石家庄市汇特改造配套基础设施建设采购合同公告（石家庄市新华区城市管理综合行政执法局2024）
汇特改造配套基础设施建设隆盛路（清真寺街-普济胡同）合同公告
发布时间： 2024-01-16
一、合同编号：S1301000001003529 二、合同名称：汇特改造配套基础设施建设隆盛路（清真寺街-普济胡同）合同公告 三、项目编码：HB2023123330010005 四、项目名称：汇特改造配套基础设施建设隆盛路（清真寺街-普济胡同） 五、合同主体 采购人：石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 地址：石家庄市新华区康乐街1号 联系方式：刘洪江 供应商：河北新世纪建设工程有限公司 地址：石家庄市长安区广安大街76号谈中园9座801室 联系方式：朱志敏0311-86697280 六、合同主要信息 主要标的名称：汇特改造配套基础设施建设隆盛路（清真寺街-普济胡同） 规格型号：工期：90日历天 主要标的数量：1 主要标的单价：1735405.52 合同金额：1735405.52 履约期限、地点等简要信息：工期：90日历天、工程地点：石家庄市新华区隆盛路，西起清真寺街，东至普济胡同。 采购方式：公开招标 七、合同签订2024-01-15 八、合同公告2024-01-16 九、其他补充事宜：
隆盛路施工合同-
发布时间：
2024-01-16 采购人：
石家庄市新华区城市管理综合行政执法局
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：现特级送配套其础设化建建设防感跨（情查与价-普纤胡B（园）工程地点：石家市新华山隆数好，西起情夏与约，在主曾方明园发包人：石家色命新华区线市首2男众会改执经司承包人：河州新母级建设调，有限公司河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二0一三年十二月第一部分协议书发包人：（全称）石家危序新华这代币首理你的价败执法后392新世建设1程有限公2承包人：（全称）依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。一、工程概况工程名称：记符江运顾套基幼建设院致路（清真支线）-喜齐确同）石家正市新华区，隆数路，西起情自的，的园工程地点：石国化及请通的全都施山力诺工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。工程立项、规划批准文件号：资金来源：财改拨款二、工程承包范围图级及清的会部神山内客承包范围：三、合同工期2024年月1计划开工日期：202年2月13计划竣工日期：口90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日工期总日历天数：1期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。四、质量标准合格工程质量标准：五、合同价款1合同总价：1735405.52元）人民币（大写）：壹旧杀元任角贰分其中：（1）安全生产、文明施工费：人民币（大写）：（￥元）（2）暂列金额：人民币（大写）：元）六、项目经理承包人项目经理：七、组成合同的文件山）条的约定。组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）本合同第二部分通用条款第1.2.2款。（2）本合同第三部分专用条款第1.2.2款。八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相2同。九、承诺1承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。2.发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。十、签订时间本合同订立时间：202Y日年/日十一、签订地点区城市管理饮今行改执法局本合同订立地点：新华十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十三、合同生效当日发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。十四、合同份数-3本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人3执3份区发包人公章）承可地址：地法定代表人：法定代表1301059委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：3710银介络关文开户银行：帐号：号：63220/03001876帐邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：地址：承地法定代表人：法定代表1301059委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：3710银介络关文帐号：号：63220/03001876帐邮政编码：邮政编码：电子邮箱：电子邮箱：第三部分专用条款1.总则1.1定义1.1.41所采用的书面形式包括以下第条。（1)文书（2）信件（3）电报（4）传真（5）电子邮件（6）其他：1.2合同文件及解释1.2.2本合同文件的优先解释顺序如下：执分通用条款1.4适用的法律、标准与规范1.4.2约定适用的标准、规范的名称人现们国家地方标佳规费B.新欧[00的《石在桥件区政方款资用用管理办只》1.5通讯联络1.5.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（I）各方通讯地址和收件人：发包人确在市新华区城市管理综合不收执法局收件人：创进W邮编：Dvo%通讯地址：承包人以新世纪建设2程有限公司-69.1.总则第三部分专用条款1.1定义1.1.41所采用的书面形式包括以下第条。（1)文书（2）信件（3）电报（4）传真（5）电子邮件（6）其他：1.2合同文件及解释1.2.2本合同文件的优先解释顺序如下：执分通用条款1.4适用的法律、标准与规范1.4.2约定适用的标准、规范的名称人现们国家地方标佳规费1.5通讯联络B.新欧[00的《石在桥件区政方款资用用管理办只》1.5.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式（I）各方通讯地址和收件人：发包人确在市新华区城市管理综合不收执法局通讯地址：收件人：创进W邮编：Dvo%承包人以新世纪建设2程有限公司-69.收件人：邮编：050000监理单位为AC华艺建称领设计有限创通讯地址：互家龙梦究旅行从收件人：小爱M锦流离名港1-605层邮编：造价咨询单位：收件人：通讯地址：邮编：（2）视为送达的其他方式：邮件1.6工程分包1.6.1分包工程内容及其他事项：不1.8图纸和承包人文件1.8.1发包人向承包人提供图纸的约定（1）提供的期限：_前13日（2）提供的数量：（3）提供的内容：1.8.4承包人提供文件的约定（1）需要由承包人提供的文件包括：（2）承包人提供的文件的期限：（3）承包人提供的文件的数量：（4）承包人提供的文件的形式：（5）发包人审批承包人文件的期限：以到后了日内-701.16交通运输1.16.1出入现场的权利的约定1.16.33（1）场外交通和场内交通的边界约定：（2）发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：1.16.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。2.发包人2.1发包人完成下列工作的约定（1）办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：（3）开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：满足施13场雾雪，并保证龙工期间通畅（4）工程地质和地下管线资料的提供时间及约定：-71（5）办理有关证件的约定：3（6）组织现场交验的时间：开工前3日（7）组织图纸会审和设计交底的约定：开（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：开1（9）双方约定发包人应做的其他工作及其约定；委托给承包人负责的工作有：2.2发包人代表2.2.1发包人代表及其权力的限制（1）发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：联系电话：通讯地址：邮政编码：（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：722.5资金来源证明及支付担保的约定（1）发包人提供资金来源证明的期限要求：（2）发包人是否提供支付担保：（3）发包人提供支付担保采用形式1）银行保函2）担保公司3）其他方式：2.6支付方式的约定按以下第条1）按协议书所注明的帐号银行转帐。2）支票支付。3)其他方式：3承包人3.1承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：（9）承包人应做的其他工作及要求3.2项目经理3.2.1项目经理(1)确认（王机几罗）为项目经理，其联络通讯地址如下：身份证号：13012498510284595建造师执业资格等级：2级建造师建造师注册证书号：火奠213191922351739.14.2安全生产、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按以下第条的约定。（1）本合同第二部分通用条款第9.14.2款的规定。（2）预付、支付办法和扣回方式为9.15进度款9.15.1支付期间按以下第131条的约定。（1）以月为单位。（2）以季度为单位。（3）以形象进度为准；具体为：本了税无预付款实成程学量的6%%合国总价的4%，科格工验收税的与总你的7中算作审后付互结算价软的97%，利余%l'质彩全传质保期满后一次姓.15.2期中付款的最低限额是：（）元。9.17竣工结算与结算款9.17.1结算的程序和时限按以下第条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款9.17.2款至9.17.7款的规定办理。(2）办理结算程序和时限为9.18质量保证金9.18.2质量保证金的金额及扣留方式（1）质量保证金的金额按以下第（2）条的约定。按本合同第二部分通用条款第9.18.2款的规定。1）3%。2）为扣除暂列金额和计日工项目费后的合同价款的2(2）质量保证金的扣留按以下第条的约定。按照本合同第二部分通用条款的规定，从每次应支付给承包人的1）-81工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣窗的比例为52）其他扣留方式：经飞财政大解答，按估单价列3%一次性扣留10.材料与设备10.1发包人供应材料、设备10.1.1发包人供应材料、设备按以下第山条的约定。（1））发包人不供应材料、设备。发包人供应材料、设备的数量、质量等，按“招标人供应材料、设（2）备明细表”。10.2承包人采购材料、设备10.2.7（1）发包人指定的生产厂家或供应商：（2）指定生产厂家或供应商的材料名称、规格、数量：10.3样品10.3.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：1验收和工程试车11.1分部分项工程验收-8211.1.2监理工程师不能按时进行验收时，应提前2小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：小时。D11.4工程试车11.4.1工程试车按以下第条的约定。（1）不需要试车。（2）试车的内容及要求具体如下：11.4.5联动无负荷试车费用由承担。11.7竣工退场11.7.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：工程验收A格公纲场12.缺陷责任与保修12.1缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12.2质量保修12.2.2工程质量保修期的约定：验收格后参年13.违约13.1发包人违约8313.1.1发包人违约的情形发包人违约除通用条款13.1.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：13.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：技乡通用呆秋（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（3）发包人违反第9.9.2款第（2）项约定，自行实施被删减的工作或转由他人实施的违约责任：（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（7）其他：8413.1.3因发包人违约解除合同承包人按13.1.1款约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。13.2承包人违约13.2.1承包人违约的情形承包人违约除通用条款13.2.1款第（1）至（8）项规定外，还包括以下情形：13.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：13.2.3因承包人违约解除合同（1）关于承包人违约解除合同的特别约定：（2）发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：14.不可抗力14.1降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的数值按以下第1条的规定。（1）降水量、气温、空气相对湿度、风速、地震不可抗力的具体数值见下-85表，超过此数值视为不可抗力。项目日降水量（mm）日最高气温（C）日最低气温（C）空气相对湿度（%）风速（m/s）地震烈度（度）数值（2）按河北省《建设工程工程量清单编制与计价规程》给定的数值。15保险15.1工程保险关于工程保险的特别约定：15.3其他保险（1）关于其他保险的约定：（2）承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：15.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：16.合同争议、解决与终止16.1合同争议16.1.4争议评审86·工程争议提交争议评审小组的约定：按以下第（3）条。（1）同意提交争议评审小组确定（2）不同意提交争议评审小组确定1.争议评审小组的确定（1）争议评审小组成员的确定（2）选定争议评审员的期限：（3）争议评审小组成员的报酬承担方式：（4）其他事项的约定：16.1.5调解机构按以下第U条的约定。（1）按本合同第二部分通用条款第16.1.5款的规定。（2）调解机构为：16.1.6双方同意选择以下第B1条的方式解决争议：（1）向（）仲裁机构申请仲裁。（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。17.其他-87附件2房屋建筑工程质量保修书市新牧城市信理综公的政执证局发包人：（全称）承包人：（全称）河7收新也亿建设工孙有限公司为保证2每欢线查其为谢也好检象是客童使用期限内正常使用，发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。1.工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修内容，双方约定如下：12、3、2：质量保修期2.1质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。单项工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。2.2双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：-90-1、地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限：2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为年；3、装饰装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年5、供热、供冷系统工程为个采暖期、供冷期：6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；7、其他项目保修期限约定如下：3年3质量保修责任3.1属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，应承担相应责任。发包人可自行或指派第三方修理。3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。4质量保修费用质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。5质量保证金质量保证金的金额、扣留、返还等事项，按照施工合同相关条款的规定执行。6其它6.1双方约定的其它工程质量保修事项-916.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在验工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。2发包人公章承包人（公章皖130105907成钱法定代表人（签字法定代表人（签字）印秀1301059073624月15日202年／月5日M年建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门（公章）备案号：年月日92
投标 / 标书制作要点（原创）
本汇特改造配套基础设施建设涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。石家庄市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
