珠海市临时停车位建设工程 施工图设计采购合同公告（珠海市斗门区斗门镇人民政府2024）
斗门镇新墟临时停车位建设工程
采购项目名称：
斗门镇新墟临时停车位建设工程
采购项目编码：
4404030069948512209190608
项目业主：
珠海市斗门区斗门镇人民政府
服务机构：
中伦国际设计集团有限公司
合同名称：
斗门镇新墟临时停车位建设工程
合同编号：
4404030069948512209190608
合同总金额：
￥7,512.02元
合同签订时间：
2022年10月12日
履约人员：
合同服务期限：
2022年10月12日至2022年11月12日
服务内容：
按甲方要求编制设计
合同附件
新墟停车场设计.PDF
珠海市斗门区斗门镇人民政府 2024年01月02日
工程设计合同项目名称：斗门镇新墟临时停车位建设工程项目地点：珠海市斗门区斗门镇新墟设计证书等级：乙级发包人：珠海市斗门区斗门镇人民政府承包人：中伦国际设计集团有限公司珠海分公司签订日期：2022年10月2日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：珠海市斗门区斗门镇人民政府承包人：中伦国际设计集团有限公司珠海分公司发包人委托承包人承担斗门镇新墟临时停车位建设工程设计工作，经双方协商一致，签订本合同。第一条签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计市场管理规定》；1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；1.3建设工程批准文件；1.4《工程勘察设计收费标准》（2002年本）第二条设计依据2.1发包人提交的基础资料2.2承包人采用的主要技术标准是：符合国家强制性标准条文和现行的工程建设标准设计规范（规程）和制图标准第三条项目概况3.1项目名称：头门镇新塘临时停车位建设工程设计3.2项目地点：珠海市斗门区斗门镇新塘3.3工作内容：制定设计方案、绘制施工图纸及施工过程的指导服务。第四条费用4.1双方商定，本合同的设计费为人民币柒仟伍佰壹拾贰元零贰分（7512.02元）（此设计费已含税款）。收费依据和计算方式按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。4.2承包人提交设计资料并审批通过后10天内，最迟不超过工程开工后10天内，发包人支付承包人设计费的100%。4.3由于发包人原因，项目在实施过程中而中止，则已完成的阶段工作的服务费按发包人确认的已完成的工作量进行结算并支付。4.4由于政策调整或其他原因导致项目规模缩减，则已完成的阶段工作的服务费，按照缩减之后的实际项目规模验收结算后支付费用，由于项目规模缩减导致承包人实际损失的，发包人不予赔偿。4.5双方委托银行代付代收有关费用。第五条发包人应向承包人提交的有关资料及文件序号资料名称份数有关事宜1委托书1按双方约定时间2现状图纸（电子档）1按双方约定时间第六条承包人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料名称份数提交日期有关事宜1施工图设计4份合同签订后7个日历天内符合发包人要求且需通过相关部门审查2电子文件1份dwg、pdf等格式第七条双方责任：7.1发包人责任：7.1.1发包人委派负责该项目沟通、协调工作。7.1.2发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。在发包人按合同第五条的约定提供资料后，承包人应在3日内完成审核，逾期未提出修改意见的，视为发包人已按合同约定履行资料提供的义务。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，承包人按合同第六条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。镇7.1.3在未签合同前发包人已同意，承包人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。7.1.4发包人应按本合同规定的金额和日期向政府相关部门申请承包人的相关费用。因承包人原因致使设计文件不能通过审批，其责任由承包人负责，承包人应修改完善，否则发包人不予支付该项目费用。7.1.5发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。7.1.6发包人应保护承包人的设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经承包人同意，发包人对承包人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权向发包人提出索赔。7.1.7本项目发包人不支付定金。7.2承包人责任：7.2.1承包人委派张甲未为本项目的项目负责人，并对所提供的设计成果负责。承包人需提供项目负责人的社保证明和资质证明。7.2.2承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行项目设计工作，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给2发包人造成经济损失，发包人有权向承包人索赔。7.2.3承包人采用的主要技术标准是：国家、广东省和珠海市的有关建筑工程设计规范和规定。7.2.4设计合理使用年限为按国家规定相关年限。7.2.5承包人按本合同第三条和第六条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。7.2.6承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。承包人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及安装单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。7.2.7其他：（1）合同签署后，承包人无特殊情况未经发包人同意不得变更项目负责人。（2）承包人承担因限额设计需要增加的设计修改工作，不另计费用。（3）签订合同后承包人其企业资质、组织机构、财务能力、信誉情况等资格条件发生变化，不再实质上满足招标文件对投标人资格要求的，发包人有权废除承包人的中标，并解除已签订的合同，由此所引起的后果由承包人承担。（4）如因设计质量原因，承包人设计成果三次未能通过技术性审查或行政主管部门审批时，列为不诚信单位，发包人有权废除承包人的中标并解除已签订的合同，经济损失由承包人自行承担。（5）在现场工作的承包人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。（6）本项目设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。第八条违约责任8.1发包人应按本合同第四条规定的金额和时间向承包人支付设计费。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按第四条规定支付设计费。8.2承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于承包人错误造成项目质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，承包人在收到发包人退费通知后七日内没有退还相应设计费用的，发包人有权在下期应支付设计费用中扣除相应数额。如下期应支付设计费用不足以弥补损失，则承包人仍应就超出部分承担赔偿责任。8.3本合同生效后，承包人单方要求终止或解除合同的，承包人应返还全部已收的费用，如有其他损失的，承包人仍需承担相应的赔偿责任。第九条保密发包人有权复印用于本项目。第十条争议本项目设计咨询服务合同发生争议，发包人与承包人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，按下列第（二）种方式解决：（一）提交珠海仲裁委员会仲裁；（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。第十一条合同生效及其他L11.1各方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。11.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时，各方应及时协商解决。11.3本合同各方签字盖章即生效，一式肆份，发包人贰份，承包人贰份。11.4各方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。11.5经各方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（正文完）5发包人名称：珠海市斗门区斗门镇人民政府（盖章）法定代表人：或委托代理人：经办人：住所：邮政编码：电话：传真：签订日期：202年10月12日承包人名称：中伦国际设计集团有限公司珠海分公司（盖章）法定代表人：或委托代理人：经办人：住所：邮政编码：电话：传真：开户银行：珠海华润银行股份有限公司城南支行银行帐号：213227505862200001签订日期：2022年1月1日
投标 / 标书制作要点（原创）
本临时停车位建设工程 施工图设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。珠海市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
