电子商务产业园项目工采购合同公告（肥西县紫蓬乡村振兴有限公司2023）
肥西电子商务产业园项目工程
合同编号：
2023AEEGZ00339-001
合同名称：
肥西电子商务产业园项目工程
项目编号：
2023AEEGZ00339
项目名称：
肥西电子商务产业园项目工程
项目所属行业类别：
工程招标
招标人(甲方)：
肥西县紫蓬乡村振兴有限公司
合同甲方编号：
91340123MA2UXBTW4R
中标人(乙方)：
安徽铜矿建设有限公司
合同乙方编号：
91341102793586901P
所属地域：
安徽省
合同金额：
5420.800300万元
主要人员：
姓名： 赵勇 证书名称： 建筑工程二级 证书编号： 皖234080810353
合同预定完成时间：
2024年12月28日
合同签订日期：
2023年12月29日
合同公告日期：
2023年12月29日
代理机构：
肥西县公共资源交易有限责任公司
中标、成交公告：
合同附件：
详情见附件
免责声明 ：
根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》（皖政办〔2016〕65号）文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
办理流程公开
累计办理时间：0天1小时1分47秒
招标人（招标代理机构）提交
提交节点：
2023-12-29
中标人签章
办理状态：
通过
办理时间：
2023-12-29
办理用时：
0天0小时40分
交易中心见证
办理状态：
通过
办理时间：
2023-12-29
办理用时：
0天0小时21分
附件:
履约保函.pdf
中标通知书.pdf
肥西电子商务产业园项目工程合同.pdf
（GF-2017—0201）建设工程施工合同肥西电子商务产业园项目工程往房城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一节合同协议书发包人（全称）：肥西县紫蓬乡村振兴有限公司承包人（全称）：安徽铜矿建设有限公司根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就肥西电子商务产业园项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1．工程名称：肥西电子商务产业园项目工程2．工程地点：肥西县紫蓬镇3．工程立项批准文号：肥西县发展改革委项目备案表，2306-340123-04-01-7818594.资金来源：企业投资5．工程内容：本项目占地约20.41亩，总建筑面积约3.2万平方米。建设内容：主要建设标准化厂房及相关配套设施。群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。6．工程承包范围：招标文件（含答疑、修改澄清文件）规定的工程范围。二、合同工期计划开工日期：2024年1月10日。计划竣工日期：20255年1月09日.工期总日历天数：3655天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准三、质量标准工程质量符合...合格_标准，同时需满足以下要求：须获得“安徽省建筑安全生产标准化示范工地”称号。四、签约合同价与合同价格形式1．签约合同价为：人民币（大写）伍仟肆佰贰拾万捌仟零叁元整（￥54208003.00元）；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）贰佰零捌万捌任伍佰贰拾玖元壹角壹分（?2088529.11_元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）￥元）；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(￥元)；（4）暂列金额人民币（大写）(￥元）。2．合同价格形式：总价合同五、项目经理承包人项目经理：赵勇。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7)已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2．承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量2和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3．发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于20年12月日签订十、签订地点签订。本合同在肥西县十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效生效。本合同自双方签字并盖章十三、合同份数本合同一式拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。发包人：肥西县紫蓬乡村振兴有限公司（公章）承包人：安徽铜矿建设有限公司（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：！！地址：91341102793586901PP地址：安徽省滁州市矿南路邮政编码：88号2023年12月29日法定代表人：邮政编码：委托代理人：法定代表人：2023年12月把代理人：电话传真电话：电子信箱：传真：开户银行：电子信箱：账号：开户银行：中国建设银行股份有限公司滁州广场支行账号：340501738608000024143法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：！！P地91341102793586901P址：安徽省滁州市矿南路邮政编码：88号2023年12月29日法定代表人：邮政编码：委托代理人：法定代表人：2023年12月把代理人：电话传真电话：电子信箱：传真：开户银行：电子信箱：账号：3开户银行：中国建设银行股份有限公司滁州广场支行账号：34050173860800002414第二节通用合同条款采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）中通用合同条款。上述资料由承包人自行准备。2023年12月29日4第三节专用合同条款①专用合同条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本招标项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部分。序号条目号信息或数据2.5发包人向承包人提供工程款支付担保的时间：取得施工许可证1个月内办理工程款支付担保。工程款支付担保的金额：提供施工合同额10%的工程款支付担保。工程款支付担保可采用的其他形式：工程款支付担保可以采用银行保函，担保公司担保，第三方担保等方式，也可以用工程款支付保证保险替代。在我省开展工程款支付担保业务的保证人应向有关主管部门提供担保凭证网络验证途径，对于政府投资房屋建筑和市政工程建设项且，建设单位可以根据合同约定将有权部门出具的相应资金保障证明，作为工程款支付担保凭证。23.2.1项目经理姓名：赵勇身份证号：334230119740407081X建造师执业资格等级：建筑工程二级建造师注册证书号：皖234080810353承包人对项目经理的授权范围如下：行使合同约定的权利、履行合同约定的职责。承包人的任何指令和文件只有经承包人项目经理签字后方有效，无项目经理签字的任何来自承包人的书面文件发包人均不予承认，所涉及到的合同价款或费用发包人也概不支付承包人项目经理每月在施工现场的时间：驻场时间每月不少于22天，每天在岗工作时间不得少于_88小时。33.7承包人是否提供履约保证金：是。承包人提供履约保证金的形式：2023年12月29日现金（银行转账、银行电汇）乙银行保函Z担保机构担保四保证保险履约保证金的金额：中标合同金额的2%。履约保证金提交期限的要求：签订合同前。本专用条款由招标人根据项目情况编制，其中合肥市政府投资性项目，应当采用总价合同，市场价格波动引起的调整方式应当符合相关规定要求。2023年12月29日6序号条目号信息或数据履约保证金退还时限：履约保证金有效期满77日内（最迟不得超过项且竣工验收通过后28天）。45.1.15.1.1特殊质量标准和要求：（1）凡因承包人承包的工程出现质量缺陷等问题，受到县级主管部门或新闻媒体通报批评或光的，对承包人处以违约金10万元／次；受到市级主管部门或新闻媒体通报批评或曝光的，对承包人处以违约金50万元／次；受到省级主管部门或新闻媒体通报批评或曝光的，对承包人处以违约金100万元/次；受到国家级主管部门或新闻媒体通报批评或光的，对承包人处以违约金200万元／次。现场出现质量问题，经现场工程师或监理工程师下达整改通知的，整改到位并经现场工程师或监理工程师验收合格后方可进行下道工序施工。（2）施工过程中，使用不合格建筑材料、构配件和设备，不符合设45.1.1计要求和施工技术标准，未按合同约定执行等，责令限期整改，并对45.1.1承包人处以违约金20万元／次。（3）关于工程奖项的约定：同时需满足以下要求：须获得“安徽省建筑安全生产标准化示范工地”称号。关于建造要求：（1）绿色建筑等级要求：（2）智慧工地管理要求：（3）建筑垃圾减量化目标：（4）装配式建筑装配率要求：（5）57.5.2因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人支付爱奇入2简价款的万分之二的违约金：工程延期28天以上的，每天按合同价款万分之五向发包人支付违约金；57.5.2延期竣工56天以上的，发包人有权解除合同，并追究连带损失因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：一违约金最高限额为合同价款的4%序号条目号信息或数据67.9.2提前竣工的奖励；711.1市场价格波动是否调整合同价格的约定：仅对招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中约定的人工、主要材料进行价格调整。812.1合同价格形式(1)单价合同。综合单价包含的风险范围：风险费用的计算方法：风险范围以外合同价格的调整方法：(2)总价合同。总价包含的风险范围：人工、材料、机械费用的市场价格变化（不包盒招标文件发布的《可调整价差人工和主要材料一览表》中约定的可调整价差人工、主要材料），除不可抗力以外的其他风险。风险费用的计算方法：投标人在投标报价时已经考虑，不再另行计取。风险范围以外合同价格的调整方法：详见合格专用条款“11.1市场价格波动引起的调整”约定_。（3）其他价格方式：912.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：合同签订金额（扣除暂列金）的10%。预付款支付期限：合同签订后一个月内或不迟于约定的开工日期前7天内预付工程款预付款扣回的方式：在支付工程进度款中按进度款支付比例扣除，扣完为止1012.2.2预付款担保2023年12月29日承包人提交预付款担保的期限；与项目履约保函一并提交。预付款担保的形式为：提供不可撤销的银行或担保机构等额保函1112.4.1付款周期一8序号条目号信息或数据项目预付款为合同签订金额（扣除暂列金）的10%。发包人收到承包人经经监理单位和发包人驻现场代表及跟踪审计审核签字认可的工程量报表后30个日历天内支付本部分工程款的80%，竣工验收合格后付至已完合格工程量对应价款的85%。完成工程结算审定后，付至最终确认价款的97%，剩余的3%作为质保金，待缺陷责任期满后支付。备注：如承包人采用“银行保函或保证保险等方式”提交等额工程质量保证金，则在工程审定结算后招标人应付至最终结算价款的100%。1215.2.1缺陷责任期的具体期限：24个且。1315.3.1质量保证金可采用以下任意一种方式：（1）由银行业金融机构、工程担保公司、保险机构出具银行保函、工程质量保险等担保方式，担保/保证金额为：3%的合同价款；（2）3%的工程款；（3）其他方式：注：以现金形式提交质量保证金的（含从工程款中以扣留方式提交的），同时退还银行同期活期存款利息。本协议并非并非甲方单方制定重复多次使用之格式条款合同。本协议所有内容均经双方协商一致认可，双方对合同内容、条款均为明知。不存在需要一方向另一方对合同条款予以提示说明之处。2023年12月29日g影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：(签字)地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日2023年12月29日61附件10：预付款担保预付款保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于_（以下简称“受益人”)与（以下简称“申请人”）于_年_月日就（标段编号）的_（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称“基础合同”），开立人根据主合同了解到申请人为主合同项下之承包人，受益人为主合同项下之发包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未按照合同约定正确和合理地为合同目的使用预付款，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元三、本保函有效期自开立之日起至发包人全额扣回预付款之日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额；（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：2023年12月29日受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。62七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件，由受益人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：(签字）地址邮政编码：电电话：传真开立时间：年月日2023年12月29日63附件11：支付担保支付保函示范文本编号：（受益人名称）：鉴于（以下简称“受益人”）与（以下简称“申请人”）于年月_日就（标段编号）的（标段名称）有关事项协商一致共同签订《》（以下简称基础合同”），开立人根据基础合同了解到申请人为基础合同项下之发包人，受益人为基础合同项下之承包人，基于申请人的请求，开立人同意就申请人履行与受益人签订的基础合同项下的工程款（指基础合同约定的除工程质量保修金以外的工程款）付款义务，向受益人提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。一、本保函担保范围：申请人未履行基础合同约定的工程款支付义务，应当向受益人承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）元(三、本保函有效期自开立之日起至基础合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项支付之日后日止。四、开立人承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的七日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求；（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；（2）载明要求支付的金额（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；（4）声明不存在合同文件约定或我国法律规定免除申请人或开立人支付责任的情形；2023年12月29日（5）付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：受益人发出的书面付款通知应由其法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经开立人书面同64意转让本保函或其项下任何权利，对开立人不发生法律效力。六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。七、本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，因本保函产生的纠纷案件由申请人所在地人民法院管辖。九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。开立人：（公章）法定代表人（或授权代表）：(签字）地址：邮政编码：电话：传真开立时间：年月日2023年12月29日65附件12：暂估价一览表12-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注12-3:专业工程暂估价表序号名称单位数量+单价（元）合价（元）备注2023年12月29日66附件13:安全生产合同安全生产合同为在肥西电子商务产业园项目工程（项目名称）下标段）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人肥西县紫蓬乡村振兴有限公司(发”包人名称，以下简称“发包人”）与承包人安徽铜矿建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：1.发包人职责（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2.承包人职责（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能67部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，密按国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。683.违约责任如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5.本合同正本一式份，副本_份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。发包人：肥西县紫蓬乡村振兴有限公司（盖单位章）承包人：安徽铜矿建设有限公司（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：签字）法定代表人或其委托代理人：签字）2023年12月14日年12月14日20232023年12月29日69附件14：项目经理质量终身责任制承诺项目经理质量终身责任制承诺致：肥西县紫蓬乡村振兴有限公司(招标人）本人作为施工项目经理，承担相关质量终身责任，现郑重承诺如下：一、在取得施工许可证后进行施工。二、严格执行施工规范及标准。三、严格按规定配备施工项目部关键岗位人员，并确保所有人员到岗履职。四、严格按照经施工图审查机构审查合格的工程设计文件及合同约定的质量标准精心组织施工。五、施工中采用合格的建筑材料、建筑构配件和设备等，并严格按规定执行见证取样制度。六、建立、健全质量检查、验收制度，严格工序管理，做好隐蔽工程质量的检查和记录。七、对施工中出现的质量问题，及时进行整改。严格依法依规履行义务。八、履行相关工程质量检查、验收及事故处理等职责。九、履行其他法律法规规定的职责。项目经理：（签字）日期:2023年12月14日2023年12月29日70
投标 / 标书制作要点（原创）
本电子商务产业园项目工涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
