外供电建设采购合同公告(蚌埠中欣投资发展有限责任公司2023)
蚌山区花半里项目外供电建设项目工程合同公告项目编号BB2023SQGCZ230
合同编号:
BB2023SQGCZ230
合同名称:
蚌山区花半里项目外供电建设项目
项目编号:
BB2023SQGCZ230
项目名称:
蚌山区花半里项目外供电建设项目
招标人(甲方):
蚌埠中欣投资发展有限责任公司
中标单位(乙方):
河南启文建设工程有限公司
所属行业:
电力
合同金额:
634.999969万元
合同签订日期:
2023年12月25日
合同公告日期:
2023年12月26日
合同期限:
90天
代理机构:
蚌埠市招标投标咨询服务有限公司
中标、成交公告:
https://ggzy.bengbu.gov.cn/jyxxgk/002001/002001004/002001004001/20231212/39582660-9ac2-4b6c-8100-af3b998fb342.html
合同附件:
详情见附件
免责声明 :
本页面合同数据由采购人提供,本网站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间:0天0小时0分0秒
在线提交
办理意见:
提交
办理时间:
2023-12-26 11:23
在线审核
办理意见:
通过
办理时间:
2023-12-26 11:23
花半里外供电项目施工合同2023.12.26.pdf
履约保函.pdf
花半里外供电项目施工合同2023.12.26.pdf
建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用台同条款时,应注意以下事项1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划VI门PI、《示范文本》的性质和适用范围IJT《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。2第一部分合同协议书发包人(全称):蚌埠中欣投资发展有限责任公司承包人(全称):河南启文建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蚌山区花半里项目外供电建设项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:、工程概况1.工程名称:蚌山区花半里项目外供电建设项目。2.工程地点蚌山区3.工程立项批准文号:2310-340303-04-01-1713074.资金来源:国有资金。5.工程内容:工程量清单及施工图纸包含的范围内。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。6.工程承包范围:清单及图纸全部内容。、合同工期计划开工日期:年月_日。(具体时间以开工令为准)计划竣工日期:年月日。工期总日历天数:90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)陆值叁拾肆万玖仟佰玖拾玖元陆角玖分(¥6349999.69元)W其中:(1)安全文明施工费:3人民币(大写)(3元);(2)材料和工程设备暂估价金额人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(?元);(4)暂列金额:人民币(大写):肆拾万元(¥400000元)。2.合同价格形式:单价合同。五、项目经理承包人项目经理:李永波六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。A七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,N不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。43.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于202年12月2日签订。十、签订地点本合同在蚌埠市蚌山区签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章生效。十三、合同份数本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。发包人:(公示)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:组织机构代码:组织机构代码:91411600MA3XG65AX6地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:2611514637695发包人:(公示)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:组织机构代码:组织机构代码:91411600MA3XG65AX6地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:261151463769第二部分通用合同条款全文引用《建设工程施工合同(示范文本)》((GF2017-0201)通用合同条款6第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:(1)施工合同协议书;(2)施工合同专用条款;(3)承诺书(确认函)、委托函;(4)图纸:(5)工程建设标准强制性条文;(6)施工投标文件及其补充说明和已标价工程量清单:(7)施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明:(8)合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:资质类别和等级:联系电话:1.1.2.5设计人:名称:安徽诚信电力工程有限公司资质类别和等级:丙级联系电话:1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:规划许可的永久占地和满足施工需要的临时占地。1.1.3.9永久占地包括:规划许可证规划的许可占地1.1.3.10临时占地包括:承包人根据实际需要。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:现行的中华人民共和国国家法律、行政法规、部门规章和安徽省、蚌埠市地方性法规、地**府规章、政府主管部门公开发布的各种规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:中华人民共和国、安徽省、蚌埠市以及行业主管部门颁布的现行的各种规范性文件和强制性标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为:同通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工通知前14日内提供;发包人向承包人提供图纸的数量:肆套;发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:必要的施工深化设计、施工组织设计、专项施工方案、必要的加工图和大样图、进度计划、供应采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划书、其他国家规定应由承包人提供的文件;承包人提供的文件的期限为:必须满足工程施工要求及监理人、发包人审查期限要求;承包人提供的文件的数量为:具体根据监理人要求提供承包人提供的文件的形式为:具体根据监理人要求提供;发包人审批承包人文件的期限:发包人和监理人于收到后7日内审定或提出修改意见。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:施工现场项目管理部;发包人指定的接收人为::o承包人接收文件的地点:施工现场项目管理部;承包人指定的接收人为:2。监理人接收文件的地点施工现场项目管理部:监理人指定的接收人为:2。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利。承包人承担修建临时道路及其他临时基础设施的费用。承包人协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:以现场条8件为准。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:(1)承包人仅可用于本项目工程施工,未经发包人事先面许可,承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则,承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的损失。(2)承包人保证只将上述文件用于本合同履行,不得将上述文件的任何部分泄露给第三方,否则视为侵犯发包人商业秘密,并应依法承担相应赔偿责任。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:归承包人和发包人共同所有关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:不得提供给与本工程无关的第三方1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整合同价格的工程量偏差范围:2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:身份证号:/职务:联系电话:电子信箱:通信地址:发包人对发包人代表的授权范围如下:具体执行发包人出具的授权委托书2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(1)发包人负责协调将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地,具体由承包人实施,9期间发生费用均由承包人承担。(2)发包人负责协调施工场地与公共道路的通道开通;(3)发包人负责办理施工所需证件、批件,承包人负责协助办理。(4)发包人提供各具体基础设施项目的相关资料和批文。(5)承包人需要协助发包人负责做好与项目建设有关的征地、拆迁及其它协调沟通工作。(6)在正式签署单项工程合同前,发包人须向乙方提供该项目的图纸、规划等相关资料。(7)其他应由发包人负责提供的施工条件。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:合同签订后30日内。发包人是否提供支付担保:是。发包人提供支付担保的金额:施工合同金额的8%。发包人提供支付担保的形式:银行保函、担保公司担保、第三方担保、保证保险等。发包人提供支付担保的时间:合同签订后30日内。3.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:执行国家相关标准、规范的规定。承包人需要提交的竣工资料套数:执行国家相关标准、规范的规定并满足实际验收需要。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:执行国家相关标准、规范的规定并满足发包人实际需要。承包人提交的竣工资料形式要求:按发包人要求执行。(10)承包人应履行的其他义务:3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:李水波身份证号:******************建造师执业资格等级机电工程一级建造师注册证书号:豫1412017201900206建造师执业印章号:豫1412017201900206安全生产考核合格证书号:豫建安B(2023)1148553联系电话:15039471816电子信箱:719829497@qq.com通信地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组承包人对项目经理的授权范围如下:行使合同约定的承包人权利,履行合同约定的承包人职责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理必须保证每月在工地工作时间不少于10关于变更的范围的约定:一、工程量清单中已有适用于变更工程的价格,按工程量清单中已有的价格确定;2、工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似手此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外,其余工作内容、项目特征及其涉及的人工费、机械费及其它材料费均相同的项目,可按评审后清单类似项目加材料价差(材料价差为不同材料在投标当期《蚌埠工程经济》中的信息价差额)调整确定类似工程项目的综合单价。3、新增项目,设计变更变化的项目的材料价格的确定:(1)顶算评审价中已有的材料应按已有的材料单价执行;(2)预算评审价中没有的村料,按投标当期《蚌埠工程经济》中的信息价确定;若信息价为区间价的,则按区间价的算求平均值计取;(3)若《蚌埠工程经济》中没有的材料,可参考周边地区(宿州、滁州、合肥)信息价确定,特殊材料无参考价格的,由发包人按照合理的成本加利润的原则核定后确定。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:/合同履行过程中,需要调整合同价款,增加造价3%(含)以下的由招标人、中标人协商解决;增加造价3%-5%(含)招标人应当报主管部门同意后才能调整合同价款;增加造价5%-10%(含)招标人应当报主管部门同意、行业监督部门备案后才能调整合同价款;增加造价超过中标价10%须要单独招标的,招标人应另行组织招标,增加造价超过中标价10%无须招标的,蚌埠市、区政府投资项目须报市政府批准。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。发包人审批承包人合理化建议的期限:发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:o10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:。1510.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第3种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定:。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整。第3种方式:其他价格调整方式:施工期间部分主要材料价格调整:①调整材料的品种为:钢筋、商品混凝土、混凝土预制构件、预拌砂浆、电线电缆;②调整依据:项目所在地建设工程材料市场价格信息公布的工程建设材料市场价格(以下简称“信息价”)③调整幅度:合同工期内月单项材料“信息价”与招标工程量清单所采用的单项材料“信息价”变化在+5%~-5%内(含+5%和-5%),材料单价不予调整;合同工期内月单项材料“信息价”上涨超过招标工程量清单所采用单项材料“信息价”的5%,5%以外部分给予调整价差(材料信息价差);合同工期内月单项材料“信息价”下跌超过招标工程量清单所采用单项材料“信息价”5%以外材料价差由发包人受益。调整部分的金额只计税金不计其他金额。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:除工程量清单项目漏项和设计变更以外的其他风险。风险费用的计算方法;本工程风险范围以内风险费用已经包括在投标报价中,不再另行计算风险范围以外合同价格的调整方法:。2、总价合同。总价包含的风险范围:。16风险费用的计算方法:L。风险范围以外合同价格的调整方法:。3、其他价格方式:e12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额::预付款支付期限:。预付款扣回的方式:L。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:Z12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:按月进行计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:(1)承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告,并附县进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料(2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。(3)监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的,承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:2。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期17关于付款周期的约定:根据工程形象进度,按合同完成合格工程量按月支付,具体为发包人收到承包人经监理单位和发包人驻工地代表审核签字后认可的工程量报表之日起14天内支付本部分工程价款的85%;工程验收通过,并在完成工程结算审计后付至审定金额的97%(如质保金以银行保函、担保公司担保、第三方担保、保证保险等的形式保证,则在出具终审结算报告后付至结算价款的100%),余款3%作为质保金,待缺陷责任期满后返还。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:执行通用条款(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:12.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:监理人应在收到承包人工程款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:发包人在收到监理人审查后的工程款申请单7天内完成审批并签发进度款支付证书。(2)发包人支付进度款的期限:发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:执行通用条款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:执行通用食同条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。118发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:发包人无正当理由不接收工程的,发包人自应当接收工程之日起,承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人无正当理由不移交工程的,承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:执行通用合同条款。(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:执行通用合同条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:竣工验收合格之日起一周内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料。竣工结算申请单应包括的内容:执行通用合同条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限:。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:。14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:根据发包人需要,并提供相关证明材料。承包人提交最终结算申请单的期限:在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:发包人收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。(2)发包人完成支付的期限:发包人颁发最终结清证书后7天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期19缺陷责任期的具体期限:24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:,是。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(3)种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:(2)%的工程款;(3)其他方式:银行转账或见索即付银行保函或投保保险公司建设工程施工合同履约保证保险15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定:15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:24个月。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:一般情况须在48小时之内,情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的须在6小时之内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:执行通用合同条款。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期顺延。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:人(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:!。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:__。20(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:_。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:。(7)其他:/16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:执行通用合同条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行通用合同条款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用合同条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:L17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:a六级以上的地震b战争、动乱、空中飞行物坠落c非本合同双方责任造成的爆炸。国家或地**府相关行政部门政策、规定、文件要求导致的政策性项目停建、缓建3个月以上,也属不可抗力。17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:执行通用合同条款。18.3其他保险关于其他保险的约定:执行通用合同条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:执行通用合同条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用合同条款。W20.争议解决20.3争议评审NTIL合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。120.3.1争议评审小组的确定21争议评审小组成员的确定:。选定争议评审员的期限:。争议评审小组成员的报酬承担方式:/其他事项的约定:。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地人民法院起诉。20.5因项目建设发生的一切纠纷,导致发包方承担诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费等任何费用,发包方均有权向承包方进行追偿。M1H22附件:工程质量保修书发包人(全称):蚌埠中欣投资发展有限责任公司承包人(全称):河南启文建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就蚌山区花半里项目外供电建设项目签订工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为_设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年3.装修工程为2年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年:5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为一年;7.其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。二13.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。234.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人公章(公章)7法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表技或其委托代理人组织机构代码:组织机构代码:911600MA3XG65AX6010040地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:26115146376924安徽宽投工程担保有限公司宽投担保AnhuiKTEngineeringGuaranteeCo.Ltd履约保函保函编号:KTDB202312180032致:蚌埠中欣投资发展有限责任公司(受益人)鉴于蚌埠中欣投资发展有限责任公司(以下简称“发包人”)与河南启文建设工程有限公司(以下简称“承包人”)就蚌山区花半里项目外供电建设项目(项目名称)(以下简称“本项目”)及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》(下称“合同”)。我方愿意就承包人履行与发包人签订的合同,向发包人提供担保。1.担保金额不超过人民币(大写)壹拾贰万陆仟玖佰玖拾玖元玖角玖分(¥126,999.99元)2.本保函保证期间自保函开立之日起至发包人签发或应签发工程接收证书之日止,但本保函保证期间最迟不超过2024年04月17日。3.在本保函保证期间内,当承包人违反合同约定的义务给发包人造成经济损失时,我方承担一般保证责任。我方在收到本保函原件、受益人的书面索赔通知之前不承担保证责任,索赔通知必须同时附有证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。4.本保函的担保金额将随承包人逐步履行合同约定或法定的义务及我方已支付索赔的金额而自动相应递减。5.因本保函发生纠纷,可由双方协商解决,协商不成的,任何一方均可向保证人所在地有管辖权的人民法院起诉。6.本保函自我方负责人(或其授权代理人)签章并加盖我方印章之日起生效。担保人名称:安徽宽投工程担保有限公司(盖单位章)法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)址:安徽省合肥市经济技术开发区天门路80号3栋3304室万川创客云基地B080号地邮政编码:230011电话:0551-65231646日期:2023年12月18日(本保函失效后,请将原件退回我方注销)扫码查询真伪建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下:一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。(一)合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。(二)通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。(三)专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用台同条款时,应注意以下事项1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致;2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款;3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划VI门PI、《示范文本》的性质和适用范围IJT《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。2第一部分合同协议书发包人(全称):蚌埠中欣投资发展有限责任公司承包人(全称):河南启文建设工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蚌山区花半里项目外供电建设项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:、工程概况1.工程名称:蚌山区花半里项目外供电建设项目。2.工程地点蚌山区3.工程立项批准文号:2310-340303-04-01-1713074.资金来源:国有资金。5.工程内容:工程量清单及施工图纸包含的范围内。群体工程应附《承包人承揽工程项目…览表》(附件1)。6.工程承包范围:清单及图纸全部内容。、合同工期计划开工日期:年月_日。(具体时间以开工令为准)计划竣工日期:年_月_日。工期总日历天数:90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为:人民币(大写)陆佰叁拾肆万玖仟佰玖拾玖元陆角玖分(¥6349999.69元)W其中:(1)安全文明施工费:3人民币(大写)(?元);(2)材料和工程设备暂估价金额:人民币(大写)(¥元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写)(?元);(4)暂列金额:人民币(大写):肆拾万元(¥400000元)。2.合同价格形式:单价合同。五、项目经理承包人项目经理:李永波六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。A七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。八2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,N不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。43.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于202年12月2日签订。十、签订地点本合同在蚌埠市蚌山区签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方盖章生效。十三、合同份数本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执肆份,承包人执肆份。发包人:(公示)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:组织机构代码:组织机构代码:91411600MA3XG65AX6地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:2611514637695发包人:(公示)承包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:组织机构代码:组织机构代码:91411600MA3XG65AX6地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:261151463769第二部分通用合同条款全文引用《建设工程施工合同(示范文本)》((GF2017-0201)通用合同条款6第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括:(1)施工合同协议书;(2)施工合同专用条款;(3)承诺书(确认函)、委托函;(4)图纸:(5)工程建设标准强制性条文;(6)施工投标文件及其补充说明和已标价工程量清单:(7)施工图纸、设计变更、现行国家、省、市及内部有关施工、设计方面的规范、标准和其他有关技术资料、技术说明;(8)合同终止前洽商、变更等和甲方签署明确双方权利义务的纪要。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人:名称:资质类别和等级:联系电话:1.1.2.5设计人:名称:安徽诚信电力工程有限公司资质类别和等级:丙级联系电话:1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:规划许可的永久占地和满足施工需要的临时占地。1.1.3.9永久占地包括:规划许可证规划的许可占地。1.1.3.10临时占地包括:承包人根据实际需要。1.3法律适用于合同的其他规范性文件:现行的中华人民共和国国家法律、行政法规、部门规章和安徽省、蚌埠市地方性法规、地**府规章、政府主管部门公开发布的各种规范性文件。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括:中华人民共和国、安徽省、蚌埠市以及行业主管部门颁布的现行的各种规范性文件和强制性标准。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称:发包人提供国外标准、规范的份数:;发包人提供国外标准、规范的名称:。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:1.5合同文件的优先顺序7合同文件组成及优先顺序为:同通用条款。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限:开工通知前14日内提供;发包人向承包人提供图纸的数量:肆套;发包人向承包人提供图纸的内容:全套施工图1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件,包括:必要的施工深化设计、施工组织设计、专项施工方案、必要的加工图和大样图、进度计划、供应采购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划书、其他国家规定应由承包人提供的文件;承包人提供的文件的期限为:必须满足工程施工要求及监理人、发包人审查期限要求;承包人提供的文件的数量为:具体根据监理人要求提供承包人提供的文件的形式为:具体根据监理人要求提供;发包人审批承包人文件的期限:发包人和监理人于收到后7日内审定或提出修改意见。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定:承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件,供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点:施工现场项目管理部;发包人指定的接收人为::o承包人接收文件的地点:施工现场项目管理部;承包人指定的接收人为:2。监理人接收文件的地点施工现场项目管理部;监理人指定的接收人为:1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定:承包人应根据施工需要,负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利,以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利。承包人承担修建临时道路及其他临时基础设施的费用。承包人协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定:以现场条件为准。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:以现场条8件为准。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属:归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求:(1)承包人仅可用于本项目工程施工,未经发包人事先书面许可,承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则,承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的损失。(2)承包人保证只将上述文件用于本合同履行,不得将上述文件的任何部分泄露给第三方,否则视为侵犯发包人商业秘密,并应依法承担相应赔偿责任。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:归承包人和发包人共同所有关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:不得提供给与本工程无关的第三方1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式:由承包人承担1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:允许调整合同价格的工程量偏差范围:2.发包人2.2发包人代表发包人代表:姓名:身份证号:/职务:联系电话:电子信箱:通信地址:发包人对发包人代表的授权范围如下:具体执行发包人出具的授权委托书2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:(1)发包人负责协调将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地,具体由承包人实施,9期间发生费用均由承包人承担。(2)发包人负责协调施工场地与公共道路的通道开通;(3)发包人负责办理施工所需证件、批件,承包人负责协助办理。(4)发包人提供各具体基础设施项目的相关资料和批文。(5)承包人需要协助发包人负责做好与项目建设有关的征地、拆迁及其它协调沟通工作。(6)在正式签署单项工程合同前,发包人须向乙方提供该项目的图纸、规划等相关资料。(7)其他应由发包人负责提供的施工条件。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求:合同签订后30日内。发包人是否提供支付担保:是。发包人提供支付担保的金额:施工合同金额的8%。发包人提供支付担保的形式:银行保函、担保公司担保、第三方担保、保证保险等。发包人提供支付担保的时间:合同签订后30日内。3.承包人3.1承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的内容:执行国家相关标准、规范的规定。承包人需要提交的竣工资料套数:执行国家相关标准、规范的规定并满足实际验收需要。承包人提交的竣工资料的费用承担:由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间:执行国家相关标准、规范的规定并满足发包人实际需要。承包人提交的竣工资料形式要求:按发包人要求执行。(10)承包人应履行的其他义务:3.2项目经理3.2.1项目经理:姓名:李水波身份证号:******************建造师执业资格等级机电工程一级建造师注册证书号:豫1412017201900206建造师执业印章号:豫1412017201900206安全生产考核合格证书号:豫建安B(2023)1148553联系电话:15039471816电子信箱:719829497@qq.com通信地址:河南省开封市厨氏县庄头乡鸡王村二组承包人对项目经理的授权范围如下:行使合同约定的承包人权利,履行合同约定的承包人职责。关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目经理必须保证每月在工地工作时间不少于10关于变更的范围的约定:一、工程量清单中已有适用于变更工程的价格,按工程量清单中已有的价格确定;2、工程量清单中只有类似于变更工程的综合单价,可参照类似的综合单价计算。类似于此工程项目的综合单价是指工程量清单项目中除主要材料价格不相同外,其余工作内容、项目特征及其涉及的人工费、机械费及其它材料费均相同的项目,可按评审后清单类似项目加材料价差(材料价差为不同材料在投标当期《蚌埠工程经济》中的信息价差额)调整确定类似工程项目的综合单价。3、新增项目,设计变更变化的项目的材料价格的确定:(1)预算评审价中已有的材料应按已有的材料单价执行;(2)预算评审价中没有的材料,按投标当期《蚌埠工程经济》中的信息价确定;若信息价为区间价的,则按区间价的算术平均值计取;(3)若《蚌埠工程经济》中没有的材料,可参考周边地区(宿州、滁州、合肥)信息价确定,特殊材料无参考价格的,由发包人按照合理的成本加利润的原则核定后确定。10.4变更估价10.4.1变更估价原则关于变更估价的约定:L合同履行过程中,需要调整合同价款,增加造价3%(含)以下的由招标人、中标人协商解决;增加造价3%-5%(含)招标人应当报主管部门同意后才能调整合同价款;增加造价5%-10%(含)招标人应当报主管部门同意、行业监督部门备案后才能调整合同价款;增加造价超过中标价10%须要单独招标的,招标人应另行组织招标,增加造价超过中标价10%无须招标的,蚌埠市、区政府投资项目须报市政府批准。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限:监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。发包人审批承包人合理化建议的期限:发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为:o10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定:。1510.8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定:11.价格调整11.1市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定:调整。因市场价格波动调整合同价格,采用以下第3种方式对合同价格进行调整:第1种方式:采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:第2种方式:采用造价信息进行价格调整。(2)关于基准价格的约定:。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/%时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时,其超过部分据实调整。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/%时,其超过部分据实调整。第3种方式:其他价格调整方式:施工期间部分主要材料价格调整:①调整材料的品种为:钢筋、商品混凝土、混凝土预制构件、预拌砂浆、电线电缆;②调整依据:项目所在地建设工程材料市场价格信息公布的工程建设材料市场价格(以下简称“信息价”)③调整幅度:合同工期内月单项材料“信息价”与招标工程量清单所采用的单项材料“信息价”变化在+5%~-5%内(含+5%和-5%),材料单价不予调整;合同工期内月单项材料“信息价”上涨超过招标工程量清单所采用单项材料“信息价”的5%,5%以外部分给予调整价差(材料信息价差);合同工期内月单项材料“信息价”下跌超过招标工程量清单所采用单项材料“信息价”5%以外材料价差由发包人受益。调整部分的金额只计税金不计其他金额。12.合同价格、计量与支付12.1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围:除工程量清单项目漏项和设计变更以外的其他风险。风险费用的计算方法;本工程风险范围以内风险费用已经包括在投标报价中,不再另行计算风险范围以外合同价格的调整方法:。2、总价合同。总价包含的风险范围:。16风险费用的计算方法:L。风险范围以外合同价格的调整方法:。3、其他价格方式:e12.2预付款12.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额::预付款支付期限:。预付款扣回的方式:。12.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限:预付款担保的形式为:Z12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则:执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则。12.3.2计量周期关于计量周期的约定:按月进行计量。12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定:(1)承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告,并附县进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料(2)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人,以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的,有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测,并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的,监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。(3)监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的,承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量,据此计算工程价款。12.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定:。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项(总价合同的计量)约定进行计量:e12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序:。12.4工程进度款支付12.4.1付款周期17关于付款周期的约定:根据工程形象进度,按合同完成合格工程量按月支付,具体为发包人收到承包人经监理单位和发包人驻工地代表审核签字后认可的工程量报表之日起14天内支付本部分工程价款的85%;工程验收通过,并在完成工程结算审计后付至审定金额的97%(如质保金以银行保函、担保公司担保、第三方担保、保证保险等的形式保证,则在出具终审结算报告后付至结算价款的100%),余款3%作为质保金,待缺陷责任期满后返还。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定:执行通用条款。12.4.3进度付款申请单的提交(1)单价合同进度付款申请单提交的约定:执行通用条款。(2)总价合同进度付款申请单提交的约定:。(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定:212.4.4进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限:监理人应在收到承包人工程款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限:发包人在收到监理人审查后的工程款申请单7天内完成审批并签发进度款支付证书。(2)发包人支付进度款的期限:发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式:12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批:。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批:执行通用条款。13.验收和工程试车13.1分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验收时,应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过:48小时。13.2竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定:执行通用食同条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法:无。13.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限:合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。1318发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为:发包人无正当理由不接收工程的,发包人自应当接收工程之日起,承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人无正当理由不移交工程的,承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。13.3工程试车13.3.1试车程序工程试车内容:执行通用合同条款。(1)单机无负荷试车费用由/承担;(2)无负荷联动试车费用由/承担。13.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定:执行通用合同条款。13.6竣工退场13.6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限:竣工验收合格之日起一周内。14.竣工结算14.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限:承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单,并提交完整的结算资料。竣工结算申请单应包括的内容:执行通用合同条款。14.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限:发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批。发包人完成竣工付款的期限:关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:14.4最终结清14.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数:根据发包人需要,并提供相关证明材料。承包人提交最终结算申请单的期限:在缺陷责任期终止证书颁发后7天内提交。14.4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:发包人收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。(2)发包人完成支付的期限:发包人颁发最终结清证书后7天内完成支付。15.缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期19缺陷责任期的具体期限:24个月。15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定:是。在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第(3)种方式:(1)质量保证金保函,保证金额为:(2)%的工程款;(3)其他方式:银行转账或见索即付银行保函或投保保险公司建设工程施工合同履约保证保险15.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第种方式:(1)在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额:(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;(3)其他扣留方式:关于质量保证金的补充约定:15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为:24个月。15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间:一般情况须在48小时之内,情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的须在6小时之内。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形:执行通用合同条款。16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法:(1)因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任:工期顺延。(2)因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:。(3)发包人违反第10.1款(变更的范围)第(2)项约定,自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任:!。(4)发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任:。20(5)因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任:_。(6)发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的违约责任:(7)其他:/16.1.3因发包人违约解除合同承包人按16.1.1项(发包人违约的情形)约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,承包人有权解除合同。16.2承包人违约16.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形:执行通用合同条款。16.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法:执行通用合同条款。16.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定:执行通用合同条款。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式:L17.不可抗力17.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形:a六级以上的地震b战争、动乱、空中飞行物坠落c非本合同双方责任造成的爆炸。国家或地**府相关行政部门政策、规定、文件要求导致的政策性项目停建、缓建3个月以上,也属不可抗力。17.4因不可抗力解除合同合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18.保险18.1工程保险关于工程保险的特别约定:执行通用合同条款18.3其他保险关于其他保险的约定:执行通用合同条款。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险:执行通用合同条款。18.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定:执行通用合同条款。W20.争议解决20.3争议评审NTIL合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定:。120.3.1争议评审小组的确定21争议评审小组成员的确定:。选定争议评审员的期限:。争议评审小组成员的报酬承担方式:/其他事项的约定:。20.3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定:20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第2种方式解决:(1)向/仲裁委员会申请仲裁;(2)向工程所在地人民法院起诉。20.5因项目建设发生的一切纠纷,导致发包方承担诉讼费、仲裁费、鉴定费、律师费等任何费用,发包方均有权向承包方进行追偿。1八H!22附件:工程质量保修书发包人(全称):蚌埠中欣投资发展有限责任公司承包人(全称):河南启文建设工程有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》,经协商一致就蚌山区花半里项目外供电建设项目,签订工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年:3,装修工程为2年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年:5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为一年;7.其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。二13.对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。234.质量保修完成后,由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项:工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人公章小包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人组织机构代码:组织机构代码:9141600MA3XG65AX6地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:26115146376924发包人公章小包人:(公章)法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人组织机构代码:组织机构代码:9141600MA3XG65AX6地址:地址:河南省开封市尉氏县庄头乡鸡王村二组法定代表人:法定代表人:夏晓磊委托代理人:委托代理人:李永波电话:电话:15839487859开户银行:开户银行:中国银行股份有限公司周口大庆路支行账号:账号:261151463769
投标 / 标书制作要点(原创)
本外供电建设涉及「采购合同公告」,投标方需重点关注:① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目;② 提供同类项目业绩证明;③ 报价方案与售后响应须明确;④ 紧盯投标截止与开标节点,建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应,务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理:17551026086
