滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务 滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计采购合同公告（陆丰市陂洋镇人民政府2024）
2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务
采购项目名称：
2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务
采购项目编码：
4415810072507582312080277
项目业主：
陆丰市陂洋镇人民政府
服务机构：
长春建工勘测规划设计有限公司
合同名称：
2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务
合同编号：
4415810072507582312080277
合同总金额：
￥78,894.00元
合同签订时间：
2023年12月27日
履约人员：
合同服务期限：
2023年12月27日至2024年12月26日
服务内容：
完成2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程施工图设计。本次采购的是地质灾害治理工程设计服务。
合同附件
2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计合同.pdf
陆丰市陂洋镇人民政府 2024年01月19日
建设工程设计合同（治理工程设计合同）工程名称：2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务工程地点：广东省陆丰市陂洋镇合同编号：勘察设计证书等级：地质灾害治理工程设计乙级发包人：陆丰市陂洋镇人民政府设计人：长春建工勘测规划设计有限公司签订日期：2023年12月21中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：陆丰市陂洋镇人民政府设计人：长春建工勘测规划设计有限公司现受发包人陆丰市陂洋镇人民政府委托，委托设计人承担2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计。工程地点为广东省陆丰市陂洋镇，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本条款签订依据。1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格[2002]10号）。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219-2006）。第三条本项目的名称、规模、设计阶段、投资及设计内容序号项目名称勘察、设计阶段规模及投资设计内容12022年陆丰市电网建设项目洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计施工图设计根据勘查报告，确定治理工程措施13第四条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1委托书1原件签订合同当天2勘察范围地下管线资料1原件签订合同后7个工作日内序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1施工图设计6签订合同后50天第六条费用本工程设计费用按人民币壹拾陆万肆仟伍佰元整（￥78894.00元），含税，总包干。第七条支付方式7.1合同签订之日起5天内发包人向设计人预付设计费总额的30%作为预付款，即为￥23668.20元）7.2提交设计资料后10天内，发包人应一次付清剩余的设计费用。第八条双方责任8.1发包人责任8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，必须符合设计人的工作要求，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，发包人应另行支付设计费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应的设计费。发包人应按规定的时间按时向设计人支付设计费，每延误一天须向设计人支付该部分费用的千分之二作为滞纳金。8.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金。已开始设计工作的，工作量不足一半设计费按合同一半结算，工作量超过一半设计费按合同全额结算。8.1.4发包人必须按合同规定支付定金，发包人用文字形式确定设计的开工时间，设计人没有收到定金视作没有开工。8.1.5发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。8.1.6发包人须为设计人提供勘察施工用地、处理好青苗补偿事宜等，并2提供准确的地下管线埋藏情况给勘察单位，为勘察施工提供条件。8.2设计人责任8.2.1设计人应按照国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本条款第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.4规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。8.2.2设计人合理使用年限执行国家及地方有关技术规范。8.2.3设计人负责对设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。8.2.4设计人对设计文件出现的漏洞或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费。8.2.5由于设计人的原因，延误了设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二8.2.6合同生效后，设计人要求终止合同或解除合同，设计人应双倍返还发包人已付的定金。8.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。8.2.8对于工程设计变更相关事宜，设计人应严格按照本合同及发包人有关设计变更管理办法的规定执行。第九条本设计条款其他内容9.1发包人要求设计人派专人到施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件同意。9.2设计人为本合同项目的服务至项目竣工验收结束为止。9.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。9.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。9.5当项目的建设业主变更时，发包人应书面通知设计人并协商合同终止3或变更事宜。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三方转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁、起诉本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第一种方式解决。（一）提交项目所在地仲裁委员会仲裁；（二）依法向有管辖权的人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.2本合同双方签字盖章即生效，一式四份，发包人二份，设计人二份。12.3双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.4双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等效力。甲方：陆丰市陂洋镇人民政府乙方：长春建工勘测规划设计有限公司法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：地址：地址：签订日期007年12月27签订日期：2022年12月24广东省网上中介服务超市中选中介服务机构通知书编号：SW2312270426长春建工勘测规划设计有限公司：受陆丰市陂洋镇人民政府委托，2022年陆丰市电网建设项目陂洋镇滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务（采购项目编码：4415810072507582312080277），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币柒万捌仟捌佰玖拾肆圆整（￥78,894.00元）。服务时限为：按合同时限要求约定。请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与陆丰市陂洋镇人民政府接洽，在15个工作日内与陆丰市陂洋镇人民政府按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工汕尾市公共资源交易中心陆丰分中心A2023年12月27日
投标 / 标书制作要点（原创）
本滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计服务 滑坡隐患整治工程地质灾害治理工程设计涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。当地项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
