宁波市农村公路加密工程采购合同公告（宁波市奉化区大堰镇人民政府2024）
一、合同编号：11N00298260X20233201
二、合同名称：奉化区大堰镇箭岭至羊夹岙农村公路加密工程合同
三、项目编号：FHZFCG(2023)328D
四、项目名称：奉化区大堰镇箭岭至羊夹岙农村公路加密工程
五、合同主体
采购人（甲方）：宁波市奉化区大堰镇人民政府
地 址：奉化区大堰镇人民政府
联系方式：13656887831
供应商（乙方）：嘉兴市通达建设工程有限公司
地 址：嘉兴市秀洲区油车港乐源路123号419室
联系方式：0573-82326706
六、合同主体信息
1.主要标的信息：
主要标的名称：奉化区大堰镇箭岭至羊夹岙农村公路加密工程 数量：1.00 单价（元）：2821491.00 规格型号（或服务要求）：施工范围:路面结构采用18厘米厚水泥混凝土+16厘米厚水泥稳定碎石基层（水泥含量约5%），拼宽路段路面采用18厘米厚水泥混凝土+15厘米厚C15素砼垫层。路面排水主要利用路面纵坡及路面横坡以自然排水方式将水排出路面之外或排至路边侧砼边沟。新建填方路基采用M7.5浆砌片石挡墙进行防护。沿线新建1*0.6米圆管涵3道，原有涵洞用1*0.8米圆管涵接长4道。设置标志标线、波形护栏、凸面镜等设施施工工期:6个月项目经理:李晓兰执业证书信息:公路工程专业贰级注册建造师，并具有有效的安全生产考核合格证（B证）
2.合同金额（元）：2821491.00
3.履约期限、地点等简要信息：,
4.采购方式：竞争性磋商
七、合同签订日期：2023年12月25日
八、合同公告日期：2024年01月12日
九、其他补充事宜：无
附件信息：
施工合同-大堰箭岭公路.pdf
项目编号：FHZFCG（2023）328D政府采购合同文本（工程类）项目名称：奉化区大堰镇箭岭至羊夹香农村公路加密工程甲方：宁波市奉化区大堰镇人民政府乙方：嘉兴市通达建设工程有限公司签订地：宁波市奉化区大镇签订日期：2023年12月合同协议书宁波市泰化区大堰镇人民政府（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施率化区大镇镇岭至羊夹香农村公路加密工程（项目名称），已按受热兴市通达建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1.工程位于大镇箭岭村，路线起于Y400与箭岭村西侧交叉口南侧150米处，终点位于山顶水塘东北侧250米的机粉路处，全长1959米。按《小交一1一通量农村公路工程技术标准（JTG2111-2019）》中的四级（II类）标准进行设计，设计速度为15千米／小时，路基路面同宽为4.5米，其中行车道宽3.5米，两侧土路肩硬化宽各为0.5米。全线在原有机耕路上提升改造，不涉及征地。路面结构采用18厘米厚水泥混凝土+16厘米厚水泥稳定碎石基层（水泥舍量约5%），拼宽路段路面采用18厘米厚水泥混凝土+15厘米厚C15素砼垫层。路面排水主要利用路面纵坡及路面横坡以自然排水方式将水排出路面之外或排至路边侧砼边沟。新建填方路基采用M7.5浆砌片石挡墙进行防护。沿线新建1*0.6米圆管涵3道，原有涵洞用1*0.8米圆管涵接长4道。设置标志标线、波形护栏、凸面镜等设施。2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（1）合同协议书及各种合同附件（含廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同、工程资金监管协议及评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）项目专用合同条款（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（5）公路工程专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）工程量清单计量规则；（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（9）通用技术规范；（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；（11）已标价工程量清单；（12）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；（13）其他合同文件。上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述排列顺序在先者为准。3.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰佰捌拾贰万壹仟肆佰玖拾壹元（￥2821491）4.承包人项目经理：李晓兰。承包人项目技术负责人：姚伟甫5.工程质量符合交工验收的质量评定：合格标准。工程安全目标：合格6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人应按照监理人指示开工，工期为6个月9.本协议书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。10.本协议书正本二份、副本肆份，合同双方各执正本一份，副本贰份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。甲方名称（公章）：乙方名称（公章）：统一社会信用代码统一社会信用代码或身份证号码：住所：住所：法定代表人或授权代表法定代表人或授权代表（签字）：（签字）联系人：联系人：约定送达地址：约定送达地址：33028邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：见证人：采购代理机构名称住所：法定代表人或股权代表（签字）：联系人：电话：第一节通用合同条款“通用合同条款”采用《标准施工招标文件》第四章第一节“通用合同条款”。第二节专用合同条款A.公路工程专用合同条款“A公路工程专用合同条款”采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第四章第二节“A、公路工程专用合同条款”。B项目专用合同条款“B.项目专用合同条款”采用《浙江省公路工程施工招标文件示范文本》（2022年版）第四章第二节“B.项目专用合同条款”。20项目专用合同条款数据表21说明：本数据表是项目专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专22用合同条款的组成部分。23序号条目号信息或数据11.1.2.2发包人名称：宁波市奉化区大堰镇人民政府发包人地址：奉化区大堰镇文教路6号21.1.2.6监理人：将在签订本项目合同协议书之后，由发包人书面通知承包人31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算2年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应制位施工前7天内签发图纸修改图和补充图给承包人53.1.1监理人在行使下列权力前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的交更指示65.2.1发包人是否提供材料或工程设备：查76.2发包人是否提供施工设备和临时设施：查88.1.1内发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：签订合同后7242519.2622720.2824.1承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上述资料后7天内911.5（3）逾期交工违约金：2000元／天1011.5（3）逾期交工违约金限额：履约保证金额的20%1111.6提前交工的奖金：0元／天1211.6提前交工的奖金限额：0%签约合同价1315.5.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的—%或增加收益的L%给予奖励1416.1因物价波动引起的价格调整按照第16.1项约定的原则处理。1517.2.1（1）开工预付款金额：50%签约合同价1617.2.1（2）材料、设备预付款比例：上等主要材料、设备单据所列费用的%1717.3.2承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份1817.3.3（1）进度付款证书最低限额：—%签约合同价或万元1917.3.3（2）逾期付款违约金的利率：不计利率2017.5.1（1）承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份2117.6.1（1）承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份2218.2（2）竣工资料的份数：6份2318.5.1单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：查2418.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：否2519.7（1）保修期：自实际交工日期起计算2年2620.1建筑工程一切险的保险费率：4%2720.4.2保险费率按4%考虑，第三者责任险按2000元计入。2824.1争议的最终解决方式：诉讼诉讼法院名称：宁波市奉化区人民法院1.6图纸和承包人文件1.6.3图纸的够改通用合同条款1.6.3项细化为：条款”中同一编号的条款一起阅读和理解。图纸需要修改和补充的，应由由义前的7天内签发图纸修改图和外充1.一般约定1.7联络通用合同条款第1.7.2项约定1.1词语定义1.1.1合同1.7.2第1.1.1中的通知，公路工程专用合同条款第1.1.1.8目细化为：定和决定等来往函件，均应在函件2.发包人义务2.6支付合同价款标报价说明、其他说明及工程量清单各项表格。本款补充：1.1.2合同当事人和人员发包人应按照承包人提供的通用合同条款1.1.2项细化为：人在项目所在地开设的农民工工本项目的发包人为：宁波市奉化区大镇人民政府2.8其他义务1.4合同文件的优先顺序本款补充：公路工程专用合同条款1.4款约定为：发包人向承包人提交和履组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：28天内，按照金额和条件对等（1）合同协议书及各种合同附件（含康政合同、安全生产合同、工程质量责任合同及的格式向承包人提交一份支付评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）清交工付款之后28天内退还（2）中标通知书；其他费用或收益。（3）投标函及投标函附录；4承包人（4）项目专用合同条款（含招标文件补造书中与此有关的部分）；（6）公路工程专用合同条款4.1承包人的一般义务（6）通用合同条款；4.1.3完成各项承包工（7）工程量清单计量规则：通用合同条款4.1.3项（8）项目专用技术规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；承包人应按合同约定以（9）通用技术规范；补工程中的任何缺陷。承包（10）图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分）；备和其他物品，并按合同约承包人应在签订合同材（11）已标价工程量清单：部应成为承包人授权的代理（12）承包人有关人员、设备投入、财务能力的承诺及投标文件中的施工组织设计合同期满为止。（13）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.3图纸的修改通用合同条款1.6.3项细化为：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的7天内签发图纸修改图和补充图给承包人。承包和补充后的图纸施工1.7联络通用合同条款第1.7.2项约定为：1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在函件发出24小时内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。2.发包人义务2.6支付合同价款本款补充：发包人应按照承包人提供的人工费用数额，将应支付工程款中的人工费单独拨付到承包人在项目所在地开设的农民工工资（劳务费）专用账户2.8其他义务本款补充：发包人向承包人提交和履约担保对等金额的支付担保。发包人应在签署合同协议书后28天内，按照金额和条件对等的原则，按招标文件规定的格式或者其他经承包人事先认可的格式向承包人提交一份支付担保。支付担保的有效期同履约担保。支付担保应在发包人付清交工付款之后28天内退还给发包人，承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其他费用或收益。4.承包人4.1承包人的一般义务4.1.3完成各项承包工作通用合同条款4.1.3项细化为：承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。承包人应在签订合同协议书后14天内为本合同实施设立现场项目经理部，该项目经理部应成为承包人授权的代理人或代表的合法机构，承包人应保证该项目经理部履行职责直至合同期满为止。4.1.10其他义务公路工程专用合同条款4.1.10第（2）目细化为：（2）承包人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、乐石、黏土或其他当地材料等所发生的料场使用费及共他开支或补偿费。发包人应尽可能协助承包人办理料场租用手续及解决使用过程中的有关问题。发包人协助办理的成功与否，不免除根据合同文件规定的承包人的一切责任。公路工程专用合同条款4.1.10第（3）目补充：承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良行为记录纳入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价管理系统及宁波市信用评价管理系统。承包人的项目经理部是农民工工资支付行为的主体，承包人的项目经理是农民工工资支付行为的责任人。项目经理部要建立全体农民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给农民工本人，或委托银行发放农民工工资，严禁发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人。工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。农民工花名册和工资支付表应报监理人备查。承包人在本工程中，应严格执行《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建（2020）7号）、《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》（浙交（2009）39号）、《宁波市奉化区交通运输局关于印发交通工程建设领域“无欠薪”专项治理实施方案的通知》（奉交工（2017）7号）、关于印发《宁波市奉化区工程建设领域农民工工资保证金制度实施办法》的通知（甬奉防欠薪办发（201717号）。承包人应按照《关于进一步落实交通建设领域施工企业农民工记工考勤卡等事宜的通知》的规定，在用工后15天内与农民工签订劳动合同，根据劳动合同签订情况，统计农民工人数，按照实际人数办理记工考勤卡，项目完工后或农民工提前离开工地，承包人应在合同约定的期限之内对农民工工资进行结算，并一一次性付清所有应发放的工资，同时承包人应在项目部和新闻媒介上分阶段公示工资支付情况，并公开2个监督电话（电话为当地交通主管部门和劳动保障部门等第三方单位可打通的号码），公示期为5个工作日。承包人应加强劳动合同管理，规范公路建设用工行为。不拖欠农民工工资，及时、足额发放农民工工资。否则，按第22.1条款承包人违约处理。公路工程专用合同条款4.1.10第（6）目补充（6）承包人应按照浙江省交通运输厅《浙江省高速公路建设工程标准化工地管理规定》《关于印发浙江省深化高速公路施工标准化活动实施方案的通知》《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》、交通运输部《关于开展高速公路施工标准化活动的通知》《高速公路施工标准化技术指南》和《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。承包人应按照浙江省交通运输厅《关于印发浙江省普通国省道公路建设工程标准化工地建设管理和考核办法（试行）的通知》《浙江省交通建设工程平安工地建设管理实施办法》和交通运输部《关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》等相关部门的要求进行工地标准化、施工标准化和管理标准化建设和安全、文明施工。公路工程专用合同条款4.1.10第（7）目至第（15）目细化为：（7）项目审计（含跟踪审计）、稽查和检查等的配合a.与本工程项目相关的审计和稽查，承包人应高度重视并委派专人积极予以配合；b.有关单位对本项目的各种检查等活动，承包人有义务予以积极配合开展各项工作；c.本工程项目有关的各类统计报表、汇报材料包括交（竣）工验收和项目后评价报告等，承包人有义务配合发包人做好编制工作并提供相应的资料；d.承包人应按发包人，监理人和有关文件要求，建立相应的计量、支付和变更台账，同时承包人应配合发包人、监理人建立相应的台账，并保持其持续有效直至工程决算完成；e.承包人应按发包人要求将有关材料的供货合同等资料提供给发包人和监理人备案。取材的料场或供货人和货源应保持相对固定，承包人及其供货人应接受发包人和监理人的监督检查，如有变更应及时通知发包人或监理人并送交相应有关资料。监理人征得发包人同意后有权要求承包人更换不符合要求的料场，承包人必须接受。（8）与第三方检测、监控、科研单位的配合a.承包人必须积极配合、协助第三方检测、监控、科研等单位的工作，委派专人做好配合工作。b.承包人应熟悉第三方检测、监控、科研等单位的检测、监控、科研实施方案和流程，配合工作也应有相应的方案，该方案须经监理人审批同意；c.施工检测、监控、科研过程中，应在监理人的统一调配下，承包人应尽可能地提供人员、材料、设备的便利，以便施工检测、监控、科研工作顺利地进行；d.承包人应参与检测、监控、科研资料的总结与分析工作。（9）地方道路、分流道路的维护和管理承包人在使用现有地方道路和分流道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，（15）承包人应按照新江省交做到施工、通车两不误。承包人应针对通车路段的施工特点，提出通车路段的施工维护，久安全质量选程视频监控系统的通知通组织方案，报监理人及相关职能部门批准，并认真组织实施。施工方案和措施应包括：视频监控系统建设和管理的通知》a.成立维护、管理组织，负责正常道路维护和交通管理工作；整合接入工作的通知做好相关工b.配备交通管理标志，指定专人维护交通秩序：4.3分包c.加强与交警、路政等职能部门联系，争取交警、路政等的参与，建立切实可行交通公路工程专用合同条款4.3.：管理制度。本项目严禁转包和违法分包由于承包人措施不力，导玫阻车和事故频发或损坏现有地方道路及分流道路，影响交通4.6承包人人员的管理安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加公路工程专用合同条款4.6时，应由承包人承担一切责任和费用。4.6.6承包人的所有管理。（10）承包人应配合发包人做好征地拆迁的配合工作，必要时应无偿提供人力、设备以为反光标志服，同时须符合相关及材料等方面的支持配合，承包人因此增加的费用应认为已包括在合同价之中，发包人不另4.6.7承包人项目经理、项行支付。总工离开工地必须向监理人书（11）几个承包人或与相邻标段或与相邻项目在同一区域内施工时，监理人有权协调工20天（特殊情况经监理人批准程的实施，并对工程街接作出指示，承包人应在监理人的统一协调下工作，承包人因此增加4.6.8除因管理原因发生的费用应认为已包括在投标价之中，发包人不另行支付。系（需提供相关部门或单位的（12）未经发包人事先批准，承包人不得在任何报纸、商业或技术文献上刊登或披露任鹦押或判刑外，承包人不得提何与本合同或与本工程有关的详细资料。得发包人同意，并经有关行业承包人不应在现场或施工设施上展示或允许展示任何贸易和商业性广告。在工地现场张所具有的资格和业绩条件。贴布告，应事先得到监理人的批准，当监理人指示撤除时，应立即执行。4.8保障承包人人员的（13）承包人不得将任何种类的爆破器材给予、易货或以其他任何方式转给他人，承包通用合同条款4.8.3项人应遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》。承包人在进行爆破施工前应当编制详承包人应至少设一名具细实施性施工方案、安全专项方案以及进行相关的试爆工作的实施方案，并报经监理人及相在施工现场的传染病检查、关部门审批认可，同时应综合考虑爆破震动、落物等负面因素对正在运营的高速公路、电力、承包人应加强施工过程中的监控量测工作，一旦爆发任何具有传卖通信通讯等周边设施、建筑物和环境等的影响制定相应的预警预控机制和安全应急预案，避免对上述设施造成破坏，否则，由此引起的一治和消灭上述传染病蔓延度，与当地卫生防疫部门禾切费用均由承包人承担。4.11不利物质条件（14）工程完工后，承包人所在标段的遗留问题，如（不限于）：河道清理、渣土清4.11.1不利物质条运、临时用地（含取、弃土场等）的复耕复绿、老桥拆除砼垃圾的清理外运解小、建筑垃圾和渣土清运，临时工程的清除、赔偿，因承包人施工原因造成的受损地方道路、桥梁或其他5.材料和工程设备公共设施等，承包人应积极主动进行处理、解决、修复和恢复等，并承担所有费用。如果上5.1承包人提供的材述问题在发包人规定的期限内不能解决，发包人有权单独或委托其他单位进行处理，发生的承包人提供的材料和全部费用从承包人保留金中抵扣，承包人应无条件接受。“由限（3）联（）于于）w习工联人药车不工福排家5614.1.3监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果12.暂停施工的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行，或由监12.1承包人督停施工的责任理人委托给第三方独立的检验单位，该检验单位必须具有国家技术监督局或专业机构的认证公路工程专用合同条数12.1款（6）项约定：资格。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由（6）由天包人承担的其他暂停施工此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：重新试验和检验结果证明该项材料、工程设13.工程质量各和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合13.1工程质量要求理利润。公路工程专用合同条款第13.1.1项约定为：15.变更山新方汽技规信及（公路工程检标准执行。本工程的质量目标为15.3变更程序交工验收的质量评定：合格公路工程专用合同条款第15.3.4项细化为：13.2承包人的质量管理15.3.4工程设计变更程序应严格执行宁波市奉化区的相关规定和要求。公路工程专用合同条款第13.2.3和13.2.4项细化为：15.4变更的估价原则13.2.3永包人必须连守有关法律法规、规章和办法，严格执行公路工程强制性技术标公路工程专用合同条款第15.4.2项约定为：准、各类技术规范及《浙江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人15.4.2已标价的工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。但是，民代表大会常务委员会公告部4号），全面及行工程合同义务，依法对公路工程质量负责。如果合同的工程量清单中某一个支付子目所列的“合价”（含变更后的“合价”）超过签约13.2.4示包人应当建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程质量管合同价的2%，而且该支付子目变更后增加或减少数量超过工程量清单中所列数量的25%，理推施，完谷工程质量目标保障机制；严格遵守国家有关法律法规、规章及《浙江省交通建则该支付子目的单价应子以调整，新单价的确定原则适用15.4.4项的规定。当支付子目变设工程质量和安全生产管理条例》（浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号）.更后的数量增加超过工程量清单中所列数量的25%的，调整后的新单价适用于该支付子目严格执行公路工程强制性技术标准、各类技术规范及规程，全面履行工程合同义务。超过工程量清单中所列数量的工程数量：当支付子目变更后的数量减少超过工程量清单中所13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查列数量的25%的，调整后的新单价适用于该支付子目全部工程数量。公路工程专用合同条款第13.5.1项补充：公路工程专用合同条款15.4.4项细化为：隐蔽工程覆盖前应经监理人检查签认，分阶段（工序）进行摄像或照相，并向监理人提15.4.4已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，按以下原则进行组价：供相关资料作为计量支付的依据。（1）委托方提供的宁波仁湖工程设计有限公司设计的《奉化区大堰镇箭岭至羊夹香衣公路工程专用合同条款补充第13.7款：村公路加密工程》施工图设计。13.7质量抽检（2）定额套用：《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、公路工程机械台班费用主管交通工程质量监餐机构有权对承包人施工质量随时进行抽检，并通过监理人对工程定额》（JTG/T3833-2018）、《公路基本建设项目工程概算预算编制办法》（JTG3830-2018）、质量实施否决，承包人应积极配合并免费提供试验用的试件。承包人为配合上述工作发生的浙江省交通运输厅文件：转发交通运输部2018年第86号公告的通知（浙交（2019116号）材料、机械、人员及试验和检验等费用不另行支付中华人民共和国交通运输部公告第26号、现行浙江省、宁波市造价文件及其他有关造价依14.试验和检验据。（2）取费标准：各种费率除上述浙交（2019）116号文件有规定外，均按交通运输部14.1材料、工程设备和工程的试验和检验新编制办法的规定计列和计算，计取了冬季施工费、雨季施工费、夜间施工费、行车干扰费、通用合同条款第14.1.3项细化为：有工工程段表用一第工扣承22（22292个新财工（￥）福（22月63220）《推手馆事0014￥0（b）21.1.1（6）不可抗力的其他情形：22.违约）22.1承包人违约公路工程专用合同条款补充第18.10款：22.1.1承包人违约的情形18.10工程档案管理通用合同条款及公路工程专用合同条款22.1.1项细化为：定人工程工程格本料与工程进度同步完成，并由专人我我物案管理工作，（1）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其同星范湖《中学人民共和国格发法》《国家重大建设项目文件归格要求与档案基理规范》AT8-22）学来得的一要GT1-3），交通运站他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定新《关于发公路建设项目文停科立总归检管理办法的通知》（交办2010）382号）进入施工场地的施工设备、临时设施、材料或工程设备撤离施工场地：（新江省公路工程工文停编制办法》（新交200513号），《重大建设项目档案验收办（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准法》（检发（2006）2号）以及交通运输部《公路工程设（交）工验收办法》（2004年第3要求，又拒绝清除不合格工程；号令）等有关规定做好工程接工资料的编制，必须配备具有档案资质的专职人员负责发工档（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延案编制，且人员应稳定，未经发包人同意不得变更。承包人在工程施工结求并在发包人要求误；的规定时间内，适过档案专项验收。并移交所有工程档案资料、工程凌工结算报告给发包人（5）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任20.保险期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补：（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同：20.2人员工伤事故的保险20.2.1承包人应按《浙江省人力资源和社会保障厅等六部门转发人力资源社会保障部（7）项目已具备开工条件，因承包人原因，承包人未能按期开工等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知）（8）承包人违反第6.3款的规定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备合同约定的关键施工设备：要求，根据项目所在地规定在开工前及时缴纳工伤保险。（9）经监理人和发包人检查，发现承包人违反9.2项约定有安全问题或有违反安全管20.6对各项保险的一般要求理规章制度的情形20.6.4保险金不足的补偿（10）承包人违反第13.1.1项的约定，工程质量未达到标段竣工验收的质量评定要求公路工程专用合同条歌20.6.4款细化为：保险金的赔信金额以有资质的公估单位确定的金额为准，免赔额和超过赔偿限额的部分的：（11）承包人违反第4.9款及17.2款的约定，将发包人支付给承包人的各项价款转移由承包人承担。合同签订后建筑施工企业对建设工程项目中的一线从业人员缴纳工伤保险，或用于共他工程具体按《宁波市人力资源和社会保障局等六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场（12）承包人违反第4.6款的约定，未按承诺或未按监理人的要求及时配备称职的主要工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（通人社发（2018）48号）、《关于进一步做好管理人员、技术骨干，或未按规定替换，或搜离职守的：建设工程项目参加工伤保险工作的意见》（通人社发（2015）221号）和《宁波市建筑市场（13）承包人违反投标人须知3.5款的规定，在合同实施期间发现承包人在投标时提供施工企业从业人员参加工伤保险暂行办法》（雨人社发（2014）170号）文件执行。了虚假资料的。21.不可抗力（14）安全目标未达到招标文件规定要求的。21.1不可抗力的确认22.1.2对承包人违约的处理公路工程专用合同条款21.1.1项（6）目约定为：h.示包人发生第22.1.1项（9）目情形，发包人将责令整改：情节严重的，将停工整领。通用公司要款及分路工程专用会同条款22.1.2项细化为：并的情扣除安全生产费：i.承包人发生第22.1.1项（10）目情形，则课以不超过1%签约合同价的违约金：接有关法中理人。（）国的定以外的其物达的接和时，理人可向位人3.承包人发生第22.1.1项（11）目情形，则课以与转移（挪用）资金等额的违约金；大的海，本内。来也人应来自共连约所引起的费用增加和（k.承包人发生第22.1.1项（12）目情形，项目经理或项目总工未经发包人同竞擅自离开工地，每天课以违约金3000元／人：若每月在工地天数不足20天（特殊情形经监理人批工案延浅.）经检表证明长名人已去联了有效地遗到正选均行为，具备复工条件的，可自监理准报发包人同意例外）者，每不足一天额外课以违约金1000元／人：永包人未经发包人书面同意更换项目经理课以10万元的违约金，更换项目总工课以10万元的违约金，更换其他人签发复工通如工。4)长忘人发生部22.1.1项约定的选约储形时，无论发包人是否解除合同。发包人均主要管理人员、技术骨干课以每人次5万元的违约金；有权向长自人课以造约金。并由发包人得共连约行为上权省级交通主管部门，作为不良记录1.承包人发生第22.1.1项（13）目情形，在合同实施期间发现承包人在投标时提供了虚似材料的，课以不超过5%签约合同价的违约金。统入浙江省交通运输厅建设市场信用信息管理系统和信用评价管理系统。当示包人发业第22.1.1项约定的违约情形时，发包人有权向承包人课以选约金。具体三.承包人发生第22.1.1项（14）目情形，则课以不超过2%签约合同价的违约金。（5）承包人在工程完工后3个月内未完成交（块）工验收的，课以10000元的违约金。约定如下：a.采包人发生第22.1.1项（1）目中违反第1.8款约定的情形，除责令立即纠正外，并上述违约金将在履约担保中索扣，不足部分，招标人可在工程进度款中直接扣除。22.2发包人违约课以不超过1%签约合同价的违约金：发生第22.1.1项（1）目中违反第4.3款约定的情形，22.2.1发包人违约的情形在发包人向示包人发出书面通知的14天内未见纠正后，发包人将的情向承包人课以不超过1%签约合同价的迈约金，即使重纳了违约全，承包人仿应按合同规定继续实施和完成本合通用合同条款22.1.1项细化为：在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：同工程及其缺陷修复；（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延，拒绝批准付款申请和支b.录包人发生第22.1.1项（2）目中违反第5.3款约定的情形，在发包人向承包人发出付凭证，导致付款延误的；书面通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过材料和工程设备价值两倍的（2）由于发包人征地拆迁不到位、开工的正常条件不具备，导致承包人无法按合同约迈约金：发生第22.1.1项（2）目中连反第6.4款约定的情形，在发包人向承包人发出书面定如期开工的：通知的14天内未见纠正后，发包人将向承包人课以不超过其台班费两倍的违约金：（3）由于发包人下列原因造成停工的：c.承包人发生第22.1.1项（3）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未8.合同约定应由发包人提供的材料、设备未能按时交货或质量不符合要求或变更交货见纠正后，发包人将按每一情形的情向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金。即使地点导致承包人停工的：缴纳了违约全，承包人仍应按合同规定继续实施和完成本合同工程及其缺陷修复；b发包人提供的施工图纸延误或施工图存在差错影响施工，工程变更通知未及时下达d.承包人发生第22.1.1项（4）目情形，则按第11.5款规定处理；导致承包人停工的：0.承包人发生第22.1.1项（5）目情形，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费C.非承包人原因发生第三方阻工，而发包人未及时协调处理导致承包人停工的；用直接在质量保证金中扣除：d.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；f.承包人发生第22.1.1项（7）目情形，发包人有权按第11.5款规定的逾期交工违约（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的：金金额的二分之一乘以未按期开工天数处以违约金：（5）发包人不履行合同约定共他义务的。8.承包人发生第22.1.1项（8）目情形，在发包人向承包人发出书面通知的14天内未22.2.2发包人无正当理由不按时返还后约保证金、质量保证金或农民工工资保证金见纠正后，发包人将向承包人课以不超过0.5%签约合同价的违约金；附件一23.其他廉政合同保项目理约保证金为签约公同价款的1%关用形式：地汇银行文果／银行保函/保险公司担保.根据《关于在交通基础设施建设中加强康政建设的若干意见》以及有关工程建设。康政国会为的提行项目经发建设的规定，为做好工程建设中的党风来政建设，保证工程建设高效优质。保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，季化区大堰镇结岭至羊去秀农村公路加蜜工程（项目名称）冷修市来大明工金为的保证金制的的项目法人宁波市泰化区大理镇人民政府（项目法人名称。以下简称“发包人”）与该项20来会务的证的20，展的保证金在工程完工目的施工单位_嘉兴市通达建设工程有限公司（施工单位名称，以下简称“承包人”），验收合格后予以退还（不计息）.特订立如下合同。24.1成诉讼1.发包人和承包人双方的权利和义务因合同及会同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部，浙江省交通运输厅的（1）向空波育售政委与会中通伸我：有关规定（2）向空波市季化区人民法院起诉。（2）严格执行_奉化区大据镇黄岭至羊夫秀农村公路加宝工程（项目名称）施工合同21.2连均方除应示报约金外，仍应示担守约方因此发生的评讼费、保金费、保全担文件，自党按合同办事。保或保全保险费，调查取证费、评估鉴定资、律师费、执行费用等合理费用。（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业科密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。2.发包人的义务（1）发包人及其工作人员不得索要或按受承包人的礼金、有价证券和其他物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的宴请和娱乐活动：不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和办公用品等。（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁要活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。（4）发包人工作人员及共配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、程分包、劳务等经济活动等。农人民其工人是不以体定理出的人养分位单位或盛销材料，不停要附件二5）和设备安全生产合同求天包人药买合同税定外的天然人工作人有爱务公小不常行。不利用职权从事各种个人有份中为在东化区大深债签的至羊表香农村公路加资工程（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实费好本项目的安全管理工作，本项目发包人空立方车介活动和安排个人乐工具会，3.米它人的义冬化区大理镇人民政度（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人五兴市通达建设工程（1）来交人不得以保有理力向发以人及共工作人员行对或该赠礼金。有价证券，礼品有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：（2）为人不常订性商客义务为为人及共工作人员级销应由发包人单位或个人支付的1.发包人职责任何费用（1）严格进守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要（3）头包人不得以任何程由安排发包人工作人员参加宴请及娱乐活动。（4）示包人不得为发包人单位和个人购置成提供通讯工具、交通工具和办公用品等。（2）按照“安全第一，预防为主，综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进4.连约责任（1）发包人及共工作人员造反本合同第1、2条。按管理权照，你据有关规定给予党纪，行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。政纪或组织处理：涉范系的，交司法机关这究刑事责任；给承包人单位边成经济损失的。（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批.同时施工，同时验收，投入使用。应予以赔偿。（2）承包人及共工作人员连反本合男第1.3条。按管理权限，依据有关规定给予党纪，（4）定期召开安全生产调度会，反时传达中央及地方有关安全生产的精神。政纪或组织处理：给发包人学位造成经济织失的，应予以赔：情节严重的，发包人建议交（5）组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全通主管部门给予录包人一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。隐患。5.双方约定：本合同由双方或双方上线单位的记经监家部门负责监督执行。由发包人或2.承包人职责发包人上级单位的纪检监票部门约请示包人政承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家情况进行检查，提出在本合同规定范围内的我定意见。有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（公路工程施工安全技6.本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目境工验收后止。术规程》《公路筑养路机械操作规程》和浙江省人民政府浙政令（2012）300号《浙江省交7.本合同作为_季化区大理银新岭至羊夹秀农村公路加密工程（项目名称)施工合同通建设工程质量和安全生产管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。有关安全要求。8.本合同一式回份，由发包人和承包人各执一份，送交发包人和承包人的监督单位各（2）坚持“安全第一，预防为主，综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、发包人包1法定代表人或共委托代理人，定中工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生法定代表人或其否凭代理人：产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。年月年月发包人监督单位（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全程）（盖羊位章）（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到级向到底，一环不漏：各职能部门、人员的安全生3.违约责任产类任制失别领变到达，人人的充，项目经理是安全生产的每一责任人，现培设置的安全机如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。为、经校《公路水路工程安全生产警理办法》《新江省文建建设工程安全生产监会管理4.本合同由双方法定代表人或共授权的代理人答著并加盖单位章后生效，全部工程境工共城市国）规定的行将务职安全生产管理人员。专职费费所有员工的安验收后失效全省治安保卫工作领防效的大生，全构人员有权校有关规定发布始令，并采取保参5.本合同正本二份、副本理份，合同双方各执正本一份，副本票份，性播危防止事款发生。当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。4）来点人在任文量安的应水取多行合理的提的销站，的止共员工发生任何选法。选菜，长力或烤碍治安的行为。发包人：6）求位人退资具有劳动安全管理部门级发的安全生产考核合修证书，参加施工的人承包人位章法定代表人或共委抢你理员，必须统变安全技本教育，共和和连守车工种的各项安全技术提作规程，定期进行安全钱法定代者大或共委托代理人，每关堂共中）考核，合格者方准上岗操作。对予从事电气，起重，建筑登商架设作业、锅炉、压力容额。月焊接，机动车检费驾状，据税、潜水。瓦断检部学特路工种的人员，经过专业培训，获得《安全续作合格证》后，方准持证上岗，进工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。（6）对于易先易好的材科除应专门妥各保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟秀消防设备的性能和使用方法：承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，成允许，容愿上述同样行为。（7）操作人员上岗。必须按规定穿能防护用品，施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态：不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施施工现场必须具有相关的安全标志牌。（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。（11）安全生产费用按照浙交（2009）228号关于印发《浙江省公路水运建设工程安全生产费用管理暂行规定》、新交监（2013）43号《关于进一步加强我省交通建设工程施工安全生产费用管理的通知》的相关要求以及相关最新规定使用和管理。（12）承包人在施工期间应当肤从发包人及交通等行业主管部门的监督、检查、指令并积极做好相关配合工作。附件四：履约保证金格式附件三：履约保证金项目经理委任书发包人名称）：（承包人全称）鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受。（合同工程名称）项目经理委任书人名称）（以下称“承包人”）于年月二日参加承包段施工的投标。我方愿意无条件地，不可微销地就承包人展行与你方订立的合同。向你方提（项目名称）标致：（发包人全）（天包人全位）法定代表人（、姓名）代表本年位委任（职务、姓名）为（合同工供担保。1.担保金额人民币（大写）程名牌）的项目经理，凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算元（￥2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发交工验收证书且与支付等方面工作，由（姓名）代表本单位全面负责。承包人按照合同约定缴纳质量保证金之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收（盖单位章）承包到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具法定代表人（8系）坚鲍证明或陈述理由。（台）印吴4.发包人和承包人按合同条款第15条变更合同时，无论我方是否收到该变更，（签字）我方承担本担保规定的义务不变。年月日抄送：（监理人）担保人单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：话：传真：月日（8系）坚鲍（台）印吴（签字）（四）乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的认险检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好客类试资附件五：工程质量责任合同（五）乙方必须按照工程设计图纸和选工技术规范施工，不得推自修改工程设计。不工程质量责任合同得价工减料。（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的。应当及时提出意见和建议。大海医务院（建设工程技警管理务列），为保证在设计快用车层内建设工程质量，（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量。进度和费用的一切往来上区大理镇新的至美政校公基实工程（或在称）的发包人定政当泰北区大然镇人函件、报表均应分类编号归格保存；施工技术资料应其实、完整。）与考家人至关市通达建设工程有限公司（以下称乙方），特订立民政应（以下（八）乙方应加强对甲方按合同规定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，价下质量责任合同。乙方应拒绝使用。第一条，共建设工程项目的质量目联为标段工程交工验收的质量评定，金位：标段（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低务的材料、设备。工程域二检收的质量评定：上，来包人对本建设工程的池工质量在设计使用年限内依法终第五条违约责任身负费，施工质量责任人至降产（一）甲方及共工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工第二条甲乙双方的权利与义务程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；沙燥犯果的。依法选究刑事责任：给乙方单位（一）严格遵守国家有关法保法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。造成经济损失的，应予以赔偿。（二）严格执行_系化区太误储新的至羊未农村公路加密工程（项目名称）施工合同（二）乙方及共工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工文件，自觉按合同办事。程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法选究刑事责任；给甲方单位（三）双方的施工业务活动必须坚持好学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家，造成经济损失的，应予以赔偿。某体的利益，不得适反工程建设管理规章制度。第六条本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。（四）发现对方在注工业务活动中。有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的第七条本合同作为李化区大理值岭至羊去香农对公路加密工程施工合同附件权利和义务。与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。（五）发现对方产重进反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予第八条本合同正本二份、副本挂份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正处理并要求告知处理结果的权利。本与副本的内容不一致时，以正本为准。第三条甲方的义务一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）（二）甲方向乙方及时提关建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。发包人承包人（三）甲方不得指使乙方不按法律法现，工程建设强制性标准和施工规范进行工程的法定代表人姓共委托代理）法定代天人或其委托代理施工活动。印吴（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除能工合同的约定外，甲方不得以任何年二借口克扣工程款或拖延工程款的支付（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。（六）甲方不得以任何理由索取因扣或其他好处。第四条乙方的义务（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。（二）乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。（三）乙方必须严格屋行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人
投标 / 标书制作要点（原创）
本农村公路加密工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。宁波市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
