石家庄市市政供水一管到户改造工程采购合同公告（石家庄市裕华区农业农村局2024）
石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程36标段合同
发布时间： 2024-01-25
一、合同编号：HB2023113260010112-36 二、合同名称：石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程36标段合同 三、项目编码：HB2023113260010112 四、项目名称：石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程36-42标段 五、合同主体 采购人：石家庄市裕华区农业农村局 地址：石家庄市裕华区塔南路169号 联系方式：鲁雅絮 供应商：河北洋溪建筑工程有限公司 地址：河北省邯郸市丛台区北仓路恒大名都7栋1单元1802室 联系方式：秦阳0311-67565723 六、合同主要信息 主要标的名称：石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程36标段 规格型号：对36标段方正小区(6层）进行一管到户改造。一管到户改造内容包括水表出户、二次加压、庭院管网、楼道管道及相应土建工程，质量标准：合格；施工范围：工程量清单和工程施工图纸所含全部内容。 主要标的数量：1 主要标的单价：701233.65 合同金额：701233.65 履约期限、地点等简要信息：计划工期：180日历天 履约地点：石家庄市裕华区 采购方式：公开招标 七、合同签订2024-01-24 八、合同公告2024-01-25 九、其他补充事宜：
36标段工程量清单36标段施工合同
发布时间：
2024-01-25 采购人：
石家庄市裕华区农业农村局
石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户工程改造工程（一期）二标段工程量清单石家庄市裕华区农业农村法定代表大或招标人：局委托代理人：于晓明（单位公章）（签字盖章）工程造价河北康龙德工程造价咨询法定代表人或咨询人：有限公司委托代理人：杨慧霞（单位公章及成果专用章）（签字盖章）杨翠放公84编制人复核人：千国天水波4973B11010然5造作火景签字盖专角章厂（延价里宁专用方方1河有公司有限公司有效期至：2025年12月31日有效期至：2025年12月31日编制时间：工程项目总价表工程名称：石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程36标段第1页共1页序号其中：（元）其中：（元）序号名称金额（元）规费安全生产、文明施工费1方村街道办事处-方正小区合计1.1方村街道办事处-方正小区工程费1.2方村街道办事处-方正小区设备费及其税金/合计单项工程费汇总表工程名称：石家庄市裕华区居民小区市政供水一管到户改造工程36标段第1页共1页序号其中：（元)其中：（元)序号名称合计规费安全生产、文明施工费1方村街道办事处-方正小区合计1.1给排水工程合计台计（不含设备费）单位工程费汇总表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号名称计算基数费率（%)其中：（元）其中：（元）其中：（元）序号名称计算基数费率（%)人工费材料费机械费1分部分项工程量清单计价合计//2措施项目清单计价合计//2.1单价措施项目工程量清单计价合计/2.2其他总价措施项目清单计价合计1/3其他项目清单计价合计/4规费直接费中的人工费+机械费5安全生产、文明施工费不含税金和安全生产、文明施工的建安造价6税前工程造价不含税金的建安造价6.1其中：进项税额见增值税进项税额计算汇总“表7销项税额税前工程造价一进项税额8增值税应纳税额销项税额-进项税额9附加税费增值税应纳税额10税金增值税应纳税额+附加税费合计分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价1#楼031002003177套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn50（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个282031002003178套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn40（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个103031002003179|套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn32（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个84031002003180套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn25（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个25031001006607塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn501.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m31.26031001006608塑料管1.安装部位：管井2.乔质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn401.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m31.4031001006609塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn321.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m12.68031001006610塑料管1.安装部位：管井2.介质：水m45.2/本页小计///分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第2页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价3.材质、规格：钢塑复合管Dn201.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求9031001006611塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：PPRdn251.0MPa4.连接形式：热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m14710031003001799螺纹阀门1.类型：自动放气阀（管并）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个411031003001800螺纹阀门1.类型：截止阀（管井）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个412031003001801螺纹阀门1.类型：锁闭阀（管井）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个4213031003001802螺纹阀门1.类型：止回阀（管井）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个4214030413003091打洞（孔）1.名称：打洞（孔）2.规格：100mm以内个4415031003013215|水表1.安装部位（室内外）：管井2.类型：智能远传水表3.型号、规格：DN204.连接形式：螺纹连接组4216031003003073焊接法兰阀门1.类型：闸阀（管井）2.规格、压力等级：DN503.连接形式：法兰连接个117031002001065管道支架l.材质：型钢（管井）2.管架形式：一般支架kg27.32|18031201003065|金属结构刷油1.除锈级别：除轻锈2.油漆品种：防锈漆、调和漆3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍kg27.32]19031208002125管道绝热1.绝热材料品种：橡塑保温m31.6/本页小计/7/分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第3页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价2.绝热厚度：30mm3.管道外径：57以下20031208007092防潮层、保护层1.名称：防潮层不燃玻璃布复合铝箔m253.3321031001006612塑料管1.名称：给水管道拆除2.材质、规格：50mm以内m62.622031001006613塑料管1.名称：给水管道拆除2.材质、规格：32mm以内m204.8230310030132166|水表1.类型：水表（拆除）2.型号、规格：DN203.连接形式：螺纹连接组4224031003001803螺纹阀门1.类型：截止阀（拆除）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个46250310030018044螺纹阀门1.类型：锁闭阀（拆除）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个4226031003001805螺纹阀门1.类型：自动放气阀（拆除）2.规格、压力等级：dn203.连接形式：螺纹连接个4270310030018066|螺纹阀门1.类型：闸阀（拆除）2.规格、压力等级：DN503.连接形式：螺纹连接个42#楼28031002003181套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn50（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个2429031002003182套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn40（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个630031002003183套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn32（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个631031001006614|塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn501.0MPa4.连接形式：螺纹连接31.2/本页小计///分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第4页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求32031001006615塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn401.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m18330310010066166|塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn321.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m9.634031001006617塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn201.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒：压力实验符合设计要求m3635031001006618塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：PPRdn251.0MPa4.连接形式：热熔连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m12636031003001807螺纹阀门1.类型：自动放气阀（管并）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个337031003001808螺纹阀门1.类型：截止阀（管井）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个3380310030018099螺纹阀门1.类型：锁闭阀（管井）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个3639031003001810螺纹阀门l.类型：止回阀（管井）2.规格、压力等级：DN20个36/本页小计//分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第5页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价3.连接形式：螺纹连接40030413003092打洞（孔）1.名称：打洞（孔）2.规格：100mm以内个33410310030132177|水表1.安装部位（室内外）：管井2.类型：智能远传水表3.型号、规格：DN204.连接形式：螺纹连接组3642031003003074焊接法兰阀门1.类型：闸阀（管井）2.规格、压力等级：DN503.连接形式：法兰连接个343031002001066管道支架l.材质：型钢（管井）2.管架形式：一般支架kg21.8844031201003066|金属结构刷油1.除锈级别：除轻锈2.油漆品种：防锈漆、调和漆3.涂刷遍数、漆膜厚度：各两遍kg21.8845031208002126|管道绝热1.绝热材料品种：橡塑保温2.绝热厚度：30mm3.管道外径：57以下m31.3246031208007093防潮层、保护层1.名称：防潮层不燃玻璃布复合铝箔m24447031001006619塑料管1.名称：给水管道拆除2.材质、规格：50mm以内m49.248031001006620塑料管1.名称：给水管道拆除2.材质、规格：32mm以内m171.6490310030132188|水表1.类型：水表（拆除）2.型号、规格：DN203.连接形式：螺纹连接组3650031003001811螺纹阀门1.类型：锁闭阀（拆除）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个3651031003001812螺纹阀门1.类型：截止阀（拆除）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个3952031003001813螺纹阀门1.类型：自动放气阀（拆除）2.规格、压力等级：DN203.连接形式：螺纹连接个353031003001814螺纹阀门1.类型：闸阀（拆除）2.规格、压力等级：DN503.连接形式：螺纹连接个3/本页小计//分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第6页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价3#楼54031002003184套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn50（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个1655031002003185套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn40（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个456031002003186|套管1.名称、类型：钢套管2.规格：Dn32（被套管管径3.填料材质：防水柔性密封填料个457031001006621塑料管l.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn501.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m20.858031001006622塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn401.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m1259031001006623塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn321.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力实验符合设计要求m6.460031001006624塑料管1.安装部位：管井2.介质：水3.材质、规格：钢塑复合管Dn201.0MPa4.连接形式：螺纹连接5.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗、消毒；压力m24/本页小计//分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第17页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价SA65/100-103.含水表4.满足设计及其他规范要求169040504001044|砌筑井1.名称：闸阀井2.尺寸：p12003专用套管、井盖等4.做法参见07MS101-2-14座241700405040010455|砌筑井1.名称：湿井2.尺寸：8003.含专用套管、井盖等4.做法参见07MS101-2-59座171040504001046|砌筑井1.名称：消火栓井2.尺寸：12003.专用套管、井盖等4.做法参见07MS101-2-14座172010401011019砖检查井1.名称：水表井2.规格：DN20/DN253.做法详见图纸大样图座1173010401011020砖检查井1.名称：水表井2.规格：DN403.做法详见图纸大样图座2174010101003015|挖沟槽土方1.土壤类别：一、二类土2.挖土深度：2m内3.含管井王方4.清单量等于定额量m3520.35175010404001015垫层1.名称：砂垫层2.垫层材料种类：砂m375.77|176010103001029回填方1.名称：管道回填砂2.垫层材料种类：砂3.管顶两侧均要填砂，管顶填砂厚度不小手10cmm3151.54177010103001030回填方1.密实度要求：夯填2.填方材料品种：素土m3511.91178010103002029余方弃置1.名称：余方弃置2.运距：自行考虑m3227.31179010103002030余方弃置1.名称：垃圾外运2.运距：自行考虑m3269.811800410010010155拆除路面1.材质：混凝土类（无筋2.厚度：18cmm2378.85181041001002015拆除人行道1.材质：砖m2378.85/本页小计/7分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第18页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价2.厚度：6cm182041001003015拆除基层1.材质：石灰土基层2.厚度：15cmm2757.7|183040202002015石灰稳定土1.名称：石灰土基层2.含灰量：12%3.厚度：15cmm2757.7184040203007015水泥混凝土1.混凝土强度等级：C302.厚度：18cm3.路面养护m2378.85185040203008015块料面层1.材质：透水砖，粗砂灌缝2.厚度：6cmm2378.85186040402018015施工缝1.类别：路面切缝m947.13187031001006651|塑料管1.安装部位：室外（管道拆除）2.介质：水3.材质、规格：PE100dn50以内4.连接形式：热熔连接m86.981880310010066522塑料管1.安装部位：室外（管道拆除）2.介质：水3.材质、规格：PE100dn1101.0MPa4.连接形式：热熔连接m743.7189031001006653塑料管1.安装部位：室外（管道拆除）2.介质：水3.材质、规格：PE100dnl601.0MPa4.连接形式：热熔连接m116.45190031003013227|水表1.类型：水表（拆除）2.型号、规格：DN25以内3.连接形式：螺纹连接组1191031003013228|水表1.类型：水表（拆除）2.型号、规格：DN50以内3.连接形式：螺纹连接组2192031003003082焊接法兰阀门1.类型：阀门（拆除）2.规格、压力等级：DN150以内3.连接形式：法兰连接个17193031003002039螺纹法兰阀门1.类型：阀门（拆除）2.规格、压力等级：DN50以内3.连接形式：螺纹连接个20194031003002040螺纹法兰阀门1.类型：阀门（拆除）个2/本页小计//分部分项工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第19页共19页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价2.规格、压力等级：DN32以内3.连接形式：螺纹连接195031003002041螺纹法兰阀门1.类型：阀门（拆除）2.规格、压力等级：DN20以丙3.连接形式：螺纹连接个2196031003002042|螺纹法兰阀门1.类型：低阻力倒流防止器拆除）2.规格、压力等级：DN32以丙3.连接形式：法兰连接个2197030901011018室外消火栓1.类型：室外消火栓（拆除）套/本页小计1////合计1///单价措施项目工程量清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量金额（元）金额（元）序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量综合单价合价2单价措施项目/本页小计/7///合计////总价措施项目清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号项目编码项目名称金额（元）1安全生产、文明施工费1安全生产、文明施工费1安全生产、文明施工费1安全生产、文明施工费1031302001001安全生产、文明施工费/小计2其他总价措施项目2其他总价措施项目2其他总价措施项目2其他总价措施项目1031302B01018冬季施工增加费2031302B02018雨季施工增加费3031302002018夜间施工增加4031302004018二次搬运费5031302B03018生产工具用具使用费6031302B04018检验试验配合费7031302B05018工程定位复测场地清理费8031302B06018停水停电增加费9031302006018已完工程及设备保护费10031302007018高层施工增加11031302B07018垂直运输费12031302B08018施工与生产同时进行增加费用13031302B09018有害环境中施工增加费14031301017018脚手架搭拆/小计其他项目清单与计价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号项目名称金额（元）1暂列金额58462.002暂估价0.002.1材料暂估价/2.2设备暂估价/2.3专业工程暂估价0.003总承包服务费4计日工7合计暂列金额明细表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号项目名称暂定金额（元）备注1暂列金额58462.00/合计58462.00暂估价表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号暂估价名称规和+格或工程内容单位暂估价元)备注3专业工程暂估价///3.1/小计//主要材料、设备明细表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号编码名称规格型号单位数量单价（元）合价（元）备注增值税进项税额计算汇总表工程名称：方村街道办事处-方正小区给排水工程第1页共1页序号项目名称金额（元)1材料费进项税额2机械费进项税额3设备费进项税额4安全生产、文明施工费进项税额5其他以费率计算的措施费进项税额6企业管理费进项税额7暂列金额进项税额8专业工程暂估价进项税额9计日工进项税额合计合计（GF—2017—0201）建设工程施工合同（编号：YGDH-SG-住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进1度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、凌工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。2目录第一部分合同协议书一、工程概况.二、合同工期..1三、质量标准。四、签约合同价与合同价格形式五、项目经理.六、合同文件构成七、承诺..八、词语含义.九、签订时间..十、签订地点.4十一、补充协议.4十二、合同生效..4十三、合同份数..4第二部分通用合同条款61.一般约定..61.1词语定义与解释.61.2语言文字.111.3法律..111.4标准和规范.1211.5合同文件的优先顺序121.6图纸和承包人文件.131.7联络..141.8严禁赔略..151.9化石、文物.151.10交通运输。.161.11知识产权.181.12保密181.13工程量清单错误的修正192.发包人.192.1许可或批准..192.2发包人代表...202.3发包人人员...202.4施工现场、施工条件和基础资料的提供.202.5资金来源证明及支付担保222.6支付合同价款..222.7组织竣工验收222.8现场统一管理协议223.承包人233.1承包人的一般义务..233.2项目经理243.3承包人人员...2623.4承包人现场查勘273.5分包.273.6工程照管与成品、半成品保护.293.7履约担保.293.8联合体..304.监理人.304.1监理人的一般规定，.304.2监理人员..304.3监理人的指示.314.4商定或确定325.工程质量325.1质量要求325.2质量保证措施335.3隐蔽工程检查.345.4不合格工程的处理.355.5质量争议检测.366.安全文明施工与环境保护366.1安全文明施工.366.2职业健康.406.3环境保护.417.工期和进度..427.1施工组织设计4237.2施工进度计划437.3开工..447.4测量放线.447.5工期延误.457.6不利物质条件467.7异常恶劣的气候条件477.8暂停施工.477.9提前竣工。.498.材料与设备.508.1发包人供应材料与工程设备508.2承包人采购材料与工程设备.508.3材料与工程设备的接收与拒收..518.4材料与工程设备的保管与使用..528.5禁止使用不合格的材料和工程设备528.6样品..538.7材料与工程设备的替代。548.8施工设备和临时设施558.9材料与设备专用要求.569.试验与检验.569.1试验设备与试验人员..569.2取样....579.3材料、工程设备和工程的试验和检验..5749.4现场工艺试验5810.变更.5810.1变更的范围.5810.2变更权...5810.3变更程序.5910.4变更估价....5910.5承包人的合理化建议..6010.6变更引起的工期调整.6110.7暂估价.6110.8暂列金额.6310.9计日工.6411.价格调整.6411.1市场价格波动引起的调整6411.2法律变化引起的调整6812.合同价格、计量与支付。.6812.1合同价格形式..6812.2预付款.6912.3计量..7012.4工程进度款支付7212.5支付账户，.7613.验收和工程试车.7613.1分部分项工程验收76513.2凌工验收7613.3工程试车7913.4提前交付单位工程的验收.8113.5施工期运行..8113.6竣工退场8214.竣工结算..8314.1凌工结算申请..8314.2竣工结算审核.8314.3甩项竣工协议.8414.4最终结清.8515.缺陷责任与保修8615.1工程保修的原则8615.2缺陷责任期..8615.3质量保证金.8715.4保修...8916.违约..9116.1发包人违约...9116.2承包人违约.9316.3第三人造成的违约9517.不可抗力..9517.1不可抗力的确认9517.2不可抗力的通知.966附件9：预付款担保（发包人名称):根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）年月_日签订的（工程名称）于_（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。1.担保金额人民币（大写）元(￥)。2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。5．因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。1436.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。担保人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：（签字）地址：邮政编码：电话：传真：年月日144附件10:支付担保（承包人）：鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以（工程下称“发包人”）于年月_日签订了名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。3．我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）二、保证的方式及保证期间1.我方保证的方式为：连带责任保证。2．我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。三、承担保证责任的形式我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定145向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。四、代偿的安排1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后7天内无条件支付。五、保证责任的解除1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。1465.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。六、免责条款1．因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条【变更]约定的变更不受本款限制。4．因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。七、争议解决因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（1）向仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。八、保函的生效本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。147担保人：（盖章）法定代表人或委托代理人：（签字）地址：邮政编码：传真：年月日148附件11:11-1：材料暂估价表序号名称单位数量单价（元）|合价（元）备注14911-2：工程设备暂估价表序号名称单位数量单价（元）合价（元）备注15011-3：专业工程暂估价表序号专业工程名称工程内容金额小计：小计：小计：小计：151
投标 / 标书制作要点（原创）
本市政供水一管到户改造工程涉及「采购合同公告」，投标方需重点关注：① 营业执照经营范围须含采购合同公告或对应服务类目；② 提供同类项目业绩证明；③ 报价方案与售后响应须明确；④ 紧盯投标截止与开标节点，建议提前完成标书制作与盖章。石家庄市项目常要求本地化服务能力与快速响应，务必在投标文件中凸显。
标书制作联系冯经理：17551026086
