文物数字化保护利用采购合同公告（黄平县文体广电旅游局2023）
贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目合同公告
一、合同编号：/
二、合同名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目政府采购合同
三、项目编号： P5226222023000AXE
四、项目名称： 贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目
五、合同主体
采购人（甲方）: 黄平县文体广电旅游局
地 址: 黄平县
联系方式: 15185677948
供应商（乙方）: 贵州保利文物古建有限公司
地 址: 贵阳市观山湖区阳关大道麒龙商务港A地块2号楼1506
联系方式: 15761666409
六、合同主要信息
七、合同签订日期：2023年12月26日
八、合同公告日期：2023年12月26日
九、项目付款日期：2024年12月26日
十、其他补充事宜
文件预览：
成交合同.pdf
建设工程施工合同贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分合同协议书发包人（全称）：黄平县文体广电旅游局承包人（全称）：贵州保利文物古建有限公司根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：、工程概况1.工程名称：贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目2.工程地点：黄平县飞云崖景区3.工程内容：黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目方案所示内容。4.工程承包范围：招标工程量清单及实施方案所示范围二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：包干价：人民币（大写）贰佰壹拾壹万贰仟叁佰贰拾伍元整（￥2112325.00元）2.合同价格形式：根据施工图及工程量清单套《贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价16定额》结合市场价及政策性调整文件计价。五、承包人项目经理项目经理姓名：饶先杰身份证号：建造师执业资格等级及执业证号：请填写完全施工员姓名：饶崇和职称：身份证号：质量员姓名：陈永富职称：L身份证号：安全员姓名：赵昆职称：L身份证号：材料员姓名：安晓梅职称：L身份证号：资料员姓名：龙长丽职称：L身份证号：承包人施工相关人员不能随意更换，如确需要更换相关人员，需要经发包人和监理单位同意后安排同等资质人员替换六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件（下列文件是本合同不可分割的部分）：（1）中标通知书；（2）投标函及其附录（如有）（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）实施方案（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.承包人负责施工期间安全。包括文物建筑和内部建筑、设施安全，施工安全等，并为参建人员购买人身意外伤害、工伤保险等安全保险。4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。5.承包人按国家政策按时足额支付民工工资，服从接受相关部门的监督管理。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2023年_12月26日签订十、签订地点本合同在黄平县文体广电旅游局签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自甲乙双方签字盖章后生效。十三、合同份数本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人1.法定代表人：委托代理人：La十委托代理人：印先2028年12月26日2023年12月26日第二部分通用合同条款（实行2013版第二部分通用合同条款）第三部分专用合同条款1.1方案和承包人文件1.1.1方案的提供发包人向承包人提供实施方案的期限：签订合同后7日内；发包人向承包人提供方案的数量：一套发包人向承包人提供方案的内容：实施方案施工内容1.1.2承包人文件承包人提供的文件的期限为：签订合同后7日内承包人提供的文件的数量为：各一份1.2联络1.2.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.2.2发包人接收文件的地点：黄平县文体广电旅游局；发包人指定的接收人为：承包人接收文件的地点：施工现场承包人指定的接收人为：饶先杰监理人接收文件的地点施工现场监理人指定的接收人为：1.3交通运输1.3.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：出入现场由承包人对现场进行封闭施工，凭证出入。1.3.2场内交通关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：“三通一平”即路通、电通、水通后进入施工场地1.4工程量清单错误的修正出现工程量错误时，是否调整合同价格：调整允许调整合同价格的工程量偏差范围：出现工程量变化，根据图纸和施工实际情况由四方主体（设计、施工、监理、业主）确认后形成文件，各方签字确认，形成签证2.发包人及技术指导2.1发包人代表：姓名：杨晓东联系电话：发包人对发包人代表的授权范围如下：现场安全生产、文明施工工作的落实、检查，工程质量和工程量签认2.2技术指导：姓名：杨晓东联系电话：2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供2.2.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：工程通过竣工验收之日。2.2.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：“三通一平”3承包人3.1承包人的一般义务（1）承包人提交的竣工资料的内容：完整的工程技术资料（含验收资料、竣工图）承包人需要提交的竣工资料套数：四套承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后一月内承包人提交的竣工资料形式要求：纸质（2）承包人应履行的其他义务：按国家相关规定执行3.2项目经理及相关管理人员3.2.1项目经理姓名：饶先杰承包人对项目经理的授权范围如下：在施工期间内于承包人和监理人办理的一切事宜关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不低于规范要求（注明规范规定具体内容或者来源）3.2.2相关管理人员项目负责人需具备文物保护工程责任工程师资质，且必须为本公司在编人员。3.3工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时闸：开工到竣工监理人由发包人确定监理公司按监理规范执行。确定后，形成书面文件附在本合同后方5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：参照《全国重点文物保护单位文物保护工程竣工验收管理暂行办法》5.2隐蔽工程检查隐蔽工程由承包人提出申请，由发包方、监理、施工方现场据实确认后形成文件，各方签字盖章确认6.工期和进度6.1施工组织设计6.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工工艺、工期计划及现场人员、材料和设备的组织6.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工后7个工作日发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3个工作日6.2施工进度计划6.2.1施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3个工作日7.1开工7.1.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工合同签订后2个工作日发包人应完成的其他开工准备工作及期限：7个工作日7.2测量放线7.2.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工后7个工作日7.3异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）（2）8变更8.1变更的范围关于变更的范围的约定：设计施工图纸所示内容之外的部分8.1变更估价8.1.1变更估价原则关于变更估价的约定：按现场签证的工程量套投标预算的单价计算，如投标预算无单价的按三方（发包方、监理方和施工方）当地签证的市场询价的单价计算9.合同价格、计量与支付9.1合同价格形式9.1.1本工程合同价格形式采取：固定单价合同9.2预付款10.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：30%预付款支付期限：本合同签订，施工材料、人员进场后7个工作日内预付款扣回的方式：无9.3计量9.3.2计量周期关于计量周期的约定：每月20日9.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：工程完成实际发生的工程量计量。9.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：按每月完成的实际工程量计量。9.3.5其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：无9.4工程款支付9.4.1付款周期关于付款周期的约定：按工程完成进度节点拨付9.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：无9.4.3进度付款申请单的提交合同进度付款申请单提交的约定：二份9.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：2个工作日发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：2个工作日（2）发包人支付进度款的期限：7个工作日发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无9.4.5工程款支付金额：本合同签订，人员进场后拨付30%预付款。完成工程量进度50%支付合同价20%进度款，工程主体完工支付合同价25%进度款，初验合格审计后支付剩余22%工程款，3%作为工程质保金，一年后无质量问题甲方一次性将尾款项支付给乙方。10.竣工结算10.1竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：结算审核完成后7日内竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行，参照进度付款申请单约定内容10.2竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：7日内发包人完成竣工付款的期限：承包人提交竣工付款单后一月内10.3最终结清10.3.2凌工付款申请乙方提交竣工付款申请单的期限：工验收合格后一周内。承包人提交最终结清申请单的份数：4份10.3.3竣工结算审核甲方审批竣工付款申请单的期限：递交竣工文件后一月内甲方完成竣工付款的期限：工程验收并审计合格后支付全部工程款的时间为工程验收合格日的第二年的对应日。11、工程分包11.1承包不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。12.缺陷责任期与保修12.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：壹年12.2质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是12.2.1承包人提供质量保证金的方式种方式：质量保证金采用以下第（2）（1）质量保证金保函，保证金额为：（2）3%的工程款；（3）其他方式：12.2.2质量保证金的扣留种方式：质量保证金的扣留采取以下第（2）（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额：（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式关于质量保证金的补充约定：12.3双方责任1.发包人违约发包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：（1）因发包人原因未能在计工日期前7天内下达开工通知的；（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；（3）发包人违反第10.1款，变更的范围“第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。发包人违约的责任发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法因发包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项，发包人违约的情形“约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项“发包人违约的情形”第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。因发包人违约解除合同后的付款承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：（1）合同解除前所完成工作的价款；（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；（3）承包人撤离施工现场以及遗散承包人人员的款项（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；（6）按照合同约定应退还的质量保证金；（7）因解除合同给承包人造成的损失。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条“争议解决”的约定处理。承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。2.承包人违约承包人违约的情形在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的：（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；（4）承包人违反第89款“材料与设备专用要求”的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正承包人违约的责任承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。12.4保修11.3.1保修责任工程质量保修期为：三年11.3.2修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：七个工作日内13.争议解决13.1仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：（1）向地**府相关仲裁委员会申请仲裁；（2）向黄平县人民法院起诉。附件协议书附件：附件：工程质量保修书附件：工程质量保修书发包人（全称）：黄平县文体广电旅游局承包人（全称）：贵州保利文物古建有限公司发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就贵州省黔东南苗族侗族自治州黄平县（飞云崖）文物数字化保护利用项目签订工程质量保修书。、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括、设备硬件、软件制作安装工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：设备硬件、软件一年内免费保修二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面工程为无年；3.装修工程为无年；4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为无年；5.供热与供冷系统为无个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为无年；保修的具体内容：设备硬件、软件制作安装工程7.项目保修期限：一年质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为十二个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金四、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：无工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人（公章）：承包尺（公章）法定代表人：法定代表人委托代理人是志成委托代理人：703年12月26日2023年12月26日
投标 / 标书制作要点（原创）
本文物数字化保护利用涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
