燃气管道和供水设施老化更新改造工程采购合同公告（竹山县住房和城乡建设局2023）
竹山县住房和城乡建设局竹山县燃气管道和供水设施老化更新改造工程（一期）合同公告
一、合同编号：无
二、合同名称：竹山县燃气管道和供水设施老化更新改造工程（一期）
三、项目编号：ZSFSCG-2023-0106
四、项目名称：竹山县燃气管道和供水设施老化更新改造工程（一期）
五、合同主体
1、采购人（甲方）：竹山县住房和城乡建设局
2、地址：竹山县城关镇北大街23号
3、联系方式：15172295303
4、供应商（乙方）：湖北新阳市政工程有限公司
5、地址：武汉市新洲区涨渡湖农场沐家泾/栋1-2层
6、联系方式：18872244682
六、合同主要信息
1、主要标的名称：竹山县燃气管道和供水设施老化更新改造工程（一期）
2、规格型号（或服务要求）：工程类
3、主要标的数量：1
4、主要标的单价：236.675599
5、合同金额：236.675599(万元)
6、履约期限、地点等简要信息：
竹山县
7、履约保证金收取情况：
收取金额： 0(万元) 收取比例： 0%
8、采购方式：公开招标
9、采购计划备案号：竹发改审批[2022]311号
七、合同签订日期：2023-12-22
八、合同公告日期：2023-12-25
九、其他补充事宜：
/
相关下载
燃气管道改造合同.pdf
工程施工合同工程名称：竹山县燃气管道和供水设施老化更新改造工程（一期）工程地点：竹山县发包方（甲方）：竹山县住房和城乡建设局承包方（乙方）：湖北新阳市政工程有限公司签约地点：竹山县签订日期：20233年12日发包方（甲方）：竹山县住房和城乡建设局承包方（乙方）：湖北新阳市政工程有限公司依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：竹山县燃气管道和供水设施老化更新改造工程（一期）竹山县2、工程地点：3.工程规模：主要为更新改造管道工程，其中更新改造燃气管道、加装天然气报警装置、不锈钢软管、液化气报警装置、液化气用软管等，工程量详见分项报价表》。第二条承包范围根据本项目设计及批复完成工程量清单所有施工内容，配合业主有关对外手续办理及工程报规报建：本项目建筑物、构筑物及相关配套设施的所有工程材料设备采购、施工、调试、试运行：工程通过竣工验收、编制竣工图、编制竣工结算文件：建立完整的项目档案技术资料并通过验收、移交：缺陷责任期内及保修期服务；工程建设其他服务等。第三条承包方式本项目采用固定单价（全费用综合单价）合同，包工包料，即乙方自购主材（自闭阀、天然气报警装置、天然气不锈钢软管、液化气报警装置、液化气用软管、）：乙方自购辅材（包含镀锌管、生料带、切割片、墙面双面胶）及机械设备。1第四条工期自合同签订之日起90日历天数之内成交项目的全部工作任务，因不可抗力造成延误的工期相应顺延。第五条工程质量及验收标准1、本项目由竹山县同相天然气有限公司组织成立安检小组，与施工人员同行，对每天所完成的安装工程进行100%的安检，验收不合格不得投入使用，并督促施工方立即整改直到再次验收合格方可。2、可燃气体报警装置的验收按《家用可燃气体探测器》（GB15322.2-2019）、《城镇燃气报警控制系统技术规程》CJJ/T146-2011的要求和标准执行。3、自闭阀的安装及验收按《管道燃气自闭阀》（CJT447-2014）、GB55009-2021《燃气工程项目规范》的相关要求和标准执行。4、不锈钢波纹软管的安装及验收按《燃气用具连接用不锈钢波纹软管（GB/T41317-2022）的要求和标准执行。5、施工过程中，甲方随机对乙方安装完成的工程进行抽检，验收合格的，乙方在取得工程验收合格单后，视为把本工程交付给甲方。6、乙方负责联系相关人员对工程进行竣工验收及其手续的办理工作，保证承包范围内所有安装任务通过验收，并于工程竣工后十五天内取得全部相关手续。7、工程质量达到国家、行业、地方现行的相关标准、规范及发包人的要求，达到“合格”验收标准。通过各行政主管部门的验收、审批手续。第六条工程价款及付款方式1、签约合同价（含税）为人民币（大写）贰佰叁拾陆万陆任柒佰伍拾伍元玖角玖分（￥2366.755.99元），其中安全文明施工费（大写）壹万叁仟佰叁拾柒元贰角整（￥13837.20元）。2、关于合同价格调整的约定：合同价格调整仅限于以下情况（1）变更超出招标范围、技术规格书、初步设计概算的约定范围即为变更初步设计图纸仅作为投标参考，后续深化的施工图设计应在初步设计概算价格包含的工作内容的范围内尽量满足招标范围及技术规格书的需求。（2）由发包人原因引起的变更造成费用的增加，由发包人承担，包括但不限于以下内容1）超出招标范围和工作内容边界的事项（合同范围外的工程内容、方案变化造成建安工程的变更等）：2）发包人的新需求或技术条件、标准发生变化的（含新增工程内容、功能标准的变化等）：3）由发包人原因引起的变更造成实施范围工作内容减少的，合同价款相应核减（但承包商已采购或实施的，造成的费用支出或损失，应由发包人承担）：4）由承包人原因引起的变更造成费用增加的，由承包人承担。3、变更价款计算办法如下：（1）工程量计算按照《建设工程工程量清单计价规范3（GB50500-2013）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、鄂建办2018127号文执行的2018年《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表2018年《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》2018年《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基表》、2018年《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》、2018年《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》2018年《湖北省装配式建筑工程消耗量定额及全费用基价表》、2018年《湖北省施工机具使用费定额》、2018年《湖北省建筑安装工程费用定额》及配套的相关文件计取费用。（2）按照以下方式确定的综合单价来调整合同价款：a、合同价中已有相同变更、签证等项目的综合单价，则按合同价中已有的综合单价结算：b、合同价中只有类似于变更、签证等项目的综合单价，则按合同价中此类似的综合单价结算：C、合同价中没有或无类似于变更、签证项目的综合单价，由承包人提出新的综合单价，则按与投标水平相一致的原则北（即按2018年湖北省定额组价乘以折扣率计算），经招标人委托的第福三方造价咨询单位审核并最终通过发包人确认的单价作为相应项目的结算综合单价。4、工程进度款（1）工程进度付款申请工程进度付款申请方式：承包人按月编制报送支付申请书承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：按月度完成的工程量编制清单价格、四份进度付款申请单应包括的内容：当月完成产值、累计完成产值、当月申请支付金额、累计支付金额等（2）进度付款审核和支付关于付款周期的约定：结合竹人社发【2022】8号文件关于进一步加强工程建设领域农民工工资保障工作的通知。承包人每月25日汇总申报当月已完成工程量及本期进度款金额，经发包人、监理人及造价咨询单位审核后，由发包人于次月8日前按审定金额的80%拨付进度款。根据《十堰市政府投资项目管理办法》（十政办发202141号通知第二十二条：项目竣工验收合格后的工程款支付累计额原则上不得超过合同价的80%，竣工结算完成后可以支付至审定工程结算价款的95%预留5%的工程质保金待工程质保期满（质保周期为3年），且有质保合格验收证明后7个工作日内结清。（3）工程竣工结算审核和支付项目竣工验收前7日内承包人提交竣工验收报告和一式四套完整的竣工资料及电子版竣工资料。提交的竣工资料和竣工图按建设部发布的最新《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法进行编制。承包人在提交竣工结算时，要实事求是，不错算、超算、虚估冒算，根据《十堰市政府投资项目管理办法》的通知十政办发（202141号文件：“施工单位报送的工程预算、结算审减额超过审定工程造价7%的，超过部分的造价咨询费（具体为超过部分审减金额的8%）由施工单位承担”，并由建设单位代扣代支。第七条双方义务（一）甲方义务1、委派现场代表负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出5现的需要甲方协调的相关问题，并参与工程的验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。2、及时对工程进度、工程质量进行监督检查，参加工程验收。3、接乙方书面竣工验收通知后5个工作日内进行竣工验收。4、接乙方提供工程进度报表后5个工作日内审批并确认工程量，并按合同约定支付合同款项（二）乙方义务1、委派现场代表负责施工期间的全面管理，如变更现场代表应事先经甲方书面同意。2、本合同签订后三日内，乙方根据甲方提供的安装明细完成施工组织设计方案，并向甲方提交施工组织设计、施工技术措施，报甲方审批后方可开工。3、根据甲方提供的安装明细，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并按甲方要求的书面格式办理验收和确认手续。4、工程项目开工应提前3个工作日将施工的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换施工主要负责人，应事先征得甲方书面同意。5、乙方在施工期间，因施工需要开展穿越墙体、打横向、竖向孔洞及其他损伤建筑物原有形状的工作的，必须取得甲方书面同意后方可施工，完工恢复原样并承担其施工过程中的全部安全责任及费用。6、按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止事故发生等安全责任。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。67、乙方应处理好与业主之间的关系，保证施工场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。8、入户安装任务完成后，施工人员要积极主动的联系安检人员进行入户检测，对不符合验收要求的地方要无条件配合整改直到复验合格为止。9、工程竣工时乙方向甲方移交竣工资料一式四份及其电子文件。10、乙方应为现场施工人员购买保险并将保险凭证复印报甲方存档。第八条违约责任1、甲方须按本合同的约定参加工程验收，否则视为默认；但如乙方施工质量不符合合同约定的要求，乙方须承担质量责任。2、乙方未能在约定工期内完工通过竣工验收，每逾期一日，按单项工程预算价款的0.2%向甲方支付违约金。逾期超过15日，甲方有权解除合同，乙方应按单项工程预算价款的5%向甲方支付违约金。3、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工三个工作日以上的，甲方有权解除合同，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。4、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的乙方应赔偿甲方损失。5、乙方人员在施工区内出现打架斗毁、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。6、因燃气施工质量造成的安全事故，造成住户人身伤亡、财产损失7的责任由乙方承担。9、乙方应向甲方支付的违约金或者赔偿金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金或赔偿金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第九条合同终止（一）因解除而终止1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。4、合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止1、本合同已按约定履行完毕2、本合同经各方协商一致而终止；3、法律法规规定终止的其他情形。8第十条争议的解决方式凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向工程项目所地人民法院起诉。第十一条其它1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力2、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力3、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。（以下无正文）（本页为合同签署页）甲方（公章或合同专用章）乙方（公章或合同专用章）住所：住所：法定代表人：法定代表人（或）委托代理人：（或）委托代理人电话：电话：邮政编码：邮政编码：开户银行：开户银行：中国银行股份有限公司武汉江岸支行账号：帐号：571657525723签订时间及地点：2023年12月22日于一省市10
投标 / 标书制作要点（原创）
本燃气管道和供水设施老化更新改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
