建筑物外立面监控补装 建筑物外立面监控补装工程采购合同公告（清华大学2023）
一、合同编号： 清[法务]审 (2023)第004501号
二、合同名称： 清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）
三、项目编号： 清后招2023064
四、项目名称： 清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）
五、合同主体
采购人（甲方）： 清华大学学生社区管理服务中心
地 址： 北京市海淀区清华大学
联系方式：62780255
供应商（乙方）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司
地 址：北京市海淀区北洼路4号(北京无线电厂后二楼)
联系方式：68436570
六、合同主要信息
主要标的名称：建筑物外立面监控补装工程
规格型号（或服务要求）：建筑物外立面监控补装工程
主要标的数量：1
主要标的单价：3650000
合同金额： 365.000000万元
履约期限、地点等简要信息：工期总日历天数:128 天，开工日期以监理下达开工通知为准开始计算，工期总日历128天。
采购方式： 竞争性磋商
七、合同签订日期： 2023-10-19
八、合同公告日期： 2023-12-25
九、其他补充事宜：
本合同对应的中标成交公告：
附件：
紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）20231107.pdf
紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）20231107.pdf
免责声明：本页面提供的政府采购合同是按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，中国政府采购网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。
清【法务】审（2023）第004501号当年政府采购合同3报642北京市建设工程施工合同08项目名称：清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）发包人清华大学承包人：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司2023-10-21清【法务】审（2023）第004501号北京市建设工程施工合同项目名称：清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）发包人清华大学承氏包人：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司2023-10-21清【法务】审（2023）第004501号成交通知书致：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司根据【项目编号：清后招2023064】清华大学紫荆1-23号楼高层建筑的竞争性碳商文件和你单位于2023年9月18物外立面监控补装（一日提交的响应文件，经碳商小组综合评审，最终确定你单位为清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）的成交单位，成交金额￥3650.000.00元（大写：叁佰陆拾伍万元整）。请你单位自本通知书发出之日起30日内持本通知书，按照竞争性碳商文件及响应文件确定的事项与采购人签订合同工程诊采购代理机构：华诚博远工程咨询有限公司日期2023年9月20K0102018312022023-10-21清【法务】审（2023）第004501号第一部分合同协议书发包人（全称）：清华大学具体承办单位：学生社区管理服务中心承包人（全称）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：、工程概况1.工程名称：清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）2.工程地点：清华大学校内。3.工程立项批准文号：4.资金来源：国拨。5.工程内容：本工程依据《消防设施通用规范》GB55036-2022、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032--2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015、《建筑防火封堵应用技术标准》GB/T51410-2020、其他有关现行国家标准、行业标准及地方标准。主要加强紫荆公寓1-13号楼，14-16号楼，18-21号楼，23号楼高层建筑外立面监控摄像头增补盲区，实现事件追潮，有效还原事件真相。项目按照安防系统的设计标准要求施工和验收，在安装监控前，需要对现场情况进行分析、计算，需要充分考虑到用户的隐私，规避雨雪、光照、鸟类、蚊虫等自然环境的干扰因素，安装位置要确保覆盖范围、画面清晰完整，需安装高清晰低照度可变焦摄像头，实现存储45天以上，设备接入原有监控平台等。6.工程承包范围：设计图纸和工程量清点内的全部内容，主要加强紫荆公寓1-13号楼，14-16号楼，18-21号楼，23号楼高层建筑外立面监控摄像头增补盲区，实现事件追潮，有效还原事件真相。项目按照安防系统的设计标准要求施工和验收，在安装监控前，需要对现场情况进行分析、计算，需要充分考虑到用户的隐私，规避雨雪、光照、鸟类、蚊虫等自然环境的干扰因素，安装位置要确保覆盖范围、画面清晰完整，需安装高清晰低照度可变焦摄像头，实现存储45天以32023-10-21清【法务】审（2023）第004501号上，设备接入原有监控平台等。二、合同工期工期总日历天数：128天，开工日期以监理下达开工通知为准开始计算，工期总日历128天。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式子工程有限务1.签约合同价为：人民币（大写）：叁佰陆拾伍万元365000600其中：（1）安全防护、安全文明施工措施费人民币（大写）：陆万陆仟贰佰柒拾元捌角膏壹分（￥66，273.81元）（2）建筑垃圾运输处置费（含税）：人民币（大写）伍仟叁佰陆拾壹元柒角陆分（￥5,361.76元）（3）材料和工程设备暂估价金额人民币（大写）￥元）（4）专业工程暂估价金额：人民币（大写）元）；（￥元）；（5）暂列金额：人民币（大写）：叁拾陆万元整（￥360，000.00元)2.合同价格形式：固定单价合同。五、项目经理承包人项目经理：毕艳军。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；2023-10-21清【法务】审（2023）第004501号（3）专用合同条款及其附件：（4）通用合同条款（5）技术标准和要求；（6）图纸：（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间2023年二月_本合同于日签订。十、签订地点本合同在海淀区清华大学校内签订十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。52023-10-21清【法务】审（2023）第004501号十二、合同生效本合同自签订之日起生效。十三、合同份数本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。（以下无正文）发包人：（盖章）承包人：（盖章）北京益泰牡丹电子工程有限责任公司法定代表人或其项目负责人：法定代表人或其委托代理人（签字）（签字组织机构代码：组织机构代码：91110108101951796H地址：北京市海淀区清华园地址：北京市海淀区北注路4号邮政编码：100084邮政编码：100089电话：010-62780255电话：68436570传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：工行北京分行海淀西区支行开户银行：中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行账号：0200004509089131550账号：6570018132.023、11.32023，11.362023-10-21清【法务】审（2023）第004501号第二部分通用合同条款略，见住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017—0201）2023-10-21清【法务】审（2023）第004501号第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：北京东方华太建设监理有限公司资质类别和等级：机电安装工程监理甲级联系电话：18610399318电子信箱：2993657001@qq.com通信地址：北京市丰台区金家村288号华信大厦501B1.1.2.5设计人：陈宗富名称：亚瑞建筑设计有限公司北京设计院资质类别和等级：建筑行业（建筑工程）甲级；联系电话：13366817880；电子信箱：sdyrjhjy@126.com；通信地址：北京市丰台区六里桥1号（奈伦大厦）15层。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：。1.1.3.9永久占地包括：指为实施合同工程需永久占用的土地。1.1.3.10临时占地包括：承包人为完成永久工程所修建的临时性工程，并在本工程竣工后按照发包人要求，承包人需予以拆除。包括临时性道路、施工供水工程、施工照明工程等。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：除合同另有约定外，本工程适用现行国82023-10-21清【法务】审（2023）第004501号家、行业和地方规范、标准和规程。如有最新版，则按最新版执行。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：；发包人提供国外标准、规范的份数：发包人提供国外标准、规范的名称：1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：承包人应通过施工图选择符合采购文件及相关规范要求的材料。在实施过程中，发包人认为承包人所选择的产品（包括但不限于品牌、质量和档次的要求）不能满足本工程或本采购文件的要求，发包人有权要求承包人更换，承包人不得以任何理由拒绝，且相应费用不做调整。若承包人拒绝更换，将承担相应违约责任。承包人选择的材料、设备、施工工艺必须符合国家规范、地方规程和相关图集的要求。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）成交通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同条款；（5）技术标准和要求：（6）图纸；（7）已标价工程量清单：（8）其他合同文件（发承包双方签署的与工程有关的变更、洽商、纪要、信函、备忘录等）1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后10日内；发包人向承包人提供图纸的数量：3套（其中1套用于变更制作竣工图）；发包人向承包人提供图纸的内容：全部图纸。1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：承包人应按发包人要求，提供施工计划和92023-10-21清【法务】审（2023）第004501号合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：L。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：选定争议评审员的期限：。争议评审小组成员的报酬承担方式：。其他事项的约定：。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第壹种方式解决：（1）向北京仲裁委员会申请仲裁；（2）向发包人所在地人民法院起诉。附件附件1：《工程施工廉政责任书》附件2：《文明安全施工协议》附件3：《工程质量保修书》362023-10-21清【法务】审（2023）第004501号附件1：《工程施工廉政责任书》工程项目名称：清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）；工程项目地址：清华大学校内建设单位（甲方）：清华大学施工单位（乙方）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司委托人实施单位：清华大学学生社区管理服务中心为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设施工的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐372023-10-21清【法务】审（2023）第004501号等活动。（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。382023-10-21清【法务】审（2023）第004501号第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执两份。（以下无正文）甲方：（盖章）乙方：（盖章）北京益泰牡丹电子工程有限责任公司法定代表人或其授权法定代表人或其授权的项目负责人：（签字）的代理人：（签字）（2地址：北京市海淀区清华园一号地址：北京市海淀区北洼路4号电话：电话：010-684365702023年1月日2023年11月3日甲方监督单位（盖章）乙方监督单位（盖章）年月日年月日392023-10-21清【法务】审（2023）第004501号附件2：《文明安全施工协议》委托方/建设方（甲方）：清华大学承包方/施工方（乙方）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司甲方实施单位：学生社区管理服务中心为加强施工工程安全管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《北京市建设工程文明安全施工管理暂行规定》、《北京市建设工程施工现场消防安全管理规定》等法规，施工方负有以下职责，并确保施工的安全。工程名称：清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）1．施工方负责施工现场的安全施工管理。实行施工总承包的，由总承包单位负责。2.当施工方需使用临时电源时，应向建设方提出书面申请，按照施工现场临时用电标准接线，并需制定施工现场的《施工安全事故应急救援预案》。3.应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录4.认真执行学校及建设方等各项安全制度和文明施工要求，严格执行国家有关施工现场临时用电安全技术规范及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内临时用电负全面管理责任。5.在施工区域内，施工材料堆放整齐、整洁；施工现场要有明显警示标志，402023-10-21清【法务】市（2023）第004501号杜绝隐患；要文明施工，严禁野蛮施工行为，造成损失由施工方负责，并与使用单位签订文明施工承诺；对施工可能造成楼宇结构、公共设施改变或损坏等，须得到建设方认可，擅自施工造成的损失由施工方负责赔偿。6。在入场前须提供工人花名册、特殊作业人的操作证（含复印件），送综治办审核备案，做好现场施工人员的安全生产培训和记录。未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业，因无证施工导致的事故，一切责任由施工方负责。7.施工方指定，毕艳军_作为项目负责人，负责工程安全管理，施工方赵丽刚作为安全员，负责现场安全。严格按安全技术操作规程进行操作，杜绝野蛮施工，严禁“三违”现象和立体作业，确保施工安全。8.对各级相关部门检查出的不安全隐患及整改通知单，应及时消除整改，如有违反造成事故，一切责任和经济损失由施工方负责。9.当发生工伤事故及重大事故时，应及时上报，如隐满不报、虚报或拖延报告，被安全部门查出后，由施工方负责。10．施工方工作人员必须做到相对稳定，如没有按照有关规定登记，注册、持有关证者，一律不准上岗（包括没有进行入场三级教育者），擅自增加或调换人员，一且发生事故由施工方负责，损失自负。在施工现场区域内严禁居住家属，儿童及施工人员。11.参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守安全技术操作规程的有关规定，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。12.高空作业必须按规定使用安全带。412023-10-21清【法务】审（2023）第004501号在校建筑施工方，在校内施工防火管理中负有以下职责：1．负责施工现场的消防安全，应在施工现场建立消防安全责任制度，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，配置消防设施和灭火器材，遵守学校及甲方施工防火管理规定。2.消防栓处昼夜设有明显标志，配备足够的水龙带，周围3米内不准存放任何物品。3.电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切作业，要有操作证和动火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。动火地点变换，要重新办理用火证手续。动火证办理需到学生社区管理服务中心办公室开具证明，并到学校保卫部防火科办理。4.使用电气设备和易燃易爆物品，必须采取严格的防火措施。5.施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求。易燃易爆物品，要专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定，不准在工地内、库房内调配油漆、稀料。6.工程区域内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃性材料要根据工程计划限量进入并应采取可靠的防火措施。施工现场内原则上不准住人，特别情况需要住人的，要报上级机关批准并与甲方签订协议，明确管理责任。7.施工现场不得使用电热器具等违章电器。8.在施工过程中要坚持防火安全制度。特别是在进行电气焊、油漆粉刷等危险作业时，要明确具体防火要求。422023-10-21清【法务】审（2023）第004501号9.根据甲方施工工程有关要求，与学校保卫部签订有关的防火管理协议，与使用单位签订有关消防设施成品保护协议。违反本协议管理规定的扣款：1.对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，扣500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，扣1000元～5000元。2.不允许施工人员酒后作业，酒后进入现场扣200元。3．在施工现场严禁吸烟，违者扣100元／次。3.高空作业不系安全带，扣500元。4.非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反者扣100元～1000元/次。5.施工现场严禁打架斗段、聚众赌博，违反扣100元。6．扣款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。7.学生宿舍区域内严禁电动车辆进行充电，违反扣1000元/次8.违反学校防火管理协议有关规定,按其上规定及学校有关规定要求扣款。本协议书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。本协议与双方签订的施工合同时效相同。签订施工合同的同时，签订本协议，附件具有同等效力。施工合同到期后，本协议同时终止。（以下无正文）建设方（章）施工方（章）项目负责人：项目负责人：门20L32013、11.3432023-10-21清【法务】审（2023）第004501号附件3:《工程质量保修书》发包人（全称）：清华大学承包人（全称）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就清华大学紫荆1-23号楼高层建筑物外立面监控补装（一期）（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工合同和采购文件的全部内容二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；3．装修工程为2年；2年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为225.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；7.其他项目保修期限约定如下：22年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。442023-10-21清【法务】审（2023）第004501号四、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。（以下无正文）发包人（盖章）：承包人（盖章）：北京益泰牡丹电子工程有限责任公司地址：地址：北京市海淀区北注路4号法定代表人（签字）法定代表人（签字）：项目负责人（签字）委托代理人（签字）：电话：电话：010-68436570传真传真：1开户银行：开户银行：中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行账号：账号：657001813邮政编码：邮政编码：1000892023、11.32023、11，3452023-10-21
投标 / 标书制作要点（原创）
本建筑物外立面监控补装 建筑物外立面监控补装工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
