮政编码：030000邮政编码：050200
投标 / 标书制作要点（原创）
本书屋施工 书屋涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。石家庄市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
